内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗亚高原体育综合训练基地新建项目
发布日期：2024年03月15日 | 标签：
18907388
biangeng
;乌拉特中旗
2024.03.15
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
采购业主*******于2024年03月15日在招标网发布招标变更公告：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗亚高原体育综合训练基地新建项目。
请各有关单位及时调整投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
. ***自治区**淖尔****** 亚高原体育综合训练基地**项目 招标文件 招标人名称：*****鸿腾文化旅游投资有限公司 招标代理公司：***耀辉项目管理有限公司（加盖电子印章） ****年**月**日 温馨提示 请您认真阅读以下事项： *、在阅读招标文件时，如发现招标文件出现问题或有不足之处时，请及时提出。在此我单位表示感谢。 *、请仔细阅读招标文件中涂黑加粗的文字，并在编制投标文件时做出响应，以免出现不必要的错误。 *、招标文件确需进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间**天前统一在**淖尔*公共**交易网（http://ggzyjy.bynr.gov.cn//）上公布通知所有潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。请潜在投标人密切关注相关信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。 *、本项目投标截止时间为****年**月**日**时**分。您的配合既给我们的工作带来方便，也不会因为时间的问题给您带来不必要的损失。 *、各投标单位务必于投标文件递交截止时间之前（以银行到账时间为准）按要求缴纳投标保证金。（建议各投标单位于投标截止时间前一个工作日及之前递交投标保证金，招标人对于因公休日投标人可能无法进行保证金缴纳的一切后果概不负责）。 *、建议各投标单位将评审所需原件扫描，按招标文件要求制作投标文件，谢谢配合。 *、本次招标实行电子版招投标，中标前不需要纸质版投标文件，投标人在制作投标文件 时必须使用新点投标文件制作软件，请各投标企业上传格式为（.BMTF 格式）的电子投标文件（加密版）。 *、本次招标实行电子招标。格式为（ .BMTF 格式）的投标文件（加密版）需要登录** 淖尔*公共**交易中心交易平台的会员系统，在“投标文件上传 ”模块上传投标文件，投 标人在制作投标文件时必须使用新点投标文件制作软件，请各投标企业及时上传企业电子版 （.BMTF 格式）电子投标文件。电子投标文件（.BMTF 格式）制作方法参照“ **淖尔*公共**交易中心网 ”办事指南栏目中“ **淖尔*电子招投标交易平台建设工程--投标人 ”中所示内容。投标文件制作软件在“**淖尔*公共**交易中心网”“下载中心”处下载。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新点软件公司联系。技术支持：****-*******、**********；CA锁咨询电话：****-*******。 *、重要说明 开标注意事宜如下： （*）各投标人不需要到达开标室进行开标，开标时间到达后，投标人通过系统进行远程解密，详细操作为投标人需要在开标之前登陆会员系统，等待开标，到达开标时间**分钟之后，点击【我的项目】-【对应标段】-【开标大厅】模块，待显示【我要解密】时，点击进 行解密（详细操作手册见**淖尔*公共**交易中心网站首页-下载中心-投标单位远程解密操作手册），投标人需在**分钟内完成对相应项目投标文件的解密。 （*）投标文件非加密文件无需上交，投标单位在投标文件上传之前需要确保CA数字证书至开标后都在有效期内，且确保电脑环境可以完成解密工作，如遇CA锁过期或者锁故障无法解密的，所造成的一切后果由投标人自行承担。 （*）解密过程中如发生问题，请第一时间联系开标现场代理公司，由开标现场工作人员安排技术人员进行技术指导。 （*）开标过程中，如系统发生故障，或者其他问题，影响正常开标解密的，经相关监管部门等确认后，适情形考虑**解密时间(原则上在投标截止时间后**分钟之内，必须完成对相应的项目投标文件的解密)。 （*）唱标结束后，可在开标大厅查看开标记录。 （*）投标保证金请登录系统后获取专属于本单位的保证金虚拟子账号并按要求缴纳。 （*）自获取招标文件之日起，有关函件(补遗书、通知等)只通过公告形式通知投标人，投标人应在报名后及时关注相应网站上信息，未及时关注者后果自负。 目录 第一卷 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法（综合评估法） 第四章 合同条款及格式 第五章 工程量清单 第二卷 第六章图纸 第三卷 第七章 技术标准和要求 第八章 投标文件格式 第一卷 第一章 招标公告 一、招标条件： ***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目已经建设工程招投标监督管理相关部门备案。招标人是*****鸿腾文化旅游投资有限公司，招标项目已经由*****发展和改革委员会部门批复，批文名称、文号：关于***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目初步设计的批复，乌中发改发【****】**号，招标项目资金来源建设单位多方筹措。招标项目已具备招标条件，现通过资格后审的方式选择合格的投标申请人参加投标。 二、招标项目概况： *、本次招标项目的建设地点：*****海流图镇**大街南、川井路东、海流图路西。 *、立项批文：乌中发改发【****】**号 *、工程规模：项目总占地面积******.**㎡，总建筑面积*****.**㎡，其中摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.**㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、招标范围：项目中标人按照合同约定对本项目的施工、投资，运营等进行全过程承包，并对承包工程的质量、安全、工期、投资，综合运营全面负责。（工程施工范围最终以招标人签字认可的施工图及工程量清单所包含范围为准） *、计划建设周期：****年*月-****年*月 *、运营期：**期暂定为**年（具体按合同约定），建设期*年。**期满后，项目运营公司依法将项目移交项目实施机构后，依法进行解散清算。若**期满后，乙方建设成本仍未收回，**期限将***年（**期内收回成本后第二年，依法进行解散清算）。 *、计划投资：********.**元 *、质量标准： （*）施工质量符合国家工程验收标准，施工安全符合国家安全标准。 三、投标人资格要求 *、投标人须同时具备①+②投资运营资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； ①具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； ②投资运营资格要求：有效的营业执照。 *、主要负责人要求： ①工程总承包项目经理：拟派项目经理必须具有本单位注册的建筑工程专业一级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证书；且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（投标文件中须附职称证书扫描件，注册证书扫描件）； ②施工项目负责人：拟派项目经理必须具有本单位注册的建筑工程专业一级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证书；且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（投标文件中须附职称证书扫描件，注册证书扫描件）； 注：工程总承包项目经理可以兼任施工项目负责人。 *、本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： （*）联合体所有成员数量不得超过两家； （*）签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务； （*）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。 （*）由联合体牵头人进行投标，且投标保证金须由联合体牵头人提交。 *、对投标人的其他要求： （*）投标人不需要再派人现场参加开标会议，只需提前登录、签到、在线参加开标、远程解密、查看开标记录表即可； （*）业绩要求：近年（****年*月-至今）承担过类似规模的建设工程施工业绩具体详见第三章评标办法（综合评估法）； （*）财务要求：没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态； （*）信誉要求： ①信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单，查询无不良记录，提供查询结果截图； ②中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）未被列入失信被执行人，提供查询结果截图； ③国家企业信用信息公示系统网（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未被列入经营异常名录信息及严重违法失信企业名单，提供查询结果截图； ④中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn)查询显示近一年没有行贿犯罪记录，提供查询结果截图，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前； ⑤投标人不存在拖欠农牧民工工资情况（投标文件须附加盖企业公章的承诺书，格式详见招标文件第八章投标文件格式附件）； （*）本次招标对于投标人的技术、标准要求详见招标文件。 注：以联合体形式投标的，各成员单位均须满足。 四、获取招标文件的时间、方式： *.领取时间：****年**月**日至****年**月**日； *.领取网站：电子版（PDF 或者 word）版请到 http://ggzyjy.bynr.gov.cn 网站的交易信息栏目下载，专有格式（BMZF）招标文件请登录交易平台会员系统的“领取招标节点”下载； *.招标文件价格：每套*.**元每标段。 五、递交投标文件的截止时间、方式 *、时间：****年**月**日**：**时前，若有澄清、答疑文件，按澄清答疑后的文件规定的时间递交。 *、投标文件递交方式:投标人应在递交投标文件截止时间前，将格式为“BMTF”的投标文件（加密版）登录**淖尔*公共**交易中心交易平台的会员系统，在“投标文件上传”模块上传投标文件。逾期上传的加密版投标文件招标人将予以拒收。 *、投标文件递交地点：**淖尔*公共**交易中心交易平台的会员系统，在“投标文件上传”模块上传投标文件。 六、其他说明： （*）各投标人不需要到达开标室进行开标，开标时间到达后，投标人通过系统进行远程解密，详细操作为投标人需要在开标之前登陆会员系统，等待开标，无需签到。到达开标时间之后，点击【我的项目】-【对应标段】-【开标大厅】模块，待显示【我要解密】时，点击进行解密（详细操作手册见**淖尔*公共**交易中心网站首页-下载中心-投标单位远程解密操作手册），投标人需在 ** 分钟内完成对相应项目投标文件的解密。（*）投标文件非加密文件无需上交，投标单位在投标文件上传之前需要确保 CA 数字证书至开标后都在有效期内，且确保电脑环境可以完成解密工作，如遇 CA 锁过期或者锁故障无法解密的，所造成的一切后果由投标人自行承担。（*）解密过程中如发生问题，请第一时间联系开标现场代理公司，由开标现场工作人员安排技术人员进行技术指导。（*）开标过程中，如系统发生故障，或者其他问题，影响正常开标解密的，经相关监管部门等确认后，适情形考虑**解密时间(原则上在投标截止时间后 ** 分钟之内，必须完成对相应的项目投标文件的解密)。（*）唱标结束后，可在开标大厅查看开标记录。（*）协助解决解密过程中联系技术人员的联系方式：***********。 七、发布公告的媒介： *.**淖尔*公共**交易中心：http://ggzy jy.bynr.gov.cn/；*.***自治区公共**交易网：http://ggzy jy.nmg.gov.cn ；*.中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com；*.***招标投标公共服务平台（***招标投标网）：http://www.nmgztb.com.cn。 八、招标人、招标代理公司的联系方式（盖章、签字） 招标人： *****鸿腾文化旅游投资有限公司 招标代理机构： ***耀辉项目管理有限公司 地址： ***自治区**淖尔******海流图镇 地址： ********大街**号金地大厦A座*楼 邮编： ****** 邮编： ****** 联系人： 任飞 联系人： 张岩 电话： *********** 电话： *********** 电子邮件： / 电子邮件： *********** 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 投标人须知前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 *.* 招标人 名称：*****鸿腾文化旅游投资有限公司 地址：***自治区**淖尔******海流图镇 联系人：任飞 电话：*********** *.* 招标代理机构 名称：***耀辉项目管理有限公司 地址：********大街**号金地大厦A座*楼 联系人：张岩 电话：*********** *.* 标段名称 ***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目 *.* 建设地点 *****海流图镇**大街南、川井路东、海流图路西 *.* 资金来源 建设单位多方筹措 *.* 出资比例 ***% *.* 资金落实情况 已落实 *.* 招标范围 项目总占地面积******.**㎡，总建筑面积*****.**㎡，其中摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.** ㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。具体内容详见工程量清单。 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 *.* 计划工期 计划工期：两年 计划开工日期：****年*月 计划竣工日期：****年*月 工期：***日历天 *.* 质量要求、 安全要求 施工质量符合国家工程验收标准，施工安全符合国家安全标准。 *.* 投标人资质条件、能力和信誉 *、投标人须同时具备①+②投资运营资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 ①具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； ②投资运营资格要求：有效的营业执照。 *、主要负责人要求： ①工程总承包项目经理：拟派项目经理必须具有本单位注册的建筑工程专业一级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证书；且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（投标文件中须附职称证书扫描件，注册证书扫描件）； ②施工项目负责人：拟派项目经理必须具有本单位注册的建筑工程专业一级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证书；且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（投标文件中须附职称证书扫描件，注册证书扫描件）； 注：工程总承包项目经理可以兼任施工项目负责人。 *、本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： （*）联合体所有成员数量不得超过两家； （*）签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务； （*）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。 （*）由联合体牵头人进行投标，且投标保证金须由联合体牵头人提交。 *、对投标人的其他要求： （*）投标人不需要再派人现场参加开标会议，只需提前登录、签到、在线参加开标、远程解密、查看开标记录表即可； （*）业绩要求：近年（****年*月-至今）承担过类似规模的建设工程施工业绩，具体详见第三章评标办法（综合评估法）； （*）财务要求：没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态； （*）信誉要求： ①信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单，查询无不良记录，提供查询结果截图； ②中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）未被列入失信被执行人，提供查询结果截图； ③国家企业信用信息公示系统网（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未被列入经营异常名录信息及严重违法失信企业名单，提供查询结果截图； ④中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn)查询显示近一年没有行贿犯罪记录，提供查询结果截图，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前； ⑤投标人不存在拖欠农牧民工工资情况（投标文件须附加盖企业公章的承诺书，格式详见招标文件第八章投标文件格式附件）； （*）本次招标对于投标人的技术、标准要求详见招标文件。 *.* 是否接受联合体投标 □不接受 ?接受，应满足下列要求： （*）联合体所有成员数量不得超过两家； （*）签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务； （*）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。 （*）由联合体牵头人进行投标，且投标保证金须由联合体牵头人提交。 *.* 踏勘现场 √不组织 但为保证工程质量，投标人应自行现场踏勘，做好临时工程安排。 踏勘现场的费用由投标人自行承担。在踏勘现场过程中发生的一 切意外事故，与招标人无关，投标人自行负责。 *.* 投标文件格式 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写： （*）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （*）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作 为投标文件的组成部分,但不得与招标文件的强制性审查标准和 禁止性规定相抵触。 （*）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出 实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （*）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨，若不完整 或字迹、印章模糊所产生的一切后果由投标人自行承担。 *.* 签字和盖章要求 电子投标文件：指通过投标文件制作工具编制，在规定处加盖电子签名（包括签字、印鉴、单位公章）、生成后，成功上传至**淖尔*公共**交易中心交易平台 “投标文件上传”模块的最终版“BMTF”格式文件。 电子投标文件签字、盖章要求： （*）签字、盖章位置及要求应符合“第八章 投标文件格式”规定。 （*）“投标文件格式”中要求“法定代表人（签字）”、“法定代表人或其委托代理人（签字）”之处，应使用 CA 锁中的法定代表人签字。要求“法定代表人（签字或盖章）”、“法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）”之处，应使用 CA 锁中的法定代表人签字或印鉴。要求“投标人（盖单位章）”之处，应使用 CA 锁中的投标人公章。 （*）委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。“投标文件格式”中“授权委托书”要求“委托代理人（签字）”之处，应由委托代理人本人亲笔签署姓名。电子投标文件中如果无法使用 CA 锁进行电子签章，可以先导出，在纸质版上由委托代理人签字后，导入至系统中，之后再进行单位及法定代表人的电子签字、盖章。 （*）法定代表人或其委托代理人签字字迹清晰，公章、法人章无遗漏。 *.* 投标文件加密 要求 使用新点投标文件制作工具，经过编制、签章，生成加密投标文 件。 *.* 分包 R不允许 £允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： *.* 偏离 不允许重大偏离； 允许细微偏差，细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件， 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补充这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公 平的结果。 *.* 构成招标文件 的其他材料 工程量清单、图纸 *.* 投标人对招标文件提出异议或招标人澄清答疑修改招标文件 的截止时间 在投标截止时间的**日前，投标人自行登录“**淖尔*公共**交易中心”，“建设工程”栏目线上提出。 *.* 构成投标文件的其他材料 关于纸质标书的说明：投标人中标后，须提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件*份（一正三副，用于备案存档）。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印（链接内容必须打印出来）、装订后并加盖单位公章，如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由投标单位自行承担，并记入诚信档案。 纸质投标文件中所有要求盖章、签字的地方都要求按“投标人须知前附表”中 “签字、盖章要求”执行。打印注意事项：除暗标部分外投标文件其余部分提倡双面打印。暗标部分按照其制作要求编制。纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中“投标文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入，各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。 *.* 投标有效期 **日历天 *.* 投标保证金 投标保证金缴纳要求： *、缴纳形式：保函、银行转账、电汇、网上银行。 *、保证金金额：**万元整； *、缴纳截止时间：投标文件递交截止时间（以银行到账时间为准） *、采用银行转账、电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，必须从本单位基本账户转出，不接受现金、个人名义及其他方式缴纳，投标单位以现金、个人名义及其他方式缴纳投标保证金，一律按无效投标处理； （*）保证金账号：投标企业需自行到交易中心平台会员端获取自己专属的保证金账号。 （*）投标保证金的汇入方式： ①跨省、跨行的汇款请通过人民银行二代支付系统汇划。 ②同省、同行请通过综合管理平台----多级账户汇划。 ③通过网上银行汇款及有其他疑问的请与银行取得联系。 联系电话：****-*******、****-*******、****-*******、****-******* 注：附言请注明工程名称及标段号（若内容较多，可以简写）； 递交保证金时一定要核对保证金账号，否则造成的后果由投标企业自行承担。 投标保证金请登录系统后获取专属于本单位的保证金虚拟子账号并按照要求缴纳，缴纳成功后请即时登录系统查询缴纳状态，若有疑问请联系 ***-*******。 *、采用保函形式缴纳投标保证金的，投标人可选择电子保函、银行保函、专业担保公司保函中的任意一种。 （*）保函须为无条件、见索即付保函，保函有效期不得低于投标有效期，并将保函原件扫描件附在投标文件指定位置。 （*）电子保函办理方式：**淖尔*公共**交易中心电子保函已开通办理渠道：登录**淖尔*公共**交易中心电子保函平台（http://ggzyjy.bynr.gov.cn/epoint-financeplatform-web/finance/），点击立即申请，选择需投标的标段办理保函业务即可。 注：未按以上要求办理的投标保证金视为无效，投标文件将被拒绝，其投标无效。后果由投标人自行承担。 *.* 投标保证金的 退还 与收取单位联系。 *.* 近年完成的类似项目的要求 ****年*月-至今（以合同签订日期为准） *.* 近年财务状况的年份要求 近三年，****-****年度（新成立企业只需提供企业成立至今的） *.* 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 ****年-至今，新成立企业只需提供企业成立至今的。 *.* 是否允许递交备选投标方案 √不允许 □允许 *.* 数字证书 认证要求 符合**淖尔*建设工程网络交易数字证书认证要求 *.* 投标截止时间 ****年**月**日上午**:**（**时间）,最终以网上开标时间审核确认为准。 *.* 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：*****政务服务局四楼公共**交易大厅开标室 *.* 是否退还 投标文件 ? 否 *.* 开标程序 招标人按下列程序进行开标： （*）宣布开标会开始； （*）介绍参加开标会的单位及人员； （*）宣读开标纪律； （*）公布投标人名称； （*）CA 数字证书解密； （*）操作员输入招标控制价同时导入投标文件并导出开标记录 表； （*）唱标； （*）投标人确认； （*）开标结束。 *.* 评标委员会的组建 评标委员会构成：* 人，其中招标人代表 * 人，技术、经济等方面的专家 * 人。 评标专家确定方式：从***自治区综合评标评审专家库中随机抽取。 *.* 评标办法 综合评估法（技术暗标）。 *.* 评标委员会推荐中标候选人的人数 当有效投标人数量＜* 时，评标委员会可以推荐 *-* 家中标候选人，或者根据《评标委员会和评标办法暂行规定》第二十七条规定，否决全部投标。 有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是 √否，推荐的中标候选人数：*-*人 *.* 履约担保 履约担保的形式：开户银行电汇、转账或银行保函或专业担保公 司的保证担保。 履约担保的金额：中标合同价的*%。 注：中标人不能按照以上要求提交履约担保的，视为放弃中标资 格，其投标保证金不予退还，招标人将有权不与其签订合同，给 招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过 部分予以赔偿。 *.* 需要补充的其他内容 *.* 最高投标限价 招标人不设标底。为防止哄抬标价，恶性竞争，招标人将设定最 高投标限价。投标人的投标报价超出所投标段最高投标限价的为 无效标,如果所投标段所有投标人投标报价均超出最高投标限价，招标人将重新招标。 最高投标限价为： 大写：陆仟玖佰伍拾壹万零叁佰贰拾贰元整 小写：********.**元 *.* 招标代理费 收取说明 本标段招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。中标人应 在接到中标通知的同时立即予以付清，否则招标人不予签订合同。如果招标失败，与招标人签订合同的施工单位在签订合同前付清招标代理服务费。 招标代理服务费用分摊在相应单价中，不得单独列报。 招标代理服务费取费标准按照内工建协﹝****﹞**号文件工程 类取费计取，详见招标文件附表。 *.* 是否采用电子 招标投标 本项目采用全流程电子招标投标： *、各投标人须在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.BMTF 格式）至“**淖尔*电子招投标交易平台”并得到电脑“上传成功”的确认回复。各投标人未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新点软件公司联系。 技术支持：****-*******、**********；CA 锁咨询电话：****-*******。 *、定义：电子投标文件（.BMTF 格式）是指通过投标文件制作 工具编制，在规定处加盖电子签名（包括签字、印鉴、单位公章）、 生成后，成功上传至“**淖尔*电子招投标交易平台”的最终 版指定格式电子投标文件。 *、开标时出现下列情况的，投标无效。 （*）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的； （*）经检查数字证书无效的投标文件。 *、电子投标文件签字、盖章要求： （*）签字、盖章位置及要求应符合 “投标文件格式”规定。 （*）“投标文件格式”中要求“法定代表人（签字）”、“法 定代表人或其委托代理人（签字）”之处，应使用 CA 锁中的法 定代表人签字。要求“法定代表人（签字或盖章）”、“法定代 表人或其委托代理人（签字或盖章）”之处，应使用 CA 锁中的 法定代表人签字或印鉴。要求“投标人（盖单位章）”之处，应 使用 CA 锁中的投标人公章。 （*）委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权 委托书。“投标文件格式”中“授权委托书”要求“委托代理人 （签字）”之处，应由委托代理人本人亲笔签署姓名。电子投标 文件中如果无法使用 CA 锁进行电子签章，可以先导出，在纸质 版本上由委托代理人签字后，导入至系统中，之后再进行单位及 法定代表人的电子签字、盖章。 *.* 投标人的投标文件中须附拟投入本工程的省、部级建设行政主管部门颁发的项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证及施工员、材料员、资料员、质检员岗位证书。 *.* 拟投入本工程的项目经理、技术负责人任职资格须由投标单位出具正式任命文件。 *.* 项目法人不得以任何名义从中标人的中标工程中切块承包或承揽工程的施工和材料供应等。一经发现有此行为，对项目法人不仅要通报批评还要严肃查处，对中标施工单位记入不良记录。 *.* 资格审查 本工程招标采用资格后审的方式，即在开标后评标委员会按照招 标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。投标文件中 所附资格审查和评标标准所涉及的赋分证件均须提供原件扫描件，否则投标无效或不予赋分（投标单位要对所提供投标文件中相关证照及材料的真实性进行负责，中标后招标人将对中标单位的投标文件中所附证件进行核查）。 资格审查资料详见“第三章评标办法（综合评估法）-评标办法 前附表”。 *.* 重要说明 开标注意事宜如下： （*）各投标人不需要到达开标室进行开标，开标时间到达后， 投标人通过系统进行远程解密，详细操作为投标人需要在开标之 前登陆会员系统，等待开标，到达开标时间**分钟之后，点击【我 的项目】-【对应标段】-【开标大厅】模块，待显示【我要解密】 时，点击进行解密（详细操作手册见**淖尔*公共**交易中 心网站首页-下载中心-投标单位远程解密操作手册），投标人需 在**分钟内完成对相应项目投标文件的解密。 （*）投标文件非加密文件无需上交，投标单位在投标文件上传 之前需要确保CA数字证书至开标后都在有效期内，且确保电脑环 境可以完成解密工作，如遇CA锁过期或者锁故障无法解密的，所 造成的一切后果由投标人自行承担。 （*）解密过程中如发生问题，请第一时间联系开标现场代理公司，由开标现场工作人员安排技术人员进行技术指导。 （*）开标过程中，如系统发生故障，或者其他问题，影响正常开标解密的，经相关监管部门等确认后，适情形考虑**解密时间(原则上在投标截止时间后**分钟之内，必须完成对相应的项目投标文件的解密)。 （*）唱标结束后，可在开标大厅查看开标记录。 （*）投标保证金请登录系统后获取专属于本单位的保证金虚拟子账号并按要求缴纳。 （*）自获取招标文件之日起，有关函件(补遗书、通知等)只通过公告形式通知投标人，投标人应在报名后及时关注相应网站上信息，未及时关注者后果自负。 （ * ） 协 助 解 决 解 密 过 程 中 联 系 技 术 人 员 的 联 系 方 式 ： ***********。 *.* 农民工工资支付保障要求 投标时须出具农民工保证金承诺书，具体格式详见招标文件。 中标单位须于开工前设立农民工工资保证金账户，并存入合同价 款的 *%作为农民工工资保证金。 中标单位应同时在施工所在地单独设立农民工工资代发账户，配 备劳资专管员。 *.* 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投 标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人 全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案 时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 *.* 投标文件的 真实性要求 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信， 不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的， 构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如在投标截止时间前经查实提供了虚假内容，取消其投标资格； 如在评标期间经查实提供了虚假内容，其投标按无效标处理；如 在中标后经查实提供了虚假内容，取消其中标资格并没收其投标 保证金。给招标人造成损失的须承担相应赔偿责任。 *.* 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标 文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公 告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致 的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一 致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论 的，由招标人负责解释。 *.* 异议及投诉 *、异议 投标人或利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间** 日前提出，招标人应当自收到异议之日起 * 日内作出答复；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应该自收到异议之日起 * 日内作出答复。 *、投诉 （*）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、 行政法规规定的，可以自知道或者应该知道之日起 ** 日内向有 关行政监督部门投诉。 （*）投标人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内 容：投标人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地 址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有 效线索及相关证明材料。 （*）投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代 表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主 要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明扫描件。 （*）对招标投标法实施条例规定应当先提出异议的事项进行投 诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关招标投标监督部门 投诉的，应当一并说明。 （*）有下列情形之一的投诉，不予受理：①投诉人不是所投诉 招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系的；② 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；③投诉书未 署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的， 投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；④超过投诉时效的； ⑤已经做出处理决定的，并且投诉人没有提出新的证据的；⑥投 诉事项应当先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者行政 诉讼程序的。 （*）投诉人故意捏造事实，伪造证明材料或者以非法手段取得 证明材料进行投诉， 给他人造成损失的， 依法承担赔偿责任。 *.* 投标人不得存在的其他情形 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，作否决其投标的处理： （*）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （*）投标人之间约定中标人； （*）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （*）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （*）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，作否决其投标的处理： （*）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，不同投标人的投标文件制作机器码一致； （*）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （*）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （*）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （*）不同投标人的投标文件相互混装； （*）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 有下列情形之一的，将限制其投标： （*）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 总则 *.* 项目概况 *.*.*根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目标段名称：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 *.* 资金来源和落实情况 *.*.* 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 *.*.* 本次招标项目标段范围：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 *.* 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） *.*.*投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 （*）资质条件：见投标人须知前附表； （*）项目经理资格：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）财务要求：见投标人须知前附表； （*）信誉要求：见投标人须知前附表; （*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （*）为本标段的监理人； （*）为本标段的代建人； （*）为本标段提供招标代理服务的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （*）被责令停业的； （**）财产被接管或冻结的 （**）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； （**）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的； *.* 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.* 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.** 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 招标文件 *.* 招标文件的组成 本招标文件包括： （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）工程量清单； （*）图纸； （*）技术标准和要求； （*）投标文件格式； （*）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清和修改 *.*.*投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。 *.*.* 招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间**天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。如果澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足**天，相应**投标截止时间。 *.*.* 投标人应及时登陆**淖尔*公共**交易系统获取澄清和修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.*投标文件应包括下列内容： （*）投标函； （*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （*）联合体协议书（如有，以电子图片格式上传）； （*）投标保证金； （*）已标价工程量清单； （*）施工组织设计； （*）项目管理机构； （*）拟分包项目情况表； （*）资格审查资料（适用于未进行资格审查的） （**）投标人须知前附表规定的其他材料。 *.*.* 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.*（*）目所指的联合体协议书。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。 *.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第*.*款的有关要求。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.*出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人应在投标截止时间前按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标人须知前附表规定帐户。 *.*.* 投标人不按本章第*.*项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 *.*.* 招标人确定中标人后，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （*）在投标有效期结束前，因排名在前的中标候选人或中标人放弃中标的。 *.* 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） *.*.* “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书和安全生产许可证等材料。 *.*.* “项目经理资料表”应附项目经理的建造师证书、安全生产考核证，职称证等材料，具体要求见投标人须知前附表。 *.*.* “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书等材料，具体要求见投标人须知前附表。 *.*.*“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书。 *.*.*“近年财务状况表”应附会计师事务所或审计机构审计的审计报告和经审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。 *.*.* “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。 *.*.* 招标人按条款*.*.*要求的其他材料，具体要求见投标人须知前附表。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.*项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.*.*上述条款所需材料投标人应按前附表规定从**淖尔*公共**交易中心信用库中或投标人企业资料库中选择相应电子文件编入投标文件。投标人应及时更新**淖尔*公共**交易中心信用库和投标人企业资料库中的材料，确保相关材料真实有效。 *.* 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.*投标文件应按“投标文件格式”使用**淖尔*建设工程投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*投标文件应在投标函、授权委托书（如有）加盖数字证书中的电子印章。 投标。 *.* 投标文件的加密和数字证书认证 *.*.*投标文件应使用数字证书认证并加密 *.*.* 未按本章第*.*.*项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的递交 *.*.* 投标人应在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标文件（包括电子的、纸质的）的递交是指使用**淖尔*建设工程交易系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 *.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的修改与撤回 *.*.* 在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至**淖尔*建设工程交易系统最后一份电子投标文件和同时递交的纸质文件为准。 *.*.*修改的投标文件应按照本章第*条、第*条规定进行编制和递交。 开标 *.* 开标时间和地点 *.*.*招标人在本章第*.*.*项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，可以邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 *.*.*投标人参加开标会议要求：*、若法定代表人参加开标会议，需携带证明身份的相关证件的原件，以及项目管理机构人员的相关信息表及人员相关执业注册证、岗位证等；*、若授权委托人参加开标会议，授权委托人必须是拟派项目经理本人，需携带授权委托书、身份证，以及项目管理机构人员的相关信息表及人员相关执业注册证、岗位证等； *、外进企业还应携带***自治区外进企业备案表、诚信考核证明、押证证明参加开标会。否则投标无效。*、投标人开标时必须出具检察院关于查询行贿记录的证明。有行贿记录和未出具查询证明的都不允许参加开标。 *.* 开标程序 招标人按下列程序进行开标： （*）主持人自我介绍并宣布开标会开始； （*）主持人介绍到会单位和人员名单 （*）*公管办宣布对本次招标会议的确认及开标纪律； （*）投标人法定代表人或项目经理本人向招标人及招标监督管理部门出示授权书、身份证以及*.*.*要求的资料进行核验。 （*）招标人、招标监督管理部门、投标人代表以及参会的有关人员互检标书的密封情况，无疑义投标人法定代表人或授权委托人对检验情况进行签字确认，招标人**。 （*）投标人按大屏幕显示顺序携带CA锁对投标文件进行解密；招标人（或招标代理公司）解密； （*）导入投标文件； （*）唱标：由招标人（或招标代理公司）统一按大屏幕所显示的投标人的顺序，宣读投标报价、工期承诺、质量承诺、安全承诺、投标保证金、项目经理等。 （*）打印开标确认表； （**）投标人到会的法定代表人或授权委托人、记录人、招标人、招标监督管理部门监督人员对开标记录表确认签字； (**）开标结束。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 *.* 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。 （*）经检查数字证书无效的投标文件； （*）投标人未在前附表规定的时间内解密投标文件的； （*）相关人员未按前附表及总则*.*要求参加开标会的。 （*）纸质文件逾期送达的； （*）纸质文件未按规定密封报送的； （*）未按规定递交投标保证金的。 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 合同授予 *.* 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.* 中标通知 在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 *.* 履约担保 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 *.*.* 中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 签订合同 *.*.*招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 重新招标和不再招标 *.* 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （*）投标截止时间止，投标人少于*个的； （*）经评标委员会评审后否决所有投标的。 *.* 不再招标 重新招标后投标人仍少于*个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。 *.* 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 第三章 评标办法（综合评估法） 评标办法前附表 评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。 条款号 评审因素 评审标准 *.* 形式评审标准 投标人名称 与营业执照名称一致 签字、盖章 符合“投标文件格式”的要求 招标文件格式 符合招标文件中关于投标文件格式的要求，投标文件中 内容、签字、盖章、所附复印件、扫描件等必须清晰， 如因模糊不清导致评标委员会无法进行评标的，评标委 员会有权否决其投标。 *.* 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质等级 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 财务状况 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 诚信 对于投标人的诚信信用问题执行国家、省（自治区）、*级建设行政主管部门诚信信息平台公布（或相关文件）的处理意见。 信誉 符合第二章“投标人须知”第 *.*项规定 项目经理 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 其他要求 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 *.* 响应性评审标准 投标内容 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 工期 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 工程质量 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第*.*项规定 权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定 技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定 招标控制价 符合第二章“投标人须知”第 *.*项规定 条款号 条款内容 编列内容 *.* 分值构成 (总分***分) *.施工组织设计**分 *.投资方案**分 *.运营实施及运行保障计划**分 *.投标报价**分 *.项目管理机构*分 *.商务部分**分 *.* 评标基准价计算方法 评标基准价的计算方法 *、若“有效投标＜* 家”时，为所有有效投标报价的算术平均值。 *、若“*家≤有效投标＜*家”时，为所有有效投标的投标报价中，去掉一个最低报价后的算术平均值。 *、若“*家≤有效投标＜*家”时，为所有有效投标的投标报价中，去掉二个最低报价和一个最高报价后的算术平均值。 *、若“*家≤有效投标＜**家”时，为所有有效投标的投标报价中，去掉三个最低报价和二个最高报价后的算术平均值。 *、若“**家≤有效投标＜**家”时，为所有有效投标的投标报价中，去掉四个最低报价和三个最高报价后的算术平均值。 以此类推。 注：如果有多个投标报价相同，且同时在去掉的最低/最高值范围内，不需同时去掉。 有效投标报价是指通过初步评审未被评标委员会否决投标的投标人的投标报价。 按否决投标处理的投标人的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价均不参与评标基准价的计算。 *.* 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=***%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 投标报价 **分 条款号 评分因素 评分标准 *.* 投标报价评分标准 (**分) 投标报价 *、评标基准价为有效投标报价算术平均值。有效投标报价算术平均值为：所有有效投标报价的算术平均值， *、本次招标不设标底,设有最高投标限价，评标时以评标基准价为准。 *、具体操作：投标报价与评标基准价相比，每增加*%减*.*分，每减少*%减*.*分,本项最多扣*分，基础分**分（小数点后取*位）。 技术部分 **分 条款号 评分因素 评分标准 *.* 施工组织设计评分标准 （**分） 内容完整性和 编制水平 （*分） 根据投标文件的内容完整、科学有效性、有针对性及编制水平评分。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 施工方案 与技术措施 （*分） 根据施工方案的合理性，技术措施对工程质量、工期和施工安全保障的针对性打分。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 安全管理 体系与措施 （*分） 安全文明施工目标满足招标文件要求，安全管理体系健全、单位工程安全防护方案符合国家及地方管理规定，防护措施。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 工程进度 计划与措施 （*分） 施工工期满足招标文件要求，施工进度计划合理、可行，措施得力程度及络图设置，内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 **配备计划 （*分） **配备计划齐全，其中主要机械设备、劳**、施工机具、架料、模板及安全防护用品满足工程进度及施工管理内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 质量管理 体系与措施 （*分） 根据质量管理体系与措施的合理、有效、有针对性打分。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 环境保护管理 体系与措施 (*分) 根据环境保护管理体系与措施的合理、可靠、有效性打分。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 投资方案（**分） 投资结构 （*分） 投资结构、投资成本、资金来源的可靠性。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 风险防范措施 （*分） 投资风险的防范措施科学合理。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 资金使用计划 （*分） 资金到位的及时程度，资金使用计划科学合理。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 运营实施及运行保障计划 （**分） 实施方案要求 （*分） 针对该项目的基础背景分析，设计合理、科学、可行的规划实施方案，制定详细的运营策划实施方案。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 运营保障 措施要求 （*分） 确保该项目运营的安全性、稳定性和高效性，制定合理的管理制度和流程，提供日常运营管理和维护人员组织方案，提供必要的设备和技术支持。内容全面得*≥X＞*；内容一般得*≥X＞*；无实质性内容或内容不完整得*≥X≥*；X为所得分值。 项目管理机构评分标准 （*分） 项目班子 主要人员 （*分） 根据项目班子主要人员（包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、资料员等人员），须具有相应的资格证书。有一项得*分，最多得*分，无此项内容不得分。（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、资料员须提供社保缴费证明（缴费截止时间应在投标截止时间前*个月以内，连续缴费期不低于*个月），如有其它情况不能提供社保证明的，须提供相关有效证明材料。） 商务部分 **分 条款号 评分因素 评分标准 *.* 商务部分（**分） 类似工程业绩 （*分） 近年（****年*月-至今）承担过总建筑面积*****㎡及以上的建设工程施工业绩，有一项得*分，最多得*分；承担过总建筑面积****㎡及以上的建设工程施工业绩，有一项得*分，最多得*分；承担过总建筑面积****㎡及以上的建设工程施工业绩，有一项得*.*分，最多得*分； 注： *、类似工程业绩需同时提供中标通知书和施工合同原件扫描件，且必须清晰可辨，否则不予计分。 *、类似业绩以合同签订日期为准，无此项内容不得分。 体系认证 （*分） 提供质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证且在有效期内的原件扫描件。有一项得*分，最多得*分。无此项内容不得分。 注： ①评标委员会对资格评审所涉及内容的评审均以原件扫描件为准，否则不予赋分； ②评标委员会将对投标文件进行初步评审和详细评审，对存在重大偏差的投标文件按无效标处理，不再进行评分； ③投标文件的真实性要求按“第二章 投标人须知”第*.*条款执行。 评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第*.*款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 评审标准 *.* 初步评审标准 *.*.* 形式评审标准：见评标办法前附表。 *.*.* 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的） *.*.* 响应性评审标准：见评标办法前附表。 *.* 分值构成与评分标准 *.*.* 分值构成 （*）施工组织设计：见评标办法前附表； （*）项目管理机构：见评标办法前附表； （*）投标报价：见评标办法前附表； （*）运营实施及运行保障计划：见评标办法前附表； （*）其他评分因素：见评标办法前附表。 *.*.* 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 *.*.* 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 *.*.* 评分标准 （*）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表； （*）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表； （*）运营实施及运行保障计划：见评标办法前附表； （*）投标报价评分标准：见评标办法前附表； （*）投标人业绩及信誉评价评分标准：见评标办法前附表。 评标程序 *.* 评标准备 *.*.*评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标回避承诺书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。 *.*.* 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。 *.*.* 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。 *.* 初步评审 *.*.*评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第*.*项规定的有关证明材料原件，以便核验。评标委员会依据本章第*.*款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的） *.*.* 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （*）第二章“投标人须知”第*.*项规定的任何一种情形的； （*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （*）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 （*）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的； （*）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （*）不同投标人的投标文件相互混装的； （*）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的； （*）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外； （*）其他不应有的雷同； （**）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，但投标人不接受修正价格的。 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （**）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，但投标人不接受修正价格的。 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （**）投标报价不唯一； （**）未按招标文件规定编制各项报价的； （**）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的； （**）安全文明施工费、规费和税金违背工程造价管理规定的； (**)开标一栏表中的项目经理与项目管理机构配置一栏表的项目经理人不是同一人的，其投标作废标处理。 *.*.*投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 （*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （*）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 *.* 详细评审 *.*.* 评标委员会按本章第*.*款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。 *.*.* 评分分值A、B、D的计算应按评标委员会成员打分中去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（*人及以下不去掉），保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 *.*.* 投标人得分=A+B+C+D+E。 *.*.* 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 *.* 投标文件的澄清和补正 *.*.*在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 *.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 *.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 *.* 评标结果 *.*.*除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 *.*.* 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 *.*评标争议处理 *.*.*评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。 *.*.*评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决可以通过**淖尔*建设工程交易交易系统进行。 *.*.* 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指： （*）按本章*.*条款投标做废标处理的； （*）按本章*.*条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的； （*）按本章*.*条款要求投标人澄清、说明或补正的； （*）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。 *.*.* 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。 *.*.* 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委提出异议的，应当当场重新评审。 第四章 合同条款及格式 （GF—****—****） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 第一部分 合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：。 *.工程地点：。 *.工程立项批准文号：。 *.资金来源：。 *.工程内容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围： 。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写）(¥元)； （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）(¥元)。 *.合同价格形式：。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地 址：地 址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电 话：电 话： 传 真：传 真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：开户银行： 账 号：账 号： 第二部分 通用合同条款 *.一般约定 *.*词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： *.*.* 合同 *.*.*.* 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 *.*.*.* 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 *.*.*.* 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 *.*.*.* 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 *.*.*.* 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 *.*.*.* 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 *.*.*.* 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 *.*.*.* 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 *.*.*.* 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 *.*.*.** 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.* 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 *.*.*.* 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 *.*.*.* 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 *.*.*.* 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 *.*.*.* 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 *.