新宁县白沙中心小学运动场改造项目
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
***白沙中心小学运动场改造项目合同公告
公告日期:****年**月**日
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：***白沙中心小学 （甲方）
供应商（全称）：***银建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*.项目信息
（*）采购项目名称：***白沙中心小学运动场改造项目
（*）政府采购计划编号： **财采计【****】*****
（*）项目内容：***白沙中心小学运动场改造项目（详见施工图纸和财评预算工程量清单，最后以工程量清单为准）。
（*）是否分包： 否 。
（*）项目负责人： 段卫华 。
（*）联系电话： ***********
*.合同金额
（*）合同金额小写： ******.**元
大写： 柒拾贰万捌仟圆整
（*）具体标的见附件。
（*）合同定价方式：¨固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励
（*）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款： （应一次性支付全部合同款项）
¨预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：按进度付款，发包人向承包人按每月进度支付已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）的**%工程款，承包人提交付款申请，待发包人完成进度款审核后支付。项目最终财评完成后支付至财评金额的**%，合同价款的*%为质量保证金，成交供应商可选择银行保函、电子增信方式替代。（若延期付款的计息标准按合同订立时*年期贷款*场报价利率计算延期付款违约金）。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
*.合同履行
（*）起始日期： **** 年* 月** 日，完成日期： **** 年** 月* 日。总日历天数： ** 天。
（*）地点：***白沙中心小学校内
（*）方式：
（*）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求 。
（*）质量保证金： *%的质保金，若无质量问题，一年后付清。 质量保证金的金额、形式和期限要求 。
*.合同验收
（*）验收主体： 。
（*）验收方式： 现场验收 。
（*）验收标准： 合格工程。
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（*）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应文件
（*）政府采购合同专用条款
（*）政府采购合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（*）其他合同文件。
*.合同生效
本合同自签订之日起生效。
*.合同份数
本合同一式 八份，采购人执六份，供应商执二 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年*月**日
合同订立地点：***教育局基建股会议室
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行：
账 号：
政府采购管理部门：（公章）
经 办 人（签字）：
日 期：
第二节政府采购合同
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的“通用合同条款”。
专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：指中标通知书、发包人公示的最高投标限价(或招标控制价、工程量清单标底上限值)、招标文件及答疑、标准、规范及有关技术文件、图纸、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.*.* 设计人：
名 称：***建筑规划勘测设计院 ；
资质类别和等级：丙级 ；
联系电话：*********** ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地、项目部机构办公地。
*.*.*.*永久占地包括：详见施工总平面布置图。
*.*.*.**临时占地包括：施工占用场地区域及项目办公、生活区域。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家和地方标准、规范。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：根据设计院图纸施工；
发包人向承包人提供图纸的内容：同上。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分大样图、施工组织设计、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前**天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到后**天内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应保存二套完整的施工图纸、相关文件和技术资料，用于竣工备案存档。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点：项目工程部；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点：工程项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
*.** 交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人指定的道路为出入现场交通道路。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程的施工建设活动，从开工之
日起至竣工验收备案之日止。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不设限制 。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，清单漏项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征及招标控制价生成原则重新组价，并按程序审批后执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的人员组织和管理、工程进度计划管理、各种指令的上传下达、矛盾协调。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天内。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）提供施工图纸；
（*）负责提供施工所需水、电接口，以满足施工期间的需要。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及建设行政主管部门相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（原件一套，复印件叁套） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过验收合格后**天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：/ 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日必须在岗。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此给发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工工作日必须在岗，离开由发包人代表签字批准手续。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
*.* 分包
*.*.*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至工程移交止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 ？非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；？开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”；②金额为中标金额的**% ；③签订施工合同前*天。履约担保金的退还时间：项目开工进场*天后退还**%，完工后全部退还（不计息）。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。
关于工程奖项的约定： / 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，执证上岗；承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，搞好安全施工，并承担由于承包人原因所造**全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。（*）在本合同的有效期内因承包人原因或措施不力所发生的劳动、安全责任及一切经济责任和刑事责任，由承包人承担 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人组织治安管理机构，并进行治安管理，发包人定期对治安管理情况进行检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制并进行突发治安时间的紧急预案演练，发生事件时及时通知发包人妥善解决。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.* 因绿色施工安全防护措施项目费已预算进工程项目造价中，在办理报建手续时由乙方交纳。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
*.*.*开工通知
以施工合同签订之日为开工日。
*.* 测量放线
*.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间在*天以内的，按每天罚****元计算；实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间超过**天，按每天罚****元计算，且发包人有解除合同的权利。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：*% 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合同。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求和发包人要求进行样品的报送和封存。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：该项费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费内，费用由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
*.* 专项检测费由甲方负责，现场取样检测费由乙方负责。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报相关部门备案施工 。
