龙游县文成小区安居工程三期C13地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程招标文件预公告

发布日期：2023年10月10日 | 标签：

导出

以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先注册成为会员，
已注册会员请登录后查看。

招标编号	【正式会员登录后可浏览】	采购业主	【正式会员登录后可浏览】	招标公司	【正式会员登录后可浏览】
联系人	【正式会员登录后可浏览】	联系电话	【正式会员登录后可浏览】	通讯地址	【正式会员登录后可浏览】
邮政编码	【正式会员登录后可浏览】	截止日期	【正式会员登录后可浏览】

公告摘要

    受业主*******委托，招标网于2023年10月10日发布招标预告：龙游县文成小区安居工程三期C13地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程招标文件预公告。
    各有关单位请尽快与采购业主相关联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。

    部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）

*****小区安居工程三期C**地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程（招标编号：LYSG****- - ）招标文件（公开招标）招标人：**楚盛*场开发有限公司（单位盖章） **璟瑞建设有限公司、华锦建设集团股份有限公司(联合体) 招标代理机构：**正达工程造价咨询有限公司（单位盖章）二〇二三年十月目录第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知 *.总则 * .招标文件 * .投标文件 *.投标 * .开标 *.评标 *.合同授予 *.重新招标和不再招标 * .纪律和监督 **.需要补充的其他内容第三章评标办法一、评标程序二、资格审査三、技术评审四、初步评审五、资信标评审六、商务标评审七、推荐中标候选人第四章合同条款及格式第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款第五章工程量清单 *.工程量清单说明 *.投标报价说明 *.其他说明 *.工程量清单与计价表第六章图纸第七章主要设备参数表及技术标准第八章投标文件格式第一章招标公告 *****小区安居工程三期C**地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程招标公告招标序号：LYSG****- - *.招标条件 *****小区安居工程三期已由***发展和改革局备案，项目代码：****-******-**-**-******，建设资金来自自筹，出资比例为***%，项目业主为**楚盛*场开发有限公司，**璟瑞建设有限公司、华锦建设集团股份有限公司(联合体)，招标人为**楚盛*场开发有限公司，委托代理机构为**正达工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的智能化及消防系统安装工程施工进行公开招标。 *.项目概况与招标范围 *.*项目概况：C**地块（一标段）总建筑面积约**.**万平方米，其中地上总建筑面积约*****.**平方米，地下约*****.**平方米，安置户数 ***户。建设地点：位*****，**环**路，南接**路，西至荣城路，北临东四路。 *.*招标范围：本次招标内容为施工图范围内的消防、智能化等工程，具体以招标人提供的工程量清单及施工图为准（具体详见招标人提供的施工图及工程量清单）。本次招标建安工程造价********元（含暂列金额***万元）； *.*计划工期：***个日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期。（要求响应土建和装饰及室外工程进度）。 *.投标人资格要求（一）投标人： *.*具备独立法人资格，（*）具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；（*）具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质； *.*具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书； *.*自/年/月/日以来承接过/业绩； *.*本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：联合体成员不超过两家，牵头人须为电子与智能化工程专业承包单位。 *.*投标人被列为失信被执行人的，谢绝参与投标。 *.*凡是参加***从事招投标活动且满足建筑施工安全生产条件的建筑业企业（投标人）包括*外投标人，【企业交纳社会基本养老保险**人以上（含**人）】。须提供开标截止日前*个月的社保清单（如当地社保无法提供，则提供最新*个月的社保清单）。如为联合体投标，联合体所有成员均需提供。（二）拟派项目负责人： *.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业壹级及以上建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书，如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标； *.* / （三）其他： *.*拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职安全生产管理人员C类证书，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔**** 〕**号）的规定； *.*投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑*场严重失信名单（以全国和**省建筑*场监管与诚信信息发布平台为准）； *.**投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以**省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）； *.**投标人及其拟派项目负责人在投标截止日（含）前三年内无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单； *.**投标人及拟派的项目负责人在投标截止日无被记入不良行为且在公示期的。不良行为是指投标人及拟派项目负责人(项目经理)在投标截止时间有被**省及所属设区*的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门正在公示（以网络可查证的文件为准）的在招投标或建设*场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”且被限制招投标的不良行为(有期限的按期限，无期限的按发文之日起*个月计)”。 *.招投标方式 *.*公开招标。 *.招标文件的获取 *.*本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。 *.*招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。 *.*潜在投标人登录***公共**交易网办理投标人信息入库（***级交易平台*场主体信息库，下同）备案事宜。 *.*.*未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *.*.* CA办理：（*）中国联通**CA办理流程（**与***本级的联通CA通用）：请到当地营业厅办理，办理流程详见***公共**交易中心网站通知公告中《关于CA数字证书办理的通知》（*）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理，联系电话：****-*******，***********。 *.*.* 投标工具投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。擎洲公司联系方式，徐工，****-*******，客服电话**********；品茗公司联系方式，许工，***********；招天下公司联系方式，***-****-***。 *.*潜在投标人可在***公共**交易网免费下载招标文件及相关资料。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录***公共**电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。 *.*潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为****年月日**:**时前。招标人将在***公共**交易网、***公共**交易中心网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.*本次招标采用电子招标，不见面方式。 *.投标文件的递交 *.*投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：****年月日*时**分整。 *.*投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至***公共**电子交易系统。 *.*开标平台：***公共**电子交易系统不见面开标大厅。 *.发布公告的媒介本次招标公告同时在“**省公共**交易服务平台”、“***公共**交易网”、“***公共**交易网”上发布。 *.联系方式招标人：**楚盛*场开发有限公司 **璟瑞建设有限公司、华锦建设集团股份有限公司(联合体) 地址：***龙翔路***号联系人：兰仲舜电话：*********** 邮箱：/ 招标代理机构：**正达工程造价咨询有限公司地址：***世贸城*幢****、****室联系人：李先生电话：*********** 邮箱：*********** 监管办联系人：魏女士联系电话：****-******* ****年**月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容 *.*.* 招标人名称：**楚盛*场开发有限公司 **璟瑞建设有限公司、华锦建设集团股份有限公司(联合体) 地址：***龙翔路***号联系人：兰仲舜电话：*********** *.*.* 招标代理机构名称：**正达工程造价咨询有限公司地址：***世贸城*幢****、****室联系人：李先生电话：*********** 邮箱：*********** *.*.* 工程名称 *****小区安居工程三期C**地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程 *.*.* 建设地点 *****，**环**路，南接**路，西至荣城路，北临东四路。 *.*.* 工程承包方式独立承包或联合承包 *.*.* 资金来源及比例自筹资金***% *.*.* 资金落实情况已落实 *.*.* 招标范围本次招标内容为施工图范围内的消防、智能化等工程，具体以招标人提供的工程量清单及施工图为准 *.*.* 计划工期要求计划工期：计划工程：***个日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期。（要求响应土建和装饰及室外工程进度）。计划开工日期：****年月日计划竣工日期：****年月日本工程定额施工工期：/日历天 *.*.* 质量要求 *.*.* 投标人资格及要求见招标公告条款号条款名称编列内容 *.*.* 是否接受联合体投标接受。应满足下列要求：见招标公告及投标人须知相应条款内容要求。 *.*.* 资格审查方式釆用资格后审 *.*.* 踏勘现场投标人自行踏勘。 *.**.* 投标预备会不召开 *.** 招标工程是否允许分包不允许 *.**.* 实质性要求和条件详见招标公告或者投标邀请书其他要求：/ 。 *.**.* 偏差不允许 *.* 构成招标文件的其他资料本项目施工图纸、工程量清单及招标补充澄清文件、答疑文件等 *.*.* 投标人要求澄清招标文件截止时间：****年月日**:** 时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）提交方式：以署名的方式送至或传真至代理机构，同时将电子版答疑问题发至：***********。联系方式：***********联系人：李先生招标文件澄清发出的形式招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 *.*.* 投标人确认收到招标文件澄清潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。条款号条款名称编列内容 *.*.* 招标人修改文件发出的形式同 *.*.* *.* 投标文件的组成包含资格审查资料、资信标、技术标、商务标。 *.*.* 增值税税金的计算方法一般计税法 *.*.* 工程量清单计价方式综合单价法 *.*.* 最高投标限价财政审定预算价********元，最高投标限价：********元（含暂列金额***万元）； *.*.* 投标报价的其他要求具体见工程量清单部分 *.*.* 投标有效期 **个日历天（从投标截止之日起算）。 *.*.* 投标保证金 *本项目交纳投标保证金人民币**万元整，投标保证金专户信息如下： *.*账户名称：***公共**交易***分中心； *.*开户银行：****农村商业银行股份有限公司； *.*账号：按系统随机分配账号。 *缴纳截止时间：本项目投标保证金缴纳截止时间为：****年月日**时**分**秒，以***公共**电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 *缴纳方式 *.*投标人登录***公共**电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块： *.*缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。 *.*缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 *.*缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《***公共**交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。软件公司联系电话：****-*******。 *投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理（投标保证金不予退还的情形详见本招标文件第二章投标人须知），出现不予退还情形的，招标人告知***监管办登记后，保证金不再退还给投标人。保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后*个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入*监管办投标保证金专户。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 *.*.* 其他可以不予退还投标保证金的情形其他：/ 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：（*）以现金转账形式，转账现金不予退还。（*）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。