*.*.* 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 *.*.*.* 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 *.*.*.* 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 *.*.*.* 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 *.*.*.* 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 *.*.*.* 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 *.*.*.* 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 *.*.*.* 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 *.*.*.* 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 *.*.*.* 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 *.*.*.*临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 *.*.*.* 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 *.*.*.** 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 *.*.* 日期和期限 *.*.*.* 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 *.*.*.* 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第**.*.*项〔竣工日期〕的约定确定。 *.*.*.* 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 *.*.*.* 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 *.*.*.* 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 *.*.*.* 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。 *.*.*.* 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天**:**时。 *.*.* 合同价格和费用 *.*.*.* 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 *.*.*.* 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 *.*.*.* 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 *.*.*.* 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 *.*.*.* 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 *.*.*.* 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 *.*.*.* 质量保证金：是指按照第**.*款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 *.*.*.* 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 *.*.* 其他 *.*.*.* 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 *.*语言文字 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 *.*法律 合同所称法律是指中华人民**国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 *.* 标准和规范 *.*.* 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 *.*.* 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 *.*.* 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 *.* 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （*）合同协议书； （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 *.*图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供和交底 发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前**天向承包人提供图纸。 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 *.*.* 图纸的错误 承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 *.*.* 图纸的修改和补充 图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 *.*.* 承包人文件 承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后*天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 *.*.* 图纸和承包人文件的保管 除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 *.*联络 *.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 *.*.* 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前*天以书面形式通知对方。 *.*.* 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 *.*严禁贿赂 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 *.*化石、文物 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 *.**交通运输 *.**.* 出入现场的权利 除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.**.* 场外交通 发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 *.**.*场内交通 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.**.* 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 *.**.* 道路和桥梁的损坏责任 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 *.**.* 水路和航空运输 本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 *.**知识产权 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 *.**.* 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 *.**保密 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 *.**工程量清单错误的修正 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： （*）工程量清单存在缺项、漏项的； （*）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； （*）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 *. 发包人 *.* 许可或批准 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.* 发包人代表 发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前*天书面通知承包人。 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。 *.* 发包人人员 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期*天前向承包人移交施工现场。 *.*.* 提供施工条件 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （*）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； （*）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； （*）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用； （*）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 *.*.* 提供基础资料 发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 *.*.* 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后**天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.* 支付合同价款 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 *.* 组织竣工验收 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 *.* 现场统一管理协议 发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： （*）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存； （*）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； （*）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； （*）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； （*）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、*政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； （*）按照第*.*款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作； （*）按第*.*款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； （*）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； （*）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； （**）应履行的其他义务。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。 承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 *.*.* 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在**小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 *.*.* 承包人需要更换项目经理的，应提前**天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后**天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的**天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前*天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 *.* 承包人人员 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后*天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 *.*.* 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前*天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 *.*.* 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过*天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过*天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 *.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 *.* 承包人现场查勘 承包人应对基于发包人按照第*.*.*项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 *.*.* 分包的确定 承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第**.*款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后*天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 *.*.* 分包管理 承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 *.*.* 分包合同价款 （*）除本项第（*）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； （*）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 *.*.* 分包合同权益的转让 分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 （*）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 （*）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 （*）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 因承包人原因导致工期**的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期**的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 *.* 联合体 *.*.* 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 *.*.* 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 *.*.* 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。 *.*监理人员 发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前*天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前**小时书面通知承包人。 *.*监理人的指示 监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后**小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。 监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。 监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。 *.* 商定或确定 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当**合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。 *. 工程质量 *.*质量要求 *.*.* 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.*.* 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.*.* 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.*质量保证措施 *.*.* 发包人的质量管理 发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 *.*.* 承包人的质量管理 承包人按照第*.*款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。 承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 *.*.* 监理人的质量检查和检验 监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人自检 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 *.*.*检查程序 除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前**小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第*.*.*项〔重新检查〕的约定重新检查。 *.*.* 重新检查 承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 *.*不合格工程的处理 *.*.* 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第**.*.*项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 *.*.* 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 *.* 质量争议检测 合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.*安全生产要求 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 因安全生产需要暂停施工的，按照第*.*款〔暂停施工〕的约定执行。 *.*.* 安全生产保证措施 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 *.*.*特别安全生产事项 承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 承包人在**设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前*天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 *.*.* 治安保卫 除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地**部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后*天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 *.*.* 文明施工 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 *.*.* 安全文明施工费 安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后**天内预付安全文明施工费总额的**%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过*天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后*天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 紧急情况处理 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 事故处理 工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 *.*.* 安全生产责任 *.*.*.* 发包人的安全责任 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： （*）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； （*）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； （*）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； （*）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 *.*.*.* 承包人的安全责任 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 *.* 职业健康 *.*.* 劳动保护 承包人应按照法律规**排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 承包人应按法律规**排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或**工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 *.*.* 生活条件 承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 *.* 环境保护 承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *. 工期和进度 *.*施工组织设计 *.*.* 施工组织设计的内容 施工组织设计应包含以下内容： （*）施工方案； （*）施工现场平面布置图； （*）施工进度计划和保证措施； （*）劳**及材料供应计划； （*）施工机械设备的选用； （*）质量保证体系及措施； （*）安全生产、文明施工措施； （*）环境保护、成本控制措施； （*）合同当事人约定的其他内容。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后**天内，但至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后*天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 施工进度计划的编制和修改按照第*.*款〔施工进度计划〕执行。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的编制 承包人应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 *.*.* 施工进度计划的修订 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后*天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 *.*.* 开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期*天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 *.*测量放线 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并**发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 *.*.* 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： （*）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； （*）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； （*）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； （*）发包人未能在计划开工日期之日起*天内同意下达开工通知的； （*）发包人未能按合同约**期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； （*）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； （*）专用合同条款中约定的其他情形。 因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕执行。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 *.* 不利物质条件 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 异常恶劣的气候条件 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 暂停施工 *.*.*发包人原因引起的暂停施工 因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第*.*.*项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。 因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.*.* 承包人原因引起的暂停施工 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后**天内仍未复工的，视为第**.*.*项〔承包人违约的情形〕第（*）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 *.*.* 指示暂停施工 监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。 *.*.* 紧急情况下的暂停施工 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后**小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。 *.*.* 暂停施工后的复工 暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人**发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第*.*.*项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 *.*.* 暂停施工持续**天以上 监理人发出暂停施工指示后**天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第*.*.*项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后**天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第**.*款〔变更的范围〕第（*）项的可取消工作。 暂停施工持续**天以上不复工的，且不属于第*.*.*项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第**.*.*项〔因发包人违约解除合同〕执行。 *.*.* 暂停施工期间的工程照管 暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。 *.*.* 暂停施工的措施 暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。 *.*提前竣工 *.*.* 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后*天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 *.*.* 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 *. 材料与设备 *.*发包人供应材料与工程设备 发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 承包人应提前**天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 *.*承包人采购材料与工程设备 承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 *.*材料与工程设备的接收与拒收 *.*.* 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前**小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第**.*款〔发包人违约〕约定办理。 *.*.* 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前**小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.* 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 *.*.* 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 *.*禁止使用不合格的材料和工程设备 *.*.* 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 *.*.* 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： （*）承包人应在计划采购前**天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 （*）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后*天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 （*）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 （*）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 *.*.* 样品的保管 经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 *.*材料与工程设备的替代 *.*.* 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第*.*.*项约定的程序执行： （*）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； （*）发包人要求使用替代品的； （*）因其他原因必须使用替代品的。 *.*.* 承包人应在使用替代材料和工程设备**天前书面通知监理人，并附下列文件： （*）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； （*）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； （*）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； （*）替代品与被替代产品的价格差异； （*）使用替代品的理由和原因说明； （*）监理人要求的其他文件。 监理人应在收到通知后**天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 *.*.* 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定价格。 *.*施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 *.*.*发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 *.*.*要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*材料与设备专用要求 承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 *.*.* 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 *.*.* 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 *.*取样 试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 *.*材料、工程设备和工程的试验和检验 *.*.