常山县人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）招标文件预公告
发布日期：2023年10月08日 | 标签：
3474702
yugao
;常山县
2023.10.08
null
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
受业主*******委托，招标网于2023年10月08日发布招标预告：常山县人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）招标文件预公告。
各有关单位请尽快与采购业主相关联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
***人民医院整体改造提升项目-住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程 （加固工程） （招标编号：A***************） 招标文件 （?公开招标□邀请招标） 招标人：****久天建设有限公司 （盖章） 建设单位：***人民医院（***人民医院医疗服务共同体）（单位盖章） 招标代理机构：**哲晟工程项目管理有限公司（单位盖章） ****年**月 目录 第一章招标公告 * 第二章 投标人须知 * 第二章 评标办法 ** 第三章 合同条款及格式 ** 第五章工程量清单 ** 第六章 图纸 *** 第七章技术标准和要求 *** 第八章 投标文件格式 *** 第一章招标公告 第***期 ***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程） 招标公告 项目编号：****—***号 *.招标条件 ***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）己由***发展和改革局以常发改投资【****】***号文件批准建设,建设资金来自*财政安排和自筹解决，出资比例为***%，项目招标人为：****久天建设有限公司，建设单位为：***人民医院（***人民医院医疗服务共同体） ，委托代理机构为**哲晟工程项目管理有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目的***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）施工进行公开招标。 * .项目概况与招标范围 *.*项目概况：本项目投资估算约***万元，其中建安工程造价约***万元，建设规模：医院原住院楼第*、*、*、*层及屋面结构部分，总建筑面积约****平方米，每层约****平方米。原传染科大楼，总建筑面积约****平方米，共二层，每层约****平方米，为砖混结构建筑体。本次招标内容为楼层内新增结构墙体和屋面增加设备而进行结构补强加固等工程,建设地点：***南**路*-*号。 *.*招标范围：施工图纸范围内的结构补强加因等工程（详见工程量清单）。 *.*施工总工期：**日历天； *.投标人资格要求 （一）投标人： *.*具备独立法人资格的特种专业（结构补强）专业承包资质； *.*?具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书； *.*□*.*□自年月日至投标截止之日止，承接过业绩； *.*本次招标□接受/?不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： *.*□（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 （二）拟派项目负责人： *.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业壹级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的总承包项目经理、施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标； *.*□（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 （三）其他： *.*?拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职安全生产管理人员C类证书，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全 生产管理人员配备办法》（建质（****）**号）的规定； *.*?投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑*场严重失信名单（以全国和**省建筑*场监管与诚信信息发布平台为准）； *.**□投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以**省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）； *.**?投标人及其拟派项目负责人在投标截止时间前无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单； *.**□（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 * .招投标方式 *.*公开招标。 投标保证金 *.*本项目投标保证金元人民币。 *.*缴纳方式 投标人登陆***公共**电子交易系统--“我的项目”--“项目流程”模块： 缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。 缴纳方式二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 缴纳方式三：电子保函 软件公司联系电话：****-*******。 申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后*个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入招标人指定账户。 *.电子评标 本项目实行电子招投标和电子评标，所有招标文件及所有投标文件均采取电子化编制。 *.招标文件的获取 *.*本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。 *.*招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。 *.*潜在投标人登录***公共**交易中心（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库备案事宜。 *）未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *）CA办理： （*）中国联通**CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，****-*******,****-*******（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:****/）。 （*）天谷CA在线办理流程：在统一登录界面右侧点击平台使用帮助下方的“如何申领介质CA？”，根据《CA数字证书用户自主》手册在线申请办理。联系电话：***-***-****。 （*）**CA互认办理流程：在统一登录界面右侧点击“如何申领**CA互认？”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：***-***-****。 *.*投标工具 投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。（注：擎洲软件生成组价请使用擎洲广达云计价平台：GCCP*.*） 擎洲公司联系方式，徐工，****-*******，客服电话，**********； 品茗公司联系方式，姜工，***********； 招天下公司联系方式，***-****-***。 *.*潜在投标人可在***公共**交易中心（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆***公共**电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。 *.*潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在***公共**交易中心上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.投标文件的递交及开标 *.*投标文件递交截止时间****年月日时分秒。 *.*投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。 *.*.不见面开标大厅网址：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） *. 发布公告的媒介 本次招标公告在**省公共**交易服务平台、***公共**交易中心上发布。 **.联系方式 *. 联系方式 招 标 人：****久天建设有限公司 建设单位：***人民医院（***人民医院医疗服务共同体） 地 址：******路 邮 编：****** 联 系 人：王科长 电 话：****** 招标代理机构：**哲晟工程项目管理有限公司 地 址：***天马街道定阳南路***幢***-***号 邮 编：****** 联 系 人：华梅君 电 话：****-*******(***********) ****年**月 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 *.*.* 招标人 招标人：****久天建设有限公司 建设单位：***人民医院（***人民医院医疗服务共同体） 地址：******路 联系人：王科长 电话：****** *.*.* 招标代理机构 名称：**哲晟工程项目管理有限公司 地址：***定阳南路***幢***-***室 联系人：华梅君 电话：****-******* *********** *.*.* 工程名称 ***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程） *.*.* 建设地点 ***南**路*-*号 *.*.* 工程承包方式 独立承包 *.*.* 资金来源及比例 *财政安排和自筹解决/***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围 详见招标公告 *.*.* 计划工期要求 计划工期：个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：_ 年月_ _日 计划竣工日期：年月日。 □本工程定额施工工期：__日历天 *.*.* 质量要求 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格。 *.*.* 投标人资格及要 求 ?见招标公告 □见投标邀请书 *.*.* 是否接受联合体投标 ?不接受。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及 投标人须知相应条款内容要求。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及 投标人须知相应条款内容要求。 *.*.* 资格审查方式 釆用资格后审 *.*.* 踏勘现场 ?投标人自行踏勘。 ?由招标人组织，时间和地点： ,联系人和联系电话： *.**.* 投标预备会 ?不召开 口召开，召开时间： 召开地点： *.** 招标工程是否允许分包 ?不允许 □允许。分包的工程内容：主体结构、关键性工程不允许分包，其余专业工程需经发包人及监理单位书面确认同意后方可分包。 分包金额要求： 分包企业应符合规定的资格要求。 *.**.* 实质性要求和条 件 详见 ?招标公告 □投标邀请书 其他要求：/。 *.**.* 偏差 ?不允许 □允许偏差的内容、范围和幅度： *.* 构成招标文件的其他资料 招标控制价及明细 *.*.* 投标人要求澄清招标文件 截止时间：****年月日时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提交方式：上传疑问方式：登录***公共**电子交易系统（http://http://ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”--我要投标--提出质疑。 联系方式：/ 联系人：/ *.*.* 招标文件澄清发出的形式 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件 的形式发出。 在**省公共**交易服务平台（www.zjpubservice.com） ***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 *.*.* 投标人确认收到招标文件澄 清 潜在投标人应自行关注***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导 致投标失败的，责任自负。 *.*.* 招标人修改文件 发出的形式 同 *.*.* *.* 投标文件的组成 商务标；?其他投标资料： （*）商务标封面； （*）报价函； （*）已标价的工程量清单（含暂列金、暂估价、二次招标（装修部分））； （*）与商务报价有关的其他资料; ?技术标；?其他投标资料： （*）施工质量保证措施:包括质量目标与质量保证体系、施工质量控制措施及通病防治、工程质量管理制度等； （*）施工进度计划、材料、设备质量保证措施:包括总工期控制计划、工期保证措施、劳**计划保证措施、材料采购计划等； （*）安全生产、文明施工、环境保护措施:包括文明施工管理目标、防止环境污染措施、现场工人管理、安全目标与安全保障体系等； （*）施工专项方案； （*）现场施工组织机构：包括施工管理组织机构图、项目部设置、主要机构及人员设置等； （*）拟投入的主要施工设备、材料及劳**安排。主要内容包括材料计划表、主要施工机械配置、主要荣**计划； （*）工程重点、难点分析及应对措施； □资信标；□其他投标资料： 资格审查资料；?其他投标资料： （*）资格审查资料封面； （*）法定代表人身份证明或授权委托书； （*）资格审查表及其附件； （*）项目管理机构人员组成表及其附件（其中本表所要求提供的相关证明材料，都要上传至投标工具附件中）； （*）拟派的项目负责人、技术负责人、安全员与投标企业签订的劳动合同；项目管理机构人员证书扫描件，以及投标企业为项目管理机构人员缴纳的养老保险缴费清单的扫描件【养老保险缴费清单必须为投标截止时间前三个月（****年*月、*月、*月）任意一个月的养老保险缴费清单】； （*）投标承诺书； （*）促进农民就业承诺书； （*）与资格审查有关的其他资料； *.*.* 增值税税金的计 算方法 □一般计税法 □简易计税法 *.*.* 工程量清单计价 方式 综合单价法 *.*.* 最高投标限价 *.?最高投标限价：元； *.□最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； *.□风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标 限价的_%作为风险控制价（元）。 *.*.* 投标报价的其他要求 / *.*.* 投标有效期 **个日历天（从投标截止之日起算）。 *.*.* 投标保证金 见招标公告 *.*.* 其他可以不予退 还投标保证金的 情形 *.?拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 *.投标人不满足招标文件载明的企业资质的； *.其他： （*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 （*）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 (*) 投标人资质不符合招标文件要求的，或未取得安全生产许可证的。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （*）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （*）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索 赔。 （*）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人） 向保险人提起索赔。 （*）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 *.* 资格审查资料 *.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代 码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制 度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。 *.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人 员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制 件。?企业经理、技术负责人任命书复制件。 *.施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。 *.拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。建造师以**省建筑*场监管与诚信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。 *.□联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 *.?授权委托书。 *.投标承诺书。 *.?（*）资格审查资料封面； （*）资格审查表及其附件； （*）法定代表人身份证明及授权委托书； （*）项目管理机构人员组成表及其附件（其中本表所要求提供的相关证明材料，都要上传至投标工具附件中）； （*）拟派的项目负责人、技术负责人、安全员与投标企业签订的劳动合同；项目管理机构人员证书扫描件，以及投标企业为项目管理机构人员缴纳的养老保险缴费清单的扫描件【养老保险缴费清单必须为投标截止时间前三个月（****年*月、*月、*月）任意一个月的养老保险缴费清单】； （*）投标承诺书； （*）促进农民就业承诺书； （*）与资格审查有关的其他资料； *.*.* (*) 电子投标文件盖章要求 *.?投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的 地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子 印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合 体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印 章、法定代表人个人电子印章即可。 *.□投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； *.*.* (*) 电子投标文件的制作 见招标公告 其他：/ ?*.*.* 业绩证明文件 要求 □业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。 其他： *.*.* 电子投标文件加 密要求 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 *.