（*）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。（*）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 *.* 资格审查资料 *.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。 *.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。 *.拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业壹级及以上建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。建造师以**省建筑*场监管与诚信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。 *.施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。 *.授权委托书。 *.投标承诺书。 *.其他内容:按投标文件组成“（二）资格审查资料”要求提供。条款号条款名称编列内容 *.*.* (*) 电子投标文件盖章要求 *.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。 *.其中商务标中已标价的工程量清单不要求造价人员签章。 *.*.* (*) 电子投标文件的制作要求投标文件电子版内容:资格审查资料、资信标、技术标、商务标所有内容将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至***公共**电子交易系统，作为投标文件正本。中标人在公示结束后，中标人应免费提供*份纸质投标文件副本。 *.*.* 业绩证明文件要求其他：/ *.*.* 电子投标文件加密要求使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 *.*.* 投标截止时间/ 电子投标文件上传截止时间 ****年月日*时**分 *.*.* 投标文件退还投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： *.递交投标文件的投标人少于*个的； *.其他：/ *.*.* 电子投标文件的拒收情形 *.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； *.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 *.存在下列情况之一的，视为拒收：（*）电子投标文件无法解密的；（*）电子投标文件解密后无法正确读取的；（*）电子投标文件无法导入成功的； *.其他：/。条款号条款名称编列内容 *.* 开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点 *.* 开标程序开标程序： *)主持人宣布会议开始； *)宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。 *)经确认无误，且交易系统有效投标文件应达到三家及以上时，才可开标，否则视为本次招标缺乏有效竞争而需重新组织招标； *) 投标人解密投标文件；投标人解密时间：主持人宣布开始解密后**分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录***公共**不见面开标大厅（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作；未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。 *)投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件； *)招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人（项目经理）、投标报价、工期及其他内容； *)投标人确认投标人对开标过程有异议的，应通过***公共**不见面开标大厅系统的“开标异议文字提问”按钮或通过“互动交流”、“私聊”等功能进行异议，招标人通过***公共**不见面开标大厅系统在线文字答复； *)评审各投标单位的资格审查资料、资信标、技术标、商务标是否符合要求，专家组对资信标、技术标进行评分，评审结束宣读结果； *)抽取商务标评分参数，计算商务标报价得分；汇总各投标人综合得分，宣布中标候选人，有关人员在开标记录表上签字确认； **)开标会议结束。 *.* 特殊情况处置 *.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 *.开标特别说明： *）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 *）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 *）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于*家。 *）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *.其他：/ 。 *.*.* 评标委员会的组建评标委员会构成：共计*人，其中招标人代表*人，专家*人，按规定从评标专家库中随机选聘；并报***公共**交易监督管理办公室备案。 *.* 评标办法技术标打分制的综合评估法：技术标评分**分，资信标评分**分，商务标评分**分。 þ*.*.* 评标基准价的确定方法评标基准价确定方法：详见第三章评标办法。 *.*.* 评标委员会推荐中标候选人的人数推荐的中标候选人数：*名 *.* 中标候选人公示媒介及期限公示媒介：**省公共**交易服务平台、***公共**交易网、***公共**交易中心网公示期限：不少于*日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。条款号条款名称编列内容 *.* 是否授权评标委员会确定中标人否。其他：/ 。 *.* 履约担保及工程款支付担保履约担保的金额：合同总价的* % 。履约担保的形式：转账或银行、银行保函、融资担保公司保函或保险机构保证、保险保单账户：***公共**交易监督管理办公室开户银行：****农村商业银行股份有限公司账号：*************** *.* 重新招标其他情形 *.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； *.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 *.法律法规规定的其他情形。 *.* 不再招标的情形重新招标后投标人仍少于*个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 ** 需要补充的其他内容监督部门：***公共**交易监督管理办公室电话：****-*******（*监管办督查科） **.* 商务标编制相关规定根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： *.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 *.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件 **.* 投标文件的澄清、质询 *.澄清回复时间不得超过在发出通知后**分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 *.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 *.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 □ **.* 陈述和答辩 / **.* 在建合同工程的认定及变更证明 *.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：（*）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。（*）其他工程项目，包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。（*）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。以下情形视为“有在建合同工程”：（*）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；（*）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；（*）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有 “在建合同工程”。 *.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：（*）项目业主同意更换的证明；（*）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；在建合同工程和人员信息可参照全国和**省建筑*场监管与诚信信息平台发布的信息。 *.在建合同工程和人员信息可参照全国和**省建筑*场监管与诚信信息平台发布的信息。条款号条款名称编列内容 **.* 否决投标的情形 *.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：（*）资格审查内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的； ②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； ③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； ④投标报价高于最高限价的； ⑤不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的； ⑥¨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； ⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的； ⑧投标人及其拟派项目负责人被列入建筑*场严重失信名单的（以全国和**省建筑*场监管与诚信信息发布平台为准） þ投标人及其拟派项目负责人被列入招标投标失信黑名单的（以**省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）； ⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑩提供的企业交纳社保清单人数不足**人或未提供社保清单作无效标处理。 ?社保证明弄虚作假经查实的作无效标处理，同时记入不良行为。 ?其他：/ 。（*）初步评审内容： ①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的； ②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写； ③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效； ④组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； ⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； ⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑦其他：/ 。条款号条款名称编列内容（*）þ技术标评审内容： ①项目管理班子配备不能满足要求的； ②关键施工技术方案不可行的； ③生产措施存在重**全隐患的； ④主要施工机械设备不能满足施工需要的； ⑤釆用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的； ⑥釆用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。 ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧其他：/ 。（*）商务标评审内容： ①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的； ②规费、税金报价不符合现行规定的； ③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； ④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的； ⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的。 ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧其他：/。条款号条款名称编列内容（*）其他： ①法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形； ②在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的； ③投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ④投标人未按投标人须知前附表**.*项，投标人须知第*.*.*项、*.**项和*.*项规定执行的； ⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 ⑥注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。条款号条款名称编列内容 **.* 特别说明 *.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 *.þ投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。 *.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 **.其他：/ **.* 装订要求 / **.* 电子投标文件封面上应载明的信息详见第八章投标文件格式 **.* 投标人代表出席开标会本项目为不见面开标，无需出席现场开标会 **.** 商务标报表的格式、内容按提供的电子清单为准； **.** ***政府投资项目评审中心就该报告出具的《招标文件结算条款及预算审核意见》为招标文件的组成部分，如工程招标文件结算条款及招标控制价与***政府投资项目评审中心就该项目出具的《招标文件结算条款及预算审核意见》不一致的，以财政项目预算审核中心就该项目出具的审核意见为准。 **.** 本项目适用《***政府性投资建设工程项目现场管理人员影像考勤管理办法》。 **.** 特别约定：*外中标企业应按***税务局规定交纳各项税费。 **.** **.** **省外施工企业必须在收到中标通知书后，合同签订前按照**省建设行政主管部门的相关规定办理备案登记手续。 **.** 凡是参加***从事招投标活动且满足建筑施工安全生产条件的建筑业企业（投标人）包括*外投标人，【企业交纳社会基本养老保险**人以上（含**人）】。须提供开标截止日前*个月的社保清单（如当地社保无法提供，则提供最新*个月的社保清单）。如为联合体投标，联合体所有成员均需提供。 **.*.** 本工程实行质量风险金制度，按投标最高限价的**%设定质量风险金，投标报价低于投标最高限价**%的，需按二者差额缴纳工程质量风险金，缴存至招标人指定的银行帐户。