*承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 *.*.*试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 *.*.*监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.*现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 **. 变更 **.*变更的范围 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更： （*）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； （*）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； （*）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； （*）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； （*）改变工程的时间安排或实施顺序。 **.*变更权 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 **.*变更程序 **.*.* 发包人提出变更 发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 **.*.* 监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 **.*.* 变更执行 承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第**.*款〔变更估价〕约定确定变更估价。 **.*变更估价 **.*.* 变更估价原则 除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： （*）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； （*）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； （*）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 **.*.* 变更估价程序 承包人应在收到变更指示后**天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后*天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后**天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 **.*承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后*天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后*天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第**.*款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 **.*变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 **.*暂估价 暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。 第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： （*）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； （*）承包人应当根据施工进度计划，提前**天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； （*）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后*天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 **.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目 除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定： 第*种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： （*）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人，发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； （*）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; （*）承包人应当在签订暂估价合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第*种方式：承包人按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 **.*.* 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 **.*暂列金额 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 **.*计日工 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查： （*）工作名称、内容和数量； （*）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； （*）投入该工作的材料类别和数量； （*）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； （*）其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。 **. 价格调整 **.**场价格波动引起的调整 除专用合同条款另有约定外，*场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 （*）价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格： 公式中：ΔP——需调整的价格差额； ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； A——定值权重（即不调部分的权重）； ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例； ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前**天的各可调因子的价格指数； ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。 （*）暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 （*）权重的调整 因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。 （*）因承包人原因工期延误后的价格调整 因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖*建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。 （*）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 （*）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行: ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。 ④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后*天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。 前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。 （*）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 第*种方式：专用合同条款约定的其他方式。 **.*法律变化引起的调整 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： *.单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因*场价格波动引起的调整按第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕约定执行。 *.总价合同 总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因*场价格波动引起的调整按第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第**.*款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 *.其它价格形式 合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 **.*预付款 **.*.*预付款的支付 预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期*天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 发包人逾期支付预付款超过*天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后*天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕执行。 **.*.* 预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款*天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 **.*计量 **.*.* 计量原则 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 **.*.* 计量周期 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 **.*.* 单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： （*）承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 （*）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 **.*.* 总价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： （*）承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 （*）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 **.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 **.*工程进度款支付 **.*.* 付款周期 除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第**.*.*项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。 **.*.* 进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： （*）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； （*）根据第**条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； （*）根据第**.*款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； （*）根据第**.*款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； （*）根据第**条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； （*）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额； （*）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单，按照第**.*.*项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 （*）总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按月计量支付的，承包人按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第**.*.*项〔支付分解表〕及第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 （*）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后*天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后*天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后*天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 （*）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 （*）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 **.*.* 进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 **.*.* 支付分解表 *.支付分解表的编制要求 （*）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕第（*）目的估算金额； （*）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第*.*款〔商定或确定〕修改支付分解表； （*）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。 *.总价合同支付分解表的编制与审批 （*）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第*.*款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后*天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 （*）监理人应在收到支付分解表后*天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后*天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 （*）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 *.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 **.*支付账户 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 **. 验收和工程试车 **.*分部分项工程验收 **.*.* 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前**小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前**小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过**小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 **.*竣工验收 **.*.*竣工验收条件 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： （*）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； （*）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； （*）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 **.*.*竣工验收程序 除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： （*）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 （*）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后**天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 （*）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后**天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第**天起视为已颁发工程接收证书。 （*）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 （*）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后*天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第**天起视为已颁发工程接收证书。 除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 **.*.*竣工日期 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告**天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 **.*.* 拒绝接收全部或部分工程 对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 **.*.* 移交、接收全部与部分工程 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 **.*工程试车 **.*.*试车程序 工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： （*）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前**小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满**小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 监理人不能按时参加试车，应在试车前**小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 （*）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前**小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 **.*.* 试车中的责任 因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重**装。发包人承担修改设计、拆除及重**装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重**装和试车，并承担重**装和试车的费用，工期不予顺延。 因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重**装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重**装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 **.*.* 投料试车 如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收**行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。 投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 **.*提前交付单位工程的验收 **.*.* 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第**.*款〔竣工验收〕的约定进行。 验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 **.*.* 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 **.* 施工期运行 **.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第**.*款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 **.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第**.*款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： （*）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； （*）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； （*）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； （*）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； （*）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 **.*.* 地表还原 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 **. 竣工结算 **.* 竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后**天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： （*）竣工结算合同价格； （*）发包人已支付承包人的款项； （*）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； （*）发包人应支付承包人的合同价款。 **.* 竣工结算审核 （*）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后**天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第**天起视为已签发竣工付款证书。 （*）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的** 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 （*）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后*天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第**条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（*）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 **.* 甩项竣工协议 发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第**.*款〔竣工结算申请〕及**.*款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 （*）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后*天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 （*）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后**天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后**天起视为已颁发最终结清证书。 （*）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后*天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 （*）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第**条〔争议解决〕的约定办理。 **. 缺陷责任与保修 **.* 工程保修的原则 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 **.* 缺陷责任期 **.*.* 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过**个月。 单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告**天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 **.*.*缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人**缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出**通知。但缺陷责任期（含**部分）最长不能超过**个月。 由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。 **.*.* 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后*天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后**天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后**天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 **.* 质量保证金 经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式： （*）质量保证金保函； （*）相应比例的工程款； （*）双方约定的其他方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（*）种方式。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留有以下三种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）双方约定的其他扣留方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（*）种方式。 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的*%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后**天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的*%。 发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。 **.*.* 质量保证金的退还 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于**天内**承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后**天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后**天内不予答复，经催告后**天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第**条约定的争议和纠纷解决程序处理。 **.* 保修 **.*.*保修责任 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 **.*.* 修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理： （*）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； （*）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； （*）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 **.*.* 修复通知 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后**小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 **.*.* 未能修复 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 **.*.* 承包人出入权 在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前**小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的； （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （*）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （*）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 发包人发生除本项第（*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后**天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 **.*.* 因发包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，承包人按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第**.*.*项〔发包人违约的情形〕第（*）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 **.*.* 因发包人违约解除合同后的付款 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后**天内支付下列款项，并解除履约担保： （*）合同解除前所完成工作的价款； （*）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； （*）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； （*）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； （*）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； （*）按照合同约定应退还的质量保证金； （*）因解除合同给承包人造成的损失。 合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： （*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； （*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （*）承包人违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； （*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； （*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的； （*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 承包人发生除本项第（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 **.*.* 承包人违约的责任 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 **.*.* 因承包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，出现第**.*.*项〔承包人违约的情形〕第（*）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 **.*.*因承包人违约解除合同后的处理 因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后**天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： （*）合同解除后，按第*.