计价原则：当分部分项工程由于设计变更引起新增项目或招标工程量清单描述中无相同或相似综合单价时其综合单价：执行湘建价【****】***号**省住房和城乡建设厅关于调整补充增指数条件下建设工程计价依据的通知，采用一般计税法计价；湘建价【****】**号文《关于调整建设工程销项税税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价【****】**号文关于印发《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知，****《**省*政工程消耗量标准》；湘建价*【****】**号文《**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知湘建价【****】**号文，邵建函【****】*号《关于新型智能环保渣土专用运输车土石方运输计费事项的通知》；邵建材【****】**号《关于发布**地区****年第三期（*-*月份）建设工程材料价格的通知》。在此基础上执行中标价与项目最高限价的下浮比例。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 双方自行协商，具体以施工合同为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 在施工过程中视实际情况另行协商 。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见 财政评审报告 。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（*）发包人的权利和义务：在工程施工过程中，该暂估价项目须由发包人与承包人共同确定，其价格以第三方核定为准。
（*）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行该暂估价项目的确定，并按发包人确定的材料及第三方核定的价格施工安装。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行本合同通用条款 。
**. 价格
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
*、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
*、其他价格方式： / 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限， / 。
预付款扣回的方式： / 。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则：工程计量必须要有承包人、发包人共同参加。各方参与的现场签证代表应当如实签署工程经济技术签证单，若发包人上级机关或监督部门组织的现场签证资料专项审计或在工程结算审计过程中发现工程经济技术签证单等结算资料不属实的，以现场签证资料专项审计或工程结算审计复核结果为准。承包人应予积极配合 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时，施工工程量按实结算，单价按承包人已标价工程量清单执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工验收合格后支付至合同价款的**%，经财政评审中心评审完毕并出具评审结论，且财政拨款到位后支付财政审定价的**%，剩余*%做为质保金，从验收合格之日起算，二年后无质量问题不计息退还质保金。如延期付款，计息标准按同期银行*年期贷款利率的标准执行。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：/ 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
**.验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/ 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/ 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容：/ 。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后二十天内 。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合发包人在*个月审核认定，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册叫招标人四套存档，并必须保证所有档案资料的真实性。
竣工结算申请单应包括的内容：完成的工程量清单。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》中的相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 *种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/ 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 *种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：按***号令执行，见工程质量保修书。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期从实际开工日起计算。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：自行协商处理。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（*）其他：/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：*、承包人不得将本工程进行分包。如未经发包人同意，承包人将整体工程或分部分项工程分包及肢解转包者。
*、承包人即使获得发包人对特种工程专业施工分包作业的批准，也不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。承包人应对分包人的行为、违约承担连带责任。
*、在合同执行过程中，承包人如果用行贿或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用时，发包人除按有关法纪处理当事人（含发包人人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人同样有权解除合同。
*、承包人未按投标文件规定配备齐全相应上岗资质、相应工程管理、操作水平的管理人员。
*、承包人未按本工程规模配备相应机械设备及因设备落后致使工程进度缓慢。
*、施工队伍操作水平不能科学组织施工，造成严重质量事故和重**全事故者。
*、施工队伍整体水平太低，致使工程实际进度滞后于施工组织设计的形象进度。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*、发包人依据本专用条款上述**.*.*款约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知承包人，通知到达承包人时合同解除。
*、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在七天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。如承包人未在规定的时间内退出，影响新的施工队伍进场所造成的损失均由承包人负责，并在决算中按实扣除。发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由承包人承担。
*、合同解除后，不影响双方按合同中约定的结算条款办理已完工程结算手续。但因承包人责任致使合同解除（专用条款中**.*.*中*、*、*事项）所造成的责任和经济损失均由承包人负责，牵涉到发包人经济损失的在工程结算中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害（按通用条款执行）、政府宏观调控的政策变化。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用合同条款。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款。
其他事项的约定：/。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地的人民法院起诉
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：***白沙中心小学 （甲方）
供应商（全称）：***银建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*.项目信息
（*）采购项目名称：***白沙中心小学运动场改造项目
（*）政府采购计划编号： **财采计【****】*****
（*）项目内容：***白沙中心小学运动场改造项目（详见施工图纸和财评预算工程量清单，最后以工程量清单为准）。
（*）是否分包： 否 。
（*）项目负责人： 段卫华 。
（*）联系电话： ***********
*.合同金额
（*）合同金额小写： ******.**元
大写： 柒拾贰万捌仟圆整
（*）具体标的见附件。
（*）合同定价方式：¨固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励
（*）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款： （应一次性支付全部合同款项）
¨预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：按进度付款，发包人向承包人按每月进度支付已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）的**%工程款，承包人提交付款申请，待发包人完成进度款审核后支付。项目最终财评完成后支付至财评金额的**%，合同价款的*%为质量保证金，成交供应商可选择银行保函、电子增信方式替代。（若延期付款的计息标准按合同订立时*年期贷款*场报价利率计算延期付款违约金）。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
*.合同履行
（*）起始日期： **** 年* 月** 日，完成日期： **** 年** 月* 日。总日历天数： ** 天。
（*）地点：***白沙中心小学校内
（*）方式：
（*）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求 。
（*）质量保证金： *%的质保金，若无质量问题，一年后付清。 质量保证金的金额、形式和期限要求 。
*.合同验收
（*）验收主体： 。
（*）验收方式： 现场验收 。
（*）验收标准： 合格工程。
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（*）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应文件
（*）政府采购合同专用条款
（*）政府采购合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（*）其他合同文件。
*.合同生效
本合同自签订之日起生效。
*.合同份数
本合同一式 八份，采购人执六份，供应商执二 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年*月**日
合同订立地点：***教育局基建股会议室
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行：
账 号：
政府采购管理部门：（公章）
经 办 人（签字）：
日 期：
第二节政府采购合同
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的“通用合同条款”。
专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：指中标通知书、发包人公示的最高投标限价(或招标控制价、工程量清单标底上限值)、招标文件及答疑、标准、规范及有关技术文件、图纸、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.*.* 设计人：
名 称：***建筑规划勘测设计院 ；
资质类别和等级：丙级 ；
联系电话：*********** ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地、项目部机构办公地。
*.*.*.*永久占地包括：详见施工总平面布置图。
*.*.*.**临时占地包括：施工占用场地区域及项目办公、生活区域。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家和地方标准、规范。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：根据设计院图纸施工；