工程竣工验收交付一个月内退还质量风险金（无息），如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。投标人须知 *.总则 *.*招标项目概况 *.*.*根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。 *.*.*招标人：见投标人须知前附表。 *.*.*招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.*工程名称：见投标人须知前附表。 *.*.*工程建设地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 工程承包方式：见投标人须知前附表。 *.*招标项目的资金来源和落实情况 *.*.*资金来源及比例：见投标人须知前附表。 *.*.*资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.*招标范围、计划工期和质量要求 *.*.*招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.*计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.*质量要求：见投标人须知前附表。 *.*投标人资格要求 *.*.*投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（*）资质要求：见投标人须知前附表；（*）业绩要求：见投标人须知前附表；（*）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（*）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；（*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 *.*.*投标人的资格审査方式：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人不得存在下列情形之一：（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（*）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（*）为本标段的监理人；（*）为本标段的代建人；（*）为本标段提供招标代理服务的；（* ）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（**）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（** 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（**）进入清算程序，或被宣告破产；（**）被依法暂停或取消投标资格的；（**）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.*保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 *.*语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.*计量单位所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.*踏勘现场 *.*.*投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 *.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.*除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.*招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.**投标预备会 *.**.*投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**分包投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。 *.**偏差 *.**.*投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 *.**.*投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。 * .招标文件 *.*招标文件的组成本招标文件包括：（*）招标公告（或投标邀请书）; （*）投标人须知；（*）评标办法；（*）合同条款及格式；（*）工程规范；（*）工程量清单；（*）图纸及其他资料；（*）投标文件格式；（*）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.*招标文件的澄清 *.*.*投标人应仔细阅读和检査招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 *.*招标文件的修改 *.*.*招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足*个日的，相应**投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少**日前发布修改文件；不足**日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 *.*.*当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 * .投标文件 *.*投标文件的组成投标文件根据评标办法由投标文件商务标、资格审查资料、技术标、资信标组成。（一）商务标应包括下列内容：（*）封面；（*）目录；（*）法定代表人身份证明或授权委托书；（*）投标函；（*）投标函附录；（*）已标价工程量清单(招标文件表格格式与电子文档中如有不一致的，以电子文档为准)； *）投标总价封面； *）工程量清单报价说明； *）工程项目投标价汇总表； *）单位（专业）工程投标报价计算表； *）分部分项工程量清单与计价表； *）工程量清单综合单价计算表； *）工程量清单综合单价工料机分析表； *）施工技术措施项目清单与计价表； *）措施项目清单综合单价计算表； **）措施项目清单综合单价工料机分析表； **）施工组织措施项目清单与计价表； **）其他项目清单及计价汇总表； **）暂列金额明细表； **）专业工程暂估价表； **）计日工报价表； **）总承包服务费计价表； **）主要工日价格表； **）主要材料价格表；（二）资格审查资料：（*）封面；（*）投标人基本情况表（智能化、消防）；附* （*）资格审查表；附* （*）项目管理机构组成表；附* （*）项目经理（项目负责人）简历表；附* （*）技术负责人简历表；附* （*）消防负责人简历表；附* （*）投标承诺书；附* （*）履行影像考勤承诺书；附* （**）品牌响应承诺书；附* （**）项目负责人无在建工程、企业和项目负责人无不良行为记录承诺书；附** （**）信用中国中的“信用信息报告”；附** （**）联合体协议书（非联合体投标无需提供）；附** （**）促进农民就业承诺书；附** （**）社保证明；附** （**）其他投标单位认为需要提供的相关资料。（三）投标文件技术标应包括下列内容：按评标办法“技术标”要求编制，技术标部分统一采用A*版式，包括封面和图表。（四）投标文件资信标应包括下列内容：按评标办法“资信标”要求编制。注：资格审查为通过式评审,上述材料要求提供原件扫描件或官网下载的电子证书扫描件，使用CA锁加盖投标单位电子公章及法定代表人电子签章，用投标工具生成文件格式为“已加密投标文件”的电子投标文件（内含资格审查资料、商务标所有内容），并将该格式的电子投标文件成功上传至***公共**电子交易系统。若有一项未按要求提供或缺少的，作无效标处理。电子证书需从官网上下载打印，证书上需有发证机构电子签章及二维码且清晰，可扫描查看详细信息。项目管理班子配备情况表的人员应与提供的证件一致。电子签单请勿遮挡相关证书证号，商务标电子签单请勿遮拦清单报价及相关内容，若因此导致评委无法辨认所产生的不利后果由投标人自行承担。 *.*投标报价 *.*.*投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 *.*.*投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第*.*款的有关要求。 *.*.*工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。 *.*.*招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 *.*.*投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.*投标有效期 *.*.*在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.*在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 *.*.*出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人**投标有效期。投标人应予以书面答复，同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.*投标保证金 *.*.*投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.*投标人不按本章第*.*.*项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 *.*.*投标保证金的退还： *.*.*.*未中标单位的在公示结束后退还。 *.*.*.*中标单位的在合同签订后退还。 *.*.*有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（*）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；（*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；（*）投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*资格审査证明资料 *.*.* “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。 *.*.*企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。 *.*.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业壹级及以上建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。 *.*.*施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.*项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.*.*其他见须知前附表。 *.*备选投标方案 *.*.*投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 *.*投标文件的编制 *.*.*投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 *.*.*投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*电子投标的要求（*）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（*）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。（*）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。 *.*.*投标文件格式投标文件包括本须知第*.*条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。 *.投标 *.*投标文件的密封和标记 *.*.*本项目采用不见面开标，无密封和标记要求。 *.*投标文件的递交 *.*.*投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.*投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 *.*.*除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.*电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。 *.*投标文件的修改与撤回 *.*.*在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 *.*.*投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第*.*.*项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 *.*.*投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起*日内退还已收取的投标保证金。 *.*.*修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第* 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 * .开标 *.*开标时间和地点见投标人须知前附表。 *.*开标程序见投标人须知前附表。 *.*开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 *.*特殊情况处置见投标人须知前附表 *.评标 *.*评标委员会 *.*.*评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.*评标 *.*.*评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.*.*评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.合同授予 *.*中标候选人公示媒介及期限中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。 *.*定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 *.*中标通知在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 *.*履约担保 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。 *.*.*中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*签订合同 *.*.*招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起**日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *.*.*联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 *.重新招标和不再招标 *.*重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（*）投标截止时间止，投标人少于*个的；（*）经评标委员会评审后否决所有投标的；（*）其他情形见须知前附表。 *.*不再招标见须知前附表。 * .纪律和监督 *.*对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.*对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.*对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.*异议和投诉 *.*.*异议（*）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。（*）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。（*）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 *.*.*投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 **.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一：开标记录表（项目名称）标段施工开标记录表开标时间：年月日时分开标地点：（-）唱标记录序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注签字招标人编制的招标控制价（二）开标过程中的其他事项记录（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）招标人代表：记录人：监标人：年月日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）标段施工招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 O 问题：*、问题：*、 ....... （工程名称）评标委员会年月日附表三：问题的澄清问题的澄清、说明或补正编号：（项目名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下: *. *. 投标人：（单位名称）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日附表四：中标通知书中标通知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目负责人：（姓名）。中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致）。请你方在接到本通知书后的—日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）联系人：联系电话：年月日附表五：确认通知确认通知（招标人名称）: 你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（单位盖章）年月日第三章评标办法技术标打分制的综合评估法评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。技术打分制的综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查采用百分制的记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。总分=技术标评分（**分）+资信标评分（**分）+商务标评分（**分）评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为详见“投标人须知前附表 *.*.* 评标委员会的组建”。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。一、评标程序（一）资格审查（二）技术评审（三）初步评审（四）资信评审（五）商务评审（六）推荐中标候选人二、资格审査投标人存在投标须知前附表**.*情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。三、技术标评审评标委员会对进行投标文件进行技术标评审: （一）投标人存在投标须知前附表**.*情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。（二）技术标评分（**分）评标委员会成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除最高分和最低分后的平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，结果四舍五入保留两位小数）。序号评审因素分值 * 投标产品基本性能参数响应程度：*、根据对带“★”投标产品基本性能参数配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分；不满足的每项扣*分；扣完为止。 *-**分 * 投标单位应根据招标图纸对项目进行深化，结合图纸制作BIM模型（BIM深化必须是针对本项目的真实BIM建模，建模范围包括本项目地块整体住宅建筑、地下车库、地下夹层。其他项目的BIM建模不得分。），并提供相应输出成果，并根据以下条款进行对比打分: 利用BIM技术做支撑，为避免各专业管路碰撞，须搭建包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防全系列模型，使项目管线排布与建筑结构一目了然，直观地反映建筑的外观、空间及功能性是否与预想方案一致，对BIM建模模型输出展示，外部模型主要通过鸟瞰整体建筑输出整体格局图片的方式展示，内部各专业管线桥架模型（包含夹层部位及上述六个专业）主要通过截取个别空间位置以图片方式展示，最高*分。基于BIM模型对管线进行深化设计，提供碰撞检查报告（包括管线排布、翻弯），报告包含对相关问题的描述，位置信息以及对该问题的优化建议，为后续其他专业预留空间。根据碰撞检查报告详实、全面性横向打分，最高*分。 *.对本项目地下车库部分在管线吊顶安装后进行净高分析，为今后装修设计、施工设计提供参考。净高分析主要分析管线排布复杂的地下车库部分，通过在CAD底图中划区域展示，此处利用BIM技术对管线进行碰撞后得出正确净高并输出该成果，在投标文件中通过图片进行展示。根据净高分析的准确性、完整性横向打分，最高*分。 *、通过BIM建模，对管线穿越人防区、剪力墙、外墙等设置预埋套管，并出具结构预留预埋平面图，方便今后施工，根据提供图纸的完整性和准确性横向打分，最高*分。 *.投标单位提供成果文件输出内容包括且不限于BIM优化后的针对本项目的弱电平面图、净高分析平面图、结构预留预埋平面图、整体住宅建筑模型（包含夹层模型）等文件。最高*分，缺一项扣*.*分。 *-**分 * 根据投标人提供的施工总体部署方案、施工准备计划方案、确保施工质量方案及调试技术方案对比评分。 *-*分 * 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议对比评分。 *-*分四、初步评审评标委员会对进入评审区间的投标文件进行初步评审。投标人存在投标须知前附表**.*情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。五、资信标评审（**分）资信标评审因素序号评审因素分值 * 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每项得*分，共*分。 *分 * 项目技术负责人具有建筑电气专业的中级及以上技术职称证书的得*分。 *分六、商务标评审（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在投标须知前附表**.*情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。（二）商务标评分（**分）注：按投标人上传标书的先后顺序为投标编号，如评标办法需摇号的，投标人编号对应相同球号摇取。评标基准价的抽取办法按现场摇号方式产生，调整系数 M 值按房建类中抽取。商务标评标基准价C确定：随机下浮率法。（*）随机下浮率法：首先确定评标控制价 A：由招标人随机抽取评标控制价下浮率 M，房建类工程 M 值在 *.*%-*.*%九档(每档间隔 *.* 个百分点)中随机抽取；则评标控制价 A=（*-M）*投标最高限价。其次，以投标最高限价的**％为成本控制价，在有效报价低于或等于 A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于 A 时专家组应视本次投标缺乏有效竞争，废除全部投标。 *.投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×***% *.商务标报价得分计算： ①有效投标报价等于评标基准价C的，得**分； ②有效投标报价小于评标基准价C的，每低于一个百分点扣*.*分；扣完为止。 ③有效投标报价大于评标基准价C的，每高于一个百分点扣*.*分；扣完为止。偏差率不为整数时以直线插入法计算，商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。注：评标基准价、成本控制价、评标控制价均四舍五入，保留到整元。计算差错，仅限于以下两种情况：（*）纯算术性四则运算差错；（*）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。七、推荐中标候选人评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的由招标人现场随机抽签方式确定中标候选人排名次序。招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如査实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标候选资格。附件C：电子评标方法评标委员会的各评委对已标价工程量清单的项目编号、特征、单位、数量及措施费、规费、税金等内容进行计算机评审，符合无效标条件的由评标委员会认定无效标。 C*.电子投标文件解密说明：投标人须在开标现场解密电子投标文件。 C*..*解密方式一：使用CA锁自行登录“***公共**电子交易平台”；依次操作“业务管理”--“开评标”--“进入开标系统”，选择对应的项目进行CA解密。 C*.*解密方式二： C*.*.*招标代理人员使用自身所属账号（或CA锁）登录系统，使用投标单位CA锁进行对应投标文件的解密； C*.*.*如果上传的电子投标文件解密失败的，由内含已加密投标文件的光盘进行补救导入，若电子光盘均无法读取的，则以无效标处理。 C*.电子投标文件编制注意事项： C*.*本项目实行全流程电子交易，即全部投标文件均采取电子化编制。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用CA锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章及加密，并按照招标文件的时间要求上传至***公共**交易中心电子交易平台。 C*.*投标人应保障提交的电子投标文件能够进场CA解密,开标现场无法成功完成CA解密，或未按照要求制作规定格式的电子投标文件导致电子标书无法导入电子交易平台，造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价的计算及商务标的评审。 C*.*投标单位应当保证纸质投标文件与电子投标文件一致，如果在评标过程中发现纸质投标文件与电子投标文件内容不一致或水印码不一致时，以电子投标文件为准，评标委员会可以要求投标单位重新提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件，投标单位拒绝重新提供的，评标委员会可以否决其投标。 C*.*投标人提交的投标文件应当全部由投标制作工具所提供的投标文件格式打印纸质投标文件，并附带水印码，未附带水印码时，评标委员会可以要求投标单位重新提供纸质投标文件，投标单位拒绝重新提供的，评标委员会可以否决其投标。 C*.*在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，经确定因未使用最终的电子招标文件编制，导致投标文件无法正常评审时，评标委员会可以否决其投标； C*.*投标人必须使用最新版投标制作工具（***公共**交易中心门户网站免费下载使用），经确定因未使用最新的投标制作工具编制，导致投标文件无法正常评审时，评标委员会可以否决其投标。 C*.*投标人应检查标书完整性和有效性，确保电子投标文件能否正常打开解密。开标时，以电子交易平台上传规定格式的电子投标文件为正本，先读取该文件，在该文件无法读取时，再启用标书中的光盘读取，若网上上传的文件和光盘均不能读取电子版投标文件，评标委员会可以否决其投标。 C*.*关于CA锁PIN码，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输入pin码错误次数超过会导致当前CA锁被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，评标委员会可以否决其投标。 C*.*开标现场经软件公司评估，因投标人自身原因导致投标文件无法正常导入电子交易平台时，评标委员会可以否决其投标。 C*.**因电子交易平台直接原因导致项目无法完成电子评审的情况下，评标委员会有权要求纸质文件进行评审工作，反之，整个项目必须使用电子交易平台进行评审工作。 C*.关于投标文件签名和盖章的说明 C*.*资格审查文件、商务标相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章（电子签章后打印的纸质投标文件不用重复盖章）。 C*.*授权委托书及投标函等其他文件相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章（电子签章后打印的纸质投标文件不用重复盖章） C*.*电子版投标文件只需在相应要求盖章处按要求使用CA锁加盖单位电子章或法定代表人电子章，电子版投标文件不需要进行签字；投标人对打印出的纸质版投标文件相应要求签字处进行签字，并按招标文件要求加盖除单位章和法人章以外的印章。 C*.*取消商务投标文件中关于造价工程师盖章要求. 注：若出现使用同一加密锁或同一台电脑编制的商务标，由评标委员会认定为无效标，并视情节轻重不予退还投标保证金*～*万元。投标人在软件使用过程中如还有不明之处请咨询： **品茗软件公司联系人：白工联系电话：*********** 第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：工程总承包人（全称）：根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 *.工程名称：。 *.工程地点：。 *.工程立项批准文号：。 *.资金来源：自筹资金。 *.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围：发包人提供的施工图纸和工程量清单范围（含施工过程中工程变更及工程量清单修整等）。二、合同工期计划开工日期：　　　　　年　　　月　　　日。计划竣工日期：　　　　　年　　　月　　　日。工期总日历天数：　天（满足总包工程施工进度要求，具体时间投标人应服从业主安排）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。