乌海市海南区2023年四好农村公路建设工程项目招标澄清函
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
请各有关单位及时调整投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
回复：工期*个月，计划****年*月*日开工，****年**月**日竣工；
问题二：投标函附录条款号是按照格式留空白还是自行填补；
回复：“具体详见附件”
问题三：“本项目保修期具体为多久”
回复：“保修期一年”
问题四：“投标人信誉情况、是直接附截图就行、还是截图加逐条说明，如果需要逐条说明说明的具体内容是啥？”
回复“*.*信誉要求：
①、②提供承诺，格式自拟；“信用中国”、“中国执行信息公开网”提供网站截图，”
问题五：财务情况是直接附近三年的审计报告即可嘛？
回复：详见招标文件附录* 资格审查条件（财务最低要求）
问题六：项目经理公告内容说需要附劳动合同、那总工需要附吗
答：详见：招标文件附录* 资格审查条件（项目主要人员最低要求）
问题七：撤离证明未明确说明是由谁提供
回复：由投标单位提供承诺函
问题八：招标文件前附表让提供单价分析表，二信封投标文件格式中未要求提供，是否提供呢？
答：提供
附件*：
（二）投标函附录
序号
条款名称
合同条目号
约定内容
备注
*
缺陷责任期
*.*.*.*
自实际交工日期起计算**个月
*
逾期交工违约金
*.*.*（*）
不适用
*
逾期交工违约金限额
*.*.*（*）
**%签约合同价
*
提前交工的奖金
**.*
不适用
*
提前交工的奖金限额
**.*
不适用
*
价格调整的差额计算
**.*
见合同专用条款
*
开工预付款金额
**.*.*（*）
不适用
*
材料、设备预付款比例
**.*.*（*）
不适用
*
进度付款证书最低限额
**.*.*（*）
不适用
**
逾期付款违约金的利率
**.*.*（*）
中国人民银行短期贷款利率加手续费
**
质量保证金金额
**.*.*
*%合同价格
**
保修期
自实际交工日期起计算* 年
附件*：专用条款
序号
条目号
信息或数据
*
*.*.*.*
发 包 人：******住房和城乡建设局:
地 址：******
邮政编码：******
*
*.*.*.*
监 理 人：
地 址：
邮政编码：
*
*.*.*.*
缺陷责任期：自实际交工日期起计算**个月
*
*.*.*
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前** 天签发图纸修改图给承包人
*
*.*.*
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及到合同金额变化的均须得到发包人的批准。
*
*.*.*
发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：不适用。
*
*.*
发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：不适用。
*
*.*.*
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知后*天。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后**天内。
*
**.*（*）
逾期交工违约金：不适用
**
**.*（*）
逾期交工违约金限额：** %签约合同价
**
**.*
提前交工的奖金：不适用
**
**.*
提前交工的奖金限额：不适用
**
**.*.*
不适用
**
**.*
合同期内不调价，对于法律、法规、规章或有关政策出台导致税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性文件结算时予以调整。
**
**.*.*
支付方式：合同中另行约定。
**
**.*.*（*）
开工预付款金额：不适用。
**
**.*.*（*）
材料、设备预付款比例：不适用
**
**.*.*
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：* 份
**
**.*.*（*）
进度付款证书最低限额：不适用。
**
**.*.*（*）
逾期付款违约金的利率：中国人民银行短期贷款利率加手续费
**
**.*.*
质量保证金金额：*%合同价格。
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费
■否
**
**.*.*（*）
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
份
**
**.*.*（*）
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
份
**
**.*（*）
竣工资料的份数：份；电子竣工资料份。（或根据实际需要确定）
**
**.*.*
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：不适用
**
**.*.*
本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：不适用
**
**.*（*）
保修期：自实际交工日期起计算* 年
**
**.*
建筑工程一切险的保险费率：保险费率 ‰。
**
**.*.*
第三者责任险的最低投保金额：
**
**.*
争议的最终解决方式：诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称：项目所在地人民法院
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
