含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工招标文件预公告
发布日期：2023年10月27日 | 标签：
3556484
yugao
;衢州市
2023.10.27
null
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
受业主*******委托，招标网于2023年10月27日发布招标预告：含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工招标文件预公告。
各有关单位请尽快与采购业主相关联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目 建筑工程施工招标 招 标 文 件 项目编号：****-*****A** 招标人： **巨圣氟化学有限公司 招标机构： **省国际技术设备招标有限公司 审核单位： 巨化招标办公室 ****年**月 目 录 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章评标办法 第四章合同条款及格式 第五章图纸 第六章技术标准和要求 第七章投标文件格式 第一章 招标公告 含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目经***经济和信息化局备案，项目代码：****-******-**-**-******。项目建设地址位于**省********巨圣氟化学有限公司厂区内。建设单位为**巨圣氟化学有限公司，资金来源为自筹，出资比例为***%自有资金。项目已具备招标条件，委托代理机构为**省国际技术设备招标有限公司，现对该项目的建筑工程施工进行公开招标。项目编号：****-*****A**。 一、本次招标内容 *.招标范围：含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工，包含地面以下混凝土结构、地面以上标高*m内土建部分，具体详见工程量清单。 *.工程规模：本工程属于工业建筑工程，建筑最高*米，总建筑面积****.**平方米，最大单跨*.*米。 二、投标资格条件、要求 （一）投标人： *.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。 *.具备企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书。 *.存在关联关系的企业不得同时参加同一标段投标。 *.本项目不接受联合体招标。 （二）拟派项目负责人（项目经理，下同）： *.具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“三类人员”B类证书。 *.项目负责人在投标人单位自****年*月*日至今以施工项目负责人（项目经理）身份承接过合同金额在***万元及以上的工业建筑工程施工业绩。 业绩证明材料：提供合同或竣（交）工验收记录（报告），如合同或竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料或项目业主证明。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。 （三）其他： *.拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书，人数按建质﹝****﹞**号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定配置。 投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。 三、招标文件的获取 *.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。 *.招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。 *.潜在投标人登录***公共**交易网（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（***级交易平台*场主体信息库，下同）备案事宜。 *.*未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *.* CA办理： （*）中国联通**CA办理流程：投标人注册登录系统单位信息后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，****-*******,****-*******（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:****/）。 （*）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理，联系电话：****-*******，***********。 （*）**CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：***-***-****。 *.* 投标工具 投标工具有以下三家：擎洲、品茗、招天下，投标人可自行选择。 擎洲公司联系方式，徐工，****-*******，客服电话：**********； 品茗公司联系方式，许工，***********； 招天下公司联系方式，***-****-***。 *.潜在投标人可在***公共**交易网（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件及附件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆***公共**电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。 *.潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为****年月日**:**。招标人将在***公共**交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 四、投标文件递交（不见面开标） *.投标文件递交截止时间****年月日**时**分**秒。 *.投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至***公共**电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）。 *.不见面开标大厅网址：（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） 五、发布公告媒介 **省公共**交易服务平台、***公共**交易网、巨化数字化招采平台。 招标人：**巨圣氟化学有限公司 地 址：******巨化集团有限公司 联系人：郑先生 电话：****-******* 招标代理：**省国际技术设备招标有限公司 地址：***凤起路***号同方财富大厦**层 联系人：龚先生 联系电话：****-********，*********** ****年月日 第二章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编 列 内 容 *.*.* 招标人 招标人：**巨圣氟化学有限公司 地 址：******巨化集团有限公司 联系人：郑先生 电话：****-******* *.*.* 招标代理 机构 名称：**省国际技术设备招标有限公司 地址：***凤起路***号同方财富大厦**层 联系人：龚先生 电话：****-********，*********** 电子邮箱：*********** *.*.* 项目名称 含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工 *.*.* 建设地点 **省********巨圣氟化学有限公司厂区内 *.*.* 资金来源 自筹 *.*.* 出资比例 ***%自有资金 *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围 含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工，包含地面以下混凝土结构、地面以上标高*m内土建部分，具体详见工程量清单。 *.*.* 工期要求 计划工期：**日历天内。投标承诺工期不得超过该计划工期。（自计划开工日期至计划竣工日期） *.*.* 质量要求 按国家标准一次性验收合格 *.*.* 投标资格 条件、要求 见招标公告内容。 业绩要求 项目负责人在投标人单位自****年*月*日至今以施工项目负责人（项目经理）身份承接过合同金额在***万元及以上的工业建筑工程施工业绩。 业绩证明材料：提供合同或竣（交）工验收记录（报告），如合同或竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料或项目业主证明。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。 *.*.* 是否接受 联合体投标 ?不接受。 □接受。应满足下列要求： *.*.* 踏勘现场 ?不组织。 □组织。 联系人： 电话：踏勘时间：踏勘集中地点： *.**.* 投标预备会 ?不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： *.**.* 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 投标人提出问题的截止时间：同招标公告。 上传疑问方式：登陆***公共**电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”--我要投标--提出质疑。 *.**.* 招标文件的 澄清、补充、修改的时间及下载网址 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间**日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足**天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间*天前，以上款相同的形式发布。 下载地址：***公共**电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/） 注：潜在投标人应密切关注***公共**电子交易系统或***公共**交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。 *.** 招标工程是否允许分包 □不允许。 ?允许。分包的工程内容：非主体工程分包符合相关法律法规规定且需征得发包人同意。 分包金额要求：无 分包企业的资格要求：分包人应符合国家法律法规规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。因违法分包引起的责任由中标人负责。 *.** 偏离 ?不允许。 □允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： *.* 构成招标文件的其他资料 / *.*.* 投标人要求澄清招标文件的截止时间 详见第一章 招标公告 *.*.* 投标截止时间 详见第一章 招标公告 *.*.* 投标人确认收到招标文件澄清的时间 潜在投标人应自行关注***公共**电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.*.* 构成投标文件的其他资料 / *.*.* 最高投标限价 风险控制价 *.预算金额：本工程的预算金额为人民币***.****万元（含暂列金额**万元，安全文明施工基本费*.****万元）； *.最高限价：本工程的投标最高限价为人民币***.****万元（含暂列金额**万元，安全文明施工基本费*.****万元）。最高限价的计算公式：（预算金额-暂列金额**.**-安全文明施工基本费**.**）**.**+暂列金额**.**+安全文明施工基本费**.**。超过最高限价的投标将被否决。 *.风险控制价：本工程的投标风险控制价为人民币***.****万元（含暂列金额**万元，安全文明施工基本费*.****万元）。风险控制价的计算公式：（预算金额-暂列金额**.**-安全文明施工基本费**.**）**.****.**+暂列金额**.**+安全文明施工基本费**.**。如低于风险控制价中标的，须在缴纳履约保证金的同时缴纳风险控制价与中标价的差额的风险控制金。若中标人未能在合同签订前提交风险控制金的，将取消中标资格并扣罚其投标保证金；如承包人未能完成本工程施工的，除双方合同条款约定外，其风险控制金也将扣除。风险控制金的退还同履约保证金。 *.*.* 投标报价的 其他要求 / *.*.* 投标有效期 不少于**个日历天（从投标截止之日起算）。 *.*.* 投标保证金 一、本项目要求交纳投标保证金*万元整。 投标保证金专户信息如下： 账户名称：***公共**交易监督管理办公室； 开户银行：***工商银行南区支行或中国银行**分行； 账号：按系统随机分配账号。 缴纳时间：投标截止时间前，以***公共**电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 二、缴纳方式 投标人登陆***公共**电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块： 缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。 缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《***公共**交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。 软件公司联系人：张工，联系电话：***********。 保证金室，咨询联系电话：****-*******。 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后*个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入*监管办投标保证金专户。 三、投标保证金不予退还的情形： *、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 *、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 *、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 出现上述不予退还情形的，招标人告知***监管办登记后，保证金不再退还给投标人。 *.*.* 实质性响应招标文件及评审打分资料 一、实质性响应招标文件资料 *、企业法人营业执照； *、法定代表人授权委托书（委托代理人参加投标活动的提供）； *、联合体各方签订的共同投标协议（本项目不适用）； *、建设行政部门核发的建筑业企业资质证书； *、企业安全生产许可证； *、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书； *、一级建造师“全国建造师信息查询”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）。二级建造师可提供注册执业证书或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）。（持注册建造师证书的，需在有效期内，但不接受项目计划完工期前满**周岁的项目负责人）； *、拟派项目负责人“三类人员”B类证书； *、拟派施工现场专职安全生产管理人员 “三类人员”C类证书； **、投标人诚信承诺书； **、促进农民就业承诺书； **、项目负责人在投标人单位自****年*月*日至今以施工项目负责人（项目经理）身份承接过合同金额在***万元及以上的工业建筑工程施工业绩。 业绩证明材料：提供合同或竣（交）工验收记录（报告），如合同或竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料或项目业主证明。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。 二、评审打分资料： 详见技术资信评审内容。 以上一、二条涉及的证书、资料应在投标文件中附扫描件。若投标文件中未附上述资料，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。（相关证书均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按特殊条款处理） *.*.* 近年财务状况的年份要求 无 *.*.* 近年完成的类似项目的年份要求 ****年*月*日至今 *.*.* 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 无 *.* 是否允许递交备选投标方案 ?不允许。 □允许。 *.*.* 签字或盖章要求 一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 二、联合体投标（如招标文件允许联合体投标）的，电子投标文件只需联合体牵头人按要求盖章(联合体协议书在成员盖章后由牵头人扫描上传并按要求盖章） *.*.* 投标文件份数 一、加密电子投标文件一份，上传至***公共**电子交易系统，作为投标文件正本。 二、中标公示结束后，中标人应免费提供纸质投标文件*套。 纸质投标文件打印装订后邮寄至： 收件公司：**省国际技术设备招标有限公司 收件地址：******凤起路***号同方财富大厦**层 收 件 人：龚先生 联系电话：****-******** *.*.* 递交投标文件方式和地点 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至***公共**电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）。 *.*.* 是否退还投标文件 否 *.*.* 投标文件的 拒收情形 加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；未在投标截止时间前完成上传的。 *.* 开标时间、开标地点、参加开标会议的要求 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标大厅：（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） 三、参加开标会议的要求 开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *.* 开标 一、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。 二、开标程序 （一）至投标截止时间 招标代理机构宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。 （二）投标人解密 投标人解密时间：招标代理机构宣布开始解密后**分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录***公共**不见面开标大厅（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）——我的项目——选择标段——待招标代理机构开启解密后进行解密操作。 （三）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。 （四）投标文件解密完成后，公布投标单位、保证金等内容。 （五）投标人确认 唱标完成后，投标人可通过***公共**不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，***公共**不见面开标大厅系统将视作自动确认。 （六）进入评标程序。 （七）公布资格审查结果、技术资信评审评分情况。 （八）开启商务标，公布投标单位、投标报价等内容。 （九）评标结束后，招标代理机构宣布中标候选人，宣布开标会议结束。 投标人对开标过程有异议的，应通过***公共**不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过***公共**不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后*分钟。 五、开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于*家。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *.*.* 评标委员会 的组建 评标委员会成员构成：共*人，其中招标人代表*人，评标专家*人； 评标专家确定方式：依法随机抽取。 *．* 评标方法 □经评审的最低投标价法。 □技术标通过制的综合评估法。 ?技术标打分制的综合评估法。 *.* 中标候选人 公示媒介 **省公共**交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn） ***公共**交易网（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/） *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是 R否，推荐的中标候选人数量：*个。 招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的或按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标资格，招标人可以确定排名第二的投标人为中标人，也可以重新招标。 *.*.* 履约保证金 履约保证金的形式：现金或者银行保函。 履约保证金的金额：合同总价的*%。 *．* 不再招标 的情形 重新招标后投标人仍少于*个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 **.* 否决投标的情形 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行电子询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （一）符合性内容 *、投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表*.*中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）； *、未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的； *、投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的； *、投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； *、改变招标人提供的招标范围或改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）； *、投标文件的组成不符合招标文件要求的； *、不同投标人的电子投标文件清标过程中检测出制作机器码相同的； （二）技术标内容 *、采用的验收标准或主要技术内容达不到国家强制性标准的，或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； *、主要的施工技术方案或安全保障措施不可行，或主要施工机械设备不能满足施工需要的； （三）商务标内容 *、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； *、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； *、投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的； *、投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； *、修改暂列金或暂估价或不竞争价的； （四）投标人存在投标人须知第 *.*.*项或投标人须知前附表第 **.* 款第二点规定情形的。 （五）法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 **.* 异议与投诉 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式可通过***公共**电子交易系统或书面形式。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等**号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 **.* 特别说明 一、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 二、根据《中华人民**国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 *、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； *、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； *、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； *、不同投标人的投标文件异常一致； *、不同投标人的投标文件相互混装； *、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； *、不同投标人的投标报价呈规律性差异； *、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； *、投标人之间约定中标人； **、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； **、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； **、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 **.* 不见面开标特别说明 因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间以***公共**不见面开标系统显示的时间为准。 *、递交投标文件时，请使用***公共**交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 *、投标人通过***公共**交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录***公共**不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过***公共**不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 *、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录***公共**不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册, http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/zlxz/******/*********/********/**f*****-abf*-*a**-bba*-*ff*ab*cfd*d.html），投标人解密限定在开标截止时间后**分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或***公共**不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows*、windows*、windows*.*、windows**完整版、浏览器：IE*~IE**、文字处理软件：office****以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 *、特别提醒：本项目招投标全流程均使用***公共**不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为***公共**交易平台，网址为 http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在***公共**交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： ****-******* 。 *、 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 **、出现第*条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 **、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 **.* 进浙备案 如中标人为**省外企业，须在合同签订前办妥《省外企业进浙承接业务备案证明》或**省建筑*场监管公共服务系统发布的备案信息截图。 **.* 中标服务费及交易服务费 *、中标服务费：中标人在领取中标通知书后*个工作日内，向招标代理单位缴纳中标服务费。中标服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[****]****号文件中的收费标准的**%执行。 *、本项目“公共**交易中心工程建设项目交易服务费”由中标单位根据“衢发改价[****]**号”向***公共**交易中心缴纳，收费标准如下： 中标价（元） 分档收费标准（元） ***万（含）以下 *** ***万-***万（含） **** ***万-****万（含） **** 以上两项费用在报价表中无需单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本等或各投标单价中列支。 第二节 投标人须知 *．总则 *.*项目概况 *.*.* 根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 *.*资金来源和落实情况 *.*.* 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 *.*.* 本次招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.* 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 *.* 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） *.*.* 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 （l）资质条件：见投标人须知前附表； （*）财务要求：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）信誉要求：见投标人须知前附表； （*）项目经理资格：见投标人须知前附表； （*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一： （l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （*）为本标段的监理人； （*）为本标段的代建人； （*）为本标段提供招标代理服务的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （*）被责令停业的； （**）被暂停或取消投标资格的； （**）财产被接管或冻结的； （**）项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的； （**）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有***及所属*（*、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、**省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设*场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起*个月计）； （**）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的。 *.* 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.* 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.** 投标预备会 *.**.* 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**.*投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。 *.**.*招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。 *.** 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *．招标文件 *.* 招标文件的组成 本招标文件包括： （*）招标公告； （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）图纸； （*）技术标准和要求； （*）投标文件格式； （*）投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第*.** 款、第*.* 款和第*.* 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过***公共**电子交易系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。 *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表*.**.*规定的时间前通过***公共**交易网发布公告，并在**公共**交易平台供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。 *.*.*投标人应自行关注***公共**交易网（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）公告和**公共**交易平台的供下载内容，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 在投标人须知前附表*.**.*规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在***公共**交易网（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）发布公告。 *．投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件应包括下列内容： 资格及资信文件（上传在投标工具中的“资格审查申请文件”模块）： （*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （*）投标保证金； （*）项目管理机构； （*）拟分包项目情况表； （*）资格审查资料； （*）投标人须知前附表规定的其他材料。 技术标（上传在投标工具中的“技术标”模块）： （*）施工组织设计 商务标： （*）投标函及投标函附录；（上传在投标工具中的“商务标正文”模块） （*）已标价工程量清单；（上传在投标工具中的“已标价的工程量清单”模块） *.*.* 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.* （*）目所指的联合体协议书。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。 *.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改已标价工程量清单中的相应报价。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人通过***公共**电子交易系统通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.*投标人不按本章第*.*.* 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。 *.*.* 招标人与中标人签订合同后* 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 （*）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 *.* 资格审查资料 *.*.* “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。 *.*.* “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目不适用） *.*.* “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目不适用） *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.* 项至第*.*.* 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.* 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 *.*.*投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。 *．投标 *.* 投标文件的密封和标记（不适用，本项目为不见面开标项目） *.*.*投标文件的外包装和密封要求见投标人须知前附表。 *.*.* 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 *.* 投标文件的递交 *.*.* 投标人应在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.* 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.*投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。 *．开标 *.* 开标时间和地点 招标人在本章第*.*.* 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 *.* 开标程序 开标程序：见投标人须知前附表。 *．评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *．合同授予 *.* 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.