关于工期的其它约定：。三、质量标准工程质量标准一次性验收合格并做到安全和文明施工；如发生安全事故则一切责任均由乙方自己负责，并由***行业主管部门按有关规定执行。四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（*）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（*）暂列金额：人民币（大写） (¥元)；（*）人工费金额：人民币（大写） (¥元)；（*）下浮率计算方式：下浮率L=*-（中标价-暂列金及其税金）/（招标控制价-暂列金及其税金）×***% *.合同价格形式：　固定综合单价　。 *.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应按规定开具增值税专用发票。 *、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。 *、承包人应按照浙建〔****〕*号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知，在项目开工前申请民工工资支付专户的开户，民工工资卡的开卡工作，具体参照该通知执行。五、项目负责人承包人项目负责人：　　（姓名及注册建造师证号）　　。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（*）中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字及盖章。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第*.*款赋予的规定一致。七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。十三、合同份数本合同一式 ** 份，均具有同等法律效力，发包人执 ** 份，承包人执 * 份，合同备案机构执 * 份。以下无正文签署页：发包人：(盖章) 承包人：(盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：工程总承包人：(盖章) 工程总承包人：(盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款略，按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）通用条款执行。第三部分专用合同条款一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议、会议纪要以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人：名称：　　　　；资质类别和等级：　　　　　　　；联系电话：　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　　。 *.*.*.* 设计人：名称：　　　　　　　；资质类别和等级：　　　　　　　　　　；联系电话：　　　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　　。 *.*.*.* 跟审人：名称：　　　　　　　；资质类别和等级：　　　　　　　　　　；联系电话：　　　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　　。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：　。 *.*.*.* 永久占地包括：红线范围　　。 *.*.*.** 临时占地包括：发包人视实际情况为承包人提供临时用地　。 *.*法律适用于合同的其他规范性文件：由国务院及其所属部委、**省及相关行业主管部门制定下发的各类规范性文件。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、*施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不适用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案进行施工。 *.* 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(*) 本合同协议书(*)中标通知书（*）投标函及其附件 (*)本合同专用条款及其附件 (*)本合同通用条款(*)技术标准和要求(*)图纸（含设计变更联系单或签证单）(*)已标价工程量清单或预算书（*）其他合同文件等。若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前；发包人向承包人提供图纸的数量：印章齐全的纸质施工图。发包人向承包人提供图纸的内容：须印章齐全、载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。电子版施工图仅供参考，不作为承发包双方施工或计量等依据。承包人在使用电子版本前，务必与纸质版本核对一致后使用。否则，由于电子版的错误而带来的损失，由承包人承担。 *.*.* 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划（满足总包工程施工进度要求）、工程月进度计划表（满足总包工程施工进度要求）、投标文件、办理开工条件所需的应由承包人提供的相关资料及与施工有关的必要文件等。 (承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不得低于投标承诺，且修改或优化方案需报监理人审查批准。投标文件商务部分等应由承包人提供的相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件等文件需向监理人提供一份。) 承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知后*天内，专项施工方案在相应部位施工前*天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应*天内修正完成并重新提交；每月**日前向发包人提交下一个月的进度计划。承包人提供的文件的数量为：三份; 承包人提供的文件的形式为：　纸质及PDF电子版本　；监理人审批承包人文件的期限：　收到相应文件后*天内（专项施工方案除外）。须经发包人审批的文件的期限：按本合同*.*.*执行。 *.*.* 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整的施工图，供发包人及有关工程检查等活动时使用。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：　。承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；承包人指定的接收人为：项目负责人及其授权代表联系号码：。监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表联系号码：。跟审人接收文件的地点：项目跟审部办公室； *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：红线范围内由承包人在投标前自行查勘现场，及时与发包人办理交接手续，相关费用包含在投标报价中，红线范围外按通用条款约定执行。 *.**.* 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线作为施工现场场外交通和场内交通的边界，以施工图规定范围为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中。 *.**.*超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行在投标报价里考虑，由承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：　发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款执行。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按合同通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款执行。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价中，由承包人承担。 *.**工程量清单错误的修正工程量清单错误的修正：按合同通用条款执行。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际施工的分部分项工程量清单项目（含技术措施费的分部分项工程量清单项目）的工程量增加或减少超过本项目招标工程量清单数量**%及以上。发包人 *.* 发包人代表发包人代表：姓名：　　　　　　　　　；身份证号：　　　　　　　　　；职务：　　　　　　　　　　；联系电话：　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　。造价联系人：姓名：　　　　　　；身份证号：　　　　；职务：　　　　　　；联系电话：　　　　；电子信箱：　　　　　　；通信地址：　　　　　。发包人对造价联系人的授权范围如下：预结算管理、无价材料询价、工程变更备案等　。发包人对发包人代表的授权范围如下：工程变更的审核确认、已完工程量的审核确认、工程进度款支付的审核，施工现场安全、文明施工、质量、进度监管等　。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：　开工日期**天前。 *.*.* 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款的相关约定执行。 *.* 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：　/ 。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：　/ 。承包人 *.* 承包人的一般义务（*）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供按规范规定应由承包人编制全套的竣工资料，并符合建设工程资料入馆存档的要求。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质竣工资料（含竣工图）五套(原件)/PDF等电子版二套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关PDF等电子版数据。（**）承包人应履行的其他义务： a.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。 b.本项目施工安全由承包人负总责。 c.按当地有关部门要求，由承包人办理有关环卫和施工噪音管理等手续。（**）承包人诚实信用的承诺：按承包人承诺书。（**）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：费用已包含在签约合同价内。补充：①承包人必须服从发包人施工管理人员的指挥，施工临时用水由发包人或总承包人提供现场接水点一处，施工现场接水由承包人自行解决，所发生的费用均由承包人承担；②施工临时用电由发包人或总承包人提供临时电源一处，临时电源至施工现场临时电的搭接安装由承包人自行解决并承担其费用；为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电时急用；③临时设施搭建等由承包人自行解决，向发包人和监理提供相应面积的办公场所，满足发包人和监理人现场办公的需要，临时设施的设计、建造、运行、维护、管理等；④承包人负责工程通过综合验收前的成品保护，相关费用在投标报价时综合考虑；⑤按工程需要在施工范围内道路维护、临时排水、提供照明、看守、围栏、警卫安全措施及场地内材料及设备运输与保管等一系列安全措施。若承包人在履行上述义务造成的工程事故与人员伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；⑥按有关部门规定办理交通、环保和环卫等手续，尤其要采用必要的措施，降灰尘、降低噪音、保护环境卫生等，减少对周围环境的干扰，并对可能造成的后果负责；⑦发包人提供的临时用电设施、线路等，在平时的运行、维护的费用全有承包人负责承担。 *.* 项目负责人 *.*.* 项目负责人：姓名：　　　　　　　　　　；身份证号：　　　　　　　　　；建造师执业资格等级：　　　　；建造师注册证书号：　　　　　　　；建造师执业印章号：　　　　　；安全生产考核合格证书号：　　　；联系电话：　　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　　　；承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用合同条款执行，有权与发包人核对、结算工程价款；有权进行工程签证；有权接收并确认发包人的各项书面材料等。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：主体验收前一周内必须到场开始按约定进行考勤。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：监理人应要求限期改正，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人阶段施工时必须到场，项目负责人确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则视承包人违约，每次违约项目负责人每天扣除****元违约金，违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除；如累计的项目班子到位率违约金超出项目班子到位率履约保证金，超出部分从工程款中继续扣除，并报相关部门处理。如项目组成员连续两个月达不到核定出勤率，除按以上标准扣除违约金，发包人有权单方终止合同，并上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。 *.*.* 承包人更换项目负责人的违约责任：项目负责人不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经业主批准同意后方可更换相应人员。未经同意擅自更换的支付**万元违约金，并上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单；造成损失由承包人承担。如项目负责人因发生重**全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑等特殊情形，无法继续担任项目负责人，承包人向发包人提出申请，经发包人同意更换的，须支付**万元违约金，但更换的项目负责人要有同等资质及业绩证明，并报***公共**交易监督管理办公室备案。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣除承包人的项目班子到位率履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：阶段施工时必须到场。 *.*.* （*）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除承包人的项目班子到位率履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须由发包人及监理出具书面意见。 *.*.