新泰市翟镇平家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程合同公示
发布日期：2024年01月18日 | 标签：
151036023
othergg
;新泰市
2024.01.18
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
合同编号：SDGP********************* ***政府采购合同 项目名称：***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程 项目编号：SDGP********************* 采购方式：竞争性磋商 代理机构：**泰信项目管理有限公司 甲 方：***翟镇人民政府 乙 方：***星光建筑安装工程有限公司 合同签订日期：****年月日 第一部分 合同协议书 发包人（采购人）：***翟镇人民政府 承包人（成交供应商）：***星光建筑安装工程有限公司 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程 *.工程地点：***翟**家庄、井家庄、刘官庄 *.资金来源：财政性资金 *.工程内容：具体内容详见工程量清单。 *.工程承包范围：工程量清单范围内所有工程内容的施工及其保修。 二、合同工期 工期**日历天。实际开工日期以发包人的书面通知为准。 三、质量标准 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）壹佰伍拾壹万贰仟零伍拾壹元壹角壹分(￥*******.**元)； *.合同价格形式：固定单价合同。 *.付款方式：本工程无预付款 ，工程竣工验收合格后，付至工程价款的**%，剩余*%为质保金，一年质保期满后付清。备注：采购人在相关资金到位后进行支付，成交供应商不得因工程款未支付而延误工期，因财政拨款不到位等非采购人可控因素造成的资金支付延误等情形，采购人不构成且不承违约责任，成交供应商自行承担风险。 五、项目负责人 项目负责人：郭慧强。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）成交通知书； （*）报价函及其附录； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过竞争性磋商形式确定**关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于****年月日签订。 十、签订地点 本合同在***翟镇人民政府签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方签字并盖章后生效。 十三、合同份数 本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，采购代理机构一份，监督部门备案一份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用条款 本合同通用条款执行 《建设项目工程总承包合同示范文本》 （GF-****-****）通用条款部分 （不再附录） 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.* 合同 *.*.*.**其他合同文件包括：施工组织设计、采购文件和响应文件、补充协议、补充条款、联合体协议、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程接洽、变更、项目管理机构人员配备表等。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：/ ； *.*.*.* 设计人： 名 称：/ ； *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。 *.*.*.* 永久占地包括：/。 *.*.*.** 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》；《中华人民**国招标投标法》；《中华人民**国政府采购法》；《中华人民**国民法典》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》； *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程质量验收评定标准》等国家现行施工及验收规范以及磋商文件中技术规范中各有关部分及所列标准、规范。上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决； 发包人提供国外标准、规范的份数：如需要，协商解决； 发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决； *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： （*）由发包人提供的规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。 （*）发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： （*）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等； （*）本合同协议书； （*）成交通知书； （*）投标函及其附录； （*）本合同专用合同条款及附件； （*）本合同通用合同条款； （*）竞争性磋商文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）； （*）定标前往来函件； （*）已标价工程量清单； （**）响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表； （**）其他合同文件 同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准，竞争性磋商文件与响应文件不一致的，以竞争性磋商文件为准。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 本项目无设计图纸。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、材料和设备、采购计划、经深化后的施工图纸（如有）； 承包人提供的文件的期限为：签订合同后*天内； 承包人提供的文件的数量为：*份； 承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）； 发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：/。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：项目所在地； 承包人接收文件的地点：项目所在地； 承包人指定的接收人为： 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：*、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜；*、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；*、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权；*、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；*、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员。 增加：以下工作由发包人代表和审计单位在监理人的配合下完成，但最终须经发包人书面同意：*、工程方案变更及工程量确认；*、变更工程价款的洽商；*、处理索赔事项；*、工程进度款的确认及拨付；*、工程结算价款的确认。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款，费用由承包人负责。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图。 承包人需要提交的竣工资料套数：*份完整竣工资料及竣工图。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后*天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。 承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交*套完整竣工资料（含*套竣工图）、按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图*套，电子版*套。 （**）承包人应履行的其他义务： （*）所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可； （*）施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。 （*）承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便； （*）对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责； （*）承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担； （*）承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担； （*）承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求； *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名：郭慧强； 身份证号：； 建造师执业资格等级：二级； 建造师注册证书号：鲁****************； 安全生产考核合格证书号：鲁建安B(****)*******； 承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：\。 