*.* 投标截止时间/ 电子投标文件上 传截止时间 见招标公告 *.*.* 电子投标文件上 传平台 使用专用密钥上传至***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。 *.*.* 是否退还投标文件 否 *.*.* 电子投标文件的 拒收情形 *.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文 件要求上传的； *.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 *.存在下列情况之一的，视为拒收： （*）电子投标文件无法解密的； （*） 电子投标文件解密后无法正确读取的； （*） 电子投标文件无法导入成功的； *、其他：/ *.* 开标时间和地点 *.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 *.开标地点：（http://ggzy.qz.gov.cn/Bid*pening/bidopeninghallaction /hall/login) *.其他：/ *.* 开标程序 一、投标人解密时间：招标代理工作人员宣布开始解密后**分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录***公共**不见面开标大厅（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。 （一）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。 （二）投标文件解密完成后，按招标文件要求，开标系统公布投标单位、投标报价（第二信封解密后展示）、工期及其他内容。 （三）投标人确认 投标人对开标过程有异议的，应通过***公共**不见面开标大厅系统的“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过***公共**不见面开标大厅系统在线文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后**分钟。 （四）商务分计算随机数抽取 进入评标环节，资格审查、技术标结束后，进行到商务报价评审时： 商务分计算方法需要抽取下浮率等随机数的，由招标人按评标办法规定抽取。 （五）评标结束后，招标人宣布中标候选人，宣布开标会议结束。 二、开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，取消其投标资格。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的， 其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于*家。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 开标特别说明 因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间以***公共**不见面开标系统显示的时间为准。 *、递交投标文件时，请使用***公共**交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 *、投标人通过***公共**交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录***公共**不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过***公共**不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 *、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录***公共**不见面开标系统（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册，http://ggzy.gov.cn/zlxz/*********/********/**f****-abf*-*a**-bba*-*ff*ab*cfd*d.Html),投标人解密限定在开标截止时间后**分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或***公共**不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows*、windows*、windows*.*、windows**完整版、浏览器：IE**、文字处理软件：office****以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 *、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过***公共**不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 * 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 *、特别提醒：本项目招投标全流程均使用***公共**不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为***公共**交易平台，网址为http://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在***公共**交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： ****-******* 。 **、出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的； （二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 **、出现第**条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 **、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA，目前不见面开标系统不支持移动CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 *.* 特殊情况处置 *.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，开标时间顺延至网络招投标系统恢复正常或根据通知另行安排时间开标。 *.£开标特别说明： （*）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为取消其投标资格；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （*）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *、其他 ：开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *.*.* 评标委员会的组建 评标委员会构成：共*人，其中招标人代表*人，评标专家*人; 评标专家确定方式：依法随机抽取。 *.* 评标办法 *.□经评审的最低投标价法。 *.□技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分（≥** 分）__分、工程量清单综合单价评分(≤**分）__分、信用评价评分（≤*分）__分。 *.?技术标打分制的综合评估法：技术标评分(≤**分）**分，资信标评分（≤**分）/分，商务标评分（≥**分）**分。 *、其他。 ?*.*.* 评标基准价的确 定方法 评标基准价确定方法：见评标办法 *.*.* 评标委员会推荐中标候选人的人 数 中标候选人*名。 *.* 中标候选人公示 媒介及期限 公示媒介： **省公共**交易服务平台（www.zjpubservice.com） ***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/） 公示期限：不少于*日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是。 ?否。 其他：/。 *.* 履约担保及工程款支付担保 履约担保的金额：合同总价的*% （不得超过*%）。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 其他：如采用保函形式，担保期限应大于合同工期*个月及以上)，包括项目班子成员到位(**%)、质量(**%)、 安全(**%)、 工期（**%）、农民工工资保障（**%)，其中约定对农民工工资和安全事故两项为见函支付，项目竣工验收合格后**天内全额退还履约担保(无息)。 *.* 重新招标其他情形 *.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； *.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存 在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的， 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依 次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 *.法律法规规定的其他情形。 *.* 不再招标的情形 重新招标后投标人仍少于*个的，属于必须审批、核准的 工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 ** 需要补充的 其他内容 投诉受理的具体部门及电话***公共**交易监督管理办公室（****-*******）。 **.* 商务标编制相关规定 根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员 执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： *.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 *.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件 **.* 投标文件的澄清、质询 *.澄清回复时间不得超过在发出通知后**分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 *.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足 评标委员会的要求。 *.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 □**.* 陈述和答辩 *.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。 *.答辩方式：口现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复 *.陈述和答辩通知方式及相关规定： （*） 入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给 开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； （*） 技术标评审评分结束后正式通知（通过电话或短信 等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按*分处理。 （*） 陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。 *、陈述和答辩地点：/。 *、陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。 *、参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。 **.* 在建合同工程的认定及变更证明 *.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： （*）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 （*）其他工程项目，包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （*）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 （*）“项目负责人（项目经理）在全国建筑*场监管公共服务平台”或“**省建筑*场监管公共服务系统”有在建工程的施工业务登记，且投标文件资格审查材料中未提供项目所在地的建设主管部门出具的完工证明材料”。 以下情形视为“有在建合同工程”： （*）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； （*）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； （*）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。 （*）在建工程总承包项目中担任项目总负责人的，视为有在建工程。 *.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时须将以下资料上传至投标文件资格审查资料中，如投标时未将以下证明材料上传至投标文件资格审查资料中的视作无变更，开标后补充的变更证明材料均不予认可： （*）项目业主同意更换的证明； （*）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件； *.在建合同工程和人员信息可参照全国建筑*场监管公共服务平台和**省建筑*场监管公共服务系统发布的信息。工程项目所在地为**省的，以**省建筑*场监管公共服务系统的项目信息为准；工程项目所在地为**省外的，以全国建筑*场监管公共服务平台的项目信息为准。 *.“拟派项目负责人（项目经理）在“全国建筑*场监管公共服务平台”或“**省建筑*场监管公共服务系统”有在建工程的施工业务登记的，须在投标文件资格审查资料中上传项目所在地的建设主管部门出具的完工证明材料”，投标时未将相关完工证明材料上传至投标文件资格审查资料中的视作有在建工程，开标后补充的变更证明材料均不予认可。 **.* 否决投标的情形 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： *、资格审查内容： （*）投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的； （*）投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； （*）委托代理人未提供有效的授权委托书的； （*）未提供投标承诺书的； （*）在投标截止时间前，投标人或其法定代表人或拟派的项目负责人全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）录入为失信被执行人名单的； （*）□投标人及其拟派项目负责人被列入招标投标失信黑名单的（以**省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）； （*）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； （*）未按照招标文件规定的资格审查资料清单内容及格式、要求编制资格审查资料的； （*）“项目管理机构”表中所填写信息与递交的附件自相矛盾的； （**）投标人企业营业执照不在有效期内的； ?*、技术标审查内容： （*）关键施工技术方案不可行的； （*）生产措施存在重**全隐患的； （*）主要施工机械设备不能满足施工需要的； （*）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件对特殊工艺要求的； （*）所采用的施工工艺和方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的，不符合节能和环保要求； （*）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； *、商务标评审内容： （*）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价； （*）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容不全的。 （*）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（招标文件要求提交备选投标的除外）； （*）安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的； （*）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措 施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； （*）改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的； （*）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； （*）投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的。 （*）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； （**）其他： ①分部分项合价与总标价不一致（因四舍五入精确到元产生的误差除外）； ②规费、税金、单列费用未按规定计取或不计取的； ③存在严重不平衡报价（综合单价高于招标人公布的综合单价*倍以上的或招标文件约定的）； ④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； ⑤投标函中涉及投标报价、工期、项目负责人信息等与解密后开标记录表的信息不一致作否决投标处理； ⑥存在未响应招标文件对报价的实质性要求的。 *、其他： （*）投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； （*）投标人未按投标人须知前附表**.*项，投标人须知第 *.*.*项、*.**项和*.*项规定执行的； （*）不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一 致的，包括但不限于硬盘号、外网IP、BIOS号、主板号、CPU、MAC地址等存在一个或多个一致情况的； （*）投标人未按招标文件规定的方式签字、盖章的； （*）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 （*）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，取消其投标资格。 （*）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为取消其投标资格；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （*）投标人提供的投标承诺书中承诺内容与事实不符或与招标文件规定不符的。 注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。 **.