*承包人更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人不得更换，如项目技术负责人擅自更换按每次**万元扣除违约金。并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同，并上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人及施工员、安全员阶段施工时必须到场，项目部人员确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则视承包人违约，每次违约金为：技术负责人每天扣除****元违约金，施工员、安全员每人每天扣除***元违约金，违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除；如累计的项目班子到位率违约金超出项目班子到位率履约保证金，超出部分从工程款中继续扣除，并报相关部门处理。如项目组成员连续两个月达不到核定出勤率，除按以上标准扣除违约金，发包人有权单方终止合同，并上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工程。主体结构、关键性工作的范围：　按国家有关规定执行。 *.*.*分包的确定允许分包的专业工程包括：　 / 。其他关于分包的约定：/ 。 *.*.* 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：　/ *.* 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。 *.* 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程实行履约保证金（履约保函）制度，收到缴纳履约保证金函的一个月内，缴纳中标价的*%的履约保证金，缴存至招标人指定的银行帐户。如为银行、保险保函的，保函办理前须由发承包双方及*监管办共同认可，保函有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人及*监管办将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满**日历天仍未办理的，每天按保函金额的（万分之五）计取违约金，从保函失效之日起算。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。工程竣工验收合格后**日内退还履约保证金（无息），如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。履约保证金分六个部分，质量履约占**%、安全文明施工履约占**%、工期履约占**%、项目班子到位率履约**%，民工工资占*%、廉政保证金*%，如违约按比例或全部扣除（承包人以保函方式缴纳履约保证金的，为方便扣除承包人违约部分的违约金额，违约金扣除从工程款中扣除）。监理人 *.*监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。关于监理人的监理权限：按监理规范、本省监理相关规定及本工程监理合同的约定，涉及工程变更（含设计变更、签证等）均需报发包人审批后生效。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室一间。 *.* 监理人员总监理工程师：姓名：　　　　　　　；职务：　　　　　　　　　；监理工程师执业资格证书号：　　　　；联系电话：　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　。关于监理人的权限：工程开工、停工、复工令签发，工程变更审核确认，已完工程量计量审核，工程进度款拨付审核，施工现场质量、安全、进度、人员的监督管理等按监理规范和本省住建厅的有关规定。关于监理人的其他约定：（*）监理人超出合同约定权限的指令，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；（*）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前**小时书面通知承包人；（*）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指令。 *.* 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（*）/ ；（*）/ ；（*）/ 。 *.* 跟审人 *.*.*跟审人的一般规定关于跟审人的跟审内容：详见组成本合同文件的《委托跟审合同》内发包人委托的职权部分。关于跟审人的跟审权限：造价师签发任何付款凭证，均需征得发包人同意。关于跟审人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，在报价时综合考虑。 *.*.*跟审人员造价师：姓名：；职务：；造价师执业资格证书号：　　　　　　　；联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；通信地址：　　　　　　　　　　　　　　；关于跟审人的其他约定：　　　　　　　　。 *.*.*商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权跟审人对以下事项进行确定：（*）/ ；（*）/ ；（*）/ ；工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：/ 。关于工程奖项的约定：/ 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前** 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：** 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格，如一次性验收不合格，发包人扣除承包人全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担一切返修的费用，承包人赔偿由此产生的经济损失。如承包人返修不合格，发包人对承包人处以中标价**%的违约金，承包人赔偿由此造成的损失。安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程要求做到文明施工、安全生产，其他事项按《**省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔****〕**号）及省、*建筑行业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。承包人应服从、配合发包人、总承包人、监理人及相关安全监督管理部门的检查与监督，如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，按政府有关部门****的相关规定执行。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：承包人须对其管辖范围内的人员和设备以及工程的安全负责，负责做好其所辖人员的工作场所的日常治安管理和安全保护工作，按合同通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制并报送发包人及监理人，按合同通用条款执行。 *.*.* 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按省、*有关文明施工管理规定执行，服从行业管理部门、发包方及监理单位的监督管理。（*）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。（*）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。（*）其他： / 。 *.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在合同签订工程开工前预付此项全部费用。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制订安全操作规程，保证工程施工的安全，如发生安全事故的一切责任均由承包人承担，并由*行业主管部门按照有关规定执行。工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后*日内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。监理人（或发包人）对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应*日内修正完成并重新提交。监理人（或发包人）在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后*日内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后*日内。 *.* 开工满足总包工程施工进度要求，具体时间投标人应服从业主安排。 *.*.* 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前*天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：自总监理工程师发布开工令的指定开工日期起计算合同工期。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*日进行现场交验，承包人验收复测，并做好校验记录。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人或总承包人原因导致工期延误（*）因发包人或总承包人原因导致工期延误的其他情形：额外或附加的增加工程量超过合同造价的**%以上（以签证单为准并明确可顺延的日历天数）；不能按时提供图纸、工程进度款等延误影响工程正常施工**小时以上的；由于交通管制等政策性原因使承包方不能施工而延误工期等延误承包人关键线路工作的情况。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期履约保证金占履约保证金的**%，按工程节点工期进行考核，承包人发生工期违约时按延迟天数分档计取违约：若工期延迟*-**天的，按每延期一天扣人民币****元；若工期延期**-**天的，按每延期一天扣人民币****元；若工期延期超过**天的，按每延期一天扣人民币****元。（违约金额分档计取）。扣款先从工期履约保证金中扣除，扣款金额超过工期履约保证金的直接从工程款中扣除，承包人以保函方式缴纳履约保证金的，为方便扣除承包人违约部分的违约金额，违约金从工程款中扣除，由此引起的直接和间接损失由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无，具体按上条内容执行。 *.* 不利物质条件 *.*.*不利物质条件的其他情形：（*）每天连续停水、停电超过*小时以上。（*）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（*）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（*）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除或地下文物保护，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（*）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层、溶洞等。 *.*.*不利物质条件的其他情形的有关约定：/ 。 *.*异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（*）*级以上持续**小时的大风、台风；（*）**小时内持续降雨且降水量为***mm以上；持续*日最高温度达到**摄氏度以上的高温天气；其他需补充的情况：以*级以上人民政府颁布的条件为准。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：/ 。材料与设备 *.* 发包人供应材料与工程设备：无。 *.* 承包人采购材料与工程设备（*）材料设备品牌、规格和使用要求：承包人承诺响应使用品牌承诺书中要求的品牌或优于其的产品，否则所产生的后果由承包人方负责（*）本工程已确定承包价的建筑材料设备均由承包人自行询价、采购、运输和保管。（*）本工程要求使用材料、设备要求。（*）所有材料设备必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范及国家技术标准要求，且品牌、产地需报发包人备案认可方可采购。（*）凡是招标文件、施工图纸注明规格、型号的材料设备，承包人必须按要求采购和施工，如因特殊情况需要调整的，必须经得发包人认可，按合同约定的变更程序办理。（*）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可进场、使用。（*）根据工程需要，发包人对承包人投标时确认的品牌进行更换的，按招标文件约定办理工程变更手续，更换后的材料设备价格由发包人签证确认。（*）承包人未按上述要求采购、使用材料设备的，必须按监理人（发包人）的要求整改到位，同时按本合同**.*.*承包人违约的责任处理。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：如有发包人供应的材料设备时，费用由承包人在投标报价中考虑并由承包人承担。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（*）业主已指定的品牌外其它材料或设备应采用具有一定生产规模、*场信誉好的生产厂家和知名品牌，所有材料均应有产品合格证和质保书，符合施工图纸和规范及国家技术标准要求；（*）在工程实施中承包人将严格按要求提供样品，经监理工程师及发包人认可后再用于工程中；（*）本工程采用的所有电器设备必须有*C认证；（*）严禁使用不符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同；（*）无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。所有产品需提供原厂产品证明及厂家的委托书或供货合同，每批产品必须随附原厂产品证明。否则发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。 *.* 材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用：（*）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和*政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、*地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（*）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的及承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（*）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由承包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。 *.* 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按质监和监理交底有关约定。变更 **.