发包人向承包人提供图纸的内容：同上。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分大样图、施工组织设计、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前**天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到后**天内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应保存二套完整的施工图纸、相关文件和技术资料，用于竣工备案存档。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点：项目工程部；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点：工程项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
*.** 交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人指定的道路为出入现场交通道路。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程的施工建设活动，从开工之
日起至竣工验收备案之日止。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不设限制 。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，清单漏项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征及招标控制价生成原则重新组价，并按程序审批后执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的人员组织和管理、工程进度计划管理、各种指令的上传下达、矛盾协调。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天内。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）提供施工图纸；
（*）负责提供施工所需水、电接口，以满足施工期间的需要。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及建设行政主管部门相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（原件一套，复印件叁套） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过验收合格后**天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：/ 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日必须在岗。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此给发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工工作日必须在岗，离开由发包人代表签字批准手续。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
*.* 分包
*.*.*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至工程移交止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 ？非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；？开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”；②金额为中标金额的**% ；③签订施工合同前*天。履约担保金的退还时间：项目开工进场*天后退还**%，完工后全部退还（不计息）。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。
关于工程奖项的约定： / 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，执证上岗；承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，搞好安全施工，并承担由于承包人原因所造**全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。（*）在本合同的有效期内因承包人原因或措施不力所发生的劳动、安全责任及一切经济责任和刑事责任，由承包人承担 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人组织治安管理机构，并进行治安管理，发包人定期对治安管理情况进行检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制并进行突发治安时间的紧急预案演练，发生事件时及时通知发包人妥善解决。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.* 因绿色施工安全防护措施项目费已预算进工程项目造价中，在办理报建手续时由乙方交纳。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
*.*.*开工通知
以施工合同签订之日为开工日。
*.* 测量放线
*.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间在*天以内的，按每天罚****元计算；实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间超过**天，按每天罚****元计算，且发包人有解除合同的权利。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：*% 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合同。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求和发包人要求进行样品的报送和封存。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：该项费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费内，费用由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
*.* 专项检测费由甲方负责，现场取样检测费由乙方负责。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报相关部门备案施工 。
计价原则：当分部分项工程由于设计变更引起新增项目或招标工程量清单描述中无相同或相似综合单价时其综合单价：执行湘建价【****】***号**省住房和城乡建设厅关于调整补充增指数条件下建设工程计价依据的通知，采用一般计税法计价；湘建价【****】**号文《关于调整建设工程销项税税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价【****】**号文关于印发《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知，****《**省*政工程消耗量标准》；湘建价*【****】**号文《**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知湘建价【****】**号文，邵建函【****】*号《关于新型智能环保渣土专用运输车土石方运输计费事项的通知》；邵建材【****】**号《关于发布**地区****年第三期（*-*月份）建设工程材料价格的通知》。在此基础上执行中标价与项目最高限价的下浮比例。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 双方自行协商，具体以施工合同为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 在施工过程中视实际情况另行协商 。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见 财政评审报告 。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（*）发包人的权利和义务：在工程施工过程中，该暂估价项目须由发包人与承包人共同确定，其价格以第三方核定为准。
（*）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行该暂估价项目的确定，并按发包人确定的材料及第三方核定的价格施工安装。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行本合同通用条款 。
**. 价格
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
*、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
*、其他价格方式： / 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限， / 。
预付款扣回的方式： / 。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则：工程计量必须要有承包人、发包人共同参加。各方参与的现场签证代表应当如实签署工程经济技术签证单，若发包人上级机关或监督部门组织的现场签证资料专项审计或在工程结算审计过程中发现工程经济技术签证单等结算资料不属实的，以现场签证资料专项审计或工程结算审计复核结果为准。承包人应予积极配合 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时，施工工程量按实结算，单价按承包人已标价工程量清单执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工验收合格后支付至合同价款的**%，经财政评审中心评审完毕并出具评审结论，且财政拨款到位后支付财政审定价的**%，剩余*%做为质保金，从验收合格之日起算，二年后无质量问题不计息退还质保金。如延期付款，计息标准按同期银行*年期贷款利率的标准执行。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：/ 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
**.验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/ 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/ 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容：/ 。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后二十天内 。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合发包人在*个月审核认定，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册叫招标人四套存档，并必须保证所有档案资料的真实性。
竣工结算申请单应包括的内容：完成的工程量清单。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》中的相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 *种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/ 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 *种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：按***号令执行，见工程质量保修书。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期从实际开工日起计算。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：自行协商处理。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（*）其他：/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：*、承包人不得将本工程进行分包。如未经发包人同意，承包人将整体工程或分部分项工程分包及肢解转包者。
