城步苗族自治县孔圣庙修缮工程项目

发布日期：2023年06月21日 | 标签：

导出

以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先注册成为会员，
已注册会员请登录后查看。

招标编号	【正式会员登录后可浏览】	采购业主	【正式会员登录后可浏览】	招标公司	【正式会员登录后可浏览】
联系人	【正式会员登录后可浏览】	联系电话	【正式会员登录后可浏览】	通讯地址	【正式会员登录后可浏览】
邮政编码	【正式会员登录后可浏览】	截止日期	【正式会员登录后可浏览】

公告摘要

部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）

*******孔圣庙修缮工程项目 *******孔圣庙修缮工程项目合同公告公告日期:****年**月**日文保建设工程施工承包合同项目名称：*******孔圣庙修缮工程项目编号：HNGJ-ZB********项目地址：*******儒林镇城南路甲方（发包方）：*******文化旅游广电体育局乙方（承包方）：**省文保建设工程有限公司合同签订日期：****年**月**日文保建设工程施工承包合同甲方（全称）：*******文化旅游广电体育局（以下简称甲方）乙方（全称）：**省文保建设工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民**国民法典》及《中华人民**国文物保护法》《中华人民**国建筑法》等相关法律规定和招投标文件及中标结果，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务及法律责任，经双方**协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。 *、工程概况及合同价款： *.*、工程名称：*******孔圣庙修缮工程。 *.*、工程地址：*******儒林镇城南路。 *.*、工程立项批准文号及资金来源：**省文物局（湘文物保【****】***号）。资金来源：省级文物保护专项资金，项目总投资*******.**元。 *.*、工程内容及乙方承包施工范围：主要承包施工内容为：重做三合土地面***.**平方米，青板石地面制安****.**平方米，修复阶沿石***.**平方米，青石墙基制安**.**立方米，墙面勾缝****.**平方米，小青瓦屋面制安***.**平方米，圆木柱制安**.**立方米，古式木门制安***.**平方米及所有木构件防虫、防蚁、防腐处理****.**平方米。具体内容，以甲方招标时发布的设计方案、施工图和工程量清单为准。 *.*、施工工期：***日历天。具体开工时间以甲方或监理单位下发的开工令为准。（说明：如因设计变更、天气等其他一切不可抗力等原因致使工程无法正常进行，工期相应顺延。） *.*、乙方承包（中标）合同价款：肆佰肆拾万贰仟柒佰陆拾陆元四角叁分（小写*******.**元）。 *、工程质量标准及结算方式： *.*、质量标准：按文物管理部门的行业规定和本项目批复的设计方案要求及标准施工，验收达到合格工程标准。 *.*、承包方式：中标合同价以招标工程量清单为承包范围，采用大包干方式。 *.*、结算方式：采用综合单价，按实结算。超承包范围的工程量按实结算，但总额不得超过中标价。 *.*、结算工程量以乙方提供的竣工图及经甲方、监理签证确认的工程量签证单为准。 *.*结算依据： *.*.*《文物建筑保护工程预算定额（南方地区）》——WWT****-**** *.*.*人工工资按**省文物局发布的湘文物函（****）**号文件执行。 *.*.*文物定额缺项的按****年**省消耗量定额及相关配套文件执行。 *.*.*依照文物部门相关规定、办法、文件等按实结算。材料价格参考施工同期发布的信息价计算，如发布的信息价中没有的，依照乙方企业定额或按甲乙双方共同询价结果计算。 *.*、施工期间如遇*场材料价格波动及相关部门的政策性文件调整（包括人工、材料），按*场价格及政策性文件按实调整。 *.*、无论何种原因，如甲方提出的项目变更，非乙方原因删减了本合同工程量清单中的某项原定工作或工程，致使乙方发生的费用和收益不能被包含在其他项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则乙方可就此向甲方申请合理的利润补偿。 *、工程款的支付： *.*、工程开工后*个工作日（下同）内，甲方向乙方支付合同总价款的**%，即人民币壹佰叁拾贰万零捌佰叁拾元整（*******元），作为第一笔工程款。 *.