* 特别说明 *.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应江与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 *.农民工工资保证金： （*）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金 缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 （*）中标人必须按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第***号）、《***建设领域实行工程款和工资款两条线拨付管理暂行办法》、《***建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》（常防欠薪发【****】*号）和《***建设领域农民工工资保障管理暂行办法》（常防欠薪发【****】*号）、《***防范处置企业拖欠工资工作领导小组办公室关于转发《**省人力**和社会保障厅等 * 部门关于印发<**省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则>的通知》的通知》（常防欠办发【****】*号）、《***防范处置企业拖欠工资工作领导小组办公室关于转发《**省人力**和社会保障厅等**部门关于印发<**省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》的通知》（常防欠办发【****】*号）的规定做好农民工工资保障和发放工作。 *.□实施BIM的内容： *.?投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法 行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投 标该项目。 *.中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。 *.其他： （*）本工程如有涉及本*城*规划区建设用地红线范围内弃土处置的，按常政办发[****]*号执行。 （*）施工工地扬尘的治理根据常建安监【****】**号文件实施。 （*）本工程必须按照《***促进散装水泥发展和应用管理办法》（常政办发【****】**号）规定使用水泥、混凝土、砂浆。 （*）投标人在投标前须缴纳电子招标技术服务费***元。 （*）本项目所有涉及的保证金及工程进度款按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔****〕*号）的规定执行，其中各类保证金的额度、工程进度款支付比例及支付节点见招标文件正文。 （*）本工程如有涉及本*城*规划区建设用地红线范围内弃土处置的，按常政办发[****]*号执行。 （*）本工程施工阶段项目组成员到位要求：本工程要求项目负责人、技术负责人每月到场**个工作日。 （*）.本工程施工过程中产生的（废石、废渣、砂石料及其它有价值的矿产**）均由经*政府授权的国资公司统一收储。（依据常政办发［****］***号文件）。 投标人须知 *.总则 *.*招标项目概况 *丄*根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条 例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对项目施工进 行招标。 *.*.*招标人：见投标人须知前附表。 *.*.*招标代理机构：见投标人须知前附表。 T程名称：见投标人须知前附表。 T程建设地点：见投标人须知前附表。 *.*.**程承包方式：见投标人须知前附表。 *.*招标项目的资金来源和落实情况 *.*.*资金来源及比例：见投标人须知前附表。 *.*.*资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.*招标范围、计划工期和质量要求 *.*.*招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.*计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.*质量要求：见投标人须知前附表。 *.*投标人资格要求 *.*.*投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （*）资质要求：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表； （*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第***项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头 人和各方权利义务； （*）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定； （*） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 *.*.*投标人的资格审査方式：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人； （*）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； （*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； （*）为本标段的监理人； （*）为本标段的代建人； （*）为本标段提供招标代理服务的； （* ）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （**）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）进入清算程序，或被宣告破产； （**）被依法暂停或取消投标资格的； （**）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.*保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。 *.*语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.*计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.*踏勘现场 *.*.*投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的 时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏 勘现场的正常进行。 *.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.*除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.*招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.**投标预备会 *.**.*投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**分包 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。 *.**偏差 *.**.*投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标 人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 *.**.*投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合 招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏 差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投 标人的量化。 * .招标文件 *.*招标文件的组成 本招标文件包括： （*）招标公告; （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）工程规范； （*）工程量清单； （*）图纸； （*）技术标准和要求； （*）投标文件格式； （**）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标 文件的组成部分。 *.*招标文件的澄清 *.*.*投标人应仔细阅读和检査招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提 疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方 式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 *.*招标文件的修改 *.*.*招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标 人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足*个日的，相应**投标截止时间。修 改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少**日前发布修改 文件；不足**日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 *.*.*当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 * .投标文件 *.*投标文件的组成 投标文件根据评标办法由投标文件资格审查资料、技术标、商务标组成。 （一）商务标应包括下列内容： 见投标人须知前附表*.*。 （二）技术标应包括下列内容： 见投标人须知前附表*.*。 （三）资格审查资料应包括下列内容： 见投标人须知前附表*.*。 *.*投标报价 *.*.*投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 *.*.*投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合 本章第*.*款的有关要求。 ***工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。 *.*.*招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 *.*.*投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.*投标有效期 *.*.*在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.*在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 *.*.*出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人**投标有效期。投标人应予以书面答复，同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝 **的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.*投标保证金 *.*.*投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.*投标人不按本章第*.*.*项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 *.*.*投标保证金的退还： *.*.*.*未中标单位的在中标通知书发出后退还。 *.*.*.*中标单位的在合同签订后退还。 *.*.*有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保； （*）投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*资格审査证明资料 *.*.* “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件 （按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制 件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。 *.*.*企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、 企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。?企业经理、技术负责人任命书复制件。 *.*.*拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。 *.*.*施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.*项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.*.*其他见须知前附表。 *.*备选投标方案 *.*.*投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 *.*投标文件的编制 *.*.*投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 *.*.*投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.* 投标文件正本*份（即加密上传的电子投标文件），上传至***公共**电子交易系统。 *.*.*电子投标的要求 （*）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 （*）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。 （* ）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。 *.*.*投标文件格式 投标文件包括本须知第*.*条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，技术标格式除外）。 *.投标 *.*投标文件的密封和标记 *.*.*投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。 *.*投标文件的递交 *.*.*投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.*投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 *.*.*除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.*投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 *.*.*电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。 *.*投标文件的修改与撤回 *.*.*在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回己递交的投 标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为 撤回投标文件。 *.*.*投标人修改或撤回己递交投标文件的通知，应按照本章第*.*.*项的要求加 盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 *.*.*投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起*日内退 还已收取的投标保证金。 *.*.*修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第* 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 * .开标 *.*开标时间和地点 见投标人须知前附表。 *.*开标程序 见投标人须知前附表。 *.*开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 *.*特殊情况处置 见投标人须知前附表 *.评标 *.* 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.*评标 *.*.*评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.*.*评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.合同授予 *.*中标候选人公示媒介及期限 中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。 *.*定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 *.*中标通知 在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 *.*履约担保 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。 *.*.*中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*签订合同 *.*.*招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起**日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *.*.*联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 *.重新招标和不再招标 *.*重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （*）投标截止时间止，投标人少于*个的； （*）经评标委员会评审后否决所有投标的； （*）其他情形见须知前附表。 *.*不再招标 见须知前附表。 * .纪律和监督 *.*对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.*对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.*对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标 办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.*异议和投诉 *.*.*异议 （*）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （*）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （*）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 *.*.*投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文 件规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 **.