*、承包人即使获得发包人对特种工程专业施工分包作业的批准，也不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。承包人应对分包人的行为、违约承担连带责任。
*、在合同执行过程中，承包人如果用行贿或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用时，发包人除按有关法纪处理当事人（含发包人人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人同样有权解除合同。
*、承包人未按投标文件规定配备齐全相应上岗资质、相应工程管理、操作水平的管理人员。
*、承包人未按本工程规模配备相应机械设备及因设备落后致使工程进度缓慢。
*、施工队伍操作水平不能科学组织施工，造成严重质量事故和重**全事故者。
*、施工队伍整体水平太低，致使工程实际进度滞后于施工组织设计的形象进度。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*、发包人依据本专用条款上述**.*.*款约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知承包人，通知到达承包人时合同解除。
*、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在七天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。如承包人未在规定的时间内退出，影响新的施工队伍进场所造成的损失均由承包人负责，并在决算中按实扣除。发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由承包人承担。
*、合同解除后，不影响双方按合同中约定的结算条款办理已完工程结算手续。但因承包人责任致使合同解除（专用条款中**.*.*中*、*、*事项）所造成的责任和经济损失均由承包人负责，牵涉到发包人经济损失的在工程结算中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害（按通用条款执行）、政府宏观调控的政策变化。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用合同条款。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款。
其他事项的约定：/。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地的人民法院起诉
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：***白沙中心小学 （甲方）
供应商（全称）：***银建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*.项目信息
（*）采购项目名称：***白沙中心小学运动场改造项目
（*）政府采购计划编号： **财采计【****】*****
（*）项目内容：***白沙中心小学运动场改造项目（详见施工图纸和财评预算工程量清单，最后以工程量清单为准）。
（*）是否分包： 否 。
（*）项目负责人： 段卫华 。
（*）联系电话： ***********
*.合同金额
（*）合同金额小写： ******.**元
大写： 柒拾贰万捌仟圆整
（*）具体标的见附件。
（*）合同定价方式：¨固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励
（*）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款： （应一次性支付全部合同款项）
¨预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：按进度付款，发包人向承包人按每月进度支付已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）的**%工程款，承包人提交付款申请，待发包人完成进度款审核后支付。项目最终财评完成后支付至财评金额的**%，合同价款的*%为质量保证金，成交供应商可选择银行保函、电子增信方式替代。（若延期付款的计息标准按合同订立时*年期贷款*场报价利率计算延期付款违约金）。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
*.合同履行
（*）起始日期： **** 年* 月** 日，完成日期： **** 年** 月* 日。总日历天数： ** 天。
（*）地点：***白沙中心小学校内
（*）方式：
（*）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求 。
（*）质量保证金： *%的质保金，若无质量问题，一年后付清。 质量保证金的金额、形式和期限要求 。
*.合同验收
（*）验收主体： 。
（*）验收方式： 现场验收 。
（*）验收标准： 合格工程。
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（*）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应文件
（*）政府采购合同专用条款
（*）政府采购合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（*）其他合同文件。
*.合同生效
本合同自签订之日起生效。
*.合同份数
本合同一式 八份，采购人执六份，供应商执二 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年*月**日
合同订立地点：***教育局基建股会议室
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行：
账 号：
政府采购管理部门：（公章）
经 办 人（签字）：
日 期：
第二节政府采购合同
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的“通用合同条款”。
专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：指中标通知书、发包人公示的最高投标限价(或招标控制价、工程量清单标底上限值)、招标文件及答疑、标准、规范及有关技术文件、图纸、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.*.* 设计人：
名 称：***建筑规划勘测设计院 ；
资质类别和等级：丙级 ；
联系电话：*********** ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地、项目部机构办公地。
*.*.*.*永久占地包括：详见施工总平面布置图。
*.*.*.**临时占地包括：施工占用场地区域及项目办公、生活区域。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家和地方标准、规范。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：根据设计院图纸施工；
发包人向承包人提供图纸的内容：同上。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分大样图、施工组织设计、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前**天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到后**天内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应保存二套完整的施工图纸、相关文件和技术资料，用于竣工备案存档。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点：项目工程部；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点：工程项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
*.** 交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人指定的道路为出入现场交通道路。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程的施工建设活动，从开工之
日起至竣工验收备案之日止。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不设限制 。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，清单漏项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征及招标控制价生成原则重新组价，并按程序审批后执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的人员组织和管理、工程进度计划管理、各种指令的上传下达、矛盾协调。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天内。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）提供施工图纸；
（*）负责提供施工所需水、电接口，以满足施工期间的需要。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及建设行政主管部门相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（原件一套，复印件叁套） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过验收合格后**天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：/ 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日必须在岗。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此给发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工工作日必须在岗，离开由发包人代表签字批准手续。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
*.* 分包
*.*.*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至工程移交止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 ？非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；？开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”；②金额为中标金额的**% ；③签订施工合同前*天。履约担保金的退还时间：项目开工进场*天后退还**%，完工后全部退还（不计息）。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。
关于工程奖项的约定： / 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，执证上岗；承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，搞好安全施工，并承担由于承包人原因所造**全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。（*）在本合同的有效期内因承包人原因或措施不力所发生的劳动、安全责任及一切经济责任和刑事责任，由承包人承担 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人组织治安管理机构，并进行治安管理，发包人定期对治安管理情况进行检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制并进行突发治安时间的紧急预案演练，发生事件时及时通知发包人妥善解决。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.* 因绿色施工安全防护措施项目费已预算进工程项目造价中，在办理报建手续时由乙方交纳。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
