苏州市市域（郊）铁路苏州经常熟至张家港线（苏虞张线）先导段工程招标公告<[E3205010304040245001027]>
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
各有关单位请于2023.08.04前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
*.招标条件
本招标项目***轨道交通**号线（苏虞张段）工程系统工点设计项目（第一批）（项目名称）已由中华人民**国国家发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以以国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础〔****〕***号）(批文名称及编号)批准建设，项目业主为***轨道交通集团有限公司，招标人为***轨道交通集团有限公司，招标代理机构为*************。项目已具备招标条件，现对该项目的系统工点设计进行公开招标。本项目为资格后审。
*.项目概况与招标范围
*.*本次招标项目的建设地点：***（***、***、****）
*.*建设规模：**号线（苏虞张段）工程全长**.**km，其中高架线**.**km，敞开段*.**km，地下线**.**km，地下线占比**.**%，共设站**座，高架站**座，地下站**座。全线设*座车辆基地、*处主变电站、*座控制中心。
以上信息仅供本次招标使用。
*.*标段划分
标段编号
标段名称
招标范围
估算价
（万元）
工期
(日历天)
E**********************
X-XTSJ**标
全线站台门、自动扶梯、电梯、通风空调、给排水及消防、低压配电、车站综合管线的系统方案设计、初步设计、招标图设计、施工图设计、施工配合、竣工验收、全设计过程的BIM设计及相关服务。
****.**
****
E**********************
X-XTSJ**标
全线变电所、中压环网、接触网、电力监控系统、接地系统、供电车间、整定值、主所的系统方案设计、初步设计、招标图设计、施工图设计、施工配合、竣工验收、全设计过程的BIM设计及相关服务。
****.**
****
E**********************
X-XTSJ**标
全线信号系统的系统方案设计、初步设计、招标图设计、施工图设计、施工配合、竣工验收、全设计过程的BIM设计及相关服务。
****
****
E**********************
X-XTSJ**标
全线通信系统、综合监控系统（智慧平台）、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、门禁、自动售检票系统的系统方案设计、初步设计、招标图设计、施工图设计、施工配合、竣工验收、全设计过程的BIM设计及相关服务。
****.**
****
*.*服务期: ****/*/**至****/*/**。
*.申请人资格要求
*.*资质条件：投标人须具有住建部门核发的工程设计综合甲级或工程设计*政行业甲级或工程设计*政行业（轨道交通工程）专业甲级资质；
*.*项目负责人要求：
投标人拟派项目负责人须具备高级工程师及以上职称。
*.*业绩要求：
是否有此类要求：是￡否
投标人项目负责人承担过类似业绩；
投标人业绩：
近五年（****年*月*日至本公告发布之日，以合同签订时间为准）具有（线路长度不小于**公里）的城*轨道交通（不含轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、智轨等中低量轨道交通）或*域（郊）铁路相应专业设计业绩；（如为总承包设计业绩，须包含相应专业工点设计内容；如为联合体业绩，投标人须在联合体中承担相应专业工点设计内容。）
相应专业指：
X-XTSJ**标：通风空调和给排水和低压配电专业设计
X-XTSJ**标：供电系统设计
X-XTSJ**标：信号系统设计
X-XTSJ**标：通信和综合监控系统设计
项目负责人业绩：近五年（****年*月*日至本公告发布之日，以合同签订时间为准）以专业设计负责人及以上职务承担过（线路长度不小于**公里）的城*轨道交通（不含轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、智轨等中低量轨道交通）或*域（郊）铁路相应专业设计项目；
相应专业指：
X-XTSJ**标：通风空调或给排水或低压配电专业设计
X-XTSJ**标：供电系统设计
X-XTSJ**标：信号系统设计
X-XTSJ**标：通信或综合监控系统设计
类似业绩认定标准：业绩以合同为准，如合同无法体现上述要求，可增加提供业主证明等材料加以佐证；
*.*财务要求：/ 。
*.*信誉要求：/ 。
*.*其他要求：/ 。
*.*本次招标不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/。
*.招标文件的获取
*.*招标文件获取时间为：****年*月**日至****年*月**日；
*.*招标文件获取方式：潜在投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；
*.投标文件的递交
*.*投标截止时间为：****年*月*日*时**分。