* 中标通知 中标结果将在***公共**交易网站（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/）依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。 在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。 *.* 履约担保 *.*.* 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 *.*.* 中标人不能按本章第*.*.* 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起** 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *．重新招标和不再招标 *.* 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （l）投标截止时间止，投标人少于* 个的； （*）经评标委员会评审后否决所有投标的。 *.* 不再招标 重新招标后投标人仍少于* 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 *．纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.* 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 **.需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 第三章评标办法 技术标打分制的综合评估法 根据《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《**省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第**号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第**号）、《**省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。 一、评标原则 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 二、评标组织 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员人数参照“投标人须知前附表 *.*.* 评标委员会的组建”。评标委员会组建后报项目交易所在地监管办备案。 评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 三、评标程序 *、熟悉招标文件和评标办法； *、投标文件的符合性评审； *、投标文件的资信技术标评审； *、投标文件的商务标评审； *、当否决投标后，剩余投标人少于*个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； *、对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； *、完成评标报告。 四、评审细则 （一）投标文件的符合性评审 *、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表**.*“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容、（二）商务标内容、（三）技术标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。 *、询标 （*）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。 （*）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 （*）询标应通过***公共**电子交易系统通知相关投标人，招标人或招标代理可以通过专用录音电话提醒相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 （*）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 （*）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。 （二）投标文件的资信技术标评审（**分） 序号 评审内容 分值 * 项目负责人在投标人单位自****年*月*日至今以施工项目负责人（项目经理）身份承接过合同金额在***万元及以上的工业建筑工程施工业绩。业绩证明材料：提供合同或竣（交）工验收记录（报告），如合同或竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料或项目业主证明。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。*个业绩得*分，*个业绩得*分，满分*分。 *-*分 * 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理 *-*分 * 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性 *-*分 * 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠 *-*分 * 原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠 *-*分 * 施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求 *-*分 * 各专业工种的配置和劳**的投入是否能满足工程的需要 *-*分 * 工程关键工序的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理 *-*分 * 安全文明施工、环保、消防、施工应急预案（包括安全、环保、排水等预案）等的保证措施是否科学、合理、到位 *-*分 由评标委员会负责对投标文件的资信技术部分采用记名方式各自评分。此项评分为：所有有效评标专家的评分的算术平均值。 以上评分保留小数*位。 （四）投标文件的商务标评审（**分） *、由评标委员会对投标文件的商务报价进行评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。 *、商务报价评审应以报价口径范围一致的投标报价为依据。投标报价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。 *、未按招标人提供的招标内容和图纸进行报价的，每处错误扣*分，招标人有权对错误进行修正。投标报价高于最高限价的，作否决投标处理。 *、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：（*）纯算术性四则运算差错；（*）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 *、报价评分 *.*最佳报价： （*）当有效投标人≥*家时，去掉最高价后所有有效投标人的算术平均值与次低报价的二次平均值为最佳报价； （*）当有效投标人数量＜*家时，所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价； （*）当最佳报价低于风险控制价时，风险控制价即作为最佳报价。 *.* 根据投标人的评标价与最佳报价值，计算出报价的评分值，即： a.评标价等于最佳报价值，得满分**分； b.评标价每低于最佳报价值一个百分点，扣*.*分；不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留小数*位。 c.评标价每高于最佳报价值一个百分点，扣*.*分；不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留小数*位。 当投标评标报价低于风险控制价时，在上述计算结果的基础上，每低于投标风险控制价*个百分点再扣*.*分；不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留小数*位。 （五）投标文件的综合评分：投标文件的资信标技术标评分、商务标评分的总和，满分为***分。 （六）对投标人进行排序，推荐中标候选人 *、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式排序。 *、评标委员会根据投标人须知前附表*.*规定，确定中标人或推荐中标候选人。 五、完成评标报告 （一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 （二）评标报告应包括以下内容： *、开标记录； *、评标内容、过程和结果； *、询标澄清纪要； *、否决投标情况说明及依据； *、推荐中标候选人； *、其他建议。 第四章 合同条款及格式 （最终以双方签字盖章的合同文本为准） 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：**巨圣氟化学有限公司 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工 *.工程地点：**省********巨圣氟化学有限公司厂区内 *.工程立项批准文号：****-******-**-**-****** *.资金来源：自筹 *.工程内容：含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工，详见工程说明、施工图及工程量清单。 *.工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。 二、合同工期 计划开工日期：年 月 日。 计划竣工日期：年 月 日。 工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家规定的验收标准，一次性验收合格 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)（承包人必须确保安全文明施工费用足额投入）。 （*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。 *.合同价格形式：固定综合单价合同。 五、项目负责人 承包人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： *、本合同专用条款； *、中标通知书； *、询标纪要； *、招标文件及招标补充文件； *、投标文件及其附件（含已标价工程量清单）； *、本合同通用条款； *、标准、规范及有关技术文件； *、图纸； *、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在*** 签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方签字盖章后且承包人提交足额的履约担保后生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话：电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账号： 第二部分 通用合同条款 略，见（GF—****—****）《建设工程施工合同》（示范文本） 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：/ 。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.*.* 设计人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ *.*.*.* 永久占地包括：/ *.*.*.** 临时占地包括：/ *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及国家、**省、***现行的其它法律、行政法规、地方性法规以及**巨化股份有限公司工程管理相关文件。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：（*）本工程设计要求；（*）**巨化股份有限公司、***、**省、国家现行有关工程的施工及验收规定、规程和标准；（*）地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；（*）工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人单位同意；（*）对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求；（*）新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按招标文件相关条款的约定。 *.* 合同文件的优先顺序 *、本合同协议书；*、本合同专用条款；*、中标通知书；*、询标纪要；*、招标文件及招标补充文件；*、投标文件及其附件（含已标价工程量清单）；*、本合同通用条款；*、标准、规范及有关技术文件；*、图纸；**、其他合同文件。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以时间较晚者为准，任何不在上列的其他文件，皆不影响合同文件，除非双方另签补充合同。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后*天内； 发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套，如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担； 发包人向承包人提供图纸的内容：不得向他人提供本工程的图纸或将图纸用于其他工程，否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划； 承包人提供的文件的期限为：合同签订后叁天提供； 承包人提供的文件的数量为：叁套； 承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版文件； 发包人审批承包人文件的期限：收到报告后柒天内。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：施工现场； 发包人指定的接收人为：。 承包人接收文件的地点：施工现场； 承包人指定的接收人为：。 监理人接收文件的地点：施工现场； 监理人指定的接收人为：总监。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款第*.**.*条规定执行。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路清洁和交通设施畅通均由承包人负责，相关费用已计入投标报价。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 *.** 知识产权与保密 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久性限制 ，未经发包人事前书面同意，承包人不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许承包人保留一套竣工图外，承包人应将图纸返还发包人。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人享有。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业秘密或技术信息的情况下使用。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。 *.**.*承包人必须严格遵守发包人相关的保密规定，未经许可，不得进入发包人涉密区域。因需要进入涉密区域施工，必须经发包人相关部门审批后方可进入，不得随意扩大施工区域，不得在涉密区域拍照、录像。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照本合同专用条款**.*执行。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表：； 姓 名：； 联系电话：； 发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，遵循巨化管理制度签发进度款及现场鉴证。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前移交。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （*）除选用通用合同条款第*.*.*条规定外，开工前七天，由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；开工前七天，完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；开工前七天，完成图纸会审和设计交底。 （*）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： ①所需正常施工的电源、水源已由发包方在开工前安装至施工现场边缘。 ②施工用电：施工场内临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在投标总价内。 ③施工用水：施工场内临时用水接水管铺设费用由承包人自理并包括在投标总价内。 ④本工程水电费按结算总价的*.*%予以扣除，费用由承包人承担，费用包含在投标总价中。 ⑤用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。 （*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：发包人在招标前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担；发包人未提供且招标文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告工程监理单位及发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物，承包人严格按照施工图及相关规范规定施工后还须另行保护措施的，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。 发包人是否提供支付担保：/ 。 发包人提供支付担保的形式：/ 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）应提供计划、报表的名称及完成时间：本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。每月**日向发包人、监理单位提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，上周实施情况一式二份。（当月已完合格工程量：指上月**日至当月**日的工程量）。 （*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。 （*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵照政府有关部门及巨化集团公司对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的处罚由承包人承担。 （*）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在投标报价中包干。 （*）施工现场清洁卫生的要求：承包人结合《**省建筑施工安全标准化管理规定》等省*相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以违约金、暂停施工等处里。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。 （*）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工后一个月内向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的竣工资料。 承包人需要提交的竣工资料套数：纸质二套(原件或抄件)、电子版一套。 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内。 承包人提交的竣工资料形式要求：工程交工资料必须满足《建筑工程资料管理规程》（JG/J***-****）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T*****-****）（****年版）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）《化学工业工程建设交工技术文件规定》（HG/T*****-****）要求。发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，承包人应按照人民币贰仟元向发包人支付违约金，且发包人有权拒付工程款。 （*）承包人应履行的其他义务： 承包人应在合同签订后*天内，根据工程总进度计划，将施工组织设计和工程进度计划提交总监理工程师。 承包人必须按工程进度计划组织施工，接受监理单位对工程进度的检查、监督，工程实际进度与合同进度计划不符时，承包人应提出改进措施，经总监理工程师审核确认后执行。 因以下原因造成的工期延误，影响到工程总体网络计划关键线路的，承包人应及提出书面报告给总监理工程师，**小时内由总监理工程师确认，经发包方审定同意后，工期相应顺延。 *.* 重大的设计变更和工程量变化影响工程进度者。 *.* 发包方不能按计划供应材料、设备或施工图纸、工程进度款或发包方按计划提供的材料、设备、施工图纸达不到质量要求，致使工程不能正常进行而确实影响施工进度者。 *.* 非承包人原因引起的工作日停水、停电连续*小时以上，或*个月停水、停电而影响施工累计*次（每次影响*小时以上），工期顺延*天。 *.* 不可抗力（需附有关权威部门出具的书面意见）。 承包人负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程承包人未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任和所发生的费用。 承包人负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有损坏，承包人负责修复或更换，并赔偿损失； 承包人负责工程交工技术资料的整理归档，保证工程施工技术资料和工程施工进度同步；技术资料按单位工程整理，单位工程完工后七天内，负责将交工技术资料提交监理单位审查，监理单位审查合格、总监理工程师签署验收意见加盖单位章后报业主组织项目验收。 承包人现场代表一般情况不得变更，特殊情况发生变更应书面报发包方认可。 承包人应做好施工车辆管理，严格遵守巨化公司生产区域车辆管理的有关规定。 *.发包方负责工程总体协调工作，组织施工质量、进度、安全的检查，对违规行为提出整改意见并进行处罚，负责完成由发包方办理的施工所需证件、批件。 **、承包人应当为施工现场作业人员提供合格的劳动保护用品。 **、项目部管理人员、作业人员进场施工前必须向项目单位提交有效的* 个月内体检证明； 因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书， 承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工，施工人员年龄不得超过**周岁。 *.* 项目负责人 *.*.* 项目负责人： 姓 名：； 身份证号：； 建造师执业资格等级：； 建造师注册证书号：； 安全生产考核合格证书号：； 通信地址：； 承包人对项目负责人的授权范围如下： 授予项目负责人全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制，按合同约定组织工程实施。 授予项目负责人在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。 （*）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目负责人才能行使该项权力； （*）项目负责人只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力； （*）项目负责人行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目负责人可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作； （*）项目负责人在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目负责人行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目负责人行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：考勤每月按日历天考核，施工施工项目负责人现场考勤到位率低于**%，每人次每月扣****-****元，低于**%的，每人次每月扣****-*****元，低于**%的，招标人有权更换施工施工项目负责人或解除合同。经考核的其余项目管理成员现场考勤到位率低于**%，每人次每月扣****-****元，低于**%的，每人次每月扣****-****元，低于**%的，招标人有权更换相关责任人。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担违约责任。 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理。 *.*.* 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目负责人的，须经发包人书面同意，同时发包人有权从工程款中按以下标准处以违约金：更换项目负责人，则处以违约金*万元人民币/次。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人在接到发包人第二次更换项目负责人的通知后**天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金*万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后**天内仍未更换项目负责人的，发包人有权解除合同。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、施工员，处以违约金*万元人民币/次/人；安全员、质检员、材料员，处以违约金*万元人民币/次/人。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若更换技术负责人、施工员，处以违约金*万元人民币/次/人；若更换安全员、质检员、材料员，处以违约金*万元人民币/次/人。除上述违约责任外，同时扣除履约担保中的项目班子到位保证金。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求更换管理人员。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：主体工程。 主体结构、关键性工作的范围：/ 。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程：防腐、消防等专业工程，分包单位应具备相应的专项资质，分包需经发包人同意。 其他关于分包的约定：/ 。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第*.*条规定执行。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：是 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保的形式：现金或履约保函； 履约担保的金额：合同签订前提供中标合同价的*%； 履约保函出具银行：须由中行、农行、工行、建行或具有出具保函资格机构出具； a)质量保证金占**%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按招标文件和合同中相关条款办理。 b)工期保证金占**%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。 c)项目负责人及项目班子到位率保证金占**%。项目负责人或项目班子若不能按要求到位，则按招标文件和合同中相关条款办理。 d)文明安全生产保证金占**%，发生重大人身安全事故，罚没全部保证金。 e）农民工工资支付保证金占**% ，若不能按时支付农民工工资，，则按招标文件和合同中相关条款办理。 说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。 履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后*个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在中标金额*%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付逾期补交违约金。 履约保证金返还：完成工程结算，并扣除质量保证金后，履约保证金予以返还（无息） *. 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：现场全过程协调，负责质量、安全、进度监督，签证及技术服务。 关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/ 。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓 名：； 职 务： ； 监理工程师执业资格证书号：； 联系电话：； 关于监理人的其他约定 / 。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*）； （*）； （*）。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：/ 。 关于工程奖项的约定：/ 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.*承包人须遵守以下要求 *)承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ **-****）、《建筑施工安全技术统一规范》（GB*****-****）、《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB *****-****）、《建筑施工安全管理规范》（DB**/****—****）、《建设项目安全文明施工管理办法》（巨化股份〔****〕***号） 《巨化股份公司关于下发建设项目安全文明施工标准化要求的通知》（巨化股份〔****〕**号）相关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或总监理工程师及有关部门的监督检查。 *)承包人应充分考虑执行国家和地方以及**巨化股份有限公司有关安全生产政策、法规、条例、制度，并要求现场作业人员统一着装，按照**巨化股份有限公司项目建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由承包人负责。 *）安全文明施工措施费用按非*区上限计取并单列，施工中必须保证全额投入，主要要求见附件《安全文明施工协议》。 *） 未按规定要求全额投入安全防护、文明施工措施费用的，发包人检查督促落实整改达到规定要求，并对拒不落实整改的承包人作相应的违约处理。 *）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。 *）承包人应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近职工的安全，防止应施工不当使附近职工的人身或财产遭受损失。 *）承包人负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程承包人未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任和所发生的费用。 *）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。 *） 承包人在项目施工、调试等涉及安全的各个阶段均应认真执行国家及巨化公司有关安全生产的法规、条例，签订并落实项目安全文明施工协议，在上述服务过程中由于承包人原因发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故责任及后果由承包人负责，具体条款按《安全文明施工协议》要求执行。 **）承包人应确保工程按本合同规定的方式（或若没有作出如此规定时，则以令发包人合理满意的方式）进行建设。承包人不得以任何对安全构成威胁或非法地对公众构成干扰的方式履行本合同。若发包人认为如果不提出要求，承包人履行本合同的行为将会构**全危险、环境危险、项目场地附近地区的人身损害或财产损失的危险，则其有权要求承包人停止工程或其任何部分的施工，或要求承包人在自担费用和责任的情况下以不同的方式进行施工。除非另经批准，否则承包人不得使用项目场地用作实施工程以外的任何其它用途。 **）承包人应实施和管理其服务范围内的安全、卫生、消防和环保方案，并按照法律及已生效的职业健康及安全标准采取一切必要的措施提供一个安全的工作环境。承包人在服务中应防止人员伤害以及其它财产损害。 **） 承包人应做好施工车辆管理，严格遵守**巨化股份有限公司生产区域车辆管理的有关规定。 **）施工临时用电严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB*****-****）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ **-****）和氟聚厂临时用电管理办法。施工过程中施工用电电缆、电线、气管、水管等须架空布设，不得散落在楼地面上；每日施工结束，应将工器具、设备材料等摆放整齐，将施工垃圾、边角料等清理干净，做到工完场清。 *.*.*承包人应充分了解本工程内容和特点，运用承包人的经验、实力，对本项目合同结构和项目工程管理关系进行充分分析，编制科学、合理、可行的施工组织设计，其中应包括：工程进度计划、装卸搬运、起重吊装方法、测量方法、施工方法、施工顺序、检验验收、安全措施等；承包人应服从监理人的指令、服从管理，并密切配合完成各项施工工作；对发包人另行发包的其它专业工程的承包人的工作应予以配合、给予各类和施工有关的便利, 对于危险性较大的分部分项工程严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民**国住房和城乡建设部第**令）、《***危险性较大的分部分项工程安全技术管理规定》（衢住建办〔****〕**号）相关规定，危险性较大的分部分项工程范围执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔****〕**号）。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 承包人严格执行国家和**省及***等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用按上限计取并单列，施工中必须保证全额投入，主要要求见附件《安全文明施工协议书》。未按规定要求全额投入安全防护、文明施工措施费用的，发包人检查督促落实整改达到规定要求，并对拒不落实整改的承包人作相应的违约处理。 *.*.*环境保护 *.*.*.*承包人在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规以及《建设项目环境保护管理办法》（巨化股份〔****〕***号）要求做好项目建设过程的环境保护工作，采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。 *.*.*.*承包人对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。 *.*.*.*如承包人措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。 *.*.* 对于危险性较大的分部分项工程严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民**国住房和城乡建设部第**令）《***危险性较大的分部分项工程安全技术管理规定》（衢住建办〔****〕**号）相关规定，规定编制专项施工方案并经专家论证，危险性较大的分部分项工程范围执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔****〕**号） *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。工程实施过程中，工程师可根据工程实施情况对施工方案进行合理调整，指令调整的工作计划，施工单位必须按工程师的计划完成所有工作，如不能完成，由工程师出具整改期限，在整改期限内仍不能按时完成的，业主将予以解除合同，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：自总监理工程师发布开工令的指定开工日期起计算合同工期，承包人应在合同签订备案后*个工作日内完成办理施工许可证所需的各项准备工作。如故意拖延各项准备工作影响工程正常开工的，按工期违约金同等标准另行处罚，超过*天的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起*** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。 （*）工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 如总工期延误的，按每延误一天（不足一天算一天），处以合同价款*.*%的违约金；如工期延误超出**天的，发包人还将没收全部履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。非承包人原因造成工期延误，工期可以顺延。对于发包人另行组织的施工单位进场施工，承包人将无条件配合并做好移交工作。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款第*.*条规定执行。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*） / ； （*） / ； （*） / 。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：/ 。 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担： （*）招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干； （*）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款第*.