*、在甲方、监理方、乙方三方确认工程量完成**%后*个工作日内，甲方向乙方再支付合同总价款的**%，即人民币壹佰叁拾贰万零捌佰叁拾元整（*******元），作为第二笔工程进度款。 *.*、全部工程完工后*个日内，甲方向乙方再支付合同总价款的**%即人民币捌拾捌万零伍佰伍拾元整（******元），作为第三笔工程进度款。剩余工程款待工程结算审计报告出具后*个工作日内，甲方按实结算审定总金额付至**%，但总额不得超过中标价。如果结算审计时间六个月无结果，甲方需在乙方提交结算资料送审满六个月后*个工作日内，再向乙方支付合同总价款的**%，即人民币肆拾肆万零贰佰捌拾元整（******元），用于乙方清偿工程债务，其余款项可在审计结果或鉴**论后支付。 *.*、预留最终结算款的*%作为质量保证金，质保期为一年，质保期从工程完工后经初验合格之日起算，质保期满后如无质量问题，甲方应在质保期满后*个工作日内将保证金一次性无息退还给乙方。 *.*、项目施工期间，因相关法律法规或有关政策变化、设计方案变更、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、不可抗力等原因发生时，甲乙双方应根据施工的实际情况对本合同总价款进行相应调整。经甲、乙双方确认调整的合同价款，应作为追加合同价款与工程进度款同期支付，但总额不得超过中标价。 *.*、除甲乙双方另有书面约定外，本合同项下所有合同价款甲方均应通过银行转账方式支付到乙方下列账户：开户名称：**省文保建设工程有限公司开户银行：中信银行股份有限公司**星沙支行账号：******************* *、施工准备： *.*、工程开工前，甲方应提供乙方施工图纸二套及其CAD电子版一套。 *.*、工程开工前，甲方应尽量为乙方提供施工便利，做好到达施工区域的“三通（电通、水通、路通）”工作，协助做好施工人员的食宿等相关事宜。其三通及人员食宿费用由乙方负担。 *.*、甲方负责协调施工现场周边各种关系，以保证工程如期顺利进行。 *.*、如因甲方未及时协调处理当地各种关系等相关事宜，从而影响施工，工期予以顺延。 *.*、乙方负责施工区域内的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 *.*、乙方应及时组织施工人员、材料、施工机械和设备进场，并为施工安全、质量保证等，配备好专门管理人员，制作好宣传标牌和技术资料，做好必要的防范保障措施。 *.*、工程项目开工前，甲方督促乙方组织设计、施工和监理等相关单位，按照国家和**省文物局相关要求，全面落实修缮工程施工现场复核、图纸会审、设计交底。乙方应编制施工组织设计或施工方案（计划）、现场布置、设立项目部、上岗培训和安全防护、技术准备、材料和机具准备和开工条件等施工准备阶段的工作。 *.*、工程施工过程中的材料采购工作由乙方负责，由乙方提供的原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定，经建设方、监理方检验合格后方可用于工程。 *、施工与方案变更： *.*、工程变更按**省文物局文件湘文物保[****]**号文件执行。 *.*、施工过程中，甲方派驻杨文建、程显医同志为工地代表，乙方派驻同志为工地代表；以便于双方及时沟通情况、处理现场施工中遇到的问题，甲方代表对工程量和隐蔽工程及时进行签证。 *.*、甲方交付的文物工程保护方案和有关技术资料，作为工程的有效依据。同时，严格按照**省文物局湘文物保﹝****﹞**号《关于切实加强建筑类全国重点文物保护单位保护工程项目批后全过程管理的的通知》执行。 *.*、在施工过程中，乙方应按项目工程的特点、技术和工艺要求派具有专业技术资质的人员进行施工。如乙方在施工中不按有关技术要求施工，或施工质量不符合要求的，甲方有权责令乙方立即停工、返工，其返工造成的一切经济损失均由乙方自行承担，由此延误的工期不予顺延。 *.*、施工过程中，如甲方与设计方协商后需变更的施工内容，应及时通知乙方，如因变更通知不及时而造成的窝工、返工，其经济损失均由甲方承担。 *.*、施工过程中如发现文物工程保护方案中有错误或严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方，由甲方及时**方案设计等有关单位确定修改意见，乙方按修改意见进行施工。未经甲方同意擅自更改，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。 *.*、在施工过程，每道隐蔽工序完成之后，乙方必须准备好签证材料由甲方现场负责监管的工程人员确认后签证。 *.*、施工过程中，遇到文物工程保护方案以外的情况时，乙方人员不得擅自作主，随意拆修，应及时请示甲方；甲方也应及时作出答复，避免造成停工、窝工或返工。 *、文明安全施工： *.*、乙方应根据国家有关规定，购买施工人员意外伤害保险；自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号。 *.*、乙方应做好安全施工防范措施，确保人员安全，杜绝事故发生。如因乙方原因在施工过程中造成的人员安全事故，则由乙方自行承担。 *.*、施工中，乙方要严格管理好施工人员，加强文物建筑防火安全教育，严防火情发生，如乙方原因造成的火灾事故后果，由乙方全权承担。 *.*、乙方适当安排*-*名以工代赈劳务人员做非技术性工作；乙方对所有人员，应加强法纪教育，做到遵纪守法、爱护文物、文明施工。 *.*、由于乙方安全措施不力，造成的事故责任及由此发生的费用，概由乙方承担。 *、工程验收： *.*、工程由监理单位实行全过程监督，工程完工后由甲方组织相关部门进行初验。 *.*、项目竣工验收后，文物使用单位方可使用。 *.*、乙方在提交竣工初验报告**个工作日内，甲方应组织相关部门进行验收，逾期视同认可合格。 *.*、项目竣工验收后**日内，乙方向甲方提交工程结算送审报告及完整的结算相关资料，甲方应在收到乙方送审资料后 ** 日内进行审查并提出审查意见，并将结算资料送交评审机构或委托第三方审计机构评审；如果评审机构在收到结算资料后，满六个月还未出具审计报告或书面告知审定金额，则视同认可乙方送审金额。甲方如有异议，双方均可申请司法鉴定，以鉴定意见为准。 *、保修条款： *.*、施工内容全部完成后，乙方按国家、省文物局相关规定对项目实行保修，保修期限为五年，自项目竣工初验收之日起算。保修期间要进行定期巡查并做好记录；监理单位、甲方认可的缺陷，由甲方通知乙方及时履行保修义务，其费用由乙方负责。 *.*、质保期内，由乙方原因造成的质量问题甲方应第一时间通知乙方，乙方应在接到甲方通知后及时到场维修，并承担相应费用。否则，甲方可另行安排第三方维修，维修费用从乙方质保金中扣付。 *、违约责任： *.*甲方违约责任 *.*.*甲方未能按照合同约定履行应尽的义务和责任，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失，包括但不限于停工损失、阻工损失、追索工程欠款费用、垫付资金的利息（利息按最高法院规定的民间借贷利率计算）损失等。 *.*.*未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 *.*乙方违约责任 *.*.*乙方不得将该项目工程转包和违法分包，若违反，甲方有权单方面终止合同，并可向乙方索赔损失。 *.*.*乙方施工质量不符合相关质量标准的，乙方须无条件及时无偿返修。若乙方未在规定时间内返修，而造成的责任后果由乙方承担。 *.*.*因乙方原因，不能按期完工将工程交付甲方使用的，乙方应承担延期交付工程，导致甲方损失的赔偿责任。 **、争议解决及其他： **.*合同履行期间如有争议，双方应本着互谅互让的原则共同协商解决。如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 **.*本合同未尽事宜，双方可另立补充协议，与本合同具有同等法律效力。 **.*本合同自双方签字盖章之日生效，自本项目工程质保期满、工程款全部清结后终止。 **.*本合同一式六份，甲乙双方各执二份，其余由甲方送相关部门备案，均具有同等效力。合同签署页：甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：****-******** 传真：传真：****-******** 日期：**** 年 ** 月 ** 日日期：**** 年**月** 日孔圣庙修缮工程施工合同.rar

文件下载

请点击下载

招标导航: 施工准备土地整理三通一平
 工程施工地基与基础工程桩基工程预应力工程防水工程保温工程爆破工程加固除险工程改造改建工程回填工程燃气工程防腐工程电气防雷工程空调采暖工程地下室停车场钢结构膜结构给排水声屏障道路工程桥梁工程市政工程
 园林景观绿化古建筑喷泉水幕雕塑草坪亮化工程照明灯光
 弱电安防综合布线消防工程门禁救生智能建筑有线电视数字会议广播音响工程大屏幕
 装饰装修吊顶粉刷彩绘幕墙外立面
工程服务审计监理勘察规划设计
 建筑材料门窗座椅地板混凝土构件水泥建筑钢材木构件涂料拦污栅除尘器管材土工材料土工格栅土工布
更多>>

为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

招标采购

项目信息

企业

资讯

公告摘要

文件下载