*变更的范围关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，应由原承包人施工的，承包人不得拒绝施工，否则视为违约，按**.*.*（*）处理。（同时明确工程变更具体的办理程序）。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则关于变更估价的约定: （*）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。（*）变更后项目与已标价工程量清单项目不同的，由承包人按审定招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法、口径[中人工、材料、机械及费用计取标准均按审定招标控制价（或预算价）中计算标准]计算综合单价，乘以投标总报价与审定招标控制价（或预算价）的下降幅度，编制变更项目的结算综合单价，[即结算综合单价=按审定招标控制价（或预算价）编制口径计算的综合单价×（投标总报价-暂列金*（*+税金费率））/（审定招标控制价或预算价-暂列金*（*+税金费率）），报发包人审核后确定。确定后的综合单价中，合同如有约定的人工、材料、机械可调整等内容，按合同约定执行。（*）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量对比的变化幅度，增加或减少超过本项目工程数量**%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按**.*.*（*）条确定综合单价。（*）当出现工程变更减少后剩余工程量为零时的特殊情形，即工程量清单（含清单描述中涉及到的定额子目）中取消某项工作或被新的项目替换，其对应的（投标综合单价/审定预算综合单价-*）****%在±*%及以上时，结算扣除的综合单价按**.*.*（*）条确定。（*）技术措施费涉及调整的，其相应综合单价估价按**.*.*（*）条确定。（*）颁发新的法律、法规、部门规章**策性文件的，按新的法律、法规、部门规章**策性文件之规定执行。 **.*.* 变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后**日内向发包人提交变更估价申请。承包人提出的工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。 **.*承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按发包人制定的考核管理办法执行。 **.* 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在（***含）万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**日通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：具体项目具体约定。 **.* 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：是。 **.*法律变化引起的调整：按法律、法规的规定调整合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式本合同价款采用第* 种方式单价合同确定。 *．单价合同。综合单价包含的风险范围：（*）施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响。（*）所有招标文件或工程量明示要求报价的内容而承包人未予以报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加：清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充所包括的全部内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，各投标人没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：（*）综合单价；（*）施工组织措施费费率；（*）规费费率、税金税率；（*）其他可能发生的费用： a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期**由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，经双方协商确定后，发包人可从承包人的工程款中抵扣。 b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。 c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。（根据具体工程实际增减风险内容）风险费用的计算方法：已包含在签约合同价内。风险范围以外合同价格的调整方法：（*）工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）工程量清单计价办法及**省有关补充规定；《**省建设工程计价规则（****版））》；《**省房屋建筑与装饰工程预算定额（****版）》；《**省通用安装工程预算定额（****版）》；《**省*政工程预算定额（****版）》；《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（****版）》；《**省建设工程施工机械台班费用定额（****版）》；《**省建筑安装材料基期价格（****版）》及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关单位审核。（*）因*场价格波动引起的调整按本合同专用条款第**.*款的约定调整。（*）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差（本合同*.**条）或工程变更引起的工程量增加或减少，按**.*.*（*）条执行。（*）发包人提供的工程量清单项目缺项、漏项，工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或不相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款**.*.*（*）款约定执行。（*）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更的，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款**.*.*（*）、（*）款约定方法调整。（*）未在招标工程量清单、审定招标控制价（或预算价）中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款**.*.*（*）款约定方法确定或签证。 *．总价合同。总价包含的风险范围：/ 。风险费用的计算方法：/ 。风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *．其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付预付款支付的比例或金额：**% 。预付款支付期限：合同签订后**日内。预付款扣回的方式：不扣回。 **.*.* 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/ 。预付款担保的形式为：/ 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****—****)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。 **.*.* 计量周期：关于计量周期的约定：按阶段计量。 **.*.* 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。承包人应于每个阶段完成后报送经监理人审批的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。监理人在*天内完成核对并报送发包人。 **.*.* 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第**.*款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款，按工程进度款同比例支付。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期关于付款周期的约定：/。 **.*.* 付款周期工程进度款付款周期及支付比例：按月进度付款，施工方每月按月进度完成工程量报送进度款申请单，发包人在收到承包人经监理工程师、跟审人审核核签的报告后，支付当月已完成合格工程量进度款的**%（同比例扣回预付款）。待工程竣工验收合格并备案、竣工结算资料送审后，支付至经监理工程师、跟审人审核核签的实际完成合格工程价款的**%且不超过合同价的**%（并扣回全部预付款）。工程结算书经审价单位审核结束出具审价报告后支付至结算总价的**.*%，剩余*.*%余款作为保修金按质量保修书规**清（承包人如开具结算总价*.*%的保函（银行、保险保函）作为质保金的，工程款支付至***%，保函期限应不小于质保期）。工程款（进度款）支付方式：采用银行转账方式至事先约定的承包人银行账户内；付款前，承包人须向发包人提供一般纳税人增值税专用发票，否则工程款不予支付。并在发票备注栏注明项目名称及项目地址。进度款支付时扣除暂列金额及安全文明施工费，进度付款按监理、跟审和发包人核定确认，***%达到付款进度要求后方可支付进度款总额。并在支付当期进度款时扣回已支付的民工工资。双方如有签订补充合同的，补充合同的工程价款须在项目完工并验收合格后支付，支付额度为补充合同价的**%，其余并入原合同进行结算审核，统一支付。注：竣工结算审核如遇相关部门复审（根据龙政办发（****）***号政府投资项目管理办法第四章第三十四条规定执行），审定造价以复审造价为准。关于民工工资的支付按浙建[****]*号文件执行。施工方应确保民工工资按时兑现，决不拖欠，如有因拖欠民工工资造成民工上访的，则扣除履约保证金*%，并无条件接受有关部门的处罚。施工方必须设立民工工资专户，具体金额和支付按三方监管协议执行（人工费分账比例按“浙建［****］*号文件执行）。 **.*.* 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。 **.*.* 进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。（*）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后**日内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。（*）发包人每次签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前** 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：** 小时。工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场照片、影像等资料。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告（**）日内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。承包人不按照本项约定提交竣工验收的处理约定：按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。 **.*.*移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。承包人未按时移交工程的处理约定：竣工验收合格后**天内承包人未移交资料和备案的（按本合同专用条款要求）的，将视为违约，发包人对承包人处以****元人民币/天的违约金。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序工程试车内容：/ 。（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。 **.*.* 投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。竣工结算 **.* 竣工结算申请竣工结算申请选择方式：承包人在完成合同范围内及联系单的全部施工内容，且通过各方责任主体竣工验收合格后（**）日内，向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料。超过（**）日未提交竣工结算资料，发包人可按****元/天进行处罚。竣工结算申请单应包括的内容：（*）竣工结算合同价格；（*）发包人已支付承包人的款项；（*）应扣留的质量保证金；（*）发包人应支付承包人的合同价款；（*）质量检验评定表；（*）施工、安装记录；（*）隐蔽工程施工、安装记录；（*）试验报告、竣工图纸资料、发包人认为必须提交的其他技术文件。 **.* 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：（*）发包人结算审核时间：监理人应在收到竣工结算申请单和结算资料后，（*）日内完成资料核查确认并报发包人。发包人在收到经监理人提交的经核查的竣工结算申请单和结算资料，（*）日内完成资料完整性复核，发包人委托工程造价跟踪审计单位进行跟审，并按规定程序开始工程结算审核工作，报政府指定部门备案；结算备案时间及结算金额以政府部门备案时间及备案金额为准。因承包人资料不完整及结算过程中核对不积极等原因造成时间延误及损失由承包人承担。（*）发包人在签发结算书后（**）日内，扣留预付款、其他应扣款项、工程质量保证金（或提供质保金保函）后完成对承包人的结算付款（财政直接支付项目，按财政统一支付时间完成）。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过（**）日，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。（*）工程结算及工程委托审价按照《***政府投资项目管理办法》（龙政办发〔****〕***号）、《***政府投资项目造价审核管理实施意见》（龙政办发〔****〕**号）、《***政府投资项目竣工结算委托审价招投标管理办法》（龙政发〔****〕**号等本*政府投资项目管理制度执行”。（*）结算其它要求：工程结算由发包人送相关单位审核，结算审核基本费由发包人承担，结算审核追加费由承包人支付。结算审核追加费是指结算金额超过*%核减率（超过送审造价*％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），费用计算按本工程结算造价咨询委托合同的约定。（*）逾期审核的责任发包人无正当理由逾期审核的责任：发包人在收到承包人竣工结算文件后的（**）日内，不开展竣工结算审核手续或未提出意见的，可视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可。承包人无正当理由逾期不予确认审核结算的责任：承包人在收到发包人（或工程造价咨询人）提出的核实意见后的（**）日内，不确认也未提出书面异议的，视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，发包人可当单方办理竣工结算手续。