发包人将设立指纹考勤机考勤，对承包人项目经理及所有现场管理人员进行考勤，考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款*%-*%的违约金。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：*天以内（含*天），罚款***元；*天以上（含*天）或累计超过*天的，罚款****元/天。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款*%-*%的违约金。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款*%-*%的违约金。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣罚本合同价款*%-*%的违约金。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 必须提前一周报发包人批准。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：给工程造成质量、进度影响的需承担相应责任。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：*天以内（含*天），罚款***元；*天以上（含*天）或累计超过*天的，罚款****元/天。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格管理人员或解除合同。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。 主体结构、关键性工作的范围：不得分包。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：不得分包。 *.*.*补充条款：劳动者工资支付 发包人和承包人应按照《国务院关于解决农民工若干问题的意见》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和当地行政主管部门的相关规定执行。 承包人应做好劳务用工的监督、管理工作，督促用工双方签订劳动合同，按法律规定保障劳动者的各项权利，并监督再发包单位与其雇佣的人员签订劳动合同，建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。 承包人应保证按时足额支付给农民工工资或者劳务人员劳务费，若因承包人原因发生的农民工非法上访、围堵公共场所等事件，承包人每次承担*万元违约金，视情节严重程度上报主管部门纳入失信企业黑名单，由此引起的一切后果和责任由承包人承担，且发包人保留追究承包人法律等相关责任的权利。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：/； *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：否。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。 关于监理人的监理权限：具体权限详见《建设工程委托监理合同》。 （*）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权； （*）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告； （*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告； （*）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告； （*）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权； （*）对工程施工进度的检查、监督权； （*）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权； （*）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议； （*）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的要求，由承包人提供，费用由承包人承担。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：无。 关于工程奖项的约定：无 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前**小时。 监理人不能按时进行检查时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零死亡、零事故。如因承包人原因发生安全事故时，除承担全部责任外，无条件接受发包人******元/次的处罚。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任（包括配置现场电子监控设备），由承包人负责保安管理 ，费用已包含在合同价款中。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后*日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次***元至*****元罚款。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后*天内。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后*天内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后*天内。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期*天前。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期*天前。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期前*天。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不承担由此延误的工期和增加的费用 。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天缴纳合同价款的千分之三作为违约金，自工期延误开始发包人有权随时单方解除合同并重新更换施工单位，承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地，同时，承包人应承担给发包人造成的所有损失。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：\。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据***历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。如：*、*级以上的地震；*、***mm以上的持续*天的大雨；*、**年以上未发生过的雹灾、洪水；*、**级以上的持续*天的大风。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。 *. 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本工程使用的材料、设备，发包方有采购权或参与采购。 *.* 样品 *.*.*样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人自行采购的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：由承包人负责。 施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责。 施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：符合相关试验标准。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整： **.*.*.*已标价工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的单价；变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，根据变更工程资料、参照现行的计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（工程所在地材料价格）计算的项目单价； **.*.*.*已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价； **.*.*.*已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应根据变更工程资料、参照现行的计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（工程所在地材料价格）计算的项目单价下浮**.*%为最高限价。 **.*.*.*已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过*场调查等取得有合法依据的*场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人、审计部门等相关部门确认后调整。 **.*.*.*工程实施中图纸的修改、设计变更所引起工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。当实际数量发生变化时，由发包人代表和现场的监理工程师、承包人、审计部门等相关部门共同签字认可。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。。 发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。 **. 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：否，不调整。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 本工程采用固定单价合同的承包方式。