需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附表一：开标记录表 （项目名称） 标段施工开标记录表 开标时间： 年—月—日—时—分 开标地点： （-）唱标记录 序号 投标人 密封情况 投标保证金 投标报价 （元） 质量目标 工期 备注 签字 招标人编制的招标控制价 （-）开标过程中的其他事项记录 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表） 招标人代表： 记录人： 监标人： 年—月—日 附表二：问题澄清通知 问题澄清通知 编号： （投标人名称）： （项目名称）标段施工招标的评标委员会,对你方的投标文件进行 了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补 正。 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日—时前密封递交 至 O 问题：*、 （工程名称） 评标委员会 问题：*、 附表三：问题的澄清 问题的澄清、说明或补正 编号： （项目名称） 标段施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下: *. *. 投标人：（单位名称） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） —年—月_日 附表四：中标通知书 中标通知书 你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件（中标人名称）： 中 标 价： 元。 工 期： 日历天。 工程质量：符合 标准。 项目负责人： （姓名） 中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致）。 请你方在接到本通知书后的—日内到 （指定地点）与我方签订施 工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履 约担保。 特此通知。 招标人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 联系人： 联系电话： —年—月_日 附表五：确认通知 确认通知 （招标人名称）: 你方—年—月—日发出的 标段施工招标关于 的通知，我方己于—年—月—日收到。 特此确认。 投标人：（单位盖章） —年—月—日 评标办法 技术标打分制的综合评估法 为确保招投标活动的公平、公正，体现评标办法的科学合理，达到招投标活动的选优择强，根据《中华人民**国招标投标法》及其实施条例、《**省招标投标条例》等法律、法规及***国有投资建设工程招标投标有关规定， 制定本工程的评标办法。 技术标打分制的综合评估法应先对投标人进行资格审查，己通过资格审查釆用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。 总分=技术标评分**分+商务标评分（**分） 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为（应根据法律法规及相关文件要求填写）。 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 评标程序 （一）资格审查； （二）资信评审； （三）技术评审； （四）商务评审； （五）当否决投标后，剩余投标人少于*个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； （六）对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； （一）电子投标文件的符合性评审 *、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表**.*“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容、（二）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。 *、询标 （*）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。 （*）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 （*）询标应通过***公共**电子交易系统通知相关投标人，招标人或招标代理可以通过专用录音电话提醒相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 （*）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 （*）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。 一、资格审査 投标人存在以下情况之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。否决其投标情形详见投标须知前附表**.*。 二、技术标评审 评标委员会对进入投标文件进行技术标评审： （一） 投标人存在投标须知前附表**. *情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。 （二） 技术标评分（**分） 评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除最高分和最低分后的平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，结果四舍五入保留两位小数）。 技术标一般评审因素 序号 评审因素 分值 * 施工质量保证措施:包括质量目标与质量保证体系、施工质量控制措施及通病防治、工程质量管理制度等 *-* * 施工进度计划、材料、设备质量保证措施:包括总工期控制计划、工期保证措施、劳**计划保证措施、材料采购计划等 *-* * 安全生产、文明施工、环境保护措施:包括文明施工管理目标、防止环境污染措施、现场工人管理、安全目标与安全保障体系等 *-* * 施工专项方案 *-* * 现场施工组织机构：包括施工管理组织机构图、项目部设置、主要机构及人员设置等 *-* * 拟投入的主要施工设备、材料及劳**安排。主要内容包括材料计划表、主要施工机械配置、主要荣**计划。 *-* * 工程重点、难点分析及应对措施 *-* 三、商务标评审 （一） 商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审 核和对比分析。投标人存在投标须知前附表**.*情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。 （二）商务标评分（**分） 投标报价等于评标基准价时，商务评分为满分；投标报价每高于评标基准价*% 扣*分；每低于评标基准价*%扣*分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算， 结果四舍五入保留两位小数。 有效投标报价的确定 项目招标最高限价：元。 项目动态成本控制价：所有低于等于最高限价的投标人报价（投标文件被否决的除外）的平均值的**%。 有效投标报价：投标总报价低于等于最高限价且高于等于动态成本控制价的。 投标人投标总报价高于最高限价或低于动态成本控制价的，不进入评标基准价的计算，不得确定为中标候选人。 商务标采用综合平均法 计算投标人平均下浮值（K*），现场摇号产生随机期望下浮值（K*）和权重系数P； K*：对全部有效投标报价算术平均（取整数，四舍五入），再对该平均值以下的投标报价平均后（取整数，四舍五入）除以最高限价为平均下浮值F（数值为百分比，小数点后保留两位，四舍五入）,K*=*-F（数值为百分比，小数点后保留两位，四舍五入）。 K*：由招标人代表从*-*%（含本数）区间内选定（每*.*%设一个签，间隔相等），在开标现场随机抽取一个值（数值为百分比）。 P：由招标人代表从*.*、*.*、*.*、*.*、*.*五个数中,在开标现场随机抽取一个权重系数P。 评标下浮率(K):K=K*×P+K*×(*-P)（数值为百分比，小数点后保留两位，四舍五入）。 评标基准价为:B=最高限价×(*-K)（精确到元，四舍五入）。 投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分（**分）；投标报价每高于评标基准价*%扣*分；每低于评标基准价*%扣*分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算。评标基准价精确到元，计分结果四舍五入保留小数点后两位有效数字。 各投标人最终得分：最终得分=技术标得分+资信得分+商务标得分。 计算差错，仅限于以下两种情况：（*）纯算术性四则运算差错；（*）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 六、 推荐中标候选人 评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。 如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的则由招标人现场抽签决定。 （评标委员会或者招标人）对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人， 是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如査实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标候选资格。 当有效投标人<*个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 第三章合同条款及格式 *.合同授予 *.*在签订合同后七日内，中标人应按投标人须知前附表规定的向招标人提交履约保证金。 *.* 中标人不能按规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.签订合同 *.*招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 合同协议书 发包人（全称）： 代建人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）。 *.工程地点： *.工程立项批准文号：。 *.资金来源：。 *.工程内容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围： 业主提供的施工图纸及工程量清单内所有工程 二、合同工期 计划开工日期： 年 月 日（以开工报告为准）。 计划竣工日期： 年 月 日（以竣工报告为准）。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）元整(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写）元 (¥元)； （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）整(¥元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）元整(¥元)。 *.合同价格形式：固定单价合同 。 五、项目经理 承包人项目经理：（姓名及注册建造师证号）。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书； （*）投标函； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方签字、盖章后 生效。 十三、合同份数 本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） （签字或盖章） 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字或签章)： 法定代表人(签字或签章)： 经办人(签字或签章)： 委托代理人(签字或签章)： 电 话：电 话： 传 真：/ 传 真： 开户银行：/ 开户银行： 账 号：/ 账 号： 邮政编码： ****** 邮政编码： 第二部分 通用合同条款 本工程合同通用条款执行中华人民**国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的（GF—****—****）《建设工程施工合同（示范文本）》中的通用合同条款。若“通用条款”与本合同“专用条款”约定不一致的，以“专用条款”为准。 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：工程招标文件、***农村投资集团有限公司工程变更、签证管理办法、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址：； *.*.*.* 设计人： 名 称：； 资质类别和等级： ； 联系电话： / ； 电子信箱： / ； 通信地址：/ 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 。 *.*.*.* 永久占地包括：/ 。 *.*.*.** 临时占地包括：/ 。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：按省、*现行执行的行政法规、管理办法。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：国家和本省现行施工验收规范和质量评定标准，若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：(*) 本合同协议书；(*)中标通知书或工程交易单（如有）或直接发包书面资料；（*）投标函及其附录（如有）； (*) 专用合同条款及其附件; (*) 本通用合同条款；(*)技术标准和要求；(*)图纸（含设计变更联系单或签证单）；(*)经发包人委托的第三方机构审定的已标价工程量清单和预算书；（*）招标文件及其补充文件（**）其他合同文件。 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前(**)天前； 发包人向承包人提供图纸的数量：印章齐全的纸质施工图（六）套及电子版施工图（如有）和地勘报告壹套（如有）。 发包人向承包人提供图纸的内容：须印章齐全、载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表、与施工有关的必要文件等。 承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不得低于投标承诺，且修改或优化方案需报监理人审查批准。投标文件商务部分、办理开工许可等所需的应由承包人提供的相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件等文件需向监理人提供一份。 承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后(*)天内，专项施工方案在相应部位施工前(*)天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应(*)天内修正完成并重新提交；每月(**)日前向发包人提交下一个月的进度计划。 承包人提供的文件的数量为：*份 ； 承包人提供的文件的形式为： 书面文件和电子文档 ； 监理人审批承包人文件的期限： 收到相应文件后(*)天内（专项施工方案除外） 。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：请承包人现场准备一份齐全的图纸（包括替换前后图纸及设计变更图纸）以便各方查找 。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：发包人指定地点 ； 发包人指定的接收人为：工程科现场负责人 。 承包人接收文件的地点：本工程项目部 ； 承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。 监理人接收文件的地点：本工程项目部 ； 监理人指定的接收人为：监理项目负责人及其指定的授权代表。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：红线范围内由承包人在合同签订前（投标前）自行查勘现场，及时与发包人办理交接手续，临时围挡等相关费用包含在签约合同价中。红线范围外部分临时道路包含在施工合同内，该临时道路由承包人施工、维护、修复及拆除，相关费用包含在签约合同造价中。宣传围档具体施工方案应按发包人要求，相关费用包含在签约合同价中，结算不予签证。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线作为施工现场场外交通和场内交通的边界。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施均由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用包含在签约合同价内。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：完成工程竣工验收和工程结算审计完毕。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 工程竣工验收完成结算时。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价中，由承包人承担 。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：不允许。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓 名： ； 身份证号：/ ； 职 务： / ； 联系电话： ； 电子信箱： / ； 通信地址： / 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：根据发包人对项目负责人的职责确定（包括但不限于工程的质量、安全、进度全过程管理）。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期（**）天前。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：临时水源、临时电源已接到施工场地周围。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：已通过发改批准，资金已落实。 发包人是否提供支付担保： 否 。 发包人提供支付担保的形式： /。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供按规范规定应由承包人编制全套的竣工资料，并符合建设中心档案管理要求及建设工程资料入城建档案馆存档的要求。 承包人需要提交的竣工资料套数：纸质竣工资料（含竣工图）贰套(原件至少壹套)、电子版壹套。 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。 承包人提交的竣工资料形式要求：书面装订成册（含电子版）。 承包人应履行的其他义务： a.免费向监理人提供办公用房*间、生活用房*间；免费向发包人提供办公用房*间，费用已包含在签约合同价中。 b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。 c.本项目施工安全由承包人负总责。 d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。 e.按合同要求及时向发包人申报工程进度款和安全文明施工费并支付农民工工资。