*款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； （*）合同解除后，承包人应支付的违约金； （*）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； （*）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； （*）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 **.*.*采购合同权益转让 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后**天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 **.* 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第**条〔争议解决〕的约定处理。 **.* 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天内提交最终报告及有关资料。 **.* 不可抗力后果的承担 **.*.* 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 **.*.* 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： （*）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （*）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （*）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （*）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； （*）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； （*）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 **.* 因不可抗力解除合同 因不可抗力导致合同无法履行连续超过**天或累计超过***天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第*.*款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： （*）合同解除前承包人已完成工作的价款； （*）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款； （*）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； （*）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； （*）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； （*）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； （*）双方商定或确定的其他款项。 除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后**天内完成上述款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 **.* 工伤保险 **.*.* 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 **.*.* 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 **.*其他保险 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 **.*持续保险 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 **.* 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 **.* 未按约定投保的补救 **.*.*发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 **.*.*承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 **.* 通知义务 除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 **. 索赔 **.*承包人的索赔 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期的权利； （*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； （*）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期**天数； （*）在索赔事件影响结束后**天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料。 **.* 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下： （*）监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； （*）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求； （*）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第**条〔争议解决〕约定处理。 **.*发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）**缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）**缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 **.* 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： （*）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； （*）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后**天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； （*）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或**缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第**条〔争议解决〕约定处理。 **.* 提出索赔的期限 （*）承包人按第**.*款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （*）承包人按第**.*款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 **. 争议解决 **.*和解 合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 **.*调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 **.*争议评审 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： **.*.* 争议评审小组的确定 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后**天内，或者争议发生后**天内，选定争议评审员。 选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后**天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 **.*.* 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： （*）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （*）向有管辖权的人民法院起诉。 **.*争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 *.*.*.* 设计人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。 *.*.*.* 永久占地包括：。 *.*.*.** 临时占地包括：。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：； 发包人提供国外标准、规范的份数：； 发包人提供国外标准、规范的名称：。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：； 发包人向承包人提供图纸的数量：； 发包人向承包人提供图纸的内容：。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：； 承包人提供的文件的期限为：； 承包人提供的文件的数量为：； 承包人提供的文件的形式为：； 发包人审批承包人文件的期限：。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：。 承包人接收文件的地点：； 承包人指定的接收人为：。 监理人接收文件的地点：； 监理人指定的接收人为：。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓 名：； 身份证号：； 职 务：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 发包人对发包人代表的授权范围如下：。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：。 发包人是否提供支付担保：。 发包人提供支付担保的形式：。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：。 承包人需要提交的竣工资料套数：。 承包人提交的竣工资料的费用承担：。 承包人提交的竣工资料移交时间：。 承包人提交的竣工资料形式要求：。 （**）承包人应履行的其他义务：。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名：； 身份证号：； 建造师执业资格等级：； 建造师注册证书号：； 建造师执业印章号：； 安全生产考核合格证书号：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 承包人对项目经理的授权范围如下： 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：。 主体结构、关键性工作的范围：。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：。 其他关于分包的约定：。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：。 关于监理人的监理权限：。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓 名：； 职 务：； 监理工程师执业资格证书号：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 关于监理人的其他约定：。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*）； （*）； （*）。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：。 关于工程奖项的约定：。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。 监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。 *.*.*施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*）； （*）； （*）。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：。 *. 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：。 施工现场需要配备的试验设备：。 施工现场需要具备的其他试验条件：。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: 。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：。 发包人审批承包人合理化建议的期限：。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：。 **.价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定：。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。 第*种方式：其他价格调整方式：。 **.合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围：。 风险费用的计算方法：。 风险范围以外合同价格的调整方法：。 *、总价合同。 总价包含的风险范围：。 风险费用的计算方法：。 风险范围以外合同价格的调整方法：。 *、其他价格方式：。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：。 预付款支付期限：。 预付款扣回的方式：。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：。 预付款担保的形式为：。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定：。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。 （*）发包人支付进度款的期限：。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。 **.验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：。 （*）单机无负荷试车费用由承担； （*）无负荷联动试车费用由承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：。 **.竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：。 竣工结算申请单应包括的内容：。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：。 发包人完成竣工付款的期限：。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：。 承包人提交最终结算申请单的期限：。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。 （*）发包人完成支付的期限：。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：； （*）%的工程款； （*）其他方式:。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:。 关于质量保证金的补充约定：。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。 （*）其他：。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。 **.保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：。 **.*其他保险 关于其他保险的约定：。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。 **.*通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：。 **.争议解决 **.*争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。 **.*争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：。 选定争议评审员的期限：。 争议评审小组成员的报酬承担方式：。 其他事项的约定：。 **.*争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁； （*）向人民法院起诉。 附件 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：发包人供应材料设备一览表 附件*：工程质量保修书 附件*：主要建设工程文件目录 附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：分包人主要施工管理人员表 附件*：履约担保格式 附件*：预付款担保格式 附件**：支付担保格式 附件**：暂估价一览表 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产 能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工日期 竣工日期 附件*： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年； *．装修工程为年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年； *．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年； *．其他项目保修期限约定如下： 。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)：承包人(公章)： 地 址：地 址： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)：委托代理人(签字)： 电 话：电 话： 传 真：传 真： 开户银行：开户银行： 账 号：账 号： 邮政编码：邮政编码： 附件*： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件*： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注 附件*： 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*： 分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*： 履约担保 （发包人名称）： 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 担保金额人民币（大写）元（¥）。 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件* ： 预付款担保 （发包人名称）： 根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 担保金额人民币（大写）元（¥）。 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件**: 支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。 五、保证责任的解除 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁； （*）向人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 传 真： 年月日 附件**： **-*：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计： 第五章 工程量清单 一、工程概况 *、项目名称： ***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目 *、建设内容：康复中心、餐厅、宿舍、摔柔馆、连廊、室外附属配套工程等 *、建设单位:*****鸿腾文化旅游投资有限公司 *、建设地点:*****海流图镇**大街南、川井路东、海流图路西 *、建筑占地面积：******.**平米 *、总建筑面积：*****.**平米 *、民用建筑分类：多层民用建筑 *、主要结构形式：钢筋混凝土框架结构 *、建筑使用年限：**年 **、建筑耐火等级：耐火等级二级 二、编制依据： *、****届《***自治区建设工程费用定额》 *、****届《***自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》 *、****届《***自治区通用安装工程预算定额》 *、****届《***自治区*政工程预算定额》 *、****届《***自治区园林绿化工程预算定额》 *、****届《***自治区园林养护工程预算定额》 *、设计图纸、招标文件 *、《建设工程工程量清单计价规范》GB*****-**** 三、有关材料、设备、参数和费用的说明： *、税金执行内建标[****]***号文件。 *、规费执行内建标函[****]***号文件。 *、建筑工人实名制费如发生使用暂列金结算。 *、人工费调整执行内建标[****]***号文件。 *、企业自有工人培训管理费如发生使用暂列金结算。。 *、检验试验费建设缴纳。 *、能效测评费如发生使用暂列金结算。。 *、材料价格执行****年*****海流图镇下半年建设工程材料*场价格信息表信息价及其它信息价等。 四、招标工程量清单 见附件。 第二卷 第六章图纸 *.图纸目录 序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 *.图纸 详见附件。 第三卷 第七章 技术标准和要求 一、工程概况： *、招标人：*****鸿腾文化旅游投资有限公司 *、招标项目的建设地点：*****海流图镇**大街南、川井路东、海流图路西。 *、招标项目的具体内容、范围、规模：项目总占地面积******.**㎡，总建筑面积*****.**㎡，其中摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.** ㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、计划建设周期：****年**月至****年**月,工期***日历天。 *、计划投资：********.**元。 二、本工程采用的技术规范： 根据设计文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民**国以及***自治区或行业的工程建设标准、规范的要求。在施工过程中，如国家有新法规规范颁布，应以新颁布的法规规范为准。工程技术规范、标准由投标人自行获取。 一、概述 *、招标范围：本项目工作内容包括***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目的施工、投资、运营任务。具体内容如下： 施工：包括但不限于本项目红线范围内主要建筑物摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.** ㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场等所有工程的施工,具体详见工程量清单。 工程规模：项目总占地面积******.**㎡，总建筑面积*****.**㎡，其中摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.** ㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 投资：招标人与中标单位共同出资成立合资公司负责项目建设完成后的运营事宜，招标人以土地的价值认缴和现金出资（土地价值参照三方公司出具的评估报告），中标单位以现金出资。合资公司股权占比按双方出资比例计算，且预留一定比例运营股权，具体按合同约定，运营收益优先支付中标单位的建设支出。 运营：**期暂定为**年，建设期*年。**期满后，项目运营公司依法将项目移交项目实施机构后，依法进行解散清算。若**期满后，乙方建设成本仍未收回，**期限将***年（**期内收回成本后第二年，依法进行解散清算）。 服务标准：项目建设、改造和更新、维护应严格执行国家、行业及地方的相关标准和规范进行。如果国家、行业或地方颁布了新的标准、规范，从新的标准和规范。 三、建设标准： 第一章 总体规划设计方案 本项目位于*****海流图镇**大街南、川井路东、海流图路西，建筑周围设置环形车道，项目总占地面积******.**㎡，总建筑面积*****.**㎡，其中摔柔馆及连廊建筑面积****.**㎡，康复中心****.**㎡，餐厅****.** ㎡，宿舍****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。项目绿地率**%、建筑密度**.**%、容积率*.**。项目北侧布置摔柔馆、康复中心、餐厅、宿舍，南侧布置篮球场、网球场、门球场、足球场、跑道等运动场地。场地中间用地做为预留用地。 第一节 交通组织与硬化 通过总体规划的合理布局，形成相对独立高效运作的现代化亚高原体育综合训练基地，并通过中心式的布局来营造现代化公共建筑的**气息，从而形成了建筑形态为主、园林绿化充分的总体布局，实现建筑与环境最大程度的融合，从而形成了以自由形态为主、建筑分布有机联系、园林绿化充分的总体规划，实现建筑与环境最大程度的融合。本项目停车场面积*****㎡、硬化面积为******.**㎡，面层采用细粒式沥青混凝土。 一、竖向设计 地面形式采用平坡式地面形式，地坪基础标高与亚高原体育综合训练基地主干道路的标高协调，地面的坡度和坡向要有利于雨水的无组织排水。 台阶及坡道的休息平台：如无特殊指明，坡向排水方向。所有绿化区与路面交接处如无特殊指明应比路面低*.**m；地形设计标高为最终完成标高，堆坡时需做压实处理。所有地面排水，应从构筑物基座或建筑外墙面向外找坡最小*‰。 二、绿化工程 景观及绿化是基地的一个重要组成部分，基地力求通过建筑的语言创造丰富的景观环境，把建筑网络系统与自然比作面与线的关系，通过渗透的手法把自然溶入到建筑体系中，从平面上和空间结构上达到和谐统一。当把建筑网络与自然的关系转化成面与面的关系时，同样也用渗透的手法进行融合，在形式上把自然肌理化整为零，使建筑的肌理轮廓与自然的肌理轮廓充分融合达到统一，丰富了景观层次。 充分考虑该地块与周围环境之间的关系后，从空间形态的统一规划**面布置的统一考虑，结合建筑物周围现有各功能区、道路两边广泛种植植物，可以有效的实现建筑与绿化环境的有效融合。本次绿化面积为*****.**㎡。 三、绿化工程方案 *、材料准备： 工程所需材料、设备、苗木都提前预订，确保苗木及时提供，按计划到场。重大苗木提前做好斩根、修枝的处理，以确保成活率和种后的美观效果。 *、施工流程 测量放线-地形整理-苗木种植穴-苗木运输-苗木种植-苗木养护-苗木修剪 （一）整平：将地按图纸要求及现场特点整平，做好起伏。 （二）绿化种植穴的定点放线工程： （*）整理绿化地：整理绿化地的工作主要是耙地，达到绿化条件； （*）苗木栽植前的准备： 选苗：选苗标准：植株茁壮，无病虫害，根系发达而完整，枝条**，无机械损伤，高度合适，主侧枝分枝均匀，能够形成优美的树冠。 苗木起挖：根据季节原因，大部分苗木要考虑栽植的季节性，须带土球起挖的苗木，起挖土球直径为苗木地径的**—**倍。起挖时，保存好苗木的毛细根系，减少对苗木的人为损伤，带土球的苗木起出后，用草绳捆扎，裸根苗木起出后根系蘸泥浆，随挖随运，尽可能减少蒸腾作用对苗木的伤害。在苗木的装卸过程中，杜绝人为因素对苗木造成损伤。 种植穴：种植穴定点放线应符合设计图纸要求，位置准确，标志明显，同时应标明树种名称（或代号）规格，种植穴的大小，应符合设计要求。 （三）苗木运输 裸根乔木在运输时，应覆盖并保持根系湿润，装车时应码放整齐，装车后，将树干捆牢并加垫层防止磨损树干，裸根乔木必须当天种植，裸根苗木起苗开始暴露时间不宜超过*小时，当天不能种植的苗木应进行假植。 （四）苗木种植前的修剪： 种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根，病虫根，过长根剪掉并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。 乔木类修剪：具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条*/*—*/*。无明显主干、枝条茂盛的落叶乔木；对干径为*—**cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。 （五）苗木种植 （*）苗木种植前，经过监理人员，质检人员对种植穴尺寸，苗木质量认可后方可施工。树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。落叶乔木在非种植季节时，苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。夏季可搭棚遮阴、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防寒。 （*）干旱季节，种植裸根树木应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数等措施。针叶树可在树冠喷布聚乙烯树脂等抗蒸腾剂。 （*）对排水不良的种植穴，可在穴底铺**—**cm砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。 （六）苗木养护管理 （*）树木种植后的支撑、固定： 种植胸径*cm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。草坪的建植：草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。草块运输时宜用木板置放*—*层，装卸车时应防止破碎。 （*）整形与修剪 园林树木的整形修剪可常年进行，如抹芽、摘心、除蘖、剪枝等，但大规模的整形修剪在休眠期进行为好，以免伤流过多，影响树势。 （*）病虫害防治 绿化植物在生长过程中，经常遭到各种病虫危害，影响植株的正常生长和观赏效果。要经常喷洒农药，预防地下虫害。 （*）防寒 采取加强栽培管理，增强植株的抗寒能力。早春及时浇水，降低土温，推迟植株的活动期，使植株免受冻害。用稻草或草绳将树干包裹起来、涂白、打风障等。 四、无障碍设计 *、室外无障碍 （一）盲道 （*）盲道按其使用功能可分为行进盲道和提示盲道； （*）盲道的纹路应凸出路面*mm高； （*）盲道铺设应连续，应避开树木、电线杆、拉线等障碍物，其它设施不得占用盲道； （*）盲道的颜色宜与相邻的人行道铺面的颜色形成对比，并与周围景观相协调，宜采用中黄色。 （二）坡道 本项目场地各出入口设置无障碍入口，建筑入口设有坡道*:**的无障碍坡道、无障碍坡道栏杆，室内通道无高差。 *、室内无障碍 建筑内部公共部分设立无障碍专用卫生间，公共卫生间设有无障碍厕位、小便器、洗手盆。 五、建筑节能设计 （*）总平面布局留有足够的自然风入口和出口，建筑群室外空间气流顺畅。 （*）建筑物朝向以南北向为主，主立面迎向夏季主导风向，有利于夏季自然通风，降低空调负荷。 （*）地面绿化确保规定的绿地率，不做或少做硬质铺地，改做透水地面，减少地面热反射，避免“热岛效应”。 六、绿色建筑设计 *、设计依据 《绿色建筑评价标准》（GB/T****-****）； 《绿色建筑设计规范》（DBJ**-**-****）； 《建筑采光设计标准》（GB*****-****）； 《建筑照明设计标准》（GB*****-****）。 *、申报阶段及星级 本项目绿色建筑等级按照一星级设计。 *、控制项 *、安全耐久 （一）场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含土壤的危害。 （二）建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 （三）建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 （四）建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 （五）卫生间的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 （六）走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 （七）应具有安全防护的警示和引导标识系统。 *、健康舒适 （一）室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T*****的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 （二）应采取措施避免卫生间等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止卫生间的排气倒灌。 （三）给水排水系统的设置应符合下列规定： （*）生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB****的要求； （*）应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于*次； （*）应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小**mm; （*）非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 （四）主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： （*）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB*****中的低限要求。 （*）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB****中的低限要求。 （五）建筑照明应符合下列规定： （*）照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB*****的规定； （*）人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T*****规定的无危险类照明产品； （*）选用LED照明产品的光输出波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T*****的规定。 （六）应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB*****的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 （七）围护结构热工性能应符合下列规定： （*）在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露 （*）供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； （*）屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB*****的要求。 （八）主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 *、生活便利 （一）建筑、室外场地、公共绿地、城*道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 （二）场地人行出入口***m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 （三）停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 （四）自行车停车场所应位置合理、方便出入。 （五）建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 （六）建筑应设置信息网络系统。 *、**节约 （一）应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 （二）应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 （三）主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB*****规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 （四）应制定水**利用方案，统筹利用各种水**： （*）应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； （*）用水点处水压大于*.*MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； （*）用水器具和设备应满足节水产品的要求。 （五）不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 （六）建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件：公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于*%。 （七）选用的建筑材料应符合下列规定： （*）***km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于**%; （*）现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 *、环境宜居 （一）建筑规划布局应满足**标准，且不得降低周边建筑的**标准。 （二）室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 （三）配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 （四）场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于**hm*的场地应进行雨水控制利用专项设计。 （五）建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 （六）场地内不应有排放超标的污染源。 （七）生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 第二节 建筑工程方案 *、项目概况 项目总占地面积******.*㎡，总建筑面积*****.**㎡，主要建设内容为摔柔馆****.**㎡、康复中心****.**㎡、餐厅****.**㎡、宿舍****.**㎡，连廊****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、建筑艺术风格、特征 （一）建筑艺术风格 本项目建筑艺术风格采用现代的设计表现手法，建筑立面多采用竖向线条，使之形象更为突出，并在满足使用功能的前提下，以简洁、明快、大空间的设计手法，传达现代建筑的信息。 （二）建筑特征 本项目具体主要特征详见下表： 项目主要特征一览表 序号 项目名称 摔柔馆 宿舍 康复中心 餐厅 * 建筑类别 公共建筑 居住建筑 居住建筑 公共建筑 * 建筑面积 ****.**㎡ ****.**㎡ ****.**㎡ ****.**㎡ * 耐火等级 二级 二级 二级 二级 * 建筑耐久年限 **年 **年 **年 **年 * 屋面防水等级 Ⅰ级 Ⅰ级 Ⅰ级 Ⅰ级 * 抗震设防烈度 *度 *度 *度 *度 * 结构形式 框架结构 框架结构 框架结构 框架结构 * 基础形式 独立基础 独立基础 独立基础 独立基础 * 高度 *m **.*m **.*m *m ** 层数 地上*层局部*层 地上*层 地上*层 地上*层 *、建筑功能布局 摔柔馆：运动员入口区、观众入口区、比赛区、观众席等。 餐厅：餐厅、厨房、售卖档口。 康复中心：康复室、消防控制室、热水间、卫生间等。 宿舍：宿舍、消防控制室、热水间、卫生间等。 *、建筑工程方案 （一）墙体工程 （*）外墙：外墙为***mm蒸压加气混凝土砌块填充墙，外侧贴***厚岩棉保温板。 （*）内墙：内墙为***mm厚蒸压加气混凝土砌块填充墙。 （*）轻质隔墙：采用***用蒸压加气混凝土砌块，用于卫生间、风道、管道井墙等处。 （*）消防栓、配电室等墙上留洞遇有穿透墙体情况是，其背面（墙面）要求加设钢丝网（*厚*****）抹灰，钢板网尺寸较**尺寸每边大***mm。 （*）窗户下部陶粒砌块填充墙加设***高与墙体等厚度的C**细石混凝土带。 （二）门窗工程 （*）门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行（***（（*）****号及地方主管部门的有关规定。 （*）下列部位所用玻璃均采用安全玻璃，并严格执行国家有关规定： *、室内玻璃隔墙、玻璃雨篷、落地门窗； *、建筑主入口及门厅； *、单块板面大于*.*平米的玻璃和窗台低于***处的玻璃； *、易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。 （*）门、窗 本项目主要建筑物外门窗采用断桥铝合**窗框料。玻璃采用双层中空玻璃，气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分析及检测方法》（GB****-****）规定的*级。建筑内门根据房间的装修和使用要求，分别采用防火门、木门，外门采用玻璃钢保温门，所有门窗均应有良好的密封性。 （三）装修工程 建筑工程做法一览表 工程项目 工程做法 备注 建筑构造 及工程做法 墙体 框架结构外墙填充墙选用***mm蒸压加气混凝土砌块，其它内隔墙根据使用功能的要求分别采用***厚蒸压加气混凝土砌块和采用***蒸压加气混凝土砌块。 地面 *-**厚铺防滑地板砖，干水泥擦缝； 撒素水泥面（洒适量**）； **厚*：*干硬性水泥砂浆结合层； 刷素水泥浆一道； **厚C**混凝土； ***厚聚苯板； ***厚卵石灌㎡.*混合砂浆垫层； 素土夯实。 屋面 羽毛球场地屋面部分采用网架屋面，乒乓球及健身区屋面采用钢筋混凝土屋面板。 门 外门采用断桥铝合金平开门，内门采用强化木装饰门、管道井门采用防火门。 窗 窗采用断桥铝合金窗，两层中空玻璃，可提高窗户的防噪声标准。 内墙面 刷乳胶漆两道；*mm厚*：*.*：*.*水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光；**mm厚*：*：*水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 厕浴、污洗、盥洗间为瓷砖 外墙面 喷（刷）外墙涂料； *mm厚*：*.*水泥砂浆找平； **mm厚*：*水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 建筑内装修方案一览表 装修部位 地面 内墙面 顶棚 墙裙、踢脚 摔柔馆 运动场地 硅PU面层地板 乳胶漆 矿棉板吊顶 地砖踢脚 其余房间 地砖地面 乳胶漆 矿棉板吊顶 地砖踢脚 卫生间、淋浴间 防滑地砖地面 瓷砖 PVC板 —— 配电室、设备用房 地砖地面 乳胶漆 乳胶漆 地砖踢脚 宿舍、康复中心、餐厅 宿舍 防滑地砖地面 乳胶漆 乳胶漆 地砖踢脚 康复室 防滑地砖地面 乳胶漆 乳胶漆 地砖踢脚 餐厅、走廊 地砖地面 乳胶漆 矿棉板吊顶 地砖踢脚 晾衣间、卫生间、 淋浴间、厨房 防滑地砖地面 瓷砖 PVC板 —— 设备用房 地砖地面 乳胶漆 乳胶漆 地砖踢脚 管理用房 地砖地面 乳胶漆 乳胶漆 地砖踢脚 室外工程 台阶、散水、坡道均设防冻胀层，中砂层***厚。散水每隔*m留设**mm宽的防裂缝，内嵌沥青油膏。 （五）注意事项 （*）地面工程必须在地下管线、地沟、地坑及设备基础等施工完毕后方可施工。 （*）卫生间地面设防水层，标高低于其他地面**mm，并找坡*%向地漏。卫生间内墙贴面砖前涂*.*厚聚氨酯防水涂料，高度为*.*m。卫生间墙体下部需做混凝土墙上翻边，高度≥***mm。 （*）防潮层做法为外墙-*.**标高处做**厚*：*.*水泥砂浆内渗*%防水剂。 （六）防火分区 本项目消防防火分区根据《建筑设计防火规范》（GB*****-****）（****）规定，第*.*.*条规定“不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积”，具体详见下表： 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积 名称 耐火 等级 允许建筑高度或层数 防火分区的最 大允许建筑面积（㎡） 备注 高层民用建筑 一、二级 按本规范第*.*.*条确定 **** 对于体育馆、剧场的观众厅，防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。 单、多层民用建筑 一、二级 按本规范第*.*.*条确定 **** 三级 *层 **** ― 四级 *层 *** ― 地下或半地下建筑（室） 一级 ― *** 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于****㎡。 本项目为***自治区**淖尔******亚高原体育综合训练基地**项目，耐火等级为二级建筑，摔柔馆设有自动喷水灭火装置和火灾自动报警系统，按规范第*.*.*条本项目设置*个防火分区，餐厅设置*个防火分区、宿舍及康复中心分别设置*个防火分区，各分区面积及出口设置均满足规范要求。 （七）安全疏散 本项目根据《建筑设计防火规范》（GB*****-****）*.*.**规定：公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定： （*）直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表*.*.**的规定。 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离（m） 名称 位于两个安全出口之间的疏散门 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 一、二级 三级 四级 一、二级 三级 四级 托儿所、幼儿园老年人建筑 ** ** ** ** ** ** 歌舞娱乐放映游艺场所 ** ** ** * ― ― 医疗 建筑 单、多层 ** ** ** ** ** ** 高层 病房部分 ** ― ― ** ― ― 其他部分 ** ― ― ** ― ― 教学 建筑 单、多层 ** ** ** ** ** ** 高层 ** ― ― ** ― ― 高层旅馆、公寓、展览建筑 ** ― ― ** ― ― 其他 建筑 单、多层 ** ** ** ** ** ** 高层 ** ― ― ** ― ― 摔柔馆首层安全出口为*个，局部二层设置*部疏散楼梯，每个防火分区疏散楼梯的设置满足疏散宽度和疏散距离的要求。宿舍首层安全出口为*个，通过走廊连接，二层——四层设置*部疏散楼梯， 每个防火分区疏散楼梯的设置满足疏散宽度和疏散距离的要求。餐厅安全出口为*个。 （八）无障碍设施 本项目各单体建筑均按照《无障碍设计规范》（GB*****-****）有关要求进行无障碍设计，其中： （*）建筑基地 在建筑基地的人行通道设置无障碍通道，停车场地面设残疾人车位。 （*）建筑入口 在建筑入口处设有残疾人坡道，坡度为i=*:**，最小宽度为*.*m。 摔柔馆建筑物的观众、运动员及贵宾出入口应至少各设*处无障碍出入口。 （*）走道、门厅 本项目主要供残疾人使用的走道两侧设有扶手，走道阳角处有切角。地砖铺装具有防滑性的面层材料，且平整无障碍，开向走道的门均不影响通行宽度。大厅、休息厅、贵宾休息室、疏散大厅等主要人员聚集场宜设放置轮椅的无障碍休息区。 （*）楼梯 采用踏步、有休息平台、梯段为直线形的楼梯。楼梯两侧设扶手；扶手起点与终点水平延伸为*.**m。平整无障碍、开向走道的门均不影响通行宽度。 第三节 结构工程方案 *、项目概况 项目总占地面积******.*㎡，总建筑面积*****.**㎡，主要建设内容为摔柔馆****.**㎡、康复中心****.**㎡、餐厅****.**㎡、宿舍****.**㎡，连廊****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、设计原则 本项目结构设计贯彻执行国家的设计标准、规范及工程建设标准强制性条文，在满足管理特点及建筑布局的前提下，力求做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。 *、设计依据 《工程结构通用规范》GB*****-****； 《建筑结构荷载规范》（GB*****-****）； 《钢结构通用规范》GB*****-****； 《中国地震动参数区划图》(GB*****-****)； 《建筑抗震设计规范》（GB*****-****，****年修订版）； 《混凝土结构设计规范》（GB*****-****，****年修订版）； 《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T*****-****）； 《钢结构设计标准》（GB*****-****）； 《空间网格结构技术规程》（JGJ*-****）； 《砌体结构设计规范》（GB*****-****）； 《建筑地基基础设计规范》（GB*****-****）； 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB*****-****）； 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（****年版）； 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB*****-****）； 其他与拟建工程相关的建设标准、设计规范和技术规程等。 *、设计基本参数 （一）建筑结构安全等级和使用年限 主体结构设计使用年限 结构安全等级： **年 摔柔馆 一级 康复中心、宿舍、餐厅 建筑抗震设防类别： 二级 摔柔馆 乙类 康复中心、宿舍、餐厅 丙类 地基基础设计等级 丙级 抗震等级 一级 （二）抗震设防参数 抗震设防烈度 *度 设计基本地震加速度值 *.**g 设计地震分组 第二组 （三）风雪荷载和自然条件 基本风压 基本雪压 地面粗糙度 场地标准冻深 WO=*.**KN/㎡（重现期SO=*.**KN/㎡（重现期 B类 *.*m **年） **年） （四）结构体系选择 本项目场地类别暂按Ⅱ类考虑，康复中心、宿舍、餐厅抗震构造措施按*度设计，摔柔馆抗震构造措施按*度设计。 （*）结构 本项目采用摔柔馆、康复中心、宿舍、餐厅均采用框架结构。 （*）基础 根据本项目工程地质条件，本项目摔柔馆、康复中心、宿舍、餐厅均采用独立=基础。 （*）屋盖结构体系 本项目摔柔馆采用网架屋面，康复中心、宿舍、餐厅屋面采用钢筋混凝土屋面板。 主要钢构件在制作完成后做彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa*.*级要求，构件均刷两道防锈底漆、两道面漆、工程一遍、现场一遍。干漆膜总厚度为***um，高强度螺栓、紧固螺钉和螺栓球带螺纹部分均涂防锈油。 （五）超长结构 本工程建筑结构平面尺寸较长，建筑物或结构单元平面尺寸超过规范要求的伸缩缝最大间距。在设计中需采取综合措施，减小混凝土结构在施工和使用阶段产生的收缩及温度应力影响，最大限度地消除混凝土收缩对结构的影响，控制混凝土裂缝。主要措施如下： （*）设置后浇带，每隔**米~**米设置后浇带。后浇带混凝土的强度等级均提高一级（相对于梁板），伸缩后浇带在本层混凝土浇注后两个月封闭；采用合适的水泥品种、混凝土添加剂和混凝土配比，必要时采用纤维混凝土；加强施工过程中混凝土的养护。 （*）在楼层内适当提高配筋率，配置细而密的普通钢筋，尽量减小收缩和温度变化对梁板及竖向构件的不利影响，楼层均采用双层双向配筋。 （*）对结构在不同阶段和不同温度条件下进行详细的内力分析，考虑温度应力和混凝土收缩应力，并根据分析结果在结构设计中采取相应措施。 （*）加强建筑保温、隔热措施。 （*）有效控制合拢温度，避免正温差与负温差偏差过大。 五、材料选择 （一）混凝土 （*）混凝土强度等级 构件 基础 柱 梁 板 构造柱、圈梁 其他构件 混凝土 强度 C** C** C** C** C** C** 混凝土结构的环境类别：室内正常环境：一；基础、外露构件等 为二（b)；卫生间环境二（a）。 （*）混凝土耐久性规定： 环境类别 最大水胶比 最大氯离子含量 最低强度等级 最大碱含量 一 *.** *.*% C** 不限制 二（a） *.** *.**% C** *.*Kg/m。 二（b） *.**（*.**） *.**% C**(C**) （二）钢筋 （*）本项目采用的钢筋种类包括：纵向受力普通钢筋宜采用HRB***E、HRB***E级钢筋，箍筋宜采用HRB***E、HPB***E级钢筋。 （*）型钢，钢板：采用Q***B碳素结构钢。 （*）E**XX型焊接HRB***级钢筋及Q***B钢材。 （*）吊钩，吊环均采用HPB***，不得采用冷加工钢筋。 （*）油漆：凡外露钢铁件必须在除锈后涂防腐漆，面漆两道， 并经常注意维护。 （三）框架填充墙 ***厚外墙采用蒸压加气混凝土砌块（砌块强度A*.*）、M*.*配套砌筑砂浆砌筑，***厚内墙采用蒸压加气混凝土砌块（砌块强度A*.*）、M*配套砌筑砂浆砌筑。本工程全部采用预拌砂浆。 注：钢构件涂装前应对构件表面进行喷砂处理，以彻底清除脏物及油污，严格除锈；除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB****.*-****）中规定的Sa*.*级。 钢构件经除锈后应立即喷涂底漆一度，保养后再两度面漆（需喷涂防火喷料之构件除外）；高强螺栓结合面、插入式固接柱脚其埋入砼的钢构件表面及需现场焊接的全熔焊**mm范围内等部位不得涂漆，安装完成后进行；钢结构构件应在出厂前涂防锈底漆，漆膜总厚度不得小于**um。对喷防火涂料的构件，所采用的防火涂料应符合现行国家相关规范的规定；防火涂料应在安装完成后涂装，且应将所选用的防火涂料与底漆进行相容试验，合格后方可使用。 第四节 给水工程方案 *、项目概况 项目总占地面积******.*㎡，总建筑面积*****.**㎡，主要建设内容为摔柔馆****.**㎡、康复中心****.**㎡、餐厅****.**㎡、宿舍****.**㎡，连廊****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、设计依据 《室外给水设计标准》（GB*****-****）； 《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****）； 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》（GB*****-***（（*）； 《建筑灭火器配置设计规范》（GB*****-****）； 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB*****-****）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****，****年版）； 《城镇给水排水技术规范》（GB*****-****）； 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB*****-****）； 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB*****-****）； 国家的有关规范、标准、规程； 建设方所提供的设计任务委托书及有关资料。 *、给水工程 （一）用水定额及小时变化系数标准 根据《***自治区行业用水定额标准》（DB**/T***-****）： 运动员： **L/人·次 时变化系数*.*； 住宿： ***L/床·天 时变化系数*.*； 康复中心： ***L/床·天 时变化系数*.*； 餐厅： **L/人·餐 时变化系数*.*； 道路浇洒： *L/㎡·日 时变化系数*.*； 绿化浇灌： *L/㎡·日 时变化系数*.*。 （二）用水人数 本项目运动员为***人、就餐人数为***人、宿舍为***人、康复中心***人、停车场及硬化面积为*****.**㎡，绿化面积*****.**㎡。 （三）用水量 本项目生活用水量详见表。 用水量计算表 序号 用水单位 使用性质 用水标准(L/d) 用水人数 或用水面 积 小时 变化 系数 使用 时间 最高日用水量(m&sup*;/d) 最大时用水量(m&sup*;/h) * 本次项目 运动 员 **.** ***.** *.** *.** *.** *.** 餐厅 **.** ***.** *.** *.** **.** **.** 宿舍 ***.** ***.** *.** **.** **.** *.** 康复中心 ***.** ***.** *.** **.** **.** *.** 小计 **.** **.** * 道路及硬化 浇洒 *.** *****.** *.** *.** ***.** ***.** * 绿化 灌溉 *.** *****.** *.** *.** ***.** ***.** * *-*小计 ***.** ***.** * 管网漏损水量和未预计水量（**%） **.** **.** * 合计 ***.** ***.** 根据以上用水量计算表，本项目最高日用水量为**.**m。/d，最大时用水量为**.**㎡/h。全年开放时间按***天考虑，全年硬化道路、绿化按年浇洒按照**次考虑。 根据以上用水量计算表，本项目新鲜水总用量约为*.**万吨。 （四）给水水源 本项目项目北侧道路引入DN***给水管，*政供水压力*.**MPa，室外给水管道长***m，沿各道路埋地敷设在冻深*.*米以下。 （五）生活给水系统 （*）给水系统 经核实，*政供水压力*.**MPa，本项目建筑为多层，本项目建筑均采用*政供水，能够满足项目区供水要求。 （*）管材及管径 本项目区给水管管径为DN***。室外给水管管材采用PE塑料管，沿各道路埋地敷设在冻深*.*米以下，项目内室外给水管环状布置。建筑物室内生活给水管网采用独立枝状布置，采用公称压力*.*MPa的S*系列聚丙烯（PP-R）管，热熔连接，与金属管连接时采用专用管件连接；给水立管、干管采用给水用PP-R给水塑料管，热熔连接。 （六）热水系统 （*）饮用热水用水量及热负荷 本项目摔柔馆用水人数为***人、康复中心***人、宿舍***人。本项目饮水定额*L/人·D，时变化系数*.*，供水*小时，饮水温度***℃及常温。 饮用热水用水量计算表 序号 用水单位 用水性质 用水指标 L/（人.d） 或L/ （㎡.d） 用水单位数（人 或㎡） 变化系数 使用时间 最高日用水量（m。/d） 最大小时用水量（m。/h） * 亚高原体育综合训练基地 生活饮水 * *** *.* * *.*** *.*** * 合计 *.*** *.*** 本项目摔柔馆根据最高日用水量，设置*台热水器，宿舍设置*台热水器、康复中心设置*台热水器，设备选用GM-K*-**CSW-A热水器，电压为***V，功率为*KW，容积**升。 （*）生活热水 *、生活热水用水量 本项目生活热水系统主要为淋浴用水。根据《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****）规定，宿舍**L/人、天，康复中心***L/人、天，运动员淋浴**L/人、次，使用时间为**小时。冷水计算温度***地区取**℃。热水量计算见下表： 生活热水用水量汇总表 序号 用水单位 使用 性质 用水 标准 (L/d) 用水人数 小时变化系数 使用时间 最高日用水量 (m。/d) 最大时用水量 (m。/h) * 本次项目 运动员 ** *** *.* ** *.*** *.*** 宿舍 ** *** *.* ** **.*** *.*** 康复中心 *** *** *.* ** **.*** *.*** * 管网漏损水量和未预计水量（**%） *.*** *.*** * 合计 **.*** *.*** *、设计小时耗热量： Qh=Kh.m.qr.(tr_t*).C.ρr ***** Qh——设计小时耗热量（kJ/h）； Kh——小时变化系数，（本工程Kh=*.*）； m——用水计算单位数（人数或床位数）； C——水的比热，C=*.***（kJ/kg·℃); qr——热水用水定额，按规范选用； tr——热水温度，tr=**℃; tl——冷水温度，（***低区冷水计算温度*～**℃); ρr——热水密度（kg/L），按规范选用。 本项目根据上述公式计算，设计小时耗热量为***.**KW。 本工程设有生活热水系统，本项目根据《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****），热水管材采用S*.*系列PPR管，热熔连接。管道公称压力为*.*MPa。埋地管道进行保温处理，吊顶及地沟内采用泡沫橡塑管壳进行防结露隔热。 本项目根据《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****），集中热水供应系统的热源采用太阳能辅助电加热，由本项目屋顶真空管太阳能热水机组供给。 项目真空管太阳能热水机组集热器选用型号为QB-WF-*/**-HS，太阳能集热器在楼顶安装。在太阳能热水器总储水箱设温控阀与冷水管连接，保证供应热水水温≤**℃,机械循环单管供水。太阳能循环泵采用温差自动控制，同时系统具有超温差自动保护，低温自动排空，等安全措施。该系统配套电辅助加热系统，保证冬季供水安全。 热水管材采用S*.*系列PPR管，热熔连接。本项目真空管太阳能热水机组集热器选用型号为SLH-**/Φ**-*.*，太阳能集热器在楼顶安装。在太阳能热水器总储水箱设温控阀与冷水管连接，保证供应热水水温**℃,机械循环单管供水。太阳能循环泵采用温差自动控制，同时系统具有超温差自动保护，低温自动排空，等安全措施。该系统配套电辅助加热系统，并在水管外侧布置电伴热系统，保证冬季供水安全。热水管材PPR管，热熔连接。 （七）建筑消防给水系统 根据《建筑设计防火规范》（GB*****-****，****版），本项目同一时间内火灾次数为一次，建筑物内需设置消火栓系统，并按防火分区合理配置灭火器。 建筑特征表 序号 项目名称 摔柔馆 宿舍 康复中心 餐厅 * 建筑面积 ****㎡ ****.**㎡ ****.**㎡ ****.**㎡ * 高度 *m **.*m **.*m *m * 层数 地上*层局部*层 地上*层 地上*层 地上*层 * 体积 *****.**m。 *****.**m。 *****.**m。 *****.**m。 （*）建筑室内消火栓给水系统 *、室内消火栓用水量 本项目室内消火栓用水量**L/S，火灾延续时间为*小时，一次消防用水量为***.**m。。 *、室内消火栓的选用与布置 本项目按规范合理选择消火栓，室内设SN**室内消火栓，采用**㎜的水枪，水龙带长**米，充实水柱**米，保护半径不应大于**米。每个消火栓处设直接启动专用消防泵的控制按钮，消火栓箱内的按钮不应用于直接启动消防水泵。应保证有二支水的充实水柱同时到过室内任何部位。 *、室内消火栓给水管网布置 本项目室内消防给水管网根据《建筑设计防火规范》（GB*****-****）（****）要求，合理选择管道布置形式，本项目室内给水管网应布置成环状管网。 （*）、建筑室外消火栓给水系统 *、室外消火栓系统用水量 本项目室外消火栓用水量**L/S，火灾延续时间为*小时，室外消火栓一次灭火消防用水量为***m。。 *、室外消火栓选用与布置 本项目室外消火栓给水管网沿建筑四周布置，室外消防供水管网为DN***，管长****m，管材采用钢丝网骨架增强PE复合给水管，**cm厚砂垫层基础，埋地敷设，埋深为*.**m，保护半径小于***m。室外消火栓采用地下式消火栓，选择SA***/**-*.*型消火栓，设于ф****消火栓井内，消火栓井采用砖砌，并设置明显标志。在消防给水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。 （*）建筑室内自动喷水灭火系统 *、自动喷水灭火系统设置场所 本项目摔柔馆主体设置自动喷水灭火系统。 *、自动喷水灭火系统用水量 火灾危险等级划分 本项目自动喷水灭火系统按中危险Ι级设计。 自动喷水灭火系统设计参数与最小用水量 本项目自动喷水灭火系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级，喷水强度为*L/min.㎡，作用面积***㎡，最小用水量为**L/S。 自动喷水灭火系统一次灭火用水量 本项目自动喷水灭火用水量取**L/S，火灾延续时间为*小时，一次灭火用水量为**.*m。 （*）自动喷水灭火系统系统选择 本项目自动喷水灭火系统系统选择湿式系统，是准工作状态时管道内充满有压水的闭式系统，适用于环境温度不低于*℃且不高于**℃的场所，*个报警阀控制的喷头数不大于***个，每个报警阀组的最高与最低位置喷头高差不超过**米。建筑设置消防自动喷水闭式喷头，喷头根据功能采用吊顶型喷头、直立和下垂型喷头，并设置湿式报警阀。火灾时由湿式报警阀处的压力开关启动自动喷水泵，水流指示器向消防值班室报警并显示失火区域。自动喷水灭火系统的闭式喷头采用动作温度为**℃的玻璃球喷头。 （*）消防给水设施 *、消防水池 本项目消防水池储水量需综合考虑室内及室外消防的需要，本项目室内消火栓一次灭火消防用水量为***m。，室外消火栓一次灭火消防用水量为***m。，自动喷水一次灭火用水量为**.*m。。 本项目所需消防水池总有效容积为***m。，在宿舍消防控制室地下设置***m。的钢筋砼消防水池，消防给水由钢筋砼水池供给。 *、消防水泵 本项目设置室内消火栓水泵型号为XP**.*/*×**-**，流量为**L/S，室外消火栓水泵型号为XP**.*/*×**-**，流量为**L/S。配置稳压装置以保证在消防泵启动之前系统的水压。设置*套自动喷水灭火系统给水设备，主要由喷淋泵、稳压设备和控制柜组成，型号为XP**.*/*×**-**，流量为**L/S，扬程为*.*Mpa，功率为**KW。配置稳压装置以保证在喷淋泵启动之前系统的水压。 *、屋顶消防水箱 在屋顶设置水箱间，水箱间内设高位消防水箱，消防水箱储水量按二类公共建筑不小于**m。，本项目高位消防水箱为**m。，自动喷水灭火系统高位水箱与消火栓高位水箱共用，可满足初期火灾用水。 *、移动灭火器系统 本项目根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB*****-****）的要求，建筑单体合理划分火灾单元后，合理配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 给水管网主要工程量 名称 型号 单位 数量 给水管网 PE塑料管DN*** m *** 消防水池 ***m。 座 * 室内消火栓水泵 XP**.*/*×**-** 台 * 室外消火栓水泵 XP**.*/*×**-** 台 * 自动喷水灭火系统变频给水设备 XP**.*/*×**-** 台 * 第五节 排水工程方案 *、项目概况 项目总占地面积******.*㎡，总建筑面积*****.**㎡，主要建设内容为摔柔馆****.**㎡、康复中心****.**㎡、餐厅****.**㎡、宿舍****.**㎡，连廊****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、设计依据 《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****）； 《室外排水设计标准》（GB*****-****）； 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB***-****）。 *、设计范围 本项目设计范围为**项目室内外排水系统。 *、排水工程 （一）排水量及主要污染物 *、排水量 本项目排水量可以按照给水量的**%估算，本项目最高日排水量为**.**m。/d，最大时排水量为**.**m。/h。 *、主要污染物 本项目排水中是含有粪便、油脂、BOD*、COD等污染物的生活污水，主要污染物是悬浮物（SS）、化学耗氧量（COD）、生物需要氧量（BOD），排水水质同城*污水。 （二）排水系统 本项目污废水经管网收集，经化粪池处理后，排入*政排水管道。 （*）污水排水系统 *、排水系统 本项目室外排水系统采用雨水、污水分流制。 *、室外污水排放系统 本项目生活污水由室内排入室外检查井、化粪池等排水构筑物后进入排水管总管。 *、室外污水管道材料及布置方式 本项目室外排水系统管材采用HDPE**度聚乙烯排水管，埋地敷设，承插式接口，橡胶密封圈密封。项目区排水管道长***米，排水主管径为DN***。 污水管道基础采用中细砂垫层，垫层厚度为***mm。基础垫层应夯实致密，表面平整，管道基础的接口部位，应预留凹槽以便接口操作，凹槽宽为*.*-*.*m槽深为*.**-*.**m，槽长为管道直径的*.*倍，凹槽在接口完成后，用砂填实。 *、污水管道的坡度参数控制 排水管起点管道埋深为*.*m，排水管道接出点埋深*.**m，满足排水坡度要求。污水最小流速≥*.* m/s，最大流速＜*m/s。本项目污水管管径较小，按照*.**最大充满度设计。 *、检查井 排水管网的主要附属设施是检查井。污水、雨水检查井直径均为Φ****，为塑料性检查井，井盖在车行道上时应采用重型铸铁井盖，其他位置时可采用轻型井盖，检查井内增设**cm的沉泥坑。 *、化粪池、隔油池 本项目化粪池采用成型玻璃钢化粪池，直接购买，不需要砌筑。化粪池采用HFRP（LWQ）-**，有效容积为**m。，外形尺寸长度****、直径为****（mm）。餐厅设置*座隔油池、型号为DN-S*-**T。 排水管网主要工程量 名称 型号 单位 数量 备注 排水管网 HDPE**度聚乙烯排水管 m *** 化粪池 **m。玻璃钢 座 * 隔油池 DN-S*-**T 座 * *、雨水排水系统 本项目屋面雨水由雨水斗收集，由塑料排水管排至室外地面。室外雨水采用自由排水，排向南侧自然排出，区域内规划坡度为*.*%。根据《室外排水设计标准》（GB*****-****），雨水设计流量，应按下列公式计算： Qs＝qΨF 式中：Qs—雨水设计流量（L／s）； q—设计暴雨强度EL／（s·h㎡）L； Ψ—径流系数，综合径流系数为*.*； F—汇水面积（h㎡）。 设计暴雨强度，应按下列公式计算： 式中：q—设计暴雨强度L／（s·h㎡）； t—降雨历时（min）； P—设计重现期（年）； A*，C，b，n—参数，根据统计方法进行计算确定。 