承包人投标时所填报价格在合同实施期间不因*场变化（或政策变化）因素变动，另行约定的除外；投标报价应依据工程特点、*场行情价及本单位具体情况编制，投标报价应包含设计图纸及工程量清单的所有内容，并达到国家相关标准及规范要求。承包人在报价中所报的价格均包括完成该工程项目的承包人在报价中所报的价格包括：临时工程与设施、驻地建设费用、劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、检测试验费（另外包括达到工程竣工验收标准的一切监测检查费，也包括消防验收前的各项检验检测、城*档案管理费）、各项措施费用、缺陷修复、管理、保险、利润、总承包服务费、与其他专业施工单位配合费、专利技术和特殊工艺、维护、规费、税费、政策性文件规定费用、招标代理费及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等各项费用。 综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、机械、人工、二次倒运、政策、成本、*场波动等任何因素而进行调整，但发生设计变更可作调整。。 风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。 风险范围以外合同价格的调整方法：无 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：无。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：符合国家及**省规定的标准计价规范等。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：执行通用合同条款。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 付款方式：详见合同协议书 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。 （*）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。 **.*.* 支付分解表的编制 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无 。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：具备验收条件后，承包人提起申请、监理人*天报发包人**内审批完。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完成移交。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：执行通用合同条款。 （*）单机无负荷试车费用由承包人承担； （*）无负荷联动试车费用由承包人承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：/ 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验合格后。 **. 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后**天内。 竣工付款申请单应包括的内容：合同价格、已支付承包人的款项、应扣质保金、应支付合同价款。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到申请后**天内报送，发包人收到后**天内审完并签发付款书。 发包人完成竣工付款的期限：发包人审批竣工付款申请单后提报监管单位，监管单位在收到付款申请单后**天内付款。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。 （*）发包人完成支付的期限：发包人审批竣工付款申请单后提报监管单位，监管单位在收到付款申请单后**天内付款。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限及约定：从工程通过竣工验收合格之日起计**个月。其他约定执行通用条款。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：否。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》（中华人民**国国务院令第***号）：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： 为自工程竣工验收合格之日起* 年。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内，最长不能超过**小时。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：无。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。 （*）其他：/ 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：（*）在承包人无正当理由**工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用。 （*）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金； （*）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。 （*）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。 （*）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。 （*）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。 （*）各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：①违约金或罚金，应约定比例或金额；②继续履行；③赔偿损失；④**缺陷责任期；⑤造成质量和安全事故的，应承担行政处罚或刑事责任。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完“工程价值”评估、解约后移交、退还保证金等。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由发包人认定。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：该专用用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止，工程施工涉及的保险按照甲方指定的保险单位购买。 承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与竞争性磋商文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。 当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每*天报告一次，直到损害结束。 工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(*)、(*)两项由承包人负责投保： (*)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前； (*)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。 在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。 办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。 承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：意外伤害保险。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。 **. 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：由监管单位指定 。 选定争议评审员的期限：争议发生后*日内选定完毕 。 争议评审小组成员的报酬承担方式：由承包人承担 。 其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：相关争议事项的确认。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决： （*）向**仲裁委员会申请仲裁； （*）向***人民法院起诉。 **、补充条款 **.*工程竣工后,承包人应按照发包人要求清理所承包项目涉及的所有的临时性工程场地和临时道路及其他承包人应清理的内容，并将场地恢复到原有状况，至少达到施工开始前的标准，费用包含在合同价款中。 **.*本工程施工期间，承包人要做好与其他各单位及周边群众的社会关系、不得引发群众矛盾；否则，要承担由此引起的返工、怠工损失，工期不得顺延。 **.*承包人在施工过程中不服从发包人安排，故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿；屡次不改者，发包人报监管单位同意后有权另行选择施工单位。 **.* 本项目使用商品混凝土，在施工前应提供出厂发货单或相应材料，发包人或监理单位有权随时要求对混凝土进行第三方检测，检测费用由承包人负责。 **.* 承包人必须按照响应文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对承包人在施工过程中出现的违反磋商文件及有关规定的现象，发包人有权责令其改正，对于严重违反有关规定或屡教不改者，发包人有权撤换施工队伍，直至解除合同；承包人应按国家安全及质量标准施工，如在施工过程中检查出现质量问题，每发现一次扣除*****元违约金，其全部责任及损失由承包人承担，由此对发包人造成的损失全部由承包人承担。 **.