*.*条规定执行。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：/ 。 施工现场需要配备的试验设备：/ 。 施工现场需要具备的其他试验条件：所有试车费用承包人已在投标报价中包干。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款第*.*条规定执行。 * 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定： 承包人无权单独与设计部门联系工程变更事宜。承包人为施工方便提出的设计变更，必须征得发包人代表和监理工程师同意，由此增加的费用由承包人承担。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: 发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，发包人有权通过招标确定材料价格及供货单位。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款第**.*条规定执行。 发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款第**.*条规定执行。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商 。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于暂估价一览表中所列设备、材料以及暂估综合单价，采购时承包人向发包人指定地点采购。设备、材料价格以及综合单价按无价材料确认程序进行确认，最终以确认价进入结算。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。 价格调整 / 。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、本合同为固定综合单价合同。 工程结算以实际工程量结算 （*）分部分项工程量计价按实际工程量以投标报价中综合单价计取； （*）施工组织措施费（提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费不计取）按投标报价费率计取； （*）规费按投标报价费率计取； （*）税金按*%计取（如遇国家调整税率，则按税前价不变以新税率计取）。 （*）投标综合单价异常的处理 *）综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±**%以上，虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±**%以上；其他异常情况。 *）在工程竣工结算阶段，如发现已标价综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量**%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常的清单子目、工程量增加超过本项工程量**%以上部分工程量的综合单价按前款第（*）条的规定重新确定综合单价，与原综合单价比较，按较低价格结算；工程量减少超过**%以上部分工程量，按前款第（*）条的规定重新确定综合单价，与原综合单价比较，按较高价格计算合价后，在该项合价中扣除。 （*）施工用水电费按工程结算总价的*.*%计。 （*）场内土方自行平衡，余土、建筑垃圾不论距离远近运出巨化区域，妥善处理。土方和建筑垃圾外运路线需向发包方备案确定路线运输，倾倒地点符合政府有关规定。如随意倾倒，引起政府有关部门问责追究，一切后果由承包人承担。施工中产生的污水不得随意排放，排放前需进行检测，检测合格后并经发包人同意后，按发包人指定的范围进行排放。 （*）确保民工工资方面：承包人应确保民工工资按时兑现，绝不拖欠，否则视为违约，扣除全部履约保证金。 （*）承包人应采用具有一定生产规模、*场信誉好的生产厂家和品牌，供货单位需在**巨化股份有限公司相关项目中有业绩并经发包方确认，所有材料均应有产品合格证。对本工程使用的材料、设备必须符合设计和相关要求并经监理、发包人签字同意后方可进场，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责，工程所需氟合金覆膜金属板向**歌瑞新材料有限公司采购，水性PVDC系列涂料向****巨塑化工有限公司采购，材料价格为暂估价，结算时价格按无价材料确认程序经发包人确认后在结算中予以调整，结算时按无价材料确认程序经发包人确认后进入结算。 （**）安全文明施工执行《建筑施工安全管理规范》（DB**/****—****）、《**省建筑施工安全标准化管理规定》、**巨化股份有限公司的相关规定。 （**）承包人承担±*%人工费、机械费和单项材料费价格风险，超过部分由发包人承担或收益，具体调整范围和方法按衢住建办[****]**号文件执行。 （**）标化工地增加费、优质工程增加费不计取。 综合单价包含的风险范围： a、除不可抗力外的各种自然灾害； b、安全生产文明施工不当引起的责任； c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加； d、工程要素涨价风险； e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误； f、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异（风险范围及范围外调整方法见下一页第*）条的规定）； g、施工组织措施费和技术措施费在中标以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整； h、施工期间停水、停电引起的费用增加； i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整； j、本工程垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。 k、所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、安全生产责任保险费、总承包服务费）的内容； l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。 风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。 *、风险范围以外合同价格的调整方法：如今后有设计变更签证等情况须调整时，则按以下原则计价： （*）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； （*）合同中有类似的综合单价，参照合同中类似的综合单价确定； （*）合同中没有适用或类似的综合单价，则由承包人根据****年版《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《**省通用安装工程预算定额》、《**省*政工程预算定额》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔****〕**号）、《**省建设工程计价规则》计价。施工组织措施费(提前竣工增加费、标化工地增加费不计取)按规定费率的下限计取，其中安全文明施工费按非*区工程上限计取，专款专用不下浮，其他项目费不计取，企业管理费、利润费率按相应专业工程的下限计取，规费、税金按规定计取，人工价差按施工期间《**造价信息》人工*场平均信息价与定额人工的价差，价差只计税不取费。材料价格按施工期间《**造价信息》、《**造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经发包方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以发包方自定价格进入结算。按上述结算方式计算后总价下浮，下浮率为投标总报价与发包人委托第三方编制的预算价相比的下降幅度。 （*）本工程如有计工日（零星点工）发生时，按施工期间***人工*场平均信息价计取，只计税金。 （*）承包人在施工过程中如发现设计不合理需对工程设计进行变更，需报监理工程师同意，发包方审批后，由设计单位出具设计变更单。 （*）工程施工过程有关工程量经济签证，承包人在实际发生的**小时内由承包人送监理工程师签字认可后，并报发包方审批方可生效。 *、总价合同。 总价包含的风险范围：/ 。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *、其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：**%（不含暂列金额）。 预付款支付期限：合同签订、承包人递交履约保证金后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后，发包人按**.*.*支付预付款。 预付款扣回的方式：/。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/ 。 预付款担保的形式为：/ 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：按施工图纸及变更联系单按实际计算，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB *****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB *****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****—****）及**省、***现行相关规定中规定的工程量计算规则计算。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：按通用合同条款第**.*.*条规定执行。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：按通用合同条款第**.*.*条规定执行。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：/ 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定： （*）合同签订后，各子项若具备开工条件，承包人提交相应子项的预付款申请。经监理、发包人审批同意后，发包人支付相应子项投标报价（不含暂列金额）的**%作为预付款； （*）工程各子项完工后支付至各子项投标报价（不含暂列金额）的**%（以招投标工程量清单内的子项为准）。 （*）工程完成竣工验收交齐全部资料、图纸完成后付至结算价的**%，并同时退还履约保证金。 （*）本工程质量保证金为工程结算总价的*%，待工程竣工验收合格，*年质量缺陷责任期满后无质量问题一次性付清质量保修金（无息）。 （*）付款方式：承兑：现金=*:* （*）承包人在付款节点到后，提出工程款支付申请，经监理审核，发包人确认、审批后，开具增值税专用发票后由发包人向承包人支付。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款第**.*.*条规定执行。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款第**.*.*条第（*）项规定执行。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：*天内完成审查。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后*天内。 （*）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付。 **.*.* 支付分解表的编制 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第**.*.*条第*项规定执行。 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第**.*.*条规定执行。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币壹万元向发包人支付违约金。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：。 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后**天内。提交本工程的工程结算（结算软件采用广达软件），经发包方复核同意，办理竣工结算。如发生经济签证，结算书中附有经发包方代表签字的签证单。 竣工结算申请单应包括的内容： （*）竣工结算合同价格； （*）发包人已支付承包人的款项； （*）应扣留的质量保证金等； （*）发包人应支付承包人的合同价款。 发包方委托具有相应资质的造价咨询公司审核本工程结算，审核费用按浙价服[****]**号文件相关规定执行，其中追加费由承包人承担，且由承包人与造价咨询公司自行结算。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：/ 。 发包人完成竣工付款的期限：/ 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第**.*条第（*）项规定执行。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。 承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后*天内。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后**天内完。 （*）发包人完成支付的期限：/ 。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：**个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第（*） 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：/ ； （*）* %的工程款； （*）其他方式:/ 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第（*） 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定：工程结算款的*%作为工程质量保证金，质保金在质量缺陷责任期满经验收无质量问题后扣除相应的违约金后**天内全部结清（不计利息）。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》（****修订版）规定执行，工程质量缺陷责任期为**个月。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*日历天内。 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：按通用合同条款第**.*.*条第（*）项规定执行。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/ 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。 （*）其他： / 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： *、分项分部工程质量验收达不到一次性验收合格的，视为违约，承包人负责返工修补合格并承担费用责任，如在规定的时间内返工仍不能达到合格要求的，扣除结算价款*％的工程款，由此产生的所有损失均由承包人负责，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包人将无条件配合并做好移交、退场工作。 *、因违反安全文明施工相关规定，按《安全文明施工协议书 》相关要求支付违约金。 *、由于承包人原因工程实际交付时间比投标承诺时间推迟，每延迟*个日历天支付违约金****元，违约金总额按延误天数累计计算。如因承包人原因延误工期达**个日历天，发包方有权终止合同，对未支付的工程款不予支付，并扣除合同履约保证金，承包人承担由此而造成的经济损失。对于发包方另行组织的施工单位进场施工，承包人将无条件配合并做好移交、退场工作。 *、本工程做到文明施工、安全生产，按**巨化股份有限公司和有关安全文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故或*次以上违反**巨化股份有限公司有关安全文明施工管理及规定的，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包人将无条件配合并做好移交、退场工作。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：/ 。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：/ 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由发包人承担。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：风力*级（含*级）以上台风持续**小时（以气象台发布的公告为准）；**小时连续雨量达***mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；洪水、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：根据住建部、**省、***相关规定，办理工伤保险和安全生产责任险，费用由承包人承担。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：承包人须投保工伤保险和安全生产责任险，每人保额不得低于***万元。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第**.*条项规定执行。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/ 。 选定争议评审员的期限：/ 。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。 其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/ 。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*） 种方式解决： （*）向**仲裁委员会申请仲裁； （*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 **.补充条款 **.*工程质量要求的其他约定 **.*.*承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省*的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。 工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的*%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。 **.*.*因工程施工交叉进行，承包人应积极配合，并无条件服从发包人或监理工程师的合理安排。 **.*工期要求的其他约定 **.*.*承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，中标后不予调整。 **.*.*合同工期为进场施工开始至竣工验收时止，承包人必须做好配合协调工作，因协调配合不当引起的工期等所有损失均由承包人承担。 **.*.*如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后**天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。 **.*安全文明施工要求的其他约定 **.*.*承包人与发包人必须签定《安全生产责任协议书》和且必须按照**省及发包人安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。 安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。 安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得发包人同意方可实施。 **.*人员到位要求的其他约定 **.*.*承包人在投标文件中承诺的管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求。 本工程项目负责人及专职安全员现场考勤到位率低于**%，每人次每月扣****-****元，低于**%的，每人次每月扣****-*****元，低于**%的，招标人有权更换施工施工项目负责人或解除合同。经考核的其余项目管理成员现场考勤到位率低于**%，每人次每月扣****-****元，低于**%的，每人次每月扣****-****元，低于**%的，招标人有权更换相关责任人如施工施工项目负责人因某些特殊原因（如就医、会议、培训等）短期离开工地，应委派施工员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始凭证）征得总监理工程师的同意，并报发包人备案，如未按规定执行，则按上述处罚办法处理； 项目负责人应出勤天数基准：有*个及以上个施工作业人员进场施工的天数。(以数字化手段签到为准，未做到考核施工单位，并联带考核监理单位) 施工施工项目负责人除不可抗力原因外不得更换。由于不可抗力原因需更换施工施工项目负责人的，必须事先征得行业主管部门及发包人同意，更换后的施工施工项目负责人（不得低于原施工施工项目负责人资质）需经发包人认可后才能上岗。 施工施工项目负责人到位率由监理单位按月每天考核，发包人、主管部门定期不定期抽查。每月支付工程款时统计，并签字确认。 **.*合同价款的其他约定 **.*.*在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由承包人负责，费用在投标报价中包干。 **.*.*本工程工期较紧，相应赶工措施费用包含在投标报价中。 **.*.*承包人所报的费用中必须包含危险作业安全生产责任保险费用，否则视同承包人优惠。 **.*.*施工组织措施费和技术措施费在中标以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整； **.*.*投标报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠。施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。 **.*其他方面的约定 **.*.*承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标文件中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担被否决风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在承包人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。 **.*.*如承包人在投标时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内，其材料设备进场前必须报发包人、监理审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择或社会上相关产品进行指定，且价格不予调整。 **.*.*对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，发包人保留处罚以及拒绝其在本单位组织的其他工程中投标的权利。 **.*.*当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任； **.*.*承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的*%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。 **.*.*承包人需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。 **.*.*工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。 **.*.*承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由承包人在收到中标通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与投标文件同时提交）。 **.*.*承包人应在投标文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招投标文件及其它的合同文件确定价格。 **.*.**承包人应在投标文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。 **.*.**如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。 **.*.**承包人应服从发包人的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。 **.*.**本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将视作承包人违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。 **.*.**中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。 **.*.**本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，本月工程款暂停支付。 **.*.**本项目涉及到的检测、监测、质检费用由承包人在投标报价中综合考虑。 **.*.**合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。 材料、综合单价暂估价一览表 序号 材料名称 规格 型号 单位 数量 单价 (元) 合价（元） * 花岗岩地面 ********** m* ***.** * 花岗岩墙面 ********** m* ***.** * 铝合金装饰板 铝镁锰 m* ***.** * 水性PVDC底漆 公斤 **.*** * 水性PVDC中间漆 公斤 **.*** * 水性丙烯酸面漆 公斤 **.*** 附件* 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年； *．装修工程为年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年； *．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年； *．其他项目保修期限约定如下：。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件二： 安全文明施工协议书 甲方:**巨圣氟化学有限公司 乙方: 为进一步加强建设工程的安全文明施工管理,落实建设安全生产责任制，防止安全事故的发生，确保建设工程施工安全，实现安全生产总体目标，根据有关法律法规和规范，结合项目具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本协议书作为含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工合同的附件。 —、施工区域划分 本工程施工现场位于**巨圣氟化学有限公司，范围为新增含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工施工区域。在**巨圣氟化学有限公司新增含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工施工期间，施工现场安全文明施工及管理由乙方负责，乙方负责人为，专职安全员为：。 二、安全文明施工目标 不发生违章指挥和违章作业现象，不发生人身伤亡事故和其他安全事故，按照《**省建筑施工安全标准化管理规定》等对施工现场的安全文明施工进行标准化管理。 三、双方职责 发包人: *、负责对承包人进场施工人员进行入厂安全教育，办理人员出入厂区的手续。 *、负责对施工现场及周边情况进行安全交底，指导承包人编制应急预案并组织演练。 *、审核安全文明施工专项技术方案和作业人员持证情况，为承包人办理相关作业票证。 *、按照合同规定，及时、足额支付安全文明施工费用，检查承包人安全文明施工费用专款专用情况。 *、监督检查承包人办理有关保险并登记备案，定期组织和参加安全文明施工检查，对施工隐患督促整改。 承包人: *、认真执行国家和地方以及**巨化股份有限公司有关安全生产法律、法规、标准、规范和制度，严格遵守《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》等国家现行规定，确保施工现场的安全文明施工。在项目施工阶段，因承包人原因发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，均由承包人上报并承担全部责任。 *、项目负责人对本工程的安全文明施工负全面责任，按照规范要求设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员，建立健全各类规章制度和操作规程，对从业人员进行安全培训教育，特种作业人员必须持证上岗；安全文明施工费用必须足额投入。 *、根据项目工程特点编制有针对性的安全文明施工专项方案和应急预案，经审定后组织实施。建设项目安全文明施工必须实行标准化管理。 *、承包人应当为施工现场作业人员提供合格的劳动保护用品，并为作业人员办理安全生产责任保险，保险凭据交发包人登记备案，每人保额不低于***万元；项目部管理人员、作业人员进场施工前必须向项目单位提交有效的* 个月内体检证明； 因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书， 承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工，施工人员年龄不得超过**周岁。承包人建立健全安全文明施工台账。 *、对工程进行定期和专项安全文明施工检查，及时有效对隐患进行整改；制订建筑垃圾分类处置方案，经审定后严格按方案妥善处置建筑垃圾。 四、施工现场安全文明施工的具体要求 *、文明施工及环境保护 （*）施工现场实行封闭管理，现场围拦要求采用砖、砼砌块或彩钢板，高度不得低于*.*米，并配备大门、值班室、安全警示牌、警示灯和五牌二图。 （*）施工现场的主要道路和加工场地必须硬化，必须有排水措施和防污泥设施，控制扬尘、噪音，垃圾及时清运。 （*）材料、构件、料具按总平面布局堆放整齐，悬挂名称、品种、规格等标牌。易燃易爆物品应分类堆放，配置专用灭火器，专人负责，确保安全。 （*）施工现场办公与作业区分开，保持安全距离，严禁在建工程内设置生活区，严禁穿拖鞋、凉鞋、背心、裤衩等进入施工现场，施工现场严禁吸烟；必须设置防雷设施，配置消防器材。 （*）土方、渣土等外运车辆必须冲洗干净后出场，必须采用密闭式运输车或采取覆盖措施，严禁抛洒滴漏。土方、渣土外运的路线和堆放地点应事先明确，严禁随意倾倒。临时堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。 （*）施工现场必须配备常用药品和急救器材，急救人员必须掌握基本的急救知识。 （*）建立治安保卫制度，严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。 *、安全施工 （*）土方应分区、分块、分层均衡开挖，开挖后及时支撑、浇筑垫层；机械作业位置应稳定、安全，不得利用基坑支护结构体作为机械作业的支承体，严禁挖土机械和施工人员在同一工作面作业；开挖深度超过*米的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过*米但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程应编制专项施工方案并组织专家论证，经承包人技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；基坑应设置上下通道供作业人员通行，基坑周边必须进行临边防护，临边防护距基坑边的距离不应小于***mm。 （*）脚手架采用钢管扣件、门架、碗扣架等搭设，严禁使用壁厚小于*.*mm的钢管，严禁使用竹木脚手架，严禁采用单排脚手架；搭设高度**米及以上落地式钢管脚手架、架体高度**米及以上的悬挑式脚手架和提升高度***米及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应由承包人组织召开专家论证会并经承包人技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定在脚手架上，脚手架上严禁悬挂起重设备；脚手架落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上，立杆下部应设置纵横扫地杆；严禁将脚手架、模板支架等搭设在设备和管道上；外脚手架脚手片应每步满铺，应垂直墙面横向铺设，采用**#铅丝双股并联*角绑扎牢固，脚手片破损时应及时更换；脚手架外侧应采用合格的密目式安全网（大于****目/***cm*）封闭；脚手架外侧每步设***mm挡脚板（杆），在高*.*m与*.*m处各设一道同材质的防护栏杆；脚手架内侧形成临边的，应按脚手架外侧防护做法；采用刚性连墙件与建筑物连接；在移动脚手架上作业时，应按下脚刹，系好安全带，严禁在作业时推行移动脚手架。 （*）模板支架搭设高度*米及以上，跨度**米及以上，施工总荷载**kN/M&sup*;及以上，集中线荷载**kN/M及以上的专项施工方案承包人应组织专家论证，经承包人技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；模板支撑架的搭拆人员必须取得建筑架子工操作资格证书；剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于****mm，立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接；严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上；模板支撑架不得与脚手架、操作架等混搭；严禁在模板支撑架上固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等；连墙件必须随支撑架逐层拆除。 （*）进入施工现场作业必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场高处作业应系安全带，安全带一般应做到高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用；楼梯口和梯段边，基坑、阳台、楼板、屋面等部位临边应采取防护措施；应在*.*m、*.*m高处及底部设置三道防护栏杆，杆件内侧挂密目式安全立网；楼板面等处短边长为***～***mm的水平**、安装预制构件时的**以及缺件临时形成的**，应设置盖件，四周搁置均衡，并有固定措施；短边长为***～****mm的水平**，应设置网格式盖件，四周搁置均衡，并有固定措施，上满铺木板或脚手片；短边长大于****mm的水平**，**四周应增设防护栏杆；进出建筑物主通道口应搭设防护棚，棚宽大于道口，两端各长出*m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围；木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机调杆回转范围之内，应搭设双层防护棚。 （*）在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离；脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧；施工现场用电应采用TN—S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连；每一接地装置的接地线应采用*根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，不得采用铝导体做接地体或地下接地线；垂直接地体采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢材；配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，三级保护，各级配电箱中均应安装漏电保护器；总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域；分配电箱与开关箱的距离不得超过**m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过*m；漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作；电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆；电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设；开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器；配电室顶棚的高度不小于*m且配电装置的上端距顶棚不小于*.*，配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于*级，室内配置砂箱、铁锹和可用于扑灭电气火灾的灭火器。 （*）起重作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过，严禁用起重机载运人员；不得起吊重量不明重物或超载，不得在不安全的状态情况下进行吊装作业；遇有大风或大雨、大雪、大雾及六级以上风力等恶劣天气时，应停止作业；起重吊装作业时应设置警戒线，悬挂警戒标志，并派专人监护。 （*）物料提升机、施工升降机和塔式起重机的安装拆除单位应具备起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证，安装拆卸人员必须持有特种作业上岗证书；安装完成经有相应资质的检验检测机构验收合格并办理使用登记后，应悬挂验收合格标志牌、限载重量牌和安全警示标志牌等；物料提升机、施工升降机卸料平台必须独立设置，滿足稳定性要求，层高不应小于*m,两侧应有不低于*.*m防护栏板；平台板采用*cm厚木板或防滑钢板，铺设严密；必须设置防护门，高度不低于*.*m；地面防护围栏高度不应小于*.*m，地面进料口必须有自落式防护门，上方搭设防护棚；吊笼顶采用钢板网的，应在钢板网上方铺设一道防护板，其强度应能防止上部物体穿透；施工现场有多台塔式起重机交叉作业时，应采取防碰撞的安全措施，按规定编制专项方案，经承包人、监理单位审核批准后方可实施。 （*）施工机具均应设置专用的开关箱，开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器，并应做好保护接零，严禁使用倒顺开关控制机具；进行焊接、切割、打磨等工作时，应佩戴好所需的防护用品；施工机具无人操作时应切断电源；圆盘锯的锯片上方应设防护挡板，锯片和传动部位应设防护罩，当锯料接近端头时，应用推棍送料；电焊机应做好保护接零并装设漏电保护器，一次侧电源线长度不得超过*m，并应穿管保护；二次线长度不得超过**m，一、二次线接线柱与外壳绝缘良好，并设有防护罩；在潮湿和金属构架等导电良好的场所使用Ⅰ类手持电动工具，必须穿戴绝缘用品，使用手持电动工具不得随意接长电源线和更换插头；气瓶间距应大于*m，距明火应大于**m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施；气瓶应分别存放，在使用和存放时均不得平放，不得在强烈的阳光下曝晒，必须装有防震圈和安全防护帽；潜水泵应直立于水中，水深不得小于*.*米，四周设立坚固的防护围栏；潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管；必须做好保护接零，漏电保护器的动作电流不应大于**mA；电缆线及密封完好，作业时**m以内水面不准有人进入；卷扬机基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠，并应搭设防护棚；操作人员位置的设置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件；在进行射线探伤作业前，应划定作业空间，设置警戒线、警戒灯，指派专人进行监护，同时明确作业时间，作业前应将上述情况告知各相关方。 五、违约责任 *、由于承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由承包人承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 *、承包人未严格按照工地标准化管理的要求对施工现场的安全文明施工进行管理，安全措施落实不到位，对隐患整改不力的，责令改正，并按每处隐患向支付不低于****元的安全违约金。 *、承包人在施工过程中有下列违约行为，按每条向支付***—****元安全违约金，并视情节情况终止合同或取消氟聚厂施工资格： *.*承包人施工人员进入施工现场必须取得《**巨化股份有限公司门禁卡》，如实填写《外来施工人员安全教育及施工区域登记表》。未按规定执行（如：临时增加人员、无证人员、擅自涂改、伪造证件、表格等情况），按违约处理： *.*.*发生事故后经查未按规定执行，承担违约责任并取消氟聚厂施工资格。 *.*.*开工前未到保卫部门填写施工人员登记表，并签定消防治安责任书。 *.*.*进入作业区域施工，未提前告知所在车间主管领导的。 *.*.*施工人员未随身携带门禁卡，发生门禁卡借给他人使用，进入门禁，不遵守相关规定,不得跟卡、强行挤闯门禁的。 *.*.*特种作业人员和特种设备作业人员未随身携带特种作业证。未持证上岗的、无证作业的。 *.*.*承包人起重机支腿未完全伸展开，支腿下方未垫垫板，支腿支撑点不稳定可靠得，起重机四周未做安全警戒的。 *.*.*工程车辆未按指定路线行使及定点停放。工程车辆未按规定佩戴阻火器，施工人员私家汽车、摩托车、自行车、电动车等未停放至指定位置，电动车辆未在固定充电点充电，私拉线路充电的。 *.*发生生产区域吸烟的、酒后进入施工现场的。 *.*动火作业前未按规定办理动火证并配备合格的消防器材的。 *.*进入施工现场未按规定佩带安全帽，系好下颌带，规范穿戴劳保用品，施工现场使用的安全帽，不需复合国家标准，且在有效使用期内。垂直相对高度超过*米作业未使用安全带保护，并搭设固定或移动式脚手架。在彩钢瓦、树脂瓦、**瓦等轻型材料上作业，没有铺牢固踏板的。 *.*承包人开工前未办理开工手续，报批动土证（指涉及总图的）以及未按规定办理各种作业票证的 *.*承包人施工材料、工器具未按指定地点存放，并摆放整齐、设置明显标志的。 *.*施工过程中需要断水、电、气、等，未按规定报批。断路施工没有专用票证，未设置警示牌或警示灯，做好隔离措施的。 *.*施工用水、电必未经主管部门审批同意。 配电箱未按国家用电规定进行检测，或未粘贴带有效期的检测标签的，配电箱超出检测有效期仍继续使用的，一级配电箱未经由安排接线的。 *.*施工现场没有与生产区域用符合安全要求的隔离带分开，并设置明显的安全标志的。施工现场周边或孔洞等断口未作防护或防护不到位的。 *.**有不服从人员的统一管理的。 *.** 在施工区域及生产区域躺倒睡觉。 *.**承包人施工人员擅自使用现场的设备、设施，尤其是特种设备和消防及安全设施器材的。 *.**承包人未经许可在施工过程中损坏厂房、设施以及花、草、树木等绿化带的。 *.**承包人不得将委托的工程分包或转包第三方，若出现将工程分包或转包第三方的，有权终止合同。 *.**项目完工后没有做到工完场地清，承包人应将边角料、工程废弃物按的分类、分解要求进行规范存放。木箱纸板箱等包装材料、 废旧电缆桥架、废旧电缆、保温材料等工程废弃物，存放到厂内指定点。 防腐、建筑垃圾、锈渣等工程废弃物，由承包人自行带离出厂并合法处理。 *、承包人在安全检查中因安全措施落实不到位、隐患整改不力，被责令改正后仍无有效改观而被通报批评两次及以上的，记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理**个月不得新承接任何项目，承包人*个月不得新承接任何项目。 *、建设项目发生安全事故的，按照“四不放过”原则处理。承包人发生重伤或直接经济损失在******元及以上事故的，每发生一起扣除承包人相当于安全文明施工履约保证金总额**%的安全违约金，承包人记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理**个月不得新承接任何项目，承包人**个月不得新承接任何项目；承包人发生死亡事故或直接经济损失在******元及以上事故的，承包人的安全文明施工履约保证金全部扣除且记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理**个月不得新承接任何项目，承包人**个月不得新承接任何项目。 *、合同履行中，发现承包人提供的有关资质和资格材料不真实或为无效资料的，有权解除与承包人的主合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。 *、承包人未设置安全员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。 六、其它事项：本协议书 一式二份，甲乙双方各执一份，作为《**巨圣氟化学有限公司含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工合同》附件，自签订之日起生效，有效期同施工合同。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 负责人（签字）： 负责人（签字）： 年 月 日 附件三： 承包商廉洁承诺书 **巨圣氟化学有限公司： 作为贵厂合格承包商单位，我单位现作如下郑重承诺： 本单位在与贵厂的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关领导和工作人员及其配偶、近亲属赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。 *.在与贵厂的业务往来过程中，不做有违 “八项规定”和“四风”的事情。不邀请贵厂领导和工作人员参加高消费餐饮、娱乐、旅游或以钱物为赌注的打牌、麻将等活动。 *.对贵厂人员主动向我单位为其本人或亲属索取经济利益或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵厂如实反映（电话：****- ）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。 *.我单位承诺，向贵厂提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。 若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵厂有权取消与我单位的**，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。 本承诺书作为业务合同附件，双方各留一份。 承诺单位（盖章）： 法定代表人（或授权人）签字： 单位地址： 年 月 日 附件四： **巨圣氟化学有限公司承包商安全环保现场管理协议 发包方：**巨圣氟化学有限公司（以下称发包方） 承包方：（以下称承包方） 为了加强施工现场的安全、环保、现场管理工作，强化承包方人员的施工安全意识、环保意识、现场管理意识，营造一个安全、清洁、文明的施工环境，**巨圣氟化学有限公司按照《承包商及相关方管理办法》（Q/JHGF ** G ****-****）及其它相关管理规定和承包方单位签订《承包商安全环保现场管理协议》，协议内容如下： 发包方： *、必须遵守国家有关法律、法规、标准、制度和集团公司及本公司各项安全环保管理制度、规定，落实区域安全管理责任，为承包商提供安全的施工条件。 *、各部门、各级管理人员不得违章指挥或强令承包商及其外来施工人员在安全条件不具备、安全措施不落实、安全隐患未排除的生产场所或岗位冒险作业。协助承包商进行隐患整改，为承包商的隐患整改提供技术支持。 *、督促承包方安全管理、安全防护措施落实和隐患整改等情况，防止承包商违章指挥、违章作业。 *、进行动火、受限空间、吊装等危险作业，需督促承包方安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 *、有两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工作业的，可能危及对方施工安全的，督促承包方指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。 *、项目主管部门和项目所在区域要职责明确，督促承包方实行全过程有效监督，做到组织落实、措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。 *、凡与新改扩建、检维修等施工项目有关的工艺管线等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。 承包方： *、必须遵守国家有关法律、法规、标准、制度和集团公司及我公司各项安全环保管理制度、规定，服从安全、环保、现场管理。应根据国家相关规定为承包方施工人员办理相关社会保险。施工人员在发包方从事施工作业期间如发生因工致伤、重伤或死亡等事故的，由承包方负责善后处理工作，发包方予以配合。 *、应按《承包商及相关方管理办法》（Q/JHGF ** G ****-****）要求向发包方提供相关资质证明文件，提供所有作业人员名单，接受巨圣公司规定的安全教育，按规定办理厂区出入证。 *、提供符合国家或行业标准的机械、工具和设备，所有施工机械、器具的安全防护装置应当齐全有效，并加强维护检修，保持性能良好。 *、严格遵守发包方的有关安全环保管理规定，服从管理，为外来施工人员提供必要的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 *、所有外来施工人员[包括项目经理（项目负责人）、参加项目管理的安全管理人员、临时雇用的**巨化股份有限公司在册人员]，都必须按规定要求参加我公司组织的各类安全教育。涉及特种作业人员和特种设备操作人员，要将有关证件向发包方呈验，否则视作一般工种进行管理。 *、必须主动带领外来施工人员参加上岗前针对性安全教育，中途参加作业的，要主动联系车间进行项目安全教育。 *、对建设项目和重点项目要制定科学有效的施工方案、安全技术措施、应急预案，交发包方进行审核，确保工程项目安全进行。 *、对受限空间作业、高处作业、动火作业、有毒有害气体环境作业及其他检修、施工等作业的，每天应当按照项目单位的规定办理作业许可，并与项目单位协调、落实各项安全措施。 *、施工现场应当设置必要的安全防护设施和安全警示标志、标识、消防灭火器材等。 **、对发包方提出的安全隐患，应当按要求立即整改；向发包方报告作业过程中存在的危害，以及作业过程中发现的其他危害。 **、加强安全生产检查，发现存在安全隐患，应当立即整改；不能立即整改的，应当及时报告项目主管单位，协商解决。 **、按照事故报告程序，向我公司作业许可证开具单位报告发生的事故、未遂事故。 **、严禁转包和未经发包方批准同意的分包，若确实存在经发包方批准同意的分包，则存在分包的施工单位要明确对分包单位所承担的安全责任。 **、外来施工作业人员年龄不超过**周岁。 **、文明施工，做好现场管理。按要求做好施工现场隔离、整洁工作；工机具、材料等堆放在指定地点并做到整齐、有序堆放，不得影响道路通行及厂容厂貌，不得堵塞消防、安全通道，不得污染厂区和道路环境；每天收工前做好现场打扫工作，垃圾集中堆放，并及时运离现场，不得倒入垃圾箱内。 **、个人交通工具必须按规定停放，不得随意乱停乱放。非机动车停入所在区域停车棚内，机动车停入停车位，禁止停在生产装置区域。 **、基坑水等污水排放必须向项目所在单位提出申请，经审批后方可按指定的地点或要求排放。 **、除项目建设外，在同一作业区域内与其他承包商同时作业时，必须服从发包方的协调管理，互相遵守发包方制定的规章制度和国家法律法规。发生安全事故，应在发包方的指导协调下，由各自承包商负责处理，产生的费用按事故责任大小进行分摊。 承包方违约责任： * 、违反集团公司《安全生产十大禁令》规定情形之一的，按以下规定进行考核处罚，并连带所在属地主管***～****元： *.*违反集团公司《安全生产十大禁令》第一条、第二条的，承包商施工队考核处罚*****-*****元，并清退违纪施工人员； *.* 违反集团公司《安全生产十大禁令》第三条至第十条的，承包商施工队考核处罚 **** 元（违反“作业许可管理”及“特种作业人员无特种作业证上岗”的按“*、对作业许可管理的考核”），并责令停工整顿 * 天；一年内发生 * 次违反十大禁令行为的承包商，公司与其解除合同，清退出公司。 *、对作业许可管理的考核： *.*未按规定办理相关作业许可的，考核**** 元/次。(除动火证、受限空间作业证外)。 *.* 动火作业、受限空间作业未办理动火证、受限空间作业证，考核****～*****元/次。 *.* 特种作业人员无特种作业证上岗的，考核 ***** 元/次。 *.*办理相关许可后未及时到所在施工区域按规定确认签字的，考核*** 元/次。 *.*现场提供不出票证不属于*.*的，考核作业人员*** 元/次。 *、有以下行为的，每次考核承包商*** 元： *.* 特种作业人员或特种设备作业人员未持证上岗的。 *.* 在彩钢板屋顶、**瓦棱等轻型材料上作业，未铺设牢固踏板的。 *.* 基坑施工未搭设上下通道，周边未搭设临边防护设施，或搭设的临边防护设施未采用*.*米高三道栏杆并加装密目式安全网，距基坑边的距离小于***mm。 *.* 电力线路（电缆沟、加空线、）附近施工，未经（办理）现场交底擅自施工。 *.* 起重机械作业处地面不平整坚实，地面承载力不能满足作业要求，支腿未完全伸展到位就开始作业。 *.* 未经允许擅自使用岗位上的设备或私拉乱接水、电、气、汽的。 *.* 设备、管道内作业，施工单位无人监护的。 *.* 现场未采取安全防护措施就进行作业的。 *.* 对地下水、水沟及其他水未监测确认就无序排放的。(注：若引起车间责任沟或大沟超标的视影响轻重加倍考核) *.** 施工单位雇用未经公司级入厂安全教育的施工人员，按每人次考核。 *、有以下行为的，每次考核承包商***元： *.*现场无指**全负责人或安全负责人不在岗的。 *.*未经现场（车间）安全教育的（即《外来(协)作业上岗前安全、环保教育记录》上无签名的），按每人次考核。 *.* 使用移动式电动工具，未配置漏电保护器的。 *.*使用不符合安全要求的工机具（如无防护罩、电气明显违章、梯子）、氧气、乙炔气瓶管理不符合要求的。 *.* 动火作业现场未配备灭火设施的。 *.* 动火期间，距动火点 **m 范围内及动火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业的。 *.*气割作业时，乙炔瓶未直立放置或无防倾倒措施或与氧气瓶间距不足 *m 的；乙炔瓶、氧气瓶减压阀损坏仍在使用或距动火点不足 **m 的；乙炔瓶出口未安装防回火装置的。 *.* 电焊机一、二次线接线柱无防护罩的。 *.* 配电箱、开关箱箱门未配锁，未指定专人负责管理。 *.** 起重机械吊钩缺防脱绳装置。 *.** 起重吊装作业吊物和吊臂下站人的。 *.** 利用管道、管架、机电设备等做吊装锚点的。 *.** 脚手板未铺滿及固定登脚手架作业的。 *.** 在禁烟区发现现场有烟蒂的（*** 元/只）或有烟灰、烟味的。 *.** 堵塞消防通道、安全疏散出口、消防安全应急指示、照明的。 *.** 焊割现场和高空焊割作业下方堆放易燃易爆物品；在脚手架上焊割作业时未采取防熔渣溅落措施。 *.** 脚手架、模板支架未经验收合格即投入使用。 *.** 活动脚手架无护栏，使用单人立板，无防倾倒措施。 *.** 施工用电未能实行三级配电三级保护。 *.** 现场从事施工的专业技术人员无证上岗，或人证不符。 *、有下列行为的，每次考核作业人员*** 元，施工单位***元 *.* 高处作业不系安全带的。 *.* 高处作业中，未采取安全防范措施而抛掷工具、材料及其他物品的。 *.*个体防护用品穿戴不齐全或佩戴不规范接触危险化学品或进入危险化学品危险区域的。 *.*拆除脚手架、防护棚时，未设置警戒区或未派专人监护或上部和下部同时施工的。 *.* 违反工种安全技术操作规程的。 * 有下列行为的，每次考核作业人员 *** 元，施工单位 *** 元 *.* 进入作业现场未佩戴安全帽或安全帽佩戴不规范，高处作业安全带低挂高用的。 *.* 作业期间，赤膊、赤脚、穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等未穿戴劳动防护用品之一的。 *.* 高处作业，上下时手中持物的。 *.* 楼层卸料平台使用平台后未及时关闭防护门的。 *、由于承包商违规作业造成人员伤害、重伤及以上事故，或造成环境污染事故事件及一定经济损失的，由承包商自行承担所造成的一切责任、费用，并作为施工队准入否决项。同时通过协商，确定弥补公司因此造成的各项损失并处罚金****-*****元。 *、本项目缴纳安全风险抵押金**万元。 *、其它违章行为经鉴定后酌情考核。 **、承包商违反上述规定被当地政府主管部门和集团公司安全环保督查组现场督查查处的，按本规定考核额度*.*～* 倍考核。 以上内容，于本协议签订之日起执行。 本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。 有效期：****年 月 日——** 年 月 日. 发包方：**巨圣氟化学有限公司代表签名： 签订日期： 年 月 日 承包方：代表签名： 签订日期： 年 月 日 第五章图纸 / 第六章 技术标准和要求 工程实施的技术标准和规范一般规定 *.*除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合招标时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。 *.*在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，监理人认为有必要采用时，在报经建设单位和招标人批准后，应向中标人发出变更指令。 *.*对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当中标人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，中标人可提出申请报经监理人、建设单位和招标人审批后采用，但这种批准不免除中标人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前中标人仍应执行原采用的标准或规范。 *.*除本技术条款另有规定外，中标人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。 *.*当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以监理人、建设单位和招标人指示为准。 *.*技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正。 *.*在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示中标人或批准中标人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。 *.*本招标项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。 工程管理要求 *.*计划工期：见招标公告。 投标人根据各自的施工经验和企业实力并结合本工程特点、现场条件，充分考虑各种可能存在的不利因素，确定不超出计划工期且具有竞争力的施工总工期及合理的进度计划。 *.*质量要求：见投标人须知前附表。 *.*安全文明施工管理要求： *.*.*中标人应遵守国家工程建设安全文明施工的有关规定，同时执行**巨化股份有限公司关于建设项目安全文明施工管理办法，认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、招标人或监理工程师及有关部门的监督检查。 *.*.*中标人应严格执行《建筑施工安全检查标准》、《建设项目安全文明施工标准化要求》（巨化股份〔****〕**号）《建设项目安全文明施工管理办法》（巨化股份〔****〕 ** 号）和《建筑施工安全管理规范》（DB**/****—****），充分考虑执行国家和地方以及**巨化股份有限公司、招标人有关安全生产政策、法规、条例、制度等标准文件要求，并要求现场作业人员统一着装、统一安全帽，按照**巨化股份有限公司建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由承包人负责。 *.*.*安全文明施工措施费用按非*区上限计取并单列，施工中必须保证全额投入，主要要求见附件《安全文明施工协议书》。 *.*.*未按规定要求全额投入安全防护、文明施工措施费用的，发包人检查督促落实整改达到规定要求，并对拒不落实整改的中标人作相应的经济处罚。 *.*.*中标人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全，项目部管理人员、作业人员进场施工前必须向发包人提交有效的、*个月内体检证明；因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书， 承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工，作业人员年龄不得超过**周岁。 *.*.*中标人应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止应施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。 *.*.*中标人负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程中标人未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由中标人承担责任和所发生的费用。 *.*.*如由于中标人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由中标人承担。 *.*中标人应遵守**巨化股份有限公司关于建设项目建筑垃圾管理办法。 *.*环境保护 *.**.*乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规以及《建设项目环境保护管理办法》（巨化股份〔****〕**号）要求做好项目建设过程的环境保护工作，采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。 *.*.*乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，处理必须及时、处理过程须合法化，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。 *.*.*施工产生的废水、废弃物施工单位不得随意排放或擅自倾倒，必须经甲方确认处理合格后才能排放或倾倒。 *.*.*如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。因违反有关环保法律法规造成任何经济或法律后果的 由乙方自行承担。 *.*、工程保险 按国家相关标准执行。施工方必须执行：建筑工程团体意外伤害险及雇主责任险等，每人保额不低于***万元。 工程施工相关要求 *.*投标人应充分了解本工程内容和特点，运用投标人的经验、实力，对本项目合同结构和项目工程管理关系进行充分分析，编制科学、合理、可行的施工组织设计，其中应包括：工程施工进度计划、**需求计划、工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保护保证措施、当地季节性的施工保证措施等；中标人应服从建设单位、招标人、监理人的指令、服从管理，并密切配合完成各项施工工作；对发包人另行发包的其它专业工程的中标人的工作应予以配合、给予各类和施工有关的便利。其中涉及费用的内容，除非招标文件已有明示之外均须考虑并包含在投标报价中。对于危险性较大的分部分项工程严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民**国住房和城乡建设部第**令）规定编制专项施工方案并经专家论证，危险性较大的分部分项工程范围执行《《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔****〕**号）。 *.*按施工图做好施工场地轴线、标高、基准线，做好相关预留、预埋及相关检查、复核配合工作, 承担符合设计要求和施工验收的主要责任；对总图定位测量等自测数据负完全责任。 *.*施工用电、用水及通讯 施工用水、电外部管线由发包人统一接至本工程现场设定的配置点。具体接入位置由发包人确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由中标人负责，其中施工现场所用水、电按安装工程结算金额的*.*%从结算款中扣除。施工期间的通讯由投标人自行考虑并承担与此相关的一切费用，必须满足施工及各方联系的需要。 投标人按其自身需要和经验，为本工程的施工和生活用电，配备一定容量的应急备用电源，投标人承担由此发生的一切购置、维修、使用费用和风险，费用包含在投标报价中。 *.*施工期间的排水由投标人根据现场情况充分考虑防汛、防台、环保及其他措施的需要，制定措施方案，由投标人在投标报价中考虑，如发生相关费用，不得因此类事件进行相关费用的索赔。若中标人在施工中违反上述规定，引起政府有关部门的处罚，责任自负。 *.*中标人负责保管的材料、设备、机械、成品等，照管和保护责任时间从开工日起，至本工程竣工验收并移交给招标人止。因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标人负责，凡由此而损及招标人和使用人利益时，投标人应负责赔偿损失。 *.*严格按照防火、防雷、防渗漏的国家标准和设计要求进行施工，保证各种试验合格的同时，完成完工后的清洗工作。 *.*按招标人的总体要求负责本标段竣工资料的汇编，并提交招标人，协助招标人做好本项目竣工验收工作。 *.*施工过程采用新技术、新工艺、新材料，必须符合现行强制性条文的规定，否则应按规定报审批准后才能实施。 *.*投标人应全面考虑本工程的各种风险因素，在投标文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在投标报价中。 *.**本项目的投标报价如涉及大型机械进出场、安拆及使用费，本工程所涉及所有专家论证措施费用，标化工地建设安全文明施工专项费，投标人应在报价中充分考虑，合同执行过程中不再另行签证。 *.**本项目要求施工过程中施工用电缆、电线、气管、水管等须架空布设，不得散落在楼地面上；每日施工结束，应将工器具、设备材料等摆放整齐，将施工垃圾、边角料等清理干净，做到工完场清。 *.未尽事宜详见工程量清单及第四章 合同条款及格式。 *.重大危险源事故应急预案：见附件。 第七章 投标文件格式 资格及资信文件（上传在电子投标文件的“资格审查申请文件”模块）： （*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （*）投标保证金； （*）项目管理机构； （*）拟分包项目情况表； （*）资格审查资料； （*）投标人须知前附表规定的其他材料。 技术标（上传在投标工具中的“技术标”模块）： （*）施工组织设计 商务标： （*）投标函及投标函附录；（上传在投标工具中的“商务标正文”模块） （*）已标价工程量清单；（上传在投标工具中的“已标价的工程量清单”模块） 含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目 建筑工程施工 投 标 文 件 项目编号：****-*****A** 投标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 日期：年月日 一、法定代表人身份证明 投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（盖单位公章） 年月日 法定代表人身份证扫描件 二、授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加（项目及标段名称）的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 投标人：（盖单位公章） 法定代表人：（盖法定代表人章） 身份证号码： 委托代理人： 手机： 身份证号码： 年月日 委托代理人身份证扫描件 三、投标保证金 □现金支付（全部采用现金支付的，提供银行汇出扫描件） □联保资金支付（联保资金大于项目投标保证金时，无需提供证明；联保资金小于项目投标保证金时，提供补交差额的银行汇出扫描件） □电子保险保单（可以不提供证明） 四、项目管理机构 岗位 姓名 身份证号 资格（或职称或上岗）证名称 安全生产考核合格证证号 项目负责人 安全负责人（安全员） ... 技术负责人 质量负责人（质量员） 施工员 材料员 资料员 劳务员 机械员 标准员 注：项目负责人、安全负责人（安全员）根据拟派情况填写，其他人员可在中标后签订合同前确定。 投标人（盖章）： 法定代表人（盖章）： 年 月 日 五、拟分包项目情况表 分包人名称 地址 法定代表人 电话 营业执照号 资质等级 拟分包的工程项目 主要内容 预计造价（万元） 已做过的类似工程 备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程（可多页）。 六、资格审查资料 （一）投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 企业类型 法定代表人 姓名 技术职称 电话 企业经理 姓名 技术职称 电话 企业分管安全生产的副经理 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 （二）拟派项目负责人 姓名 年龄 身份证号码 职称 职务 毕业学校 年毕业于学校专业 建造师执业资格证书编号 发证机关 发证日期 有效期 安全生产考核合格证编号 发证机关 发证日期 有效期 附件： 证书扫描件（包含建造师执业资格证书和安全生产考核合格证） 序号 证书名称 查看 （三）近年完成的类似项目情况表 （仅需提供投标资格条件、业绩评分中要求的业绩） 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 七、其他资料 附件一 投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表 附件二 投标人提供的评审打分资料一览表 附件三投标人诚信承诺书 附件四远程参与开标会议诚信承诺书 附件五 促进农民就业承诺书 附件一 投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表 序号 资料名称 共页 备注 注：本表请按投标人须知前附表*.*“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。 投标人：（盖单位公章） 年月日 附件二 投标人提供的评审打分资料一览表 序号 资料名称 共页 备注 注：本表请按投标人须知前附表*.*“二、评审打分资料”内容填写。 投标人：（盖单位公章） 年月日 附件三 投标人诚信承诺书 一、我司或拟派项目负责人无以下失信行为： *.投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。 *.投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有***及所属*（*、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、**省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设*场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起*个月计）。 二、项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的。 三、本单位承诺不存在与关联关系的企业作为不同投标人（联合体）参与本次招标活动，所述的关联关系是具有以下情形之一： A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入**%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系 I.其他可能影响招标投标公平性的利害关系情况 我司郑重承诺以上信息真实准确，愿意接受行业行政主管部门或招投标综合监管部门及社会公众的监督。如有造假、瞒报或谎报等情形，本单位愿意接受监管部门的处罚，并承担由此造成的不良后果。 投标人：（盖单位公章） 年月日 附件四 远程参与开标会议诚信承诺书 我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。 一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。 二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。 三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。 四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。 五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致**分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。 七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。 八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照有关规定，以书面方式或在电子交易系统中提出。不在招投标活动中虚假投诉。 我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 投标人：（盖单位公章） 年月日 附件五 促进农民就业承诺书 为促进农民就业，实现“农民增收、共同**”目标，根据***人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同**的若干意见》(衢政办发〔****〕*号 )要求，本公司承诺： 如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的**%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。 投标人：（盖单位公章） 年月日 八、施工组织设计 *、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明乙方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳**计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 *、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳**计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 （ KW ） 生产 能力 用于施 工部位 备注 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 己使用台时数 用途 备注 附表三：劳**计划表 单位：人 工种 按工程施工阶段投入劳**情况 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 *、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 *、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 附表五：施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表六：临时用地表 用途 面积（平方米） 位置 需用时间 九、投标函及投标函附录 （一）投标函 （招标人名称）： *、我方己仔细研究了含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工招标文件的全部内容，愿意以： 人民币（大写）（￥）的投标报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。 *、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为 人民币（大写）（￥）。 *、如我方中标： （l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第*.*.* 项规定的任何一种情形。 *、（其他补充说明）。 投标人：（盖单位公章） 法定代表人：（法定代表人章） 地址： 网址： 电话： 传真：邮政编码： 年月日 （二）投标函附录 工程名称：含氟聚合物自动包装线及智能仓储项目建筑工程施工 序号 项目内容 招标文件要求 投标人承诺 （填写同意或不同意） * 进场施工时间 合同签订后*天内进场做施工准备，具体开工时间由招标人提前*天通知。 * 延误合同工期赔偿标准 按招标文件第四章 合同条款及格式第三部分 专用合同条款*.*.* * 施工用水电费 按招标文件第四章 合同条款及格式第三部分 专用合同条款*.*.* * 缩短工期增加费 投标人在报价中综合考虑 * 夜间施工费 不计 * 工程保修担保金额 结算价的*% * 安全文明施工费 按各专业相应类别综合费用费率的上限计取 * 如质量、工期及其他违约总金额超过其单项限额时，将按照合同规定支付违约金 要求投标人承诺“同意” * 是否同意招标文件其它内容 要求投标人承诺“同意” ** 合同协议条款 要求投标人承诺“同意” 投标人：（盖单位公章） 年月日 十、已标价工程量清单（格式自拟）
施工准备 土地整理 三通一平