*.*.*开工通知
以施工合同签订之日为开工日。
*.* 测量放线
*.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间在*天以内的，按每天罚****元计算；实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间超过**天，按每天罚****元计算，且发包人有解除合同的权利。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：*% 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合同。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求和发包人要求进行样品的报送和封存。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：该项费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费内，费用由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
*.* 专项检测费由甲方负责，现场取样检测费由乙方负责。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报相关部门备案施工 。
计价原则：当分部分项工程由于设计变更引起新增项目或招标工程量清单描述中无相同或相似综合单价时其综合单价：执行湘建价【****】***号**省住房和城乡建设厅关于调整补充增指数条件下建设工程计价依据的通知，采用一般计税法计价；湘建价【****】**号文《关于调整建设工程销项税税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价【****】**号文关于印发《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知，****《**省*政工程消耗量标准》；湘建价*【****】**号文《**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知湘建价【****】**号文，邵建函【****】*号《关于新型智能环保渣土专用运输车土石方运输计费事项的通知》；邵建材【****】**号《关于发布**地区****年第三期（*-*月份）建设工程材料价格的通知》。在此基础上执行中标价与项目最高限价的下浮比例。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 双方自行协商，具体以施工合同为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 在施工过程中视实际情况另行协商 。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见 财政评审报告 。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（*）发包人的权利和义务：在工程施工过程中，该暂估价项目须由发包人与承包人共同确定，其价格以第三方核定为准。
（*）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行该暂估价项目的确定，并按发包人确定的材料及第三方核定的价格施工安装。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行本合同通用条款 。
**. 价格
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
*、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
*、其他价格方式： / 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限， / 。
预付款扣回的方式： / 。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则：工程计量必须要有承包人、发包人共同参加。各方参与的现场签证代表应当如实签署工程经济技术签证单，若发包人上级机关或监督部门组织的现场签证资料专项审计或在工程结算审计过程中发现工程经济技术签证单等结算资料不属实的，以现场签证资料专项审计或工程结算审计复核结果为准。承包人应予积极配合 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时，施工工程量按实结算，单价按承包人已标价工程量清单执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工验收合格后支付至合同价款的**%，经财政评审中心评审完毕并出具评审结论，且财政拨款到位后支付财政审定价的**%，剩余*%做为质保金，从验收合格之日起算，二年后无质量问题不计息退还质保金。如延期付款，计息标准按同期银行*年期贷款利率的标准执行。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：/ 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
**.验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/ 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/ 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容：/ 。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后二十天内 。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合发包人在*个月审核认定，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册叫招标人四套存档，并必须保证所有档案资料的真实性。
竣工结算申请单应包括的内容：完成的工程量清单。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》中的相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 *种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/ 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 *种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：按***号令执行，见工程质量保修书。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期从实际开工日起计算。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：自行协商处理。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（*）其他：/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：*、承包人不得将本工程进行分包。如未经发包人同意，承包人将整体工程或分部分项工程分包及肢解转包者。
*、承包人即使获得发包人对特种工程专业施工分包作业的批准，也不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。承包人应对分包人的行为、违约承担连带责任。
*、在合同执行过程中，承包人如果用行贿或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用时，发包人除按有关法纪处理当事人（含发包人人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人同样有权解除合同。
*、承包人未按投标文件规定配备齐全相应上岗资质、相应工程管理、操作水平的管理人员。
*、承包人未按本工程规模配备相应机械设备及因设备落后致使工程进度缓慢。
*、施工队伍操作水平不能科学组织施工，造成严重质量事故和重**全事故者。
*、施工队伍整体水平太低，致使工程实际进度滞后于施工组织设计的形象进度。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*、发包人依据本专用条款上述**.*.*款约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知承包人，通知到达承包人时合同解除。
*、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在七天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。如承包人未在规定的时间内退出，影响新的施工队伍进场所造成的损失均由承包人负责，并在决算中按实扣除。发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由承包人承担。
*、合同解除后，不影响双方按合同中约定的结算条款办理已完工程结算手续。但因承包人责任致使合同解除（专用条款中**.*.*中*、*、*事项）所造成的责任和经济损失均由承包人负责，牵涉到发包人经济损失的在工程结算中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害（按通用条款执行）、政府宏观调控的政策变化。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用合同条款。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款。
其他事项的约定：/。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地的人民法院起诉
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：***白沙中心小学 （甲方）
供应商（全称）：***银建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*.项目信息
（*）采购项目名称：***白沙中心小学运动场改造项目
（*）政府采购计划编号： **财采计【****】*****
（*）项目内容：***白沙中心小学运动场改造项目（详见施工图纸和财评预算工程量清单，最后以工程量清单为准）。
（*）是否分包： 否 。
（*）项目负责人： 段卫华 。
（*）联系电话： ***********
*.合同金额
（*）合同金额小写： ******.**元
大写： 柒拾贰万捌仟圆整
（*）具体标的见附件。
（*）合同定价方式：¨固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励
（*）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款： （应一次性支付全部合同款项）
¨预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：按进度付款，发包人向承包人按每月进度支付已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）的**%工程款，承包人提交付款申请，待发包人完成进度款审核后支付。项目最终财评完成后支付至财评金额的**%，合同价款的*%为质量保证金，成交供应商可选择银行保函、电子增信方式替代。（若延期付款的计息标准按合同订立时*年期贷款*场报价利率计算延期付款违约金）。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
*.合同履行
（*）起始日期： **** 年* 月** 日，完成日期： **** 年** 月* 日。总日历天数： ** 天。
（*）地点：***白沙中心小学校内
（*）方式：
（*）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求 。
（*）质量保证金： *%的质保金，若无质量问题，一年后付清。 质量保证金的金额、形式和期限要求 。
*.合同验收
（*）验收主体： 。
（*）验收方式： 现场验收 。
（*）验收标准： 合格工程。
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（*）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应文件