*本合同所约定的承包人向发包人缴纳违约金的条款，如承包人出现以上任意款且接到发包人出具的书面缴纳通知之日起*日内未缴纳的，违约金金额翻倍，发包人有权解除合同并要求承包人承担因此造成的一切损失。 **.承包人自行协调施工现场及周边的社会关系、不得引发群众矛盾，由此引起的费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。 **.*投标单位中标后，不得以任何形式和理由转包，绝不允许出现挂靠施工，否则发包人报当地主管部门备案后有权另行选择施工单位 **.*本项目施工地点位于校园内，施工过程中应注意安全防护，不得发生人员受伤事件，否则除进行相关赔偿外，发包人将按照相关规定进行处罚。因施工方原因（无故放弃中标资格或延误工期等各种情况）造成的损失，发包人有权向承包人进行索赔。 **.**本工程需充分考虑运距、二次倒运、运费因素。结算时，发包人不再考虑运距、运费等因素，仅以承包人的报价为依据。 **.**本项目由发包人、承包人、监管单位三方联合签订施工合同，发包人负责项目工程实施（含施工现场管理、监理单位确定、验收等），监管单位负责工程实施过程的监督并在项目完成后根据发包人提报的工程款支付申请进行工程款拨付。 **.**承包企业实行建筑工人实名制管理，按照建筑主管部门的要求及规定管理。 **.**专用条款是对本通用条款的修改与补充，双方应共同遵守，具有同等法律效力。 **.**本合同专用条款在双方约定签字盖章后生效。 **.**其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议予以明确。 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：工程质量保修书 附件*：廉政责任书 附件*：安全生产责任书 附件*： 附件*： 工程质量保修书 发包人（采购人）： ***翟镇人民政府 承包人（成交供应商）：***星光建筑安装工程有限公司 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括施工图纸范围内工程的施工及其保修。具体保修的内容，双方约定如下：执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 在正常使用条件下，本建设工程的最低保修期限为： （*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； （*）地下防水工程、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面、外门窗的防渗漏工程为*年； （*）装修工程为*年； （*）电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分调整为*年，非隐蔽部分调整为*年； （*）供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期； （*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年； （*）其他项目的保修期限按国家及当地规定执行。 建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。出现质量问题需进行维修时，维修项目质保期自维修验收合格之日起重新计算。承包人负责工程交付启用后运行维护管理*个月的磨合期。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起**小时内开始进行维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用直接从质保金中扣除。 *.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *.质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。保修书内容与《施工合同》有关保修条款不一致时，以《施工合同》条款为准。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件*： 廉政责任书 发包人（采购人）： ***翟镇人民政府（以下简称甲方） 承包人（成交供应商）：***星光建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） 为了认真贯彻中央、省委和*委关于进一步加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的违纪犯罪，共同维护建筑*场的秩序，确保工程优质、干部优秀、人民群众满意。由监督机关监督，甲乙方协商，特签订以下廉政责任书。 一、加强廉政警示教育 甲乙双方要经常组织有关人员，学习党中央关于从源头上预防和治理腐败，加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示精神，加强法律法规学习，增强干部的法制观念，树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高政治素质和拒腐防变能力。根据工程进度、人员思想状况，经常对干部职工进行廉政教育和警示教育。 二、健全、落实各项规章制度 *、严格廉政制度。甲乙双方要根据自己的实际情况，对参与工程的重点环节、重点部位、重点岗位和重点人员严格按照*纪委下发的《重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”》的规定，制定相应的廉政制度，并严格执行，做到制度公开，自觉接受群众监督。 甲方要自觉做到：不接受咨询单位、供货单位的宴请；不接受任何礼品、礼金和有价证券；不索贿受贿。 乙方要自觉做到不请吃，不行贿或变相行贿。不接受任何施工单位、供货单位的宴请；不接受任何礼品、礼金和有价证券；不索贿受贿。 *、严格执行合同。要以《中华人民**国民法典》及相关法律为依据，遵循平等、互利、协商一致的原则签订合同，并按照合同的要求严格履行。 *、落实《建设工程质量管理条例》。制止非法转包、出卖资质、非法分包等行为的发生。 *、严格实行项目跟踪监察、审计监督制度。 三、严格执行责任制 *、甲乙双方商定要根据工程建设情况，以适当的方式，对甲乙双方的干部、员工及时地进行法制宣传和警示教育；要经常了解和掌握工程建设中的廉政情况，发现问题和隐患及时向有关方面通报，商定解决方法和措施；对于疑问较大的问题，搞好协商，重点追踪，发现违纪或犯罪的，按照有关规定和程序，移交有关部门处理。 *、要指定专人负责，加强联系，定期召开廉政碰头会，及时发现和解决廉政方面的有关问题。要做到责任到人，层层负责，严格自律，把好廉政关口。 *、乙方工作人员，因本项目或其他项目发生违法、违纪现象的，甲方有权解除合同，且引发的一切损失由乙方单方面承担。 *、本责任书作为施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件*： 安全生产责任书 为在***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人***翟镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人***星光建筑安装工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任书。 一、甲方职责 *、严格遵守并认真执行国家、行业和地方政府部门的有关安全、生产文明施工的法律、法规。 *、按照“安全第一，预防为主”和坚持“抓生产必须抓安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *、重要安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。 *、定期召开安全生产调度会，及时传达国家及地方有关安全生产的精神。 *、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。 *、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的劳务作业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备专职安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故发生。 *、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业人员无证操作现象时，乙方必须承担全部责任。 *、乙方应认真履行总包管理职责，对全部工程负有全面的安全生产责任。 *、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。编制拆装方案、制**全施工措施，并由专业技术人员现场监督。且对使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。 *、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 **、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 **、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **、乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 **、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 **、乙方需对本工程原有地埋各种管线、高低压电缆及一切存有安全隐患的设施设置明显的安全警示，并做好防护；对进场分包单位做好安全技术交底。 三、违约责任 如因乙方违约造**全事故，将依法追究责任并处以相应的罚款。 四、其他 本责任书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章之日起生效。全部工程竣工并经相关工程质量与安全生产监督站验收备案后失效。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 标段/分包号：XT-ZC-********-**-**，标段/分包名称***翟**家庄、井家庄、刘官庄生活污水治理工程的合同公示见附件 附件： 电子化政府采购合同.pdf 附件： 电子化政府采购合同.doc
施工准备 土地整理 三通一平