*.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
*.其它需要明确的事项：
一、申请人其他资格条件：
*、具有独立法人资格，有独立订立合同的能力；
*、投标申请人办理投标事宜必须由企业法定代表人（或法定代表人委托代理人）办理，委托代理人必须为本企业在职职工；
*、投标人必须是独立法人单位，对于有行政隶属关系或控股关系或集团（总）公司下属独立法人子公司不得同时参加同一标段投标。一家单位（以集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，如同一集团公司通过资审有多个投标人且均无意向退出，则该集团公司所有投标人资格审查均按不通过认定。注：集团公司的界定：如为央企，指央企二级公司；如为其他企业，指一级公司。
*、投标申请人有以下情形的，为资格审查不合格：A、处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；B、近*年内投标人若发生骗取中标或严重违约或重大工程质量问题而受到有关部门处罚的；C、投标文件中的重要内容失实或者弄虚作假。
*、***轨道交通**号线（苏虞张段）工程系统工点设计项目第一批次X-XTSJ**~**标，每个投标人最多允许投*个标段，最多允许中*个标段；同一项目负责人本项目最多允许中*个标段。
本项目第一批次共分*个标段（X-XTSJ**~**标），优先推荐不采用“评定分离”的标段；其次推荐不排序中标候选人为*个的标段；最后推荐不排序中标候选人为*个的标段，在上述同一类情形内优先定标并确定拟中标人（或推荐第一中标候选人）的先后顺序为（先→后）：X-XTSJ**标→X-XTSJ**标→X-XTSJ**标→X-XTSJ**标。
*、***轨道交通**号线（苏虞张段）工程总体总包、土建工点、*政工点、系统工点设计项目所有标段中，同一项目负责人最多允许中一个标段（总体总包、*政工点或其它上述设计项目已中标项目负责人不得参与本项目投标），请投标人合理配置项目负责人。
*、本项目执行《关于在公共**交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[****]**号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。
*、本项目执行《*住房城乡建设局关于贯彻《**省招标投标条例》的通知》（苏住建建〔****〕*号）的规定，使用***建筑业企业投标行为考评结果。
*、投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。
**、本项目执行《***轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集{****}**号）。
重要告知：
*、本项目招标采用电子招投标模式，投标申请人应当使用“招投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并上传至交易平台，不接受书面递交文件。
*、企业注册问题、注册后完善信息问题、登录问题、CA相关问题等参见《常见问题及解答汇总》（http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/infoid=*f**c**f-*d**-****-a***-e*eb*a*b**eb&categoryNum=******）。
*、根据《关于规范***建设工程勘察设计招标投标的指导意见》的规定，投标阶段所投人员满足信息归集要求。
*、供应商参与**轨道交通项目均需在**交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“**轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《**轨道交通**交易平台操作手册--供应商》。
*.评标方法
本次招标采用R综合评估法□记名投票法。
是否采用评定分离：R是 □否，有效投标人大于*个时，由评标委员会根据综合得分排名推荐*个不排序的中标候选人；有效投标人为*～*个时，由评标委员会根据综合得分排名推荐*个不排序的中标候选人；最终由招标人采用票决法确定拟中标人。有效投标人不超过*个时，不再采用“评定分离”，由评标委员会根据综合得分排名推荐*-*名中标候选人。
*.发布公告的媒介
本次招标公告同时在***公共**交易中心“http://www.szzyjy.com.cn”、**轨道交通网“www.sz-mtr.com”上发布。
*.联系方式
招 标 人：***轨道交通集团有限公司 招标代理机构：*************
地 址：***姑苏区干将西路***号 地 址：***平泷路***号B座****
联 系 人：郑俊 联 系 人：张俊、施艳丽、陆轶韬
电 话：****-******** 电 话：****-********/***********
电子邮件：***********-mtr.com 电子邮件：***********
****年*月**日
招标文件正文.pdf
文件下载
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