（*）政府采购合同专用条款
（*）政府采购合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（*）其他合同文件。
*.合同生效
本合同自签订之日起生效。
*.合同份数
本合同一式 八份，采购人执六份，供应商执二 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年*月**日
合同订立地点：***教育局基建股会议室
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行：
账 号：
政府采购管理部门：（公章）
经 办 人（签字）：
日 期：
第二节政府采购合同
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的“通用合同条款”。
专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：指中标通知书、发包人公示的最高投标限价(或招标控制价、工程量清单标底上限值)、招标文件及答疑、标准、规范及有关技术文件、图纸、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.*.* 设计人：
名 称：***建筑规划勘测设计院 ；
资质类别和等级：丙级 ；
联系电话：*********** ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地、项目部机构办公地。
*.*.*.*永久占地包括：详见施工总平面布置图。
*.*.*.**临时占地包括：施工占用场地区域及项目办公、生活区域。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家和地方标准、规范。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：根据设计院图纸施工；
发包人向承包人提供图纸的内容：同上。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分大样图、施工组织设计、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前**天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到后**天内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应保存二套完整的施工图纸、相关文件和技术资料，用于竣工备案存档。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点：项目工程部；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点：工程项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
*.** 交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人指定的道路为出入现场交通道路。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程的施工建设活动，从开工之
日起至竣工验收备案之日止。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不设限制 。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，清单漏项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征及招标控制价生成原则重新组价，并按程序审批后执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的人员组织和管理、工程进度计划管理、各种指令的上传下达、矛盾协调。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天内。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）提供施工图纸；
（*）负责提供施工所需水、电接口，以满足施工期间的需要。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及建设行政主管部门相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（原件一套，复印件叁套） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过验收合格后**天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：/ 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日必须在岗。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此给发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工工作日必须在岗，离开由发包人代表签字批准手续。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
*.* 分包
*.*.*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至工程移交止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 ？非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；？开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”；②金额为中标金额的**% ；③签订施工合同前*天。履约担保金的退还时间：项目开工进场*天后退还**%，完工后全部退还（不计息）。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。
关于工程奖项的约定： / 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，执证上岗；承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，搞好安全施工，并承担由于承包人原因所造**全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。（*）在本合同的有效期内因承包人原因或措施不力所发生的劳动、安全责任及一切经济责任和刑事责任，由承包人承担 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人组织治安管理机构，并进行治安管理，发包人定期对治安管理情况进行检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制并进行突发治安时间的紧急预案演练，发生事件时及时通知发包人妥善解决。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.* 因绿色施工安全防护措施项目费已预算进工程项目造价中，在办理报建手续时由乙方交纳。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
*.*.*开工通知
以施工合同签订之日为开工日。
*.* 测量放线
*.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间在*天以内的，按每天罚****元计算；实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间超过**天，按每天罚****元计算，且发包人有解除合同的权利。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：*% 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合同。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求和发包人要求进行样品的报送和封存。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：该项费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费内，费用由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
*.* 专项检测费由甲方负责，现场取样检测费由乙方负责。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报相关部门备案施工 。
计价原则：当分部分项工程由于设计变更引起新增项目或招标工程量清单描述中无相同或相似综合单价时其综合单价：执行湘建价【****】***号**省住房和城乡建设厅关于调整补充增指数条件下建设工程计价依据的通知，采用一般计税法计价；湘建价【****】**号文《关于调整建设工程销项税税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价【****】**号文关于印发《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知，****《**省*政工程消耗量标准》；湘建价*【****】**号文《**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知湘建价【****】**号文，邵建函【****】*号《关于新型智能环保渣土专用运输车土石方运输计费事项的通知》；邵建材【****】**号《关于发布**地区****年第三期（*-*月份）建设工程材料价格的通知》。在此基础上执行中标价与项目最高限价的下浮比例。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 双方自行协商，具体以施工合同为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 在施工过程中视实际情况另行协商 。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见 财政评审报告 。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（*）发包人的权利和义务：在工程施工过程中，该暂估价项目须由发包人与承包人共同确定，其价格以第三方核定为准。
（*）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行该暂估价项目的确定，并按发包人确定的材料及第三方核定的价格施工安装。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行本合同通用条款 。
**. 价格
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
*、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
*、其他价格方式： / 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限， / 。
预付款扣回的方式： / 。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则：工程计量必须要有承包人、发包人共同参加。各方参与的现场签证代表应当如实签署工程经济技术签证单，若发包人上级机关或监督部门组织的现场签证资料专项审计或在工程结算审计过程中发现工程经济技术签证单等结算资料不属实的，以现场签证资料专项审计或工程结算审计复核结果为准。承包人应予积极配合 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时，施工工程量按实结算，单价按承包人已标价工程量清单执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工验收合格后支付至合同价款的**%，经财政评审中心评审完毕并出具评审结论，且财政拨款到位后支付财政审定价的**%，剩余*%做为质保金，从验收合格之日起算，二年后无质量问题不计息退还质保金。如延期付款，计息标准按同期银行*年期贷款利率的标准执行。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：/ 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