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名： 必填 ； 身份证号： 必填 ； 建造师执业资格等级：必填 ； 建造师注册证书号：必填 ； 建造师执业印章号：必填 ； 安全生产考核合格证书号：必填 ； 联系电话： 必填 ； 电子信箱： ； 通信地址： 必填 ； 承包人对项目经理的授权范围如下：必填。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程要求项目负责人每月到场**个工作日，具体按发包人制定的管理办法执行。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人应要求限期改正，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任，并按发包人制定的相关办法执行。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：工程施工期间，未请假或未准假擅自离岗的，按缺勤处理，项目经理缺勤按每天****元人民币处罚。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：施工管理人员变更要求及违约处理：中标通知书发出及工程合同签订后， 中标人投标书、合同中确定的驻场施工管理人员应当全面履行合同义务，除有下列情形之一外，不得随意更换： *.因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的； *.有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的； *.发包人认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的； *.变更工作单位的； *.本人罹患严重疾病等需要治疗或者休养，配偶、子女、本 人及配偶的父母罹患严重疾病等在治疗或者休养期间需要本人陪护，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的（两个时间中取短者）。 更换项目负责人或项目经理，必须监理人、发包人审批同意后报建设行业主管部门审批备案，一般施工管理人员更换必须监理人、发包人审批同意。擅自更换的按脱岗缺勤处理。 *.更换属于第*、*项情形的，以有关行政主管部门作出的书面意见为准； *.更换属于第*项情形的，发包人及时向承包人发出要求更换施工管理人员的通知书，承包人必须在发包人要求期限内完成更换，否则视同脱岗处理且发包人有权单方解除合同，由此造成的损失由承包人承担； *.更换属于第*项情形的，承包人应当提供被更换施工管理人员解除原聘用合同（协议）的证明及相关的社保中断证明； *.更换属于第*项情形的，中标人或承包人应当提供由二级甲等及以上等级的医疗机构出具，经主治医师签名的疾病诊断书'和住院、休养证明，以及能证明婚姻、血缘关系相应材料。 承包人必须选派不低于原施工管理人员资格和业绩等相关条件的人员作为继任者。并提供拟更换施工管理人员的资格和业绩证明材料。 发包人按照下列标准对施工管理人员更换进行违约处理： 更换项目经理属于第*、*项情形的，发包人按每更换一人次计取**万元人民币，向承包人收取更换违约金。属于第*、*项情形的，发包人按每更换一人次计取**万元人民币，向承包人收取更换违约金。属于第*项情形，发包人按每更换一人次计取**万元人民币，向承包人收取更换违约金。 更换工程技术负责人的，发包人按照项目经理更换的违约金标准减半收取相应违约金；更换施工员、质量员、专职安全员的，按发包人制定的管理办法执行。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同脱岗处理且发包人有权单方解除合同，由此造成的损失由承包人承担。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前*日（除发包人另行要求外，按照投标文件中的人员配备）。 关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：列入考勤的其他施工现场管理人员要求每月到位不少于**天，具体按发包人制定的管理办法执行。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按缺勤处理并按发包人制定的管理办法执行，且发包人有权单方终止合同。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工管理人员应常驻工地，确需请假的，须提交请假单, 口头请假无效。工程施工期间，未请假或未准假擅自离岗的，按缺勤处理。具体按发包人制定的管理办法执行。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将对项目班子成员到位情况进行不定期检查，施工员、质量员、安全员在工程施工状况下必须在场。发现未在施工现场的，每人每次每日从履约保证金中扣除****元；并按不良行为记录进行登记。若确需离开施工现场的，须经发包人及监理书面同意批准，方可离开。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：五大员及相关人员不得更换。在工地组织施工，如遇特殊情况必须经业主批准同意后方可更换相应人员，五大员更换支付*万元/人的违约金。如承包人未经批准擅自更换，除按以上标准扣除违约金外，发包人还将扣除项目班子成员到位率履约保证金**%,并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。 *.*.*承包人主要管理人员未准时参加监理例会等重要会议的违约责任：项目经理、项目技术负责人、五大员及相关人员未准时参加监理例会或其他发包人提前要求的会议，将处以****元/（人*次）的违约金。 *.*分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工程。 主体结构、关键性工作的范围：/。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括： 按通用条款执行。 其他关于分包的约定： 施工总承包单位严禁将主体工程分包给其他单位。其他专业工程确需进行分包的，须征得发包人及监理人同意，分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。 分包时必须按照法律法规规定、监管部门的监管要求和发包人约定的条件、程序进行分包。分包人必须具备相应专业资质、经营资格和专业施工能力，必须事先征得发包人和监理人认可和书面确认。若因承包人擅自分包而造成的后果由承包人全权承担。分包人不得进行再次分包。 电梯工程：为了保证工程质量，发包人在招标控制价编制计价时参考了部分品质较好的设备品牌，承包人履约时不得降低设备的品质。承包人在履行合同时，可选用参考品牌的设备，也可选用同等或高于参考品牌技术标准的设备，在选用同等或高于参考品牌技术标准的设备前，须将相关证明材料报监理单位及发包人审核并备案。电梯参考品牌：三菱电机、日立、奥的斯。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：承包人应按分包合同的约定及时足额支付给分包人。如因承包人无故拖欠分包人工程款，造成本工程进度拖延或其他不良影响的，按本合同**.*.*（*）承包人违约的责任处理。承包人应及时对发包的专业工程的工程进度款进行确认，无正当理由不对发包的专业施工单位工程款支付进行确认的，经监理人要求，仍不予确认的，由监理人代替确认。 *.*工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至发包人接养项目之日止，期间均由承包人负责。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：提供履约担保 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人应在与招标人合同签订后七日内以转账或保函的形式向发包人提交签约合同价*%的履约担保（不计利息，相关费用由承包人承担）到发包人账户。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。以现金转账形式的履约保证金在工程竣工验收合格后**日内全额返还，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。 关于监理人的监理权限：按监理规范、本省监理相关规定及按本工程监理合同的约定，涉及工程变更（含设计变更、签证等）均需报发包人审批后生效。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公用房*间、生活用房*间，费用已包含在签约合同价中。 *.* 监理人员 总咨询负责人： 姓 名：； 职 务：； 执业资格证书号：； 联系电话：； 监理负责人（总监理工程师）： 姓 名： ； 执业资格证书号：； 联系电话： ； 造价负责人 姓 名：； 执业资格证书号：； 联系电话：； 关于监理人的权限：工程开工、停工、复工令签发，工程变更审核确认，已完工程量计量审核，工程进度款拨付审核，施工现场质量、安全、进度、人员的监督管理等按监理规范和本省住建厅的有关规定。 关于监理人的其他约定： （*）监理人超出合同约定权限的指令，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项做出处理决定； （*）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前**小时书面通知承包人； （*）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指令。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / ； / ； / 。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格。 关于工程奖项的约定：/ 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要的检查资料。 监理人不能按时进行检查时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：** 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。 隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料 。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家、**省、***、***行业主管部门有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：合同履行期间，做好防火、防盗，安全生产等工作，杜绝案事件等一切事故的发生，在此期间造成的财产损失、人身伤害而引发的经济和法律责任均由施工方承担。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在实际开工日前*日内完成编制 。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、**省、***、***行业主管部门有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。 （*）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。 （*）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：签订工程施工合同并缴纳履约保证金后**日内支付**%的安全文明措施费用（与工程预付款一并支付），其余安全文明施工费根据施工进度包含在以后各期支付的工程款内。安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。 *.* 施工防疫要求 *.*.*项目防疫的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家、**省、***、***行业主管部门有关防疫施工管理及规定，自觉做好现场防疫生产的各项管理工作，相关费用在报价中自行考虑。如在项目上发生疫情，由承包人承担一切责任及费用，并将根据产生影响扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费*万~**万元。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》执行。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工令或开工通知后（*）日内，专项施工方案在相应部位施工前（*）日。监理人（或发包人）对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应（*）日内修正完成并重新提交；每月（**）日前向发包人提交下一个月进度计划。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*日内。工程实施过程中，工程师可根据工程实施情况对施工方案进行合理调整。指令调整的工作计划，施工单位必须按工程师的计划完成所有工作，如不能完成，由工程师出具整改期限，在整改期限内仍不能按时完成的，业主将予以解除合同，承包人将履约保证金的**%作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后（*）日内。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工令或开工通知（*）日内。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前（*）日。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在合同生效后（*）日内，配合完成施工合同备案、施工许可证办理等事项。因承包人原因拖延办理施工许可证的时间，按工期延误进行扣罚。无论承包人是否提交开工申请，总监理工程师发出开工令之日起开始计算合同工期。开工令发出之日起（*）日内，承包人未正式开工的，发包人有权单方面解除合同并上报行业主管部门，承包人的所有履约保证金（或投标保证金）归发包人，造成发包人损失的，由承包人承担。 *.*.*开工通知 发包人（或监理人）在计划开工日期前*日向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起（***）日内发出开工通知的，承包人有权提出签订补充协议，进行价格调整的要求或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前（*）日。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 因发包人原因导致工期延误的其他情形：延误的工期予以签证，除工程全面停工造成的人工、机械窝工费用以外，其它费用不得签证，但根据建设行政主管部门文件调整的仍依文件进行调整。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每推迟一天，按****元/天扣除履约保证金。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限，工期履约金保证全部扣完后可从其他履约保证金或从工程款中调剂 。 *.*.*其他约定：在过程结算时不考虑因工期延误引起的逾期违约金，在竣工结算时统一按总工期计算逾期竣工违约金。 *.* 不利物质条件 *.*.*不利物质条件的其他情形： （*）每天连续停水、停电超过*小时以上； （*）埋藏于地下的未引爆炸弹； （*）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件； （*）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除或地下文物保护，邻近建筑物、构筑物的保护要求； （*）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层、溶洞等。 *.*.*不利物质条件的其他情形的有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用，经发包人确认的费用由发包人承担，延误的工期予以签证（因延误工期增加的费用由承包人承担）。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*）**年一遇的暴雨、暴雪、冰雹、霜冻、干旱气候； （*）*级以上持续**小时的大风、台风； （*）**小时内持续降雨且降水量为***m以上； 持续*日最高温度达到**摄氏度以上的高温天气； 其他需补充的情况。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：不奖励 。 *. 材料与设备 *.* 发包人供应材料与工程设备 本工程中的/ 材料由发包人提供，详见附件*发包人供应材料设备一览表。 发包人提供材料的（除税/含税）价款在/ 时期的（税前/税后）工程造价中扣回。 *.* 承包人采购材料与工程设备 （*）承包人必须严格按照招标文件、设计文件中注明的规格（型号）、技术参数等要求采购材料设备。承包人采购的材料设备，采购前必须报发包人审批确认：发包人有指定品牌的材料设备必须按投标报价时所注明的材料品牌，采购前一个月内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购。发包人未指定品牌的材料，承包人在采购前必须报发包人审批确认，未经发包人批准的材料不得采购和进场施工，否则一切损失由承包人负责。发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权力，更换后的工程差价按变更当月两种材料*场差价计取，价差仅计税金，人工等其他费用不变。工程实施过程中，承包人如果擅自变更材料品牌，需按该品牌信息价的双倍赔偿给发包人。 （*）承包人原则上应选用统一品牌的材料（设备），并事先向监理人及发包人书面报备。否则，发包人有权拒绝验收和使用。 （*）承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准。①采购的材料到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。否则发包人和监理人有权制止。②对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。③使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。 （*）当承包人选定的材料质量达不到合同质量要求时，发包人行使要求更换的权利时，承包人必须更换。发包人有权对承包人的材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权；如果发包人或监理工程师在监控过程和检查过程中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用增加由承包人承担。 （*）进场的材料、设备未经发包人签署出场证书，不得运出场外，一经查实由承包人原因造成的缺失材料、设备，造成的损失按照相关合同赔偿，费用均由承包人承担。 （*）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理人认可后才能大面积使用，如发包人认为需要备选品牌（*个及以上）的，承包人须无条件同意并积极配合；发包人要求材料设备封样的，必须经发包人认可封样后，方可使用。 （*）承包人须保障发包人在中华人民**国使用其货物、服务及其任何部分而不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 （*）所有材料（设备）的进场应符合国家或相关部门的进场检验规范，并按发包人要求执行。 （*）为了保证工程质量，发包人在招标控制编制计价时参考了部分品质较好设备品牌，承包人履约时不得降低设备的品质。承包人在履行合同时，可选用参考品牌的设备，也可选用同等或高于参考品牌技术标准的设备，在选用同等或高于参考品牌技术标准的设备前，须将相关证明材料报监理单位及发包人审核并备案。电梯参考品牌：三菱电机、日立、奥的斯。 *.*材料与工程设备的接收与拒收： 承包人采购的材料和工程设备与设计标准要求不符时，承包人应按监理人或发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。 承包人提交保管、维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人应选用具有一定生产规模、*场信誉好的生产厂家和品牌，附完整的质量证明文件（原件、复印件或抄件）和检测（检验、试验）报告，按监理人及发包人的要求提供样品。样品选定并经监理人及发包人、承包人共同见证封存后，由监理人负责保管。所有材料设备均应有合格证和质保证或试验的报告等技术资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经发包人和承包人及监理人确认，到场后需向监理人办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材料设备检测后用于工程中，承包人主要材料设备采购需在前**日历天将产地及参考价格等情况通知发包人及监理人；严禁使用不符合设计要求的设备及材料。若使用劣质和未经检测合格的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任和损失均由承包人承担。②知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。③承包人采购的设备规格性能应与招标文件及设计要求相符。④或由发包人确定。 *.*材料与工程设备的替代 如遇*场原因或其他特别原因承包人提出更换品牌的，承包人必须将代用材料的样品、说明书、试验报告等提交发包人，以证明所建议的代用品相当于或优于投标时所注明的材料，承包人还必须提交必要的费用数据，包括供应商的报价单的真实复印件等，并说明所建议的代用品的价格等，供发包人核实和评价。经发包人、监理人核实、评价同意后方可更换。任何代用品的采用，均不得以任何方式减免承包人合同项下全部要求所必须履行的责任。承包人还必须对由于采用代用品而引起的一切附加工作以及任何延误以及自己的费用与开支承担全部责任。一经发包人核实承包人提供虚假的代用材料资料，今后不再接受承包人任何理由所提出的材料代用要求。 承包人在施工过程中擅自变更工程材料的，一经发现，发包人或监理工师有权制止使用，同时发包人将对承包人扣缴质量履约保证金，并限期整改，由此而造成的工期延误的违约责任由承包人承担。如无法完全整改到位，在不影响工程质量的前提下经发包人同意可以使用替代材料，但该部分工程内容将不予计量。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 施工现场需要配备的试验设备： 按质监和监理交底有关约定。 施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。 *.* 材料、工程设备和工程的试验和检验 材料、设备和工程的试验和检验的费用： （*）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和*政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、*、*地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。 （*）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。 （*）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。 （*）施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。此部分费用含在合同价中。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按质监和监理交底有关约定。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：按照《***政府投资项目工程变更管理办法》（常政办发【****】***号）规定执行,如有最新文件的按最新文件执行，如有最新文件的按最新文件执行。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 （*）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价*%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量**%及以上，或合价金额占合同总价不到*%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量**%及以上时，增减幅度以上部分工程量单价按下列条款处理。 P*：当单个子目工程量增加规定的幅度以上时，P*=取低值min（审定预算价单价×（*-L），P*） 当单个子目工程量减少规定的幅度以上时，P*=取高值max（审定预算价单价×（*-L），P*） 投标浮动率计算公式L= [*-（中标价-暂列金-暂估价）÷（审定预算价-暂列金-暂估价）]×***%。 说明： P*按照最终完成的工程量重新调整后的综合单价 P*承包人在工程量清单中填报的综合单价（投标价） （*）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。 ①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料*场价格之差； ②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格； ③如该类似工程项目综合单价异常（异常情况及处理参****版计价规则），则不宜参照，按 **.*.*.（*） 条款重新计算综合单价。 （*）已标价工程量清单中没有适用也没有类似的综合单价，可按以下原则处理; ①由承包人按审定招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法、口径[人工、材料、机械及费用计取标准均按审定招标控制价（或预算价）中计算标准]计算综合单价，乘以投标总报价与审定招标控制价（或预算价）的下降幅度，编制变更项目的结算综合单价，[即结算综合单价=按审定招标控制价（或预算价）编制口径计算的综合单价×（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）。 ②如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过*场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。 （*）当出现工程变更减少后剩余工程量为零时的特殊情形，即工程量清单（含清单描述中涉及到的定额子目）中取消某项工作或被新的项目替换，被取消或被替换项目的结算价格归零。 （*）采用综合单价计价的措施费项目，按**.*.*（*）条规定计价；采用以“项”计价的技术措施项目，按投标报价包干，含施工降水和排水，不予调整；其他组织措施费除合同另有约定外，按合同约定的费率内容调整相关措施费用。 （*）合同约定的施工期内颁发新的法律、法规、部门规章**策性文件的，若经审定的招标控制价编制方法依据口径中未有涉及的或新规定必须要求强制执行且合同未具体约定的，则按新的法律、法规、部门规章**策性文件之规定执行。 （*）未尽事宜参照****版《**省建设工程计价依据》。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：*天内完成。 发包人审批承包人合理化建议的期限：*天内完成。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。 **.*暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：/。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：按通用条款中第*种方式执行。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金在工程进度款时一般不动用，在结算时调整。 价格调整 *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。 （一）价格调差：调整方式：本工程人工和材料调差办法分*阶段调整。 第一阶段调整办法：①调差范围：人工、钢材、商品砼；②调整方式：人工的价格按全过程工程咨询人确认开工（实际开工之日）至第一次主体结构验收通过之日月份内各期材料信息价算术平均值与编制基期信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时，超过部分结算时予以调整；材料的价格按全过程工程咨询人确认开工（实际开工之日）至第一次主体结构验收通过之日月份内各期材料信息价算术平均值与编制基期信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时，超过部分结算时予以调整。 第二阶段调整办法：①调差范围：人工、钢材、钢管（不含租赁脚手架）、电缆电线、预拌砂浆、商品砼；②调整方式：人工的价格按第一次主体结构验收通过之日起至竣工验收前期间内各期人工材料信息价算术平均值与编制基期信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时，超过部分结算时予以调整；材料的价格按第一次主体结构验收通过之日起至竣工验收前期间内各期人工材料信息价算术平均值与编制基期信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时，超过部分结算时予以调整。 注明：上述调差范围须在《**造价信息》正刊、《**造价信息》正刊中有信息价，否则不予调整。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 本合同价款采用第* 种方式单价合同 确定。 *．单价合同。 综合单价包含的风险范围： 除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定： （*）综合单价； （*）施工组织措施费费率； （*）规费费率、税金税率（征收率）； （*）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工 元/工日、普工 元/工日计取）； （*）其他可能发生的费用： a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期**由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，经双方协商确定后，发包人可从承包人的工程款中抵扣。 b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。 c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。 风险费用的计算方法：已包含在签约合同价内。 风险范围以外合同价格的调整方法： （*）工程量按照{以下按工程专业填写}《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《*政工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《建设工程工程量计算规范（****）**省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）**省补充规定（二）》（浙建站计〔****〕**号）、《**省建设工程计价依据（****版）综合解释》及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关单位审核。 （*）因*场价格波动引起的调整按本合同专用条款第**.*款的约定调整。 （*）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差（本合同*.**条）或工程变更引起的工程量增加或减少，按**.*.*相应条款执行。 （*）发包人提供的工程量清单项目缺项、漏项，工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款**.*.*相应条款款约定执行。 （*）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更的，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款**.*.*款相应约定方法调整。 （*）未在招标工程量清单、审定招标控制价（或预算价）中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款**.*.*.（*）相应条款约定方法确定或签证。 *．总价合同。 总价包含的风险范围：/ 。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *．其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：合同价（不含暂列金额、暂估价、二次招标（装修部分））**%的工程备料款及**%的安全文明施工费预付款。 预付款支付期限：签订工程施工合同并缴纳履约保证金后**日内支付 。 预付款扣回的方式：工程进度款中扣回 。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/ 。 预付款担保的形式为：/ 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 **.*.* 计量原则 （*）实行工程量清单计价的项目，其工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《*政工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《建设工程工程量计算规范（****）**省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）**省补充规定（二）》（浙建站计〔****〕**号）、《**省建设工程计价依据（****版）综合解释》及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计量。 工程量按照实际完成施工图纸范围内和经发包人确认变更联系单的施工内容按实计量。 **.*.* 计量周期： 关于计量周期的约定：按月计量。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。承包人应于每月**日前报送经监理人审批的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：/。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 （*）签订工程施工合同并缴纳履约保证金后**日内，支付合同价【不含暂列金额、暂估价、二次招标（装修部分）】**%的工程备料款及**%的安全文明施工费预付款。工程预付款分五期按每期五分之一扣回。从第三期工程进度款支付时开始计扣。 （*）按月支付工程款，每月支付已完成合格工程**%的工程款； （*）完成全部工程量并经验收合格，并递交审计资料后支付至已完成工程量【不含暂列金额、暂估价、二次招标（装修部分）】**％的工程款； （*）工程经结算审计后，支付至结算审定价的**.*％的工程款；余下*.*%作为工程质量保证金，在缺陷责任期（两年）满后**日内退回。 或（*）工程经结算审计后，支付至结算审定价的***％的工程款，同时乙方提供工程价款结算总额*.*%的工程保函作为部分质量保证金，工程保函在缺陷责任期满*年后**日内全额返还；【说明：保函应处于有效期限内，且有效期不短于质保期限】 说明：付款方式（*）由发包人及承包人根据实际情况，选择其中一种情形拨付工程款及缴纳质量保证金。 （*）履约保证金的返还：在工程竣工验收合格后**日内全额返还，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。因承包人违约被扣除的履约保证金工程保函金额，承包人应在被扣除后五（*）日内补足履约保证金工程保函金额；担保期间届满后，发包人将在扣除因承包人违约扣除的款项后，退还剩余履约保证金工程保函金额。 （*）项目业主支付的工程款只能拨付至中标人基本账户和农民工工资专用账户。 （*）工程款拨付基数不含招标人的暂列金额、暂估价、二次招标（装修部分）。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：由承包人根据投标书（商务标）结合当月实际完成的工程量情况（施工图及确定的变更联系单的工程量）编制，每月**日前承包人上报实际完成工程量，经监理人审核，并由发包人在*个工作日内完成审核，付款所需资料参照[***农村投资集团有限公司项目计量支付管理办法]。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提供已完成工程量统计报表和下月进度计划，每月**日前报监理及发包人。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。 （*）发包人支付进度款的期限：/ 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。 （*）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。 **.* 支付账户： 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户：开户行： 账号：。如后续承包人进行账户变更的，需提交支付账号变更书面申请资料，变更资料应由承包人加盖公章和法定代表人签字盖章确认（变更资料及法人代表签字需进行公证），并经发包人认可。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场照片、影像等资料。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：按通用条款。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。 因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告（**）日内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为无 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人须赔偿发包人由此造成的相关损失。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：按合同通用条款执行。 （*）单机无负荷试车费用由承包人承担； （*）无负荷联动试车费用由承包人承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：/ 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后*天内。 **. 竣工结算 **.* 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。 竣工付款申请单应包括的内容：（*）竣工结算合同价格；（*）发包人已支付承包人的款项；（*）应扣留的质量保证金；（*）发包人应支付承包人的合同价款 。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经第三方造价咨询单位审核并经双方签字确认的竣工结算申请单后**天内完成审批。 发包人完成竣工付款的期限：第三方造价咨询单位审核完成并出具审计报告后**天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款第**.*条执行 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：同进度款申请方式。 承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同通用条款。 （*）发包人完成支付的期限：按合同通用条款。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期限（**）个月，自实际竣工日期起计算。因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程、主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权要求承包人**缺陷责任期。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是 。 在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第（*）或（*） 种方式： 质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的*% ； （*）*.* %的工程审定价； （*）其他方式:/。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:/。 关于质量保证金的补充约定： （*）质量保证金不计算利息。 （*）无故逾期未返还质量保证金的，按本合同**.*（*）相关条款计取违约金。 （*）本合同未明确的内容，按国家相关建设工程质量保证金管理办法执行。 （*）按工程质量保修书要求对屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗保修期为*年，以竣工验收合格之日起算。属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理产生的费用由承包人无条件承担。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：详见工程量质量保修书 。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按合同通用条款。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：按通用条款。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以签证，费用不予补偿。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以签证，费用不予补偿。 （*）其他：/。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （*）承包人的主要机械设备、施工项目班子未按投标承诺在开工令下达前及时到位； （*）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求； （*）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包； （*）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。 （*）承包人采购、使用了不合格的材料设备或不符合招标文件和施工图要求的材料设备。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约保证金归发包人，并赔偿发包人损失。 （*）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，发包人有权终止本合同，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。 （*）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项处以履约保证金的*%的违约金。 （*）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当延误工期超过合同工期**%以上时，发包人可解除施工合同，扣除承包人全部工期履约保证金，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （*）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失。 （*）承包人未按相关规范、规定履约或承包人不服从发包人（或监理人）合理指令的，发包人每次可向承包人计取（****）元的违约金，即罚即交。 （*）承包人未按照参考品牌标准采购的，或使用假冒伪劣、以次充好的材料（设备）的，应返工处理，相关费用由承包人承担。承包人拒不返工的，发包人可另行组织招标或采购，相关费用从承包人工程款或结算款中扣除（扣除金额为【审定预算价中的综合单价×投标费率】×数量，以及以此为基础计价的各种规费税金等），同时按上述扣除金额占合同价比例收缴质量履约违约金，情节严重的，发包人还有权单方解除合同，向承包人追偿相关损失，并通报有关主管部门。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： （*）承包人不得将本工程转包。如将工程转包的违法行为，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经监理人及发包人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以分包项目金额*%—**%的违约金。 （*）在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人行为的，处以履约保证金的**%的违约金，情节严重的，发包人有权单方面终止合同。 （*）承包人不履行与发包人订立的合同的，发包人有权解除合同，履约保证金由发包人予以没收，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 （*）本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失。 （*）承包人无正当理由，不得拒绝发包人要求实施的变更（或签证）的施工内容。否则视作承包人违约，发包人有权处以部分乃至全部履约保证金的违约金，直至发包人单方面中止承包合同。 （*）发包人单方解除本合同后，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备的按实结算；使用施工机械、工器具按租赁费结算；临时工程折算成费用按完成造价比例计算；无偿使用承包人为本工程施工所编制的各类文件等 。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：**年一遇洪水、暴风雪、 政府禁止令，以政府或政府相关部门发布文件为准 。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：/。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场的全部人员办理民工工伤保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担 。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场的全部人员办理建筑施工安全生产责任保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/ 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。 **. 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：提交争议评审后协商选定。 选定争议评审员的期限：。 争议评审小组成员的报酬承担方式：由发包方和承包方各承担一半。 其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：按通用条款。 **.*仲裁或诉讼（需要选下一种） 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向**仲裁委员会申请仲裁； （*）向（工程所在地具有管辖权的）人民法院起诉。 补充条款（合同主体双方还可以就本合同未尽事宜另行补充） **.* 应当认为在正式签订合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。本补充条款规定合同效力优先于前述条款。 应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了： （*）承包人根据合同应承担的全部义务； （*）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，费用由承包人承担。 **.*本合同承包人经发包人指定作为该项目的施工总承包单位，相关专业承包施工单位进场后，总承包单位向各相关专业承包单位收取总承包服务费，收费标准按专业承包合同相应条款。本项目二次装修总包服务费已按造价*.*%计取，承包人不得再向分包单位索要其他任何费用。总承包单位必须有效履行对各专业承包单位的管理、协调和服务。总承包单位对项目质量、安全和工期目标负总责，相关专业承包单位应当服从总承包单位的管理。相关专业承包单位受到处罚的，总承包单位应负连带责任，处以相关专业承包单位处罚金额**%的违约金。 **.*.*总承包单位须提供相应的有效设施、设备，配合相关专业承包单位正常施工，并保证相关专业工程能正常使用。管理配合内容包含以下内容但不限于以下内容：总承包单位应对相关专业承包单位的施工全过程进行有效管理和协调（如：质量管理、安全管理、进度协调、施工现场管理、工程资料管理等），提供临时道路、现有设备、脚手架、垂直运输工具、临时设施等，提供各专业承包单位不小于**㎡办公用房各一间。 **.*.*总承包单位应负责协调、落实相关专业承包单位及时提供施工图和其他设计文件，由总承包单位实施相关专业工程的设备基础、预留、预埋以及修补封堵工作，并承担因此延误相关专业工程工期的责任。 **.*.*相关专业工程子系统完成后，总承包单位负责子系统缺漏的用水、用电和通讯等碰通工作，负责交界面的土建修补工作。 **.*.*各专业承包单位支付给施工总承包单位的总承包服务费按各专业工程中标价计取，计取费率在各专业工程承包合同中约定。 **.*.*各承包单位可无偿使用总承包单位的水电设施，各承包单位产生的水电费按实支付给总承包单位。 **.*.*总承包单位应及时签署相关专业承包单位的工程进度款支付建议。总承包单位建议不予支付的，应列举原因。因总承包单位原因，逾期仍未签署支付建议的，视作放弃建议权利，由监理人提出支付建议。 **.*工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。 **.*承包人已完工程成品保护及施工现场安全文明管理截止到通过竣工验收且正式移交使用单位时，费用在报价时综合考虑。 **.*提供项目负责人（项目经理）法定代表人授权书和工程质量责任承诺书。 **.*在工程实施过程中，承包人发生各类违约，实行“即罚即交”形式，从履约担保中扣除或从工程款中调剂。 **.*承包人应按照《***建设领域实行工程款和工资款两条线拨付管理暂行办法》、《***建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》（常防欠薪发【****】*号）和《***建设领域农民工工资保障管理暂行办法》（常防欠薪发【****】*号）的规定做好农民工工资保障和发放工作。 **.*承包人应对上报的结算资料的真实性、完整性、合法性负责，如有弄虚作假，经发现并认定的发包人有权对其进行处罚，并提请相关监管部门记录不良行为。 **.*工程结算存在以下情况的，发包人有权**评审中心根据现有资料审查并出具结算评审意见，责任由承包人承担： （*）承包人未在规定时间内提交竣工结算，经发包人催促后**天内仍未提供。 （*）在结算审核过程中，发包人委托的咨询机构发现工程竣工结算资料不完整的，经发包人催促后**天内承包人无正当理由未提供。 （*）结算评审中存在争议内容经发包人和第三方造价咨询单位认定，经发包人催促后**天内承包人无正当理由不能提供新的有效依据，且对结算结果拒不签字认可。 **.**在上级监管部门或第三方造价咨询单位审计中，如发现因结算协审人员严重失职、故意出具虚假、高估冒算和带有偏见、误导性的咨询报告，造成重大经济损失的，多计部分的金额，施工单位应当退还（含利息），发包人将有权追回（含利息）。 **.**承包人必须严格遵守、服从和按照发包人、监理人、***相关职能部门的项目管理制度、项目管理流程、项目变更审批流程、材料设备询价审批流程、结算审核流程、分包审批流程等相关制度和规定进行工程总承包管理工作。否则按承包人违约处理，除追究违约责任外，将履约情况通报行业主管部门。 **.**承包人应全面履行安全职责并接受接受***相关职能部门的行业监管、综合监管、诚信管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。否则可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。 **.** 本工程审计费用：接受竣工结算评审任务的协审机构与项目建设单位签订竣工结算评审合同，明确双方的权利与义务。评审费用的基本收费参照浙价服〔****〕**号文件，按协审机构投标费率计取；评审费用的追加收费参照浙价服〔****〕**号文件计取，费用由施工单位直接支付给协审机构（或由建设单位代扣后支付给协审机构）。 **.**农民工工资支付：本工程农民工工资按常防欠薪发【****】*号文件及常防欠薪发【****】*号文件要求执行。 工程项目开工前（施工许可证办理前），承包人应与发包人、本*指定的银行、行业主管部门、人力社保部门签订《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》，建立农民工工资专用账户，委托银行发放民工工资。工程有专业、劳务分包的，乙方负责分包单位农民工工资的发放。 本工程项目合同建安工程造价 万元（其中：暂估价金额 万元，暂列金额 万元），工资性工程款作为总工程款的组成部分，占比**%，农民工工资总量为 万元。农民工工资的支付：按每期工程款实际支付额度的**%计算，由发包人汇入本项目农民工工资专用账户，再由银行根据资金托管协议（或监管协议）的相关规定直接支付到农民工个人账户。 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：发包人供应材料设备一览表 附件*：工程质量保修书 附件*：主要建设工程文件目录 附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：分包人主要施工管理人员表 附件*：履约担保格式 附件*：预付款担保格式（略） 附件**：支付担保格式 附件**：暂估价一览表 附件**：廉政合同 附件 **：文明施工管理责任书 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积(m*) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工 日期 竣工 日期 附件*： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就***人民医院整体改造提升项目--住院楼、门急诊大楼、精神卫生楼建设工程（加固工程）（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按相关规定执行。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为* 年； *．装修工程为* 年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为* 年； *．供热与供冷系统为* 个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为* 年； *．其他项目保修期限约定如下：绿化养护期*年 。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为** 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理产生的费用由承包人无条件承担。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：上述未约定的或法律法规另行由规定的，按有关规定执行。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 经办人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话：电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件*： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件*： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产 能力 备注 * XX * XX * XX * XX 附件*： 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 XX 项目副经理 技术负责人 XX 造价（合同）管理人员 XX 质检员 XX 材料员 XX 施工员 XX 安全员 XX 资料员 XX 其他人员 XX 附件*： 分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价（合同）管理人员 质检员 材料员 施工员 安全员 资料员 其他人员 附件*： 履约担保 XX （发包人名称）： 鉴于XX （发包人名称，以下简称“发包人”）与XX （承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 担保金额人民币（大写）XX 元（¥XX ）。 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*日内无条件支付。 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按以下方式解决（ *） （*）同意提请** 仲裁委员会仲裁； （*）向（工程所在地具有管辖权的）人民法院诉讼。 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件**： **-*：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：专业工程暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 附件**： 建设工程廉政合同 根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。 