本项目屋面设计降雨重现期P=**a，径流系数为*.**，降雨历时*min的暴雨强度q*=***.**L/s.ha。室外场地雨水设计重现期取*年。暴雨强度q**=***.**L/s.ha。本项目雨水管道采用HDPE双壁波纹管，雨水管长为***米，管径为DN***，管道接口采用承插连接。管道基础采用***mm砂垫层基础，雨水管起点埋设深度*.*m。本项目设置*座雨水收集池，容量为***m*，用于绿地灌溉回用，雨水收集池采用混凝土收集池。 雨水管道附属构筑物设计： 检查井 在管道转折处，坡度改变处，断面改变处及管道交汇处均设有雨水检查井，沿场区道路埋地敷设。 雨水口 雨水口沿路面敷设，设置应根据道路情况及建筑情况，地形情况，土壤条件，绿化情况，降雨强度以及雨水口的泄水能力等因素决定。本设计雨水口采用边沟单箅，雨水口连接采用DN***mm HDPE管，坡度i=*.**坡向干管，雨水口的间距一般不大于**m。 雨水管网主要工程量 名称 型号 单位 数量 雨水管网 DN*** m *** 雨水收集池 ***m。 座 * 第六节 采暖通风工程方案 *、设计依据、设计范围及设计参数 （一）编制依据的规范 《***居住建筑节能设计标准》（DBJ**-****）； 《公共建筑节能设计标准》（DBJ**-**-****）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****）（****）； 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB*****-****）； 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB*****-****）； 《民用建筑节能设计标准》（JGJ**-****）； 《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调·**）； 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（卫监督发〔****〕**号）； 《城镇供热管网设计规范》（CJJ**-****）。 （二）设计范围 本项目设计范围包括建筑采暖系统、通风系统、室外供暖管道工程。 （三）室外气象参数 室外气象参数见下表： 室外设计参数 海拔 ****m 大气压力 冬季***.*hPa 夏季***.* hPa 冬季空调相对湿度 **% 冬季空调计算温度 -**.*℃ 冬季通风计算温度 -*.*℃ 冬季采暖计算温度 -**.*℃ 采暖期室外平均温度 -*.*℃ 冬季室外平均风速 *m/s 夏季空调室外干球计算温度 **.*℃ 夏季室外湿球计算温度 **.*℃ 夏季室外通风计算温度 **.*℃ 夏季室外平均风速 *.*m/s 夏季通风相对湿度 **% 冬季主导风向 NW 最大冻土深度 ***cm 采暖期时间 ***天 极端最高温度 **.*℃ 极端最低温度 -**.*℃ （四）主要室内设计参数 室内设计参数见下表： 采暖通风室内设计参数 房间名称 冬季 排风量或新 风小时换气 次数 温度 (℃) 相对湿度（*） 体育场馆 **-** ≥**% ** 宿舍 ** 管理用房 ** 卫生间 **-** *-**次 *、采暖工程 （一）采暖热负荷 供暖热负荷指标根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ**-****）， 详见表本项目均为节能建筑，供暖热指标取表中推荐值。 供暖热指标推荐值（W/㎡） 建筑物 类型 住宅 居住区综合 学校 办公 医院 托幼 旅馆 商店 食堂 餐厅 影响院展览馆 大礼堂 体育馆 未采取节能措施 **-** **-** **-** **-** **-** **-** ***-*** **-*** ***-*** 采取节能措施 **-** **-** **-** **-** **-** **-** ***-*** **-*** ***-*** 本项目供热总建筑面积*****.**㎡，供热热负荷为****.**KW。 供暖热负荷计算表 序号 建筑名称 建筑面积（㎡） 供暖热指标（W/㎡） 供暖热负荷（KW） * 摔柔馆 ****.** *** ***.** * 康复中心 ****.** ** ***.** * 宿舍 ****.** ** ***.** * 餐厅 ****.** *** ***.** * 连廊 ****.* ** **.** * 总计 *****.** ****.** （二）热源及热媒 本项目区*政供暖管已覆盖，本项目由周边二级供热管网接入，*政热源为**/**℃,采暖管网长度****m（沟槽长度）。 （*）采暖系统选择 本项目采用普通散热器采暖系统。 （*）室内采暖系统方案 本项目采暖系统不进行竖向分区，采暖系统采用南北分环布置管 路，以便于控制和调节，采暖方式为下供下回式。 （*）散热器种类和采暖管材 （*）散热器种类 本项目散热器选用铜铝复合材料。 （*）采暖管材 本项目采暖管道采用焊接钢管，DN≥**焊接，DN＜**丝接。 地沟内的采暖管道刷防锈漆两道，做**mm厚聚氨酯保温，外包两层玻璃布。 采暖系统阀门DN≥**采用Z**H-**型闸阀，DN＜**采用J**W-**型截止阀。 （*）采暖热计量及控制 在建筑入口处供、回水管上均设关断阀门、温度计和压力表，在供、回水阀门前设旁通管，在供水管上设除污器或过滤器，在与热网连接的回水管上设热量计。 采暖系统散热器加温控阀，实现分室温控；分环、分区管路设调节阀，实现分区控制。 （三）室外采暖工程方案 （*）室外采暖管道敷设方式 本项目室外供暖管道采用焊接钢管，为直埋敷设，室外管道采用波纹管补偿器进行热补偿，波纹补偿器为轴向内压式，建筑入口处供、回水管上均设关断阀门、温度计和压力表，在供、回水阀门前设旁通管，在供水管上设除污器或过滤器，在与热网连接的回水管上设热量计，在入口处还需设自力式压差调节平衡阀。 （*）管材及保温 本项目室外供暖管道采用焊接钢管，直埋采暖管道刷防锈漆两 道，做**mm厚聚胺脂发泡保温，外包*.*mm厚玻璃钢（*布*油）保护层。 （*）补偿方式 室外管道采用波纹管补偿器进行热补偿，波纹补偿器为轴向内压式。一层主要出入口处设置电热空气幕。 （四）采暖工程量 采暖管网主要工程量 名称 型号 单位 数量 备注 采暖管网 DN*** m **** 管沟长度 *、通风工程 （一）公共卫生间、设备间以及有特殊功能要求的房间等设有排风系统。公共卫生间通风换气次数不小于**次。通风器与风道采用软管连接。 （二）本项目建筑尽量考虑自然通风，在建筑设计中考虑小于*%地面面积的开窗面积（直接通向室外），则通风和排烟均由自然通风解决。如不能满足，按*次换气/h设置机械通风系统；不能自然进风的区域设置机械进风系统，风量按**-**%排风量考虑。 （三）摔柔馆设置轴流风机，排风量按换气次数*次/小时计算。 *、防排烟工程 （一）设置自然排烟设施的场所，其自然排烟口的有效通风面积不小于该场所地面面积的*%。 （二）自然排烟口设置应符合下列要求： 做为自然排烟的窗口，应设置在房间屋顶或外墙上方；当设置在外墙上时，排烟口底标高应不低于室内净高的*/*，并应有方便开启的装置，同时自然排烟口的开启方向应沿火灾气流方向开启。 自然排烟口距该防烟分区最远点的距离不超过**米。 排烟窗采用手动开启方式时，开启装置距地高度均不超过*.*米。 （三）建筑面积大于***㎡且经常有人停留的摔柔馆等不具备自然排烟的条件的房间均设计机械排烟系统与机械补风系统。 （四）长度超过**米不满足自然排烟条件的内走廊均设计机械排烟系统。 （五）房间、走廊排烟风机排烟量按最大排烟分区面积不小于*****）m。/㎡.h计算。 第七节 电气工程方案 *、项目概况 项目总占地面积******.*㎡，总建筑面积*****.**㎡，主要建设内容为摔柔馆****.**㎡、康复中心****.**㎡、餐厅****.**㎡、宿舍****.**㎡，连廊****.**㎡，配套基础设施及室外运动场。 *、设计范围及设计依据 （一）设计范围 本项目设计范围包括： 变、配电系统； 应急电源系统； 照明配电系统； 防雷与接地系统； 弱电系统。 设计主要采用的规范、规程及标准 《民用建筑电气设计标准》（GB*****-****）； 《供配电系统设计规范》（GB*****-****）； 《低压配电设计规范》（GB*****-****）； 《建筑物防雷设计规范》（GB*****-****）； 《火灾自动报警系统设计规范》（GB*****-****）; 《建筑照明设计标准》（GB*****-***（（*）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****）（****）；《建筑机电工程抗震设计规范》（GB*****-****）； 《公共建筑节能设计标准》（DBJ**-**-****）； 其它相关现行的规范、标准、规程。 *、变、配电系统 （一）负荷分级和负荷计算 本项目消防系统设施电源、应急照明及疏散照明为二级负荷，除上述二级负荷外的其它电力、照明、通风设备等用电为三级负荷。 照明用电负荷统计表 序号 项目名称 建筑面积 单位 单位负荷指标（W/㎡） 用电负荷 * 摔柔馆 **** ㎡ ** ***.** * 康复中心 ****.** ㎡ ** ***.** * 宿舍 ****.** ㎡ ** ***.** * 餐厅 ****.** ㎡ ** **.** * 连廊 ****.** ㎡ ** **.** 合计 ***.** 耗电量计算 序号 用电设备系统名称 总功率Kw 计算系数 计算负荷 备注 Kx cosø tgø p Q S (kw) (kvar) (kVA) * 摔柔馆 ***.** *.** *.** *.** ***.** **.** ***.** * 康复中心 ***.** *.** *.** *.** **.** **.** **.** * 宿舍 ***.** *.** *.** *.** **.** **.** **.** * 餐厅 **.** *.** *.** *.** **.** **.** **.** * 连廊 **.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** * 合计 ***.** ***.** ***.** ***.** * 乘同时系数*.** ***.** ***.** ***.** * 无功补偿 ***.** * 补偿后 *.** *.** ***.** **.** ***.** （二）电源电压等级、回路数及容量选择 （*）城*供电电源种类 本工程由两个独立的区域变电所引来双电源**kV电源，一路距离为***m，另一路距离为***m，敷设方式为直埋，可满足项目需求。本项目新设置*台***kVA变压器。 （*）供电措施及回路 本工程两路电源相互切换方式为互自投式，两路电源一主一备运行，两路电源正常时可任意一路工作，另一路备用，两路电源可称为“主电源”和“辅电源”，均引入于*政供电。 正常工作时由“主电源”供电，并采用双电源开关自动进行切换，当“主电源”发生故障时，自动切换到“辅电源”上，保证项目正常工作的进行，同时双电源开关应具备手动切换功能，确保紧急情况下正常供电得到保证。 监控设备及在上述供电电源项中提及的负荷应配备UPS，应急照明及疏散照明、出口指示灯的负荷等由应急电源供电外，本身自带连续供电时间不少于**分钟的蓄电池供电。 （三）电压等级与供电系统 （*）电压等级 本项目引入电源电压为**KV，低压系统配电电压为***/***V。 （*）供电系统 本项目供配电系统简单可靠，变压器设置于变电室内，使变压器深入负荷中心，缩短低压供电半径，降低电能损耗，减少电压损失，提高供电质量。 （四）变、配、发电室位置设置 （*）变配电室位置的确定原则 *、方便高压电源进线和低压电出线，并接近电源侧； *、方便设备的运输、装卸及搬运； *、靠近负荷中心或大容量设备处，如冷冻机房、水泵房等； *、不应设在有剧烈震坜或高温的场所； *、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所贴邻； *、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时不应设在污染源盛行风向的下风侧等场所； *、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方，不宜设在火灾危险环境的正上方或正下方。 （*）本项目变配电室位置 本项目变配电室、柴油发电机房根据以上确定原则，宜设置室内变配电室，因此在摔柔馆设置变配电室。 （五）变、配电系统 （*）高压系统 高压配电系统采用双回路供电，一用一备，单母线分段结线方式，分段处设联络开关；变电所低压配电系统采用单母线分段结线方式，分段处设联络开关，变压器分列运行，当一台变压器故障或退出运行时，联络开关有选择地合上。 功率因数补偿电容集中设在配电室内，采用低压侧设功率因数集中自动补偿和自动循环投切方式，补偿后功率因数≥*.**。 （*）低压系统 本项目的一级负荷用采用双电源的专用回路供电并在末端互投。二级负荷中的较集中负荷或大容量设备采用双回路或单回路专用电源供电，但当火灾确认后有选择地切断该部分的负荷。对三级负荷及负荷较小且分散的用电设备采用单回路供电。 （六）变压器选择 根据以上负荷大小、负荷性质、负荷等级及经济运行等因素来确定变压器的容量和台数。本项目新设置*台变压器，装机总容量均为***KVA，满足使用要求。 （七）应急电源系统 （*）备用电源柴油发电机容量选择 为加强供电可靠性，本工程设置了*台柴油发电机作为备用电源，容量按电力变压器容量的**％-**％确定为***W柴油发电机一台作为自备应急电源，主要功率***KW，与变配电所相对应，保证一级负荷中的特别重要负荷的可靠供电。柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自启动装置及电源自动切换装置，当正常供电电源中断供电是，应能自动启动，并应在**s内向规定的用点负载供电；当正常用电电源恢复供电后，应延时切换并停机。 柴油发电机启动信号取自当两路*电停电或各自对应变配电所的变压器故障时，从低压进线配电柜进线开关前端取柴油发电机的延时启动信号NHKVV-*x*.*至柴油发电机房，信号延时**秒钟（可调）自动启动柴油发电机，柴油发电机**秒内达到额定转速、电压和频率后，投入额定负载运行。 柴油发电机电源与*电电源之间采取防止并列运行的措施，当*电恢复**-**秒钟（可调）后，恢复*电供电，柴油发电机组经冷却延时后停机。柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序与原供电系统的相序一致。 （*）EPS及UPS 为了满足公共建筑疏散安全，本项目在楼道、楼梯间、走廊及其他人员密集的公共场所和主要设备机房等处设置应急照明、标志照明和疏散指示照明等，以上功能性照明电源引自EPS应急电源箱。在建筑每一层应急照明箱内设一组YJ-*K型EPS电源，本项目共设置*组，用以负担各自层应急照明用电，每组容量*kW。 正常电源断电后，EPS连续供电时间不少于**分钟，电源转换时间＜*.*s。一般平面疏散区域不低于*.*Lx，竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域及地下疏散区域不低于*Lx，应急供电时间不小于**分钟。 （八）继电保护装置 本项目**KV断路器采用真空断路器，在**KV出线天关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构，采用***V/**AH镍隔电池柜作为直流、继电保护及信号的电源。 本项目所有框架断路器要求运行分断能力不低于**KA，所有塑壳断路器要求运行分断能力在**KA以上。所有微型断路器要求运行分断能力在*KA以上。变压器低压进及联络开关设过载长延时、短路短延时保护；馈出线设过载长延时及瞬动保护；非消防回路设分励脱扣器。 本项目过负荷保护、继电保护方式及信号装置的设置，依据供电部门的技术方案确定。采用综合继保实现三相定时限过流保护及电流速断保护；变压器**KA侧单相接地信号装置、温度保护及信号装置。变配电所监控系统采用分散、分层、分布式结构设计，按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。系统从整个网络结构上，分为三层结构：即间隔层、通讯管理层及监控管理层。 （九）计量 本工程采用高压集中计量，专用高压计量柜（由供电部门确定）。低压按楼层或分区设表计量。 （十）谐波治理 为限制电力电子设备等的非线性负载产生的高次谐波，在变电所增设谐波保护器。 （十一）其他建筑电气 *、配电系统 （*）**建筑用电由变配电室引出，建筑由两路供电回路。配电系统电源引自本工程的变配电所，电压等级为***/***V。 （*）配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 （*）较为分散的负荷采用电缆供电。 （*）本工程的二级负荷中的较集中负荷或大容量设备采用双回路或单回路专用电源供电。一般负荷采用单电源供电。 *、照明配电系统 （*）照明配电 采用电缆或母线大树干供电，引至各层配电箱。配电箱设在每层电气竖井内；照明：采用NH-BV型电线穿PC管在现浇板内敷设。 （*）事故照明配电 采用矿物绝缘电缆供电，分别从低压配电室引出双回路，直接或沿防火桥架敷设至各防火分区内双电源切换箱，应急照明支线采用NH-BV型电线穿PC管在现浇板内敷设，且保护层厚度不小于**mm。 （*）照明电源配置 每个插座回路按**A设置；洗手盆，小便器的自动感应出水控制按水专业要求配电。（感应出水控制的电源如果不是安全电压，应设漏电保护） （*）室内照明系统 本项目照明系统分为一般照明、功能性照明、应急照明、标志照明和诱导照明等。 *、照度标准值 本项目根据《建筑照明设计标准》（GB*****-***（（*）要求，照明 电压为***/***V，主要场所具体要求如下： 有电视转播时体育馆 ****lx 无电视转播时体育馆（训练和娱乐） ***lx 无电视转播时体育馆（业余比赛） ***lx 无电视转播时体育馆（专业比赛） ****lx 业务用房***Lx，功率密度值小于 *W/㎡； 谈话室***Lx，功率密度值小于 *W/㎡； 体育活动场地***Lx，功率密度值小于 *W/㎡； 设备用房***Lx，功率密度值小于 *.*W/㎡； 卫生间***Lx；功率密度值小于 *.*W/㎡； 走道***Lx；功率密度值小于 *.*W/㎡. *、照**源及灯具选择 本项目照**源及灯具的选择原则是高效、节能，并注意各部分对显色性的要求，凡是荧光灯具采用三基色荧光灯，并选配电子镇流器，气体放电灯电容补偿功率因数*.*以上，选用A型灯具。 *、应急照明、标志照明和疏散指示照明 在走廊、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口、疏散走道等处设置集中控制型智能应急疏散照明系统，集中电源分区域设在电气竖井内，持续供电时间不小于**min，每层按防火分区设置集中控制型导向光流消防应急疏散标志分配电装置，此分配电装置有两路电源进线，一路直流电源引自电池主站，一路*电交流电源引自双电源应急照明配电箱。集中控制型系统与火灾自动报警和联动控制系统联网，火灾自动报警系统能读取该系统的数据和状态，疏散指示方向在消防状态下保持不变。信号线采用***总线。每个灯与主机联动，随时监测每个疏散照明灯具工作状态，控制主机设在消防控制室。 疏散照明的地面最低水平照度：人员密集场所、前室或合用前室≥**.*lx；消防电梯间的前室或合用前室，其他楼梯间及疏散走道照度≥*.*lx；病人行动不便的病房等需要救援人员协助疏散的区域内设置疏散照明，照度≥*.*lx。变配电室、消防安防控制室、消防水泵房、自备发电机房、弱电机房等火灾时仍需工作、值守的区域，疏散照明照度不低于*lx。 出口标志灯设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方，其下边缘距门的上边缘*.*m；当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时，方向标志灯设置在距地面高度*m以下的墙面、柱面上；当疏散通道两侧无墙、柱等结构时，方向标志灯设置在疏散通道的上方；方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，大型方向标志灯的设置间距不大于**m，中型方向志灯的设置间距不大于**m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，大型方向标志灯的设置间距不大于**m，中型方向标志灯的设置间距不大于**m。 出口标志、方向标志照明灯具平时处于点亮状态。为满足无障碍设计要求所设置的疏散指示标志灯同时具有声响预警功能。应急照明灯具应采用A型灯具，直流**V供电，平时由*政电源供电，当火灾时由集中蓄电池供电。 （*）照明系统线路 本项目所有照明线路均选用BV-***型聚氯乙烯绝缘铜芯导线，所有照明管线均穿PC管沿墙及楼板暗敷。本项目消防系统电线选用NHBV-***型。 （*）室外照明 本项目室外照明为室外道路及硬化场地和绿化景观照明，照明功率密度值为*.*W/㎡，照度标准值为**Lx。路灯高度控制在*.*m以内，灯与灯间的排列距离在**-**m，路灯照**源通常采用LED节能灯，需布置约**套。 庭院路灯配线选用YJV**-*.*KV型电力电缆在分隔带或人行道边直埋敷设，路灯由配电室控制。埋深为地面下不小于*.*m，项目区域内所有电缆在过道路、硬化地面及管沟时须加穿保护钢管。 （十二）防雷与接地系统 本工程位于*****淖尔******，年平均雷暴日为：**.*d/a。根据年平均雷暴日计算年平均雷击次数，同时由于该工程为人员密集场所，按二类防雷设防。 本项目建筑的防雷装置采取防直击雷、防闪电电涌侵入及防雷击电磁脉冲的措施。并设置总等电位联结。防雷措施包括防直击雷、防闪电电涌侵入及防雷击电磁脉冲保护，其中：建筑物利用屋面明装接闪带（电铸（镀）钢覆铜专用型材（*×**HB））、接闪网（电铸（镀）钢覆铜专用型材（*×**HB））组成的不大于**m×**m的接闪网格及建筑物外轮廓幕墙钢结构构筑物的组**防直击雷的接闪器。引下线利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ**以上主筋通长可靠联接作为引下线，间距不大于**m，引下线上端与屋顶接闪带，下端与建筑物基础梁及基础底板轴线上作为接地装置的两根主筋可靠联接。接地装置利用建筑物桩基、承台、基础梁及基础底板轴线上的两根主钢筋相互可靠联接，形成整个基础接地网。突出屋面的金属件就近与防雷装置可靠联接。凡突出屋面的非金属构件，应安装接闪杆（避雷短针）作接闪器，并就近与屋面防雷装置可靠联接。 为了防止建筑遭受闪电雷击，本项目进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷及接地系统连接。进入建筑物的电力电缆和信息电缆，在入户端应将金属外皮与接地装置作等电位连接，信息电缆须通过过电压保护器与接地装置联接。进入建筑物的金属管线在入户端与接地装置连接。在每一间有信息电子设备房间的配电箱内装设浪涌保护器。电子信息设备使用的电源带过电压保护器。在变电所低压母线上装一级电涌保护器（SPD），标称放电电流值为**kA，**/***us。二级配电箱内装二级电涌保护器，标称放电电流值为**kA，*/**us。部分末端配电箱内装三级电涌保护器，标称放电电流值为**kA，*/**us。屋顶、室外风机、室外照明配电箱内装一级电涌保护器，标称放电电流值为**kA，*/**us。 本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等采用共用接地装置。要求接地电阻不大于*欧。若实测接地电阻达不到要求，则利用接地引出线另打人工接地极。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。智能化竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与接地装置连接。在强、弱电井内适当柱子处预留接地预埋件（与接地网可靠连接），并沿竖井全长敷设一根和接地预埋件连接的铜带TMY-**×*.*作为专用接地保护线（PE），并应每三层与楼板钢筋作等电位联结。电梯机房、智能化系统机房等设室内接地网，沿墙敷设，室内墙上水平接地体采用热镀锌扁钢**×*距地*.*m明敷，过门处埋地暗敷。水平接地体与室内接地端子板可靠联接。（室内接地端子板通过柱内两主筋与基础接地装着可靠联接，该主筋应与防雷引下线分别设置，且应远离防雷引下线）。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 本项目采用总等电位联结，将建筑物内PE保护干线、设备机房LEB、设备进出线总管、建筑物金属结构进行联结，总等电位联结线采用BYJ-*×**/厚壁PVC**敷设。总等电位联结均采用等电位卡子，不允许在金属管道上焊接。有洗浴设备的卫生间、淋浴间采用局部等电位联结，由适当的位置引出Φ**结构钢筋与局部等电位箱LEB进行联结，局部等电位箱于门后洗手盆下方侧墙底边距地*.*m暗装，将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考国家建筑标准设计**D***-*《等电位联结安装》。 本项目采用TN-S接地保护系统。电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。可在房间墙上设置等电位联结箱，箱内的等电位联结板与等电位联结干线相连接。IT系统内的局部等电位联结不应与TN系统的PE线有任何通路联结，具体可采用如下方法：在结构板上做绝缘层，然后在上面做细石混凝土垫层，内按***m×***m铺设Φ*钢筋钢形成均压网，均压网对角线两处用Φ**镀锌圆钢，在距地**cm作转接盒，再用BVR－**的铜导线接到局部等电位联结端子板，均压网垫层内不应敷设TN系统的任何金属管线。 *、弱电系统 （一）编制依据及系统配置 （*）编制依据 《有线电视系统工程技术规范》(GB/T*****-****)； 《智能建筑设计标准》（GB*****-****）； 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB*****-****）；《中华人民**国公共安全行业标准》（GA ****-****）； 《安全防范工程程序与要求》（GA/T**-**）； 《系统接地的形式及安全技术要求》（GB*****-****）； 《综合布线系统工程设计规范》（GB*****-****）。 （*）设计范围 *、综合布线系统（支持通信系统、计算机网络系统）； *、广播系统； *、安全防范系统； *、火灾自动报警及消防联动控制系统； *、有线电视系统； *、信息发布系统。 *、通讯网络系统 本项目设置通讯网络系统，采用综合布线系统，在值班室、服务台等设置电话及数据插座，由综合布线系统形成内部高速宽带网络，并通过网络设备与互联网相连。通过采用内部计算机网络及国际互联网等高新技术，实现信息协同处理和**共享，进一步提高管理水**效率。本项目计算机网络应满足项目业务以及无线接入、视频会议等的应用需求，并具备未来扩大容量和带宽升级的条件。 通讯系统采用HYV电信电缆穿保护管由室外埋地引至弱电机房，外线长度约***m。再引至各建筑层电话分线箱，由此选用RVB型导线穿保护管敷设至各终端电话出线插口。计算机网络采用光缆引入各建筑物电脑各终端出线插口，计算机网络主干线选用**芯或*芯光缆，所有双孔信息点的每个插口均可根据需要接成电话和数据终端。 同时由于本项目为钢筋混凝土结构，存在对无线电信号的屏蔽和衰减，需在建筑物内安装移动通信室内覆盖分布系统，从而达到消除室内覆盖盲区、抑制干扰的目的。以上安装、调试及元器件的选用均由专业施工单位负责。 *、公共广播系统 本项目广播系统安装位置：按应急广播要求配置，但必须做到应急广播有线，设备系统参见Honywell公司的X-DCS****公共广播/消防广播系统。 在消防控制室设置一套广播设备，为火灾事故报警和公共广播系统共用，既能实现公众广播、背景音乐和一般性的日常广播，又能实现消防紧急情况下的紧急广播。在各楼层大厅、走廊及办公用房等处设置扬声器，按楼层划分广播区，可播放找人、宣教和背景音乐等公共广播。火灾事故报警和公共广播系统共用扬声器和线路，可手动或自动切换。 *、综合安保系统 （*）火灾自动报警及消防联动系统 本项目设置火灾自动报警及消防联动系统，包括智能温感和烟感探测器、手报器、消防广播及消防设施的联动控制。火灾自动报警系统主机设在安防监控室内，监控室内设有向当地**消防部门报警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机，分机设在值班室、消防水泵房、配电室等处，在手动报警按钮处设紧急电话插孔。火灾自动报警及消防联动系统安装方式包括烟感和温感探测器吸顶安装，位置与灯具、水喷头、吸顶扬声器需综合考虑，可适当调整但应符合规范要求；手动报警按钮明装距地*.*m，挂墙式扬声器明装距地*.*或距顶*.*m；消防专用电话分机插座、电话插孔墙上暗装距地*.*m。 （*）安全技术防范系统 本项目安全技术防范安装安保闭路电视监控系统，在人员密集、复杂、流动性大等重要部位对每个工位一一对应地配置摄像机。具体为主要出入口和通道、大厅、走道、电梯（楼梯）前室、重要库房区、电梯轿厢、计算机主机房、设有门禁的重要房间门口等公共场所。安装位置地点设置摄像机，将视频信号传到保安中心，集控器可对各点实行镜头调节焦距、画面切换等控制功能，并能自动刻录，安防监控室值班人员可随时监视各摄像机的工作情况。视频电缆采用SBYFV-**-*泡沫聚乙烯型，控制电缆采用KVV型，全部穿保护管暗敷。 （*）红外线防盗报警系统及门禁 在基地内的贵重物品及重要场所宜设置手动报警按钮或其它防盗（防侵入）探测装置，与视频监视摄像机能联动，在发生报警时进行图像记录。门禁方面在重要的财务室、管理、有安保要求的场所等可以设置门禁系统。对于限制无关人员出入口的办公区和重要设备机房房间的出入口宜设置门禁装置。 *、楼宇自控及综合布线系统 本项目综合布线系统根据甲方的要求确定方案，按普通常规处理： （*）可按照BG/T*****-****的系统设计要求实施。 （*）综合布线应按综合配置设计系统。 （*）基地的综合布线系统考虑设置信息中心及主配线机房，按照建筑的规模及信息点（语音及数据使用点）分布的数量设置楼层分配线间，信息点的设置可按照信息化使用的要求进行设计。 （*）同时本项目采用计算机控制和网络技术，对机电设备的运行状态进行实时的监测和自动控制，监控范围：冷源系统及热源系统；空调系统及送排风系统；基地内、外公共场所的照明系统（如：对内部的公共走廊、外部的标志照明、立面照明、路灯照明及庭院照明等）；电力系统（高低压变配电）；给排水系统。 *、电气节能措施 节能是一项全面工作，本项目在各个建筑物都考虑节约用电，提高用电效率，电气节能采取的主要措施包括： （一）变压器选用高性能的节能型系列，以减少变压器自身的损耗，并采用低压侧设功率因数集中自动补偿和自动循环投切方式，补偿后功率因数≥*.**，减少系统的无功损耗。 （二）本项目所选用机电设备的负荷率必须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率，各类设备及器材的选型一律采用国家现行技术标准的高效节能设备和器材。 （三）照明选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的灯具、配线器材及调光控制设备及光控器件，照**源采用新型高效节能光源，如选用紧凑型节能灯、细径直管荧光灯和配置节能型电子镇流器等，做到提高照度、改善照明质量、创造绿色照明环境的同时节省电能和保证经济运行。 （四）本项目照明系统做到提高照度、改善照明质量、创造绿色照明环境、节省电能保证经济运行，日光色荧光灯均匀照明近似单位容量值办公场所为**W/㎡，卫生间为*W/㎡，楼梯间为*W/㎡；电器设备功率**W/㎡。 （五）供电配套工程采用合理的工艺流程以降低途中耗能。 *、主要电气设备 本项目要电气设备详见以下表。 主要电气设备一览表 分类 名称 型号规格 单位 数量 强电 **kv电力电缆 m **** 照明配电箱 台 ** 庭院路灯 LED 套 ** 柴油发电机 台 * 变压器 ***KVA 台 * 弱电 通讯网络系统 套 * 有线电视系统 套 * 公共广播系统 套 * 综合安保系统 套 * 楼宇自控及综合布线系统 套 * 第八节室外运动场地方案 *、工程概况 室外篮球场****.**㎡、室外网球场****.**㎡、室外门球场地***.**㎡、室外足球场****.**㎡、跑道及其他健身场地****.**㎡。 *、篮球场做法 **厚塑胶面层； **厚沥青砂碾压； ***厚碎石碾实； ***厚白灰沙粒垫层； 素土夯实，压实系数≥**%。 *、室外网球场做法 *厚塑胶面层； **厚沥青砂碾压，要求平展； ***厚碎石碾实； ***厚白灰沙粒垫层； 素土夯实，压实系数≥**%。 *、足球场工程做法 **-**厚人工草坪专用胶粘剂粘铺； ***厚C**混凝土随打随平； ***厚无机料稳定层（粉煤灰：石灰：级配砂石=**:*:**）； ***厚碎石垫层； 素土夯实，压实系数≥**% *、门球场做法 **厚塑胶面层； **厚沥青砂碾压； ***厚碎石碾实； ***厚白灰沙粒垫层； 素土夯实，压实系数≥**%。 *、跑道及其他健身场地 **厚*mm粒径C**彩色强固透水混凝土； **厚**mm粒径C**本色透水混凝土； **厚粗砂滤水层； ***厚碎石垫层； 素土夯实，压实系数≥**%。 第九节燃气工程方案 *、编制依据 《城镇燃气设计规范》（GB*****-****，****年版）； 《建筑防火设计规范》（GB*****-****）（****）； 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ**）； 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB*****-**）。 *、设计范围 对建筑食堂内燃料采用燃气。 *、燃气工程设计方案 钢瓶应放在容易搬动而又通风干燥、不容易受腐蚀的地方。应经常检查钢瓶角阀、胶管、减压阀、灶具是否完好，用肥皂水泡沫在气路及各接头处涂抹，以检查是否有漏气、裂纹、老化、松脱等现象，严禁用明火检漏。高温季节，要特别注意减压阀皮膜、皮垫及胶管的检查，防止超压、漏气等情况发生。 液化石油气和其他物质一样也具有热胀冷缩的性能，而且它的膨胀系数比水大**倍左右，因此不能超装，夏季禁止钢瓶在阳光下曝晒，严禁用火烤钢瓶和用开水烫钢瓶，以免钢瓶爆破。液化气不能和煤炉等其他火源同室使用。钢瓶与灶具和热水器的使用距离不得少于*.*m，胶管长度不宜超过*m，不用时关闭所有阀门。 使用燃气时，可要千万要注意通风，避免事故发生。如果室内通风不良，燃气燃烧时会使空气中的氧气含量逐渐减少，供氧不足将导致不完全燃烧，从而易产生大量一氧化碳有毒气体，造成人员中毒。 在使用燃气时，一定要有人看管，每次用气完毕，一定要关闭燃气灶具和灶前阀门。在入户安检中发现，有些居民用完燃气后，往往只关闭燃气灶的开关，而没有关闭灶前阀门（燃气表立管阀门），一旦胶管松动、脱落就容易导致燃气泄漏，后果不堪设想。 第二章节能方案设计 *、节能概述 节能是保障国家经济安全的必然选择。多数生产能源的原料是不可再生的，或是再生的数量、质量不很理想。这些能源原材料存储量随着社会的发展不可逆转的减少，直至消耗完毕；另外，能源的转化形成和消耗过程中不可避免的对生态环境造成相当影响，通过排放废热、废气、废碴、废水造成烟尘污染、温室气体污染、其它酸性气体污染、土壤污染、水**污染等等各种各样的环境污染，给人类生活造成巨大损害，因此必须节约使用这些宝贵的**、能源。我国正处于经济高速发展的工业化阶段，一方面能源**相对不足，另一方面各行业能耗高、浪费严重、效率低下。要想在**世纪中叶人均国民生产总值达到中等发达国家水平，实现真正意义上的现代化，必须重视开发的同时更加重视节约能源和**。 节约能源是治理污染、改善环境的最为有效的途径之一，是变相的环保措施。我国是一个以煤炭为主要消耗能源的国家，大量烟尘、煤渣和各类有害气体的排放，支撑着我们国家**%的能源需求。节约能源不仅仅是为了节约开支，还体现着保护环境、热爱生活和关爱生命的重大意义。