**.验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/ 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/ 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容：/ 。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后二十天内 。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合发包人在*个月审核认定，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册叫招标人四套存档，并必须保证所有档案资料的真实性。
竣工结算申请单应包括的内容：完成的工程量清单。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》中的相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 *种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/ 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 *种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：按***号令执行，见工程质量保修书。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期从实际开工日起计算。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：自行协商处理。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（*）其他：/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：*、承包人不得将本工程进行分包。如未经发包人同意，承包人将整体工程或分部分项工程分包及肢解转包者。
*、承包人即使获得发包人对特种工程专业施工分包作业的批准，也不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。承包人应对分包人的行为、违约承担连带责任。
*、在合同执行过程中，承包人如果用行贿或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用时，发包人除按有关法纪处理当事人（含发包人人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人同样有权解除合同。
*、承包人未按投标文件规定配备齐全相应上岗资质、相应工程管理、操作水平的管理人员。
*、承包人未按本工程规模配备相应机械设备及因设备落后致使工程进度缓慢。
*、施工队伍操作水平不能科学组织施工，造成严重质量事故和重**全事故者。
*、施工队伍整体水平太低，致使工程实际进度滞后于施工组织设计的形象进度。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*、发包人依据本专用条款上述**.*.*款约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知承包人，通知到达承包人时合同解除。
*、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在七天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。如承包人未在规定的时间内退出，影响新的施工队伍进场所造成的损失均由承包人负责，并在决算中按实扣除。发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由承包人承担。
*、合同解除后，不影响双方按合同中约定的结算条款办理已完工程结算手续。但因承包人责任致使合同解除（专用条款中**.*.*中*、*、*事项）所造成的责任和经济损失均由承包人负责，牵涉到发包人经济损失的在工程结算中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害（按通用条款执行）、政府宏观调控的政策变化。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用合同条款。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款。
其他事项的约定：/。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地的人民法院起诉
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：***白沙中心小学 （甲方）
供应商（全称）：***银建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*.项目信息
（*）采购项目名称：***白沙中心小学运动场改造项目
（*）政府采购计划编号： **财采计【****】*****
（*）项目内容：***白沙中心小学运动场改造项目（详见施工图纸和财评预算工程量清单，最后以工程量清单为准）。
（*）是否分包： 否 。
（*）项目负责人： 段卫华 。
（*）联系电话： ***********
*.合同金额
（*）合同金额小写： ******.**元
大写： 柒拾贰万捌仟圆整
（*）具体标的见附件。
（*）合同定价方式：¨固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励
（*）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款： （应一次性支付全部合同款项）
¨预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：按进度付款，发包人向承包人按每月进度支付已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）的**%工程款，承包人提交付款申请，待发包人完成进度款审核后支付。项目最终财评完成后支付至财评金额的**%，合同价款的*%为质量保证金，成交供应商可选择银行保函、电子增信方式替代。（若延期付款的计息标准按合同订立时*年期贷款*场报价利率计算延期付款违约金）。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
*.合同履行
（*）起始日期： **** 年* 月** 日，完成日期： **** 年** 月* 日。总日历天数： ** 天。
（*）地点：***白沙中心小学校内
（*）方式：
（*）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求 。
（*）质量保证金： *%的质保金，若无质量问题，一年后付清。 质量保证金的金额、形式和期限要求 。
*.合同验收
（*）验收主体： 。
（*）验收方式： 现场验收 。
（*）验收标准： 合格工程。
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（*）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应文件
（*）政府采购合同专用条款
（*）政府采购合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（*）其他合同文件。
*.合同生效
本合同自签订之日起生效。
*.合同份数
本合同一式 八份，采购人执六份，供应商执二 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年*月**日
合同订立地点：***教育局基建股会议室
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行：
账 号：
政府采购管理部门：（公章）
经 办 人（签字）：
日 期：
第二节政府采购合同
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的“通用合同条款”。
专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：指中标通知书、发包人公示的最高投标限价(或招标控制价、工程量清单标底上限值)、招标文件及答疑、标准、规范及有关技术文件、图纸、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.*.* 设计人：
名 称：***建筑规划勘测设计院 ；
资质类别和等级：丙级 ；
联系电话：*********** ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地、项目部机构办公地。
*.*.*.*永久占地包括：详见施工总平面布置图。
*.*.*.**临时占地包括：施工占用场地区域及项目办公、生活区域。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家和地方标准、规范。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：根据设计院图纸施工；
发包人向承包人提供图纸的内容：同上。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分大样图、施工组织设计、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前**天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到后**天内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应保存二套完整的施工图纸、相关文件和技术资料，用于竣工备案存档。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点：项目工程部；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点：工程项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
*.** 交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人指定的道路为出入现场交通道路。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程的施工建设活动，从开工之
日起至竣工验收备案之日止。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不设限制 。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，清单漏项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征及招标控制价生成原则重新组价，并按程序审批后执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的人员组织和管理、工程进度计划管理、各种指令的上传下达、矛盾协调。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天内。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）提供施工图纸；
（*）负责提供施工所需水、电接口，以满足施工期间的需要。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及建设行政主管部门相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（原件一套，复印件叁套） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过验收合格后**天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：/ 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日必须在岗。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担给发包人造成的经济损失和责任。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此给发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工工作日必须在岗，离开由发包人代表签字批准手续。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担给发包人造成的经济损失。