甲乙双方的权利和义务 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及**省的有关规定。 （二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 甲方的义务 （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。 （二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。 （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。 （四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条 乙方的义务 （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。 （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 （三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 （四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 第四条 违约责任 （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设*场的处罚。 第五条 双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。 第七条 本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 第八条 本合同一式份，双方各执份。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 经办人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话：电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件**： 文明施工管理责任书 为贯彻执行国家《建设工程施工现场管理规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲方和乙方双方协商同意，明确在文明施工管理中的各自职责，并签订本协议。 一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产，保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 二、现场由乙方牵头，建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。甲方按区有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。接受地方政府的监督。 三、乙方在其施工组织设计（方案）中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求： *、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。 *、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线形**。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 *、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设示警示及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。 *、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。 *、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本***环境和绿化的污染，严格控制噪音。 四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。 五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改。凡乙方整改不力，逾期不改的，甲方有权以乙方责任违约，可给予一定的经济处理。 六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。 七、本协议作为甲方和乙方双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权委托人： 法定代表人或授权委托人： 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 第五章工程量清单 *.工程量清单说明 *.* 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 *.* 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。 （二）投标报价说明 *.* 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 *.* 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，法律法规及招标文件明示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。 *.* 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 *.* 暂列金额数量及拟用子目的说明：本工程含暂列金额元，暂估价元，均计税不计费，投标时不得下浮。 *.* 投标报价：工程量清单报价。内容应包括为了实现完成本工程（含施工图及工程量清单内容）所需的一切费用以及相应法规和招标文件规定的所有责任、义务和风险。以上费用招标文件要求单列的，投标人应该单列在单项工程费汇总表中，否则视为已包含在投标报价的其他项目报价中。 *.*.*本工程施工招标实行工程量清单计价，综合单价法报价，投标人根据施工图参照招标人提供的工程量清单的编制依据，结合投标企业内部定额，结合*场信息、管理水平及*场竞争情况，考虑综合成本及风险因素，综合测定自主报价。 *.*.*清单项目特征和工作内容描述不清的由投标人根据施工图及相关施工规范为准。 *.*.*招标项目的工程交易服务费根据衢发改价【****】**号文件规定的收费标准执行，由招标单位和中标单位各承担**%。 *.*.*配合招标人进行政策处理的费用包含在报价内； *.*.*工程施工期间及延期的价格风险因素及工程一切险应包含在报价内。 *.*.*要求单列报价的费用按报价包干结算，不因工程变更而调整。 *.* 投标报价的组成 本工程投标报价应包括完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等费用。 *.*.*直接成本的计算： a、人工、材料机械台班消耗量依据招标文件中提供的实物工程量清单和有关资料，按企业定额或参照****版预算定额确定； b、人工、材料机械台班单价参照工程造价管理部门发布的*场信息价格结合*场价格，自主确定。 c、项目措施费由企业根据自己的技术力量、管理水**工程的实际情况、施工方案、风险程度自主确定。 *.*.*规费：按相关规定计取报价，不得竞争。 *.*.*利润的计算：利润的计算根据建设*场和本企业的实际情况自主确定。 *.*.*税金的计算：税金的计算根据国家规定的税率及计算办法确定。 *.*.*本工程施工招标实行工程量清单计价，综合单价法报价，投标单位结合*场竞争情况和企业自身实力，根据现行预算定额，结合*场价格信息，确定工程报价，同时提供主要材料价格表。 *.*.*工程量清单分项计价合计数必须与投标报价书中所列报价相吻合。 *.*.*业主编制招标控制价的依据： 建筑部分： 根据施工图纸等相关资料。 *、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及**省、*有关补充规定编制。 *、定额套用《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》（****版）、《**省通用安装工程预算定额》（****版）、《**省建设工程施工取费定额》（****版）及《**省建设工程计价规则》（****版）等现行计价依据。 *、人材机价按****年第*期的**造价信息（**栏），部分主材价格按****年第*期**造价信息及*场询价计算。 *、本工程按营改增浙建建发[****]**号等相关文件编制。 *政配套部分： *、根据施工图纸等相关资料。 *、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《建筑工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB*****-****）及**省有关补充规定编制； *、定额套用《**省建筑工程预算定额》（****版）、《**省*政工程预算定额》（****版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（****版）；《**省建设工程计价规则》（****版）； *、材料价格及人工费按****年《***造价信息》第*期**栏，**栏没有的材料参**栏，《***造价信息》中无材料价格的，参****年《**省造价信息》第*期及周边**同期价格，部分材料价格*场询价； *、根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[****]***号）和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告****年第**号）要求，增值税税率调整为*%。 *.* 实物工程量清单的认定 *.*.*招标人提供的清单项目，投标人未列出的费用应视为已分配到有关的项目单价或合价中。 *.*.*工程量清单报价中的任何算术性错误，招标人将按下述原则予以调整： （*）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 （*）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。 （*）按上述条款调整后的报价经投标人确认后产生约束力。 *.* 安全文明措施费的内容 *.*.*在工程计价时应按工程实际单列安全文明措施费所需的费用，措施项目清单中的安全文明施工费应按《**省建设工程计价规则（****版）》，不得低于规定费率下限计取。规费和税金应按规定计算，不得作为竞争性费用，根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[****]***号）和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告****年第**号）要求，值税税率调整为*%。投标单位中标后，按***常政办发[****]***号文件规定交纳统筹保险金 (投标单位自行考虑在投标报价中) 。 *.*.*投标单位违反本规定进行安全文明措施费报价的应视为低于成本价，作无效标处理。 *.*投标货币 *.*.*投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。 *.*.*投标单位应根据现场勘察所取得的信息，并结合企业自身实际情况确定合理的组织措施。 其他说明:/ *.*.工程量清单在***公共**交易网自行下载。 第六章 图纸 本工程提供电子版图纸 第七章技术标准和要求 *、依据本项目设计施工图纸和技术文件要求，在工程施工中所有的材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求： *、本工程采用的技术规范和标准 (*)国家现行的设计规范； (*)国家现行的施工规范； (*)国家现行的质量验收规范和评定标准； (*)国家及地方现行的施工验收及施工安全技术规范； (*)其他：与本项目相关的现行工程技术规范和标准； *、施工必须达到现行国家、省、*、行业的一切有关法规、规范的要求，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 *、规范和标准的获得由投标人自行解决。 *、在合同履行期间，若上述标准或规范若有修改或重新颁布，承包人应自觉严格遵守执行。 第八章 投标文件格式 一、商务标封面 二、投标函 三、已标价工程量清单 四、与商务标价有关的其他资料 五、资格审查资料封面 六、资格审查表 七、法定代表人身份证明、授权委托书 八、项目管理机构人员组成表 九、投标承诺书 十、促进农民就业承诺书 十一、与资格审查有关的其他资料 十二、技术标封面 十三、与技术标有关的其他资料 一、商务标封面 （项目名称） 投标文件 （商务标） 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月日 二、投标函 投标函 （招标人名称）: *．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥元）的工程投标报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，施工项目负责人为（身份证号码），工程质量达到。 *．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。 *．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥元）。 *．如我方中标： (*) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； (*) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； (*) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； (*) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章投标人须知第*.*.*款规定的任何一种情形。 （其它补充说明） 投 标 人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） 地 址： 电 话： 邮政编码： 年月日 三、已标价工程量清单 已标价工程量清单 四、与商务标价有关的其他资料 与商务标价有关的其他资料 五、资格审查资料封面 （项目名称） 投标文件 （资格审查资料） 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月日 六、资格审查表 资格审查表 企 业 名 称 资质等级 安全生产许可证证号 及有效期 证号： 有效期：在有效期内□（勾选） 营业执照 证号： 已入库 □（勾选） 项目负责人 姓 名 资格等级 安全生产考核合格证证号 证号： 备注：以上所涉及的相关证明资料【含企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证、B证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安 全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件等资料】，均须上传至投标工具附件中。 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） 年 月 日 七、法定代表人身份证明、授权委托书 法定代表人身份证明 投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（盖单位电子公章） 年月日 法定代表人身份证扫描件 授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（签字） 身份证号码： 委托代理人：（签字） 身份证号码： 联系电 话：（手机号码） 年月日 委托代理人身份证扫描件 八、项目管理机构人员组成表 项目管理机构人员组成表 岗位 姓名 身份证号码 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 项目负责人 技术负责人 质量负责人 安全负责人 施工员 安全员..... 质量员 材料员 资料员 注：*、以上人员岗位证书、投标企业为以上人员缴纳养老保险缴费清单【养老保险缴费清单必须为投标截止时间前三个月（****年*月、*月、*月）任意一个月的养老保险缴费清单】、拟派的项目负责人、技术负责人、安全员与投标企业签订的劳动合同均需上传至投标工具； 项目负责人可以兼安全负责人，技术负责人可以兼质量负责人，其他人员不得兼任。 *、项目管理机构人员人数配备须符合国家相关法律法规规定。 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） 年 月 日 九、投标承诺书 投标承诺书 （ 招标人）： 我公司现对（项目名称）作如下郑重承诺： *、承诺本公司具有特种专业（结构补强）专业承包资质且具有安全生产许可证的施工企业。 *、承诺拟派投标的项目负责人具有建筑工程专业壹级建造师注册证书，具备行业主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证）。 *、承诺拟派参加项目工程总承包投标的项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、的情形。在建 合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期 (不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期) ，结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。 *、承诺项目管理机构人员均符合招标文件规定。 *.承诺在投标截止时间前，我公司、法定代表人及拟派的项目负责人均未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）录入为失信被执行人名单（投标时以投标人承诺为准，评审时以网站查询为准）。 若我公司承诺与事实不符，或与招标文件规定不符的，自愿接受暂停投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理；给招标人造成损失的，依法给予赔偿，并承担法律责任。 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） 年 月 日 十、促进农民就业承诺书 促进农民就业承诺书 （ 招标人）： 为促进农民就业，实现“农民增收、共同**”目标，根据***人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同**的若干意见》(衢政办发〔****〕*号)要求，本公司承诺： 如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的**%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： 年 月 日 十一、与资格审查有关的其他资料 与资格审查有关的其他资料 包括但不限于以下内容： （*）施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复 制件。 十二、技术标封面 （项目名称） 投标文件 （技术标） 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 十三、与技术标有关的其他资料 与技术标有关的其他资料
施工准备 土地整理 三通一平