节能有助于解决现实污染问题，还能缓解经济发展对能源需求的增长给环境治理带来潜在的巨大压力。 节能降耗是提高企业经济效益，增强企业竞争力的重要措施。认真贯彻落实国家节能方针，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用的原则，以“节水、节能、节材、节地，加大固体、液体、气体污染治理力度，提高**能源利用回收率”为重点，通过合理采用既节约能源又有经济效益的新技术、新工艺、新设备、新经验和新服务产品，达到以最小的能源消耗获取最大的经济社会效益之目的。 *、编制依据 《公共建筑节能设计标准》（DBJ**-**-****）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****，****年版）； 《建筑照明设计标准》（GB*****-***（（*）； 《民用建筑节水设计标准》（GB*****-****）； 《建筑外门窗气密、水密、抗风性能分析及检测方法》 （GB/T****-****）； 《综合能耗计算通则》（GB/T****-****）； 甲方提供的其他行业与区域规划、行业准入与产业政策。 *、编制原则 （一）执行国家现行节约能源的政策、法律、法规、规章及有关规定、标准等规范，科学合理利用能源，降低能源消耗，提高社会经济效益。 （二）贯彻国家节约能源方针与因地制宜的原则。 （三）设计中所选用的材料、设备应尽量采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效率、高耗能材料和设备。 *、节能原则 按照《中华人民**国节约法》的规定，坚持以人为本的原则，加强能源管理，采取技术可行、经济合理及环境和社会能接受的各种措施，减少能源从生产到消费各个环节的损失浪费，更有效合理的利用能源，必须遵守下列原则： （一）贯彻“安全可靠，经济适用，符合国情”的建设方针，在保证安全可靠的前提下，采用成熟的先进技术，减少工程量，降低工程造价。 （二）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用和节约能源，最大限度地进行综合利用，以减少浪费。 （三）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门公布淘汰工艺和设备。 *、节能措施 （一）建筑节能措施 本项目严格遵循建筑节能法规、节能设计标准和有关节能要求，严格按照《公共建筑节能设计标准》（DBJ**-**-****）设计标准进行设计，建筑节能采取的主要措施包括： （*）严格控制各单项的体形系数S≤*.**和窗墙比小于*.*，使之满足节能计算要求。 （*）尽量少用或不用传热系数不达标的大玻璃幕墙等。 （*）根据对屋顶及外墙传热系数K=*/(*.**+∑R+*.**）的校核，对建筑物的屋面、外墙面等处均采用附加岩棉板等措施，外墙均加岩棉保温板，公共建筑传热系数为：*.*/(㎡.k)，屋面加***mm厚挤塑聚苯板保温，公共建筑传热系数为：*.**W/(㎡.k)。保证节能效果，达到节能标准。 （*）外窗和外门均选用符合标准的断桥铝合**窗，外窗采用冷热断桥铝合金钢窗（k*<*.**w/㎡.k），外门采用冷热断桥铝合**（k*<*.***w/㎡.k）。 （*）框架结构围护墙采用***mm厚蒸压加气混凝土砌块，外墙保温材料采用A级不燃材料的岩棉板。 （*）详细细部作法满足***自治区建筑节能推荐图集《围护结构保温构造详图》（NMT****-**）要求。 （二）电气节能措施 节能是一项全面工作，本项目在各个建筑物都考虑节约用电，提高用电效率，电气节能采取的主要措施包括： （*）本项目所选用机电设备的负荷率必须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率，各类设备及器材的选型一律采用国家现行技术标准的高效节能设备和器材。 （*）公共照明区域选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的节能自熄开关的灯具，配线器材及调光控制设备及光控器件，照**源采用新型高效节能光源，配电字镇流器，使单灯功率因数大于*.*。如选用紧凑型节能灯、细径直管荧光灯和配置节能型电子镇流器等，做到提高照度、改善照明质量、创造绿色照明环境的同时节省电能和保证经济运行。为本工程供电的室外箱式变电站应设置电容自动补偿装置以提高功率因数。 （三）节水措施 本项目节水采取的主要措施包括： （*）本项目所有卫生器具采用建设部认定的节水型环保节水用具，如卫生洁具坐便器选择容积为两档式水箱坐便器，蹲便器采用自闭式冲洗阀或液压脚踏阀，洁具五金配件配置建设部指定的节水型产品。 （*）管材选用内壁光滑、接头密封性能好和管材，并安装符合标准的用水计量器具以节约用水。 （*）消防水池安装自洁消毒器，定期对水池除藻消毒，避免整池换水造成的浪费。 （*）加强节能、节水等节约能源教育和管理，提高员工的节能意识，防止跑冒滴漏的发生。 （四）采暖节能措施 （*）()系统与设备的合理设计与选择，减少冷、热媒的输送能耗。 （*）控制和正确使用室外新风量，春秋季或冬季对那些仍需供冷的房间，当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时，可采用室外新风为室内降温。 （*）通风系统设备均选用高效率，低能耗的产品。 （*）本项目为节能建筑，采暖热指标均按节能建筑进行选取和设计。 （*）本项目采暖管道全部采用发泡聚氨酯材料进行保温，增加密闭和保温效果，防止热量损失。 (*)采暖和供电等配套工程采用合理的工艺流程以降低途中耗能。 *、年能耗量 年能耗量一览表 能源种类 计量单位 年消耗实物量 折标系数 折标准煤当量值（吨标准煤） 折标准煤等价值（吨标准煤） 电力 万 kwh/a **.** *.****kgce/kWh ***.** ***.** *.****kgce/kWh 采暖热力 GJ *****.** *.*****tce/GJ ***.** ***.** *.*****tce/GJ 年能源消费总量（吨标准煤） ***.** ***.** 耗能工质种类 计量单位 年消耗实物量 折标系数 折标准煤当量值（吨标准煤） 折标准煤等价值（吨标准煤） 新鲜水 万t/a *.** *.****kgce/m。 —— *.** 年耗能工质总量（吨标准煤） —— *.** 项目年综合能源消费量（吨标准煤） ***.** ***.** 第三章环境影响评价 第一节编制依据 《中华人民**国环境保护法》； 《中华人民**国环境影响评价法》； 《中华人民**国大气污染防治法》； 《中华人民**国水污染防治法》； 《中华人民**国固体废物污染环境防治法》； 《建设项目环境保护条例》（****年）； 《建设项目环境保护设计规定》； 《生活饮用水卫生标准》（GB****-****）； 《地下水质量标准》（GB/T*****-****）； 《污水综合排放标准》（GB****-****）； 《大气污染综合排放标准》（GB*****—**）； 《环境空气质量标准》（GB****-****）； 《建筑施工场界噪声限值》（GB*****-****）； 《城*区域环境噪声标准》（GB****-****）。 第二节项目实施地环境现状 本项目所处地势平坦、道路宽阔、环境优美、空气洁净、交通方便，本项目所在区域环境空气指标均以达到《环境空气质量标准》（GB****-****）规定标准；周边没有工业性污染源，地下水质满足《地下水质质量标准》（GB/T*****-*（（*）；周边主要噪声为交通噪声，没有重大工业噪声污染源，满足《城*区域环境噪声标准》（GB****-****）规定标准。 第三节环境影响分析 本项目对环境的影响分为施工期间对环境的影响和项目建成后运营期间对环境的影响。 *、施工期间环境影响分析 在建设期需使用大量的车辆和施工机械，对环境的影响主要表现在以下几个方面： (一)、噪声 本项目施工期间产生的噪声对环境影响较大，由于施工机具（推土机、挖掘机、搅拌机、振动棒、电锯、震动棒和运输车辆等）在使用过程中将产生较大噪声，其声源达**—***dB(A)。 （二）、扬尘 本项目施工期间会产生扬尘，尤其在气候干燥、风力较大的季节会尘土飞扬污染空气，影响该地区大气环境质量。施工期间产生的弃土在运输过程中会产生扬尘，对周围环境造成影响。 （三）、固体废弃物 本项目建设期和使用期都会产生固体废弃物，施工期主要产生大量的建筑垃圾和施工的众多劳**的生活垃圾，长期堆放会影响*容，严重影响施工区域的卫生环境。 （四）、污废水 施工期间，施工人员排放的生活污水会污染周围水环境。施工中机器车辆的冲洗废水、机器废水、混凝土拌和废水及开挖中的土壤渗水等在排放过程中会对施工区周围的环境产生影响。 *、运行阶段环境影响分析 （一）水污染源 项目运营期对环境的影响主要是健身人员产生的日常生活污水。 （二）垃圾污染源 本项目垃圾污染源生活垃圾，生活垃圾主要是废纸、包装纸等杂物。 （三）噪声污染源 本项目噪声污染源主要来自配套安装的机械传设备和项目区内车辆出入发动机及排气噪声以及项目运营后健身者的噪声。 第四节环境保护措施 本项目对环境的保护措施影响主要分为施工期间的环境保护措施和运行期间的环境保护。 *、施工期间的环境保护措施 （一）噪声的治理措施 本项目施工期间的噪声治理措施包括：首先昼减少使用高噪声设备和减少人为噪声，并且施工过程中在施工机具噪声源上采取一系列消声、减震措施加以解决；其次注意机械保养，使机械保持最低声级水平，安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，并对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护；第三合理安排施工时间，且坚决杜绝夜间施工，以免影响居民休息；第四在施工现场周围设立较高的临时围墙，以减少噪声对周围环境的影响。 （二）扬尘的治理措施 本项目施工期间的扬尘治理措施包括首先施工场地定期洒水，防止浮尘产生；其次施工场地内运输道路及时清扫和冲洗，减少汽车行驶扬尘；第三施工期间产生的弃土在运输过程中用散布覆盖，以免产生扬尘；第四避免起尘材料露天堆放；第五管沟开挖尽可能采用挖掘机，以减少扬尘和土方撒漏。 （三）固体废弃物的治理措施 本项目产生的固体废弃物定期用专用的封闭垃圾车辆，将其运往城*指定的垃圾点进行处理，不会对周围环境产生不利影响。 （四）施工中产生的废水防治措施 本项目施工中所用的沥青、油料和化学物品等不堆放在民用水源附近，并采取措施以防止雨水冲刷进入水体；施工驻地的生活污水引入排水管道，不直接进入水体。 *、运行期间的环境保护措施 （一）水污染源的治理措施 本项目产生的污水主要为生活污水，污水由室内排入室外检查井、化粪池，经处理后的污水达到国家相关排放标准后，排入至*政管网。 （二）垃圾污染源的治理措施 本项目在建筑内适当位置设置垃圾收集箱，保洁人员定时收集垃圾，并对所产生的垃圾采取垃圾分类的方式进行处理，对无回收再生价值垃圾，采取定期定点由*政有关部门及时处理，通过签订合同方式由环卫部门专门负责清运，对可回收再生的垃圾通过专业废品回收部门及时收集清运。 （三）噪声的治理措施 本项目机电设备均已做防噪声处理，对于驶入的机动车辆禁止呜笛，且采用先进的密闭门窗，故运行期间环境噪声不会对本项目造成影响。 第五节环境影响评价 本项目总体方案布局从环境的角度给予了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，并采取了以上各项环境保护措施。本项目环境影响监测委托当地环境保护局进行，能够确保环境保护效果。该项目的建设在环境方面是可行的。 第四章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 *、编制依据 《中华人民**国职业病防治法》（主席令第**号）； 《中华人民**国传染病防治法》（主席令第**号）； 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第***号）； 《危险化学物品安全管理条件》（国务院令第***号）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-****）； 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB*****-****）； 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB*****-****）； 《建筑给水排水设计标准》（GB*****-****）； 《中华人民**国安全生产法》； 《二次供水设施卫生规范》（GB*****-****）； 《生活饮用水卫生标准》（GB****-****）。 *、劳动安全防护措施 本项目在建设和运行中严格按照国家有关规范标准执行，在施工中注意劳动安全，加强劳动保护；在管理中注重“安全第一、预防为主”，努力改善该项目的安全环境。 （一）本项目在施工中要按正确程序施工，做到文明施工、安全施工。 （二）本项目施工中严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，施工及进现场人员须戴安全帽。对地沟、地坑等需要加盖或设栏杆的地方，严格按有关规范设计施工。 （三）施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。 （四）本项目建成后，重要用电设备可靠接零，并做防水保护，建筑物按规程设接地防雷保护。 *、卫生防疫措施 （一）本项目饮用水设计时符合卫生防疫的要求，给水引入管上装置过滤器和紫外线消毒器。 （二）项目建成后，由*****文体旅游广电局后勤部门制定防护用具使用、清洁、保养安全制度，以确定各项装置的有效性、安全检查性、防止卫生防疫事故发生。 （三）项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，积极举行在职教育并以各种安全卫生教育训练为基础，重**构安全的工作环境，避免职灾发生、保障人员安全。 （四）建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。 *、其他危害防护措施 （一）本项目设置电气设备漏电和短路保护装置，以防止电气设备发生漏电和短路等引起触电伤人和火灾，并设置漏电火灾报警系统，系统能够探测漏电电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路，将信号传送至报警主机内。 （二）建立和完善对各类重**全事故的应急措施，并建立健全各项突发事件应急预案和应急措施。 第二节消防 *、编制原则 本项目的建设和运行严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。 *、编制依据 《中华人民**国消防条件实施细则》； 《建筑灭火器配置设计规范》(GB*****-****); 《建筑设计防火规范》（GB*****-****）（****）； 《建筑物防雷设计规范》（GB*****-****）； 《建筑内部装修设计防火规范》（GB*****-****）。 *、消防设计 本项目按中危险级设手提式*Kg装磷酸铵盐干粉式灭火器，配置场所的火灾种类均为A类。灭火器放置于组合式消防柜内。 *、消防教育与管理 在群众中广泛开展消防安全知识教育，提高自我保护意识，树立消防观念，同时设专人进行消防安全隐患检查和消防设施的维护管理，发现隐患及时整改，确保消防设施系统能够正常运行。 第五章组织机构及人力**配置 *、组织机构 本项目承办单位是*****文体旅游广电局，项目的实施应按照项目法人责任制的要求，实行法人负责制，组成专门的项目实施机构负责项目的前期准备、实施和运行，项目实施机构具体包括项目领导小组、工程技术部和财务部。 为确保工程质量，控制工程投资及进度，在工程实施过程中，精心组织管理，严格规范运作，全面履行建设项目基本建设程序，做好项目建设管理的质量控制、进度控制、投资控制、安全控制和合同管理等一系列工作。 （一）建立明确的目标责任制 切实加强建设工程项目的领导，各职能部门密切协调配合，做到目标、项目、资金、人员、责任、监督“六落实”并采取有力措施，层层签订责任状，确保项目的顺利实施，收到预期效果。要把工程建设的好坏纳入各级领导干部政绩考核之中，奖优罚劣，确保此项工作落到实处，收到实效。 （二）强化资金管理 要强化建设专项资金的管理，实行封闭运行的财务管理机制，将建设项目落实到实处，按建设项目分户建卡，施工单位可根据项目所需的设备、材料和人工费用购置和支付凭证到项目主管部门凭票（证）借支。项目建成后，经检查、验收合格后，凭项目主管部门验收凭证和规定决算。 （三）严格项目管理 整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，封闭使用，严禁资金的挪用，确保项目资金的及时足额到位。 （四）加强审计监督 建设中由同级审计部门同纪检检察部门对建设项目进行审计和监督。 *、项目管理 为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益。根据国家有关政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、承包合同制、项目筹资渠道多元化等制度的建设。 （一）施工组织管理 在*****文体旅游广电局的统一部署下，总负责人负责编制招标文件，通过招标，选择有资格的工程承包单位，并组织有关人员进行培训，制定相应的规章制度，协调各方面工程，为工程实施创造必要的条件。 （二）严格执行工程监理制度 建设单位委托（或通过招标）有资格的工程质量监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师负责制，以确保项目工程质量和建设工期要求。 （三）工程质量管理 为保证工程质量，在工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格 证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或试验，不合格的不得使用。 施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合*政、*容、交通等要求。 （四）施工进度控制 施工进度控制是整个项目工期控制的关键阶段，施工工期控制的基本任务，就是在保证项目总工期要求的前提下，编制各个项目和各种施工进度计划，监督施工企业按进度计划施工，以保证项目按期交工。 施工进度控制、施工质量和投资控制是对立统一的关系，一般情况下，进度加快或工期缩短就需要增加施工人员和物资，也就是增加投资。但进度加快，尽快投入使用就能提高投资效益；另一方面，进度加快，有可能影响施工质量。相反，严格控制施工质量就有可能影响施工进度。因此，施工期间，必须全面、系统、科学地处理进度、质量和投资的关系，求得工期、质量和投资三大控制的最佳效果。 为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家相关政策，本项目实行项目法人责任制、工程招投标制、工程质量监理、监督管理制。在工程实施过程中，推广科学管理，以确保每一环节的进度和质量监控能顺利实施。 项目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。 （*）项目工期的事前控制 项目工期的事前控制，主要是施工开始前，控制工期的准备工作或称工期预控。主要工作内容有： *、编制或审核工程实施总进度计划。 *、编制或审核施工单位提交的施工进度计划和施工方案。 *、审核材料、成品和设备采购的供应计划。 *、及时向施工单位提供现场条件。 *、按合同约定及时向施工单位提交设计图纸。 *、按合同约定及时向施工单位支付备料款。 （*）项目工期的事中控制 项目工期的事中控制是指工程施工过程中进行的控制，是施工进度计划能否付诸实现的关键过程，具体工作有： *、建立现场办公制度，检查工程进度，审查施工单位月报进度报告，全过程实施监理制度。 *、按合同约定，在质检人员、验收人员配合下及时进行工程量验收。 *、完成有关进度，计量方面的签证，支付工程进度款。 *、及时进行隐蔽工程验收、签证。 *、组织、监督开好监理例会或现场协调会，现场及时解决施工中出现的重大问题。 （*）项目工期的事后控制 项目工期的事后控制是指完成整个施工任务后进行的控制工作， 具体内容有： *、及时组织工程竣工验收。 *、处理工程中的遗留问题和竣工时提出的问题。 *、整理工程进度、质量等技术资料，并分类建档。 第八章 投标文件格式 （项目名称） （标段编号）施工招标 投 标 文 件 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 目录 第一部分：商务部分 一、投标函及投标函附录 二、法定代表人身份证明 三、授权委托书 四、投标保证金 五、已标价工程量清单 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、其他材料 第二部分：技术部分 一、施工组织设计 第一部分：商务部分 一、投标函及投标函附录 （一）投标函 （招标人名称）： *.我方已仔细研究了（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元(￥) 的投标总报价，工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。 *.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元(￥) 。 *.如我方中标： （*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投 标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形。 （其他补充说明）。 投 标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 年月日 （二）投标函附录 序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 * 项目经理 *.*.*.* 姓名： 专业： 建造师等级： 注册证编号： 资格证编号： 安全生产考核合格证编号： * 工期 *.*.*.* 时间： * 缺陷责任期 *.*.*.* 时间： * 分包 *.*.* 不允许 * 投标有效期 时间： …… …… …… …… 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日 二、法定代表人身份证明 单位名称： 单位性质： 地 址： 姓 名：性 别： 年 龄：职 务： 系供应商单位名称 的法定代表人。 特此证明。 法定代表人身份证正反面复印件 供应商：（盖章） 日 期：年月日 三、法定代表人授权委托书 法人授权委托书 （供应商单位全称）法定代表人（姓名） ，现授权委托（单位的全称）的 （姓名） 为我单位委托代理人。被授权人在我单位参加的项目投标活动过程中有权代表我单位做出相关意思表示。被授权人在投标、开标、评标、合同谈判、合同签署、合同履行等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务均代表我单位，我单位均予以承认，并承担相应的法律后果。 代理人无转委托权，特此授权。 有效期： 年 月 日至 年 月 日。 被授权人联系方式： 电子邮箱： 供应商：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字）日 期：年月日 四、投标保证金 （招标人名称）: 我方按招标文件投标人须知规定，已于年月日采用方式递交了金额为人民币元的投标保证金，请你方予以核实。 附投标保证金缴纳凭证扫描件 附 “企业基本帐户开户许可证（或企业基本存款账户信息证明）” 扫描件 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日 五、已标价工程量清单 注：按照第五章“工程量清单”格式及内容进行填写。 六、项目管理机构 （一）项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 项目经理 技术负责人 安全员 施工员 质检员 材料员 资料员 以下人员自行添加 （二）主要人员简历表 “主要人员简历表”中的项目经理应附任命文件、建造师执业资格证书、建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书、身份证、社保缴费证明原件扫描件；技术负责人应附任命文件、身份证、职称证、社保缴费证明原件扫描件；其他主要人员应附资格证书或岗位证书、社保缴费证明原件扫描件。 姓名 年龄 学历 职称 职务 拟在本合同任职 毕业学校 年毕业于学校专业 主要工作经历 时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 （三）项目经理无在建承诺书 致：（招标人）： 我方在此声明 我单位（单位名称）拟派往（标段名称）的项目经理（项目经理姓名）未担任其他在建项目建设工程的项目经理。 我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月 日 七、资格审查资料 （一）投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数: 企业资质 等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 注： *.投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料。 （二）近年财务状况表 注：投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求附相关证明材料。 （三）近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 注： *.投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料 （四）正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 注： *.投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料。 （五）近年发生的诉讼及仲裁情况 近年发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，如果发生过诉讼及仲裁情况，需附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体要求见投标须知。如没有就直接填写‘无’。 诉讼及仲裁说明 备注 注：投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求附相关证明材料。 （六）其他资格审查资料 *.“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）信息截图； *.“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）信息截图； *.“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）信息截图； *.“中国裁判文书网”（http://wen shu.court.gov.cn/）信息截图。 注：截图时间为公告发布之日至投标截止时刻之间任意时刻（网站截图，加盖公章）。 *.投标人认为有必要的其他资料。 八、其他材料 （一）关于自觉遵守与维护***自治区建筑*场秩序的承诺 为了维护***自治区建筑*场秩序，规范施工企业的建筑行为，本企业自觉遵守国家和自 治区的法律、法规、规章的规定，并郑重承诺：如果在交易、施工、质量、安全等方面发生下列行为并造成不良社会影响的， 自愿退出***自治区建筑*场。 *、拒绝接受各级建设行政主管部门及其它相关部门的正常监督管理； *、发生重大质量安全生产责任事故； *、投标过程中弄虚作假、串标、围标、扰乱有形建筑*场正常秩序； *、因欠薪而引发工人聚集上访事件； *、不按时参加建设行政主管部门要求参加的会议，不按时报送建设行政主管部门要求报送的报表； *、企业负责人、经营负责人、技术负责人、项目经理、办公地址、联系电话等发生变更而逾期不办理变更手续； *、其它违反法律、法规的行为。 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月 日 （二）承诺书 致：（招标人名称）： 我方在此声明 *、我单位不存在下列情形之一： ①被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态； ②近年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题； ③近年在招投标活动或建设过程中有不良行为，有相关建设行政主管部门通报、处罚和停止投标等不良行为记录（新注册企业提供从公司成立年度至今的承诺书）； *、近年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。 *、我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果： ①中标后，无正当理由放弃中标资格； ②中标后，无正当理由不与招标人签订合同； ③在签订合同时，向招标人提出附加条件； ④不按照招标文件要求提交履约保证金； ⑤要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容； ⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； ⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。 *、我方保证在工程建设过程中，不因资金拨款情况出现延误工期或停工等情况，由此造成的费用及结果由我方全权承担。 我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月 日 （三）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书 致：（招标人名称） 一、根据《自治区住房和建设厅、自治区人力**和社会保障厅、自治区**厅、自治区高级人民法院、自治区总工会、自治区通信管理局，中国人民银行****中心支行关于印发《***自治区建筑工人实名制和工资支付管理办法》的通知》内建工【****】***号文件中第二十二条的规定，我方对农民工工资保证金的交纳与使用在此向招标人承诺： *、我方参与投标的（标段名称），一旦中标，我方保证及时并且足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定的账户。 *、如果我方中标，所承包的（标段名称）项目出现拖欠农民工工资情况的， 由有关部门按规定从我方的农民工工资保障金中先予支取。 二、根据《***自治区人民政府办公厅关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》（内政办字[****]** 号）及其相关配套制度的规定，我方对农民工工资保证金的交纳与使用在此向招标人承诺： *、如果我方中标，所承包的工程项目中将实行人工费与其他工程款分账管理并开设农民工专用帐户，严格执行缴纳农牧民工工资保证金和按月足额支付农牧民工工资。 *、我方将严格按照招标文件中规定的农牧民工工资保证金形式、金额、时限等内容进行办理，如不办理我方自动放弃中标。 三、我方承诺，我公司不存在拖欠农牧民工工资问题。 投标人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 （四）招标文件要求提供的其他材料 （五）投标人认为有必要提供的其他材料 （六）招标代理服务费承诺书 致：***耀辉项目管理有限公司 我方在贵公司组织的（标段名称）招标中若中标，我方保证在收到中标通知书的同时，按招标文件有关规定，以现金方式（或支票、汇票、电汇、贵公司认可的其他方式）向贵公司支付招标代理服务费。招标代理费用按招标文件的取费标准收取。 我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的***%在合同价款中扣缴。 特此承诺 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月 日 注:招标代理服务费用分摊在相应单价中，不得单独列报。 第二部分：技术部分 投标文件技术标部分格式技术标部分编制说明 投标文件的技术标部分必须采用暗标，任何一页均不得标注与投标人有关的名称（含人员名称）或印记，不得有明示或暗示的标记。 严格按下列要求编制： 施工组织设计包括但不限于目录所列内容，如有需要增加的内容只能填写到“有必要说明的其他内容”中，目录不能更改。 投标文件的技术标部分严格按下列要求编制： （*）在 word 文档中制作，字体均为宋体四号字，行间距*.*倍行距，上边距*.*，下边距*.*，左边距*.*，右边距*.*。技术标不允许编写页码，不允许插入页眉页脚，技术标内容中不允许插入空白页（空白页是指没有任何文字的页面），不允许出现加粗、加黑、下划线等，所有条款项序列号全部用数字，字体均为宋体四号字，目录标题字体大小与正文字体要求一致。 （*）技术标中工期进度可采用横道图。图表内的文字、数字用宋体四号字或五号字，图表部分行间距不做要求（不允许插入图片）。 （*）技术标中不允许出现任何企业名称、不能出现本标段投标内容无关的地域名称、姓名、企业标识及其它标记。 （*）技术标封面不允许出现任何标记，封面及目录由招标代理公司统一制作提供（封面及目录以报名时从系统中下载的PDF文件为准，如未使用代理公司提供的PDF文件，一律按*分处理）。 （*）严禁在工程项目招投标活动中相互串通投标,发现标书（包括预算书）编制雷同一律按废标处理。 （*）技术标中不允许标题出现错别字。 （*）与以上规定不一致的技术标投标文件，按*分处理。 一、施工组织设计 *.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应针对第二章 评标办法中施工组织设计的评审标准，可采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳**计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 *.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳**计划表 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率（KW） 生产 能力 用于施工部位 备注 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用台时数 用途 备注 附表三：劳**计划表 单位：人 工种 按工程施工阶段投入劳**情况 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 附表五：施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表六：临时用地表 用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间 ***自治区**淖尔****** 亚高原体育综合训练基地**项目 投标文件 招标项目编号： 标段编号： 投标文件内容：投标文件技术标部分 目录 一、内容完整性和编制水平 二、施工方案与技术措施 三、安全管理体系与措施 四、工程进度计划与措施 五、**配备计划 六、质量管理体系与措施 七、环境保护管理体系与措施 八、融资结构 九、风险防范措施 十、资金使用计划 十一、实施方案要求 十二、运营保障措施要求 十三、项目班子主要人员 说明：投标人编制投标文件时，本页内容、格式必须完全与现在所给的样式（统一制作的 PDF版）一致，不得添加任何内容及数字。
施工准备 土地整理 三通一平