*.* 分包
*.*.*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至工程移交止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 ？非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；？开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”；②金额为中标金额的**% ；③签订施工合同前*天。履约担保金的退还时间：项目开工进场*天后退还**%，完工后全部退还（不计息）。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。
关于工程奖项的约定： / 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，执证上岗；承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，搞好安全施工，并承担由于承包人原因所造**全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。（*）在本合同的有效期内因承包人原因或措施不力所发生的劳动、安全责任及一切经济责任和刑事责任，由承包人承担 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人组织治安管理机构，并进行治安管理，发包人定期对治安管理情况进行检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制并进行突发治安时间的紧急预案演练，发生事件时及时通知发包人妥善解决。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.* 因绿色施工安全防护措施项目费已预算进工程项目造价中，在办理报建手续时由乙方交纳。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三天。
*.*.*开工通知
以施工合同签订之日为开工日。
*.* 测量放线
*.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间在*天以内的，按每天罚****元计算；实际工期比合同工期（含签证顺延工期）推迟交付使用时间超过**天，按每天罚****元计算，且发包人有解除合同的权利。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：*% 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合同。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求和发包人要求进行样品的报送和封存。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：该项费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费内，费用由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
*.* 专项检测费由甲方负责，现场取样检测费由乙方负责。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报相关部门备案施工 。
计价原则：当分部分项工程由于设计变更引起新增项目或招标工程量清单描述中无相同或相似综合单价时其综合单价：执行湘建价【****】***号**省住房和城乡建设厅关于调整补充增指数条件下建设工程计价依据的通知，采用一般计税法计价；湘建价【****】**号文《关于调整建设工程销项税税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；湘建价【****】**号文关于印发《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知，****《**省*政工程消耗量标准》；湘建价*【****】**号文《**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知湘建价【****】**号文，邵建函【****】*号《关于新型智能环保渣土专用运输车土石方运输计费事项的通知》；邵建材【****】**号《关于发布**地区****年第三期（*-*月份）建设工程材料价格的通知》。在此基础上执行中标价与项目最高限价的下浮比例。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 双方自行协商，具体以施工合同为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 在施工过程中视实际情况另行协商 。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见 财政评审报告 。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（*）发包人的权利和义务：在工程施工过程中，该暂估价项目须由发包人与承包人共同确定，其价格以第三方核定为准。
（*）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行该暂估价项目的确定，并按发包人确定的材料及第三方核定的价格施工安装。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行本合同通用条款 。
**. 价格
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。
*、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
*、其他价格方式： / 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限， / 。
预付款扣回的方式： / 。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则：工程计量必须要有承包人、发包人共同参加。各方参与的现场签证代表应当如实签署工程经济技术签证单，若发包人上级机关或监督部门组织的现场签证资料专项审计或在工程结算审计过程中发现工程经济技术签证单等结算资料不属实的，以现场签证资料专项审计或工程结算审计复核结果为准。承包人应予积极配合 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时，施工工程量按实结算，单价按承包人已标价工程量清单执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工验收合格后支付至合同价款的**%，经财政评审中心评审完毕并出具评审结论，且财政拨款到位后支付财政审定价的**%，剩余*%做为质保金，从验收合格之日起算，二年后无质量问题不计息退还质保金。如延期付款，计息标准按同期银行*年期贷款利率的标准执行。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：/ 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
**.验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/ 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/ 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容：/ 。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后二十天内 。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合发包人在*个月审核认定，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册叫招标人四套存档，并必须保证所有档案资料的真实性。
竣工结算申请单应包括的内容：完成的工程量清单。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》中的相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 *种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/ 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 *种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：按***号令执行，见工程质量保修书。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期从实际开工日起计算。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：自行协商处理。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（*）其他：/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：*、承包人不得将本工程进行分包。如未经发包人同意，承包人将整体工程或分部分项工程分包及肢解转包者。
*、承包人即使获得发包人对特种工程专业施工分包作业的批准，也不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。承包人应对分包人的行为、违约承担连带责任。
*、在合同执行过程中，承包人如果用行贿或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用时，发包人除按有关法纪处理当事人（含发包人人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人同样有权解除合同。
*、承包人未按投标文件规定配备齐全相应上岗资质、相应工程管理、操作水平的管理人员。
*、承包人未按本工程规模配备相应机械设备及因设备落后致使工程进度缓慢。
*、施工队伍操作水平不能科学组织施工，造成严重质量事故和重**全事故者。
*、施工队伍整体水平太低，致使工程实际进度滞后于施工组织设计的形象进度。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*、发包人依据本专用条款上述**.*.*款约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知承包人，通知到达承包人时合同解除。
*、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在七天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。如承包人未在规定的时间内退出，影响新的施工队伍进场所造成的损失均由承包人负责，并在决算中按实扣除。发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由承包人承担。
*、合同解除后，不影响双方按合同中约定的结算条款办理已完工程结算手续。但因承包人责任致使合同解除（专用条款中**.*.*中*、*、*事项）所造成的责任和经济损失均由承包人负责，牵涉到发包人经济损失的在工程结算中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害（按通用条款执行）、政府宏观调控的政策变化。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用合同条款。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款。
其他事项的约定：/。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地的人民法院起诉
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