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后*天内提出异议，并由合同当事人、监理人、跟踪审计单位、结算审核等部门重新进行复核，或按照第**条〔争议解决〕约定处理；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：*份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止并完成接收手续后**日历天内提交。 **.*.* 最终结清证书和支付（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结算申请单后**日历天内完成审批。（*）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后**日历天内完成支付。缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起**个月。 **.* 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：（是）。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第( *) 种方式：（*）质量保证金银行保函，保函金额为：/；（*）质量保证金，金额为：*.*%的工程结算价款总额；（*）其他方式:/ 。 **.*.* 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（ *）种方式：（*）在支付工程进度款或过程结算时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（*）其他扣留方式:/ 。关于质量保证金的补充约定：（*）质量保证金（是/否）按同期银行存款利率计算利息。（否）（*）无故逾期未返还质量保证金的，按本合同**.*（*）相关条款计取违约金。（否）（*）本合同未明确的内容，按国家相关建设工程质量保证金管理办法执行。 **.*保修 **.*.* 保修责任工程保修期为：按本合同附件《工程质量保修书》规定。 **.*.* 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按合同通用条款。违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款。 **.*.* 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/ 。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（*）其他：/ 。 **.*.* 因发包人违约解除合同承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，并向发包人索赔对应损失的费用。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（*）承包人的机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；（*）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（*）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（*）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。 **.*.*承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，终止合同，并赔偿发包人损失。（*）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，发包人有权终止本合同，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（*）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约保证金的*%。（*）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期 **%以上时，发包人可解除施工合同，扣除承包人所有履约保证金。（*）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失。（*）承包人未按相关规范、规定履约或承包人不服从发包人（或监理人）合理指令的，发包人每次可向承包人计取*****元的违约金。 **.*.* 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：（*）承包人不得将本工程转包。如将工程转包的违法行为，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经监理人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以分包项目金额**%的违约金。（*）在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人行为的，没收履约保证金的**%，情节严重的，发包人有权单方面终止合同。（*）承包人不履行与发包人订立的合同的，发包人有权解除合同，履约保证金由发包人予以没收，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。（*）本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失。（*）承包人无正当理由，不得拒绝发包人要求实施的变更（或签证）的施工内容。否则视作承包人违约，发包人有权没收部分乃至全部履约保证金，直至发包人单方面中止承包合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备的按实结算；使用施工机械、工器具按租赁费结算；临时工程折算成费用按完成造价比例计算；无偿使用承包人为本工程施工所编制的各类文件等。不可抗力 **.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：**年一遇洪水、暴风雨雪、政府禁令等情形，以政府或政府相关部门发布文件为准。 **.* 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后** 日内完成款项的支付。保险 **.* 工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须按建筑行业主管部门及法律法规要求办理各项保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。 **.* 其他保险承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。 **.* 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。争议解决 **.* 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 **.*.* 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/ 。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/ 。 **.*仲裁或诉讼（需要选定一种）因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：（*）向**仲裁委员会申请仲裁；（*）向工程所在地具有管辖权的人民法院起诉。补充条款 **.* 应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了： **.*承包人根据合同应承担的全部义务。 **.*为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切费用。 **.*工程签证单、隐蔽验收资料等必须在十日内报发包人审核签字，逾期不予办理，查验隐蔽项目时无法提供现场及现场资料的，不予办理。 **.*今后承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。 **.*发包人在进行工地巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人书面警告并责令整改，二次发现责令承包人整改并处以一万元以下罚款，多次发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次处以五万元以下罚款并扣除相应的措施费，处罚费用从当期工程款中扣除。 **.*电气工程除应达到工程施工质量验收规范标准外，控制箱等配电工程还应符合当地相关部门要求，确保通电验收顺**过。 **.*发包人在收到变更调整报告**天认定所发生的事实，但并不一定确认具体价款的调整，需双方协商后并经审计部门审定后确定，承包人不得以此为理由，影响合同正常履行。 **.*承包人编制的所有的“施工方案”和“施工组织设计”应该满足设计和设计明确规范的要求，在项目实施过程中，对于由于投标文件中不能满足设计和规范要求的方案变更所增加的费用，不予考虑。“施工组织设计”中应针对承包范围内所有的分部分项工程编制相应的施工方案。 **.**在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含招标人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在承包人的合同价中包干。 **.**施工过程中承包人应仔细核实各预埋件（管线）及预留孔的位置，并做好对接工作。 **.**承包人应加强对施工图纸的审核，对施工图纸中存在的问题应及时向监理单位、建设方反映，在该问题未得到妥善处理前，不得进行施工。如违反以上规定进行施工，产生的一切费用及责任由承包人承担。 **.**本工程合同价包括向建筑施工总包单位交纳总承包服务费**.*万元，服务费的内容包括（不局限于以下内容）：①现场轴线和标高测量资料、工序交接验收、总包给分包单位提供必要办公和材料堆放场地、总包管理配合协调、分包工程的资料汇总和整理等；②提供工作面，留出合理的工期，将分包工程的进度、资料纳入承包人管理，并作好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，同时配合各分包单位作好水电接入工作；③包括第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理等协助费用，如再次再补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向分包单位收取，同时协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额； ④总承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在总包配合费中，不得再向分包单位另行收取，如：与*政、*容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地等方面所发生的各种费用；⑤ 包括各分包单位在预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用，对分包单位开而不用的洞，承包人可以阻止，并对其进行处罚；⑥负责成品保护（如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿；因分包单位原因造成的损失，由承包人承担总包责任，协调赔偿费用）；⑦完成工程范围内的临时道路、围墙等工程；⑧塔吊等运输设备的使用和配合。 **.**因承包人原因造成的与周边百姓及相关单位的矛盾、冲突，由承包人负责处理并承担一切责任。 **.** 因材料变更或者无价材料的结算方式：（*）工程预算的材料价格明细表中没有的材料价：首先参照《***建设工程造价信息》、《**造价信息》的价格进行结算。（*）如果《***建设工程造价信息》、《**造价信息》均没有相关材料的价格时，可参照周边**颁布的材料信息价进行结算；（*）如果周边**也没有相关材料价格，由发包人组织监理单位、施工单位等相关单位一起进行对无价材料进行询价分析，同时结合在本项目施工期间的*场价格进行询价并统一签证，签证的无价材料价格均不含税、不下浮；（*）如双方有签订补充合同的，补充合同工程款须在项目完工并经验收合格后支付，支付额度为补充合同价款的**%，其余并入原合同进行结算审计，最终统一支付。（*）招标文件及合同其他条款如与本条款有冲突之处，以本条款为准。 **.**承包人必须派员参与建筑（室外工程）的移交，如有投诉或拒收，由承包人造成的问题，承包人必须负责整改等问题的处理。 **.**对于发包人同意的社会监督（周边百姓等），承包人必须配合安排落实施工现场监督工作并负责解释工作。 **.**在施工期间如造成发包人直接发包给专业施工队伍的工程成品损坏，承包人须同意按损坏金额的两倍赔偿。凭建设方书面处罚单，发包人有权对所有赔偿款在进度款中直接扣除。 **.**在工程施工中，与*政、*容、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由承包人自己处理，费用由承包人自行承担。 **.**安全文明方面：本工程要求做到文明施工、安全生产，其他事项按《**省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔****〕**号）及省、*建筑行业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。承包人应服从、配合发包人、总承包人、监理人及相关安全监督管理部门的检查与监督，如发生四级及以上重大事故，由承包人承担一切责任及费用，按政府有关部门****的相关规定执行。 **.**确保民工工资方面：我方确保民工工资按时兑现，决不拖欠，如有因拖欠民工工资造成民工上访的，则扣除履约保证金*%，并无条件接受有关部门的处罚。 **.**廉政保证方面：在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。 **.**承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则，发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。上述违约金由承包人交入本工程发包人指定账户。情节严重的，将上报建设行政主管部门作为建筑*场不良行为予以记录和公示。 **一旦发现承包人在本项目有挂靠行为，发包人有权单方面解除合同，并将该行为上报上级行政主管部门，造成的一切损失由承包人承担。 **施工方未按合同约定履约，产生的违约金将从各部分履约保证金中扣除，如违约金金额超出履约保证金，超过部分将从工程款中扣除。 **施工单位应在开工前到社保大厅办理工伤保险（该项费用由施工方在规费报价中考虑，业主单位不另行支付）。 **设备质量保证及售后服务 **.*施工方采购的设备应按本招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向业主方提供未经使用的全新产品。 **.*施工方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障导致无法正常使用的，施工方应负责免费更换。 **.*在质保期内，施工方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，对于在保修期内维修或更换的零部件应重新计算保修期；在保修期外，施工方为业主方提供有偿服务，维修的零部件按成本价计算，支持维护费按维护当时施工方的*场维护费的**%计算。如需续保，双方应按此条款另签协议。但无论是否在保修期内，施工方均保证在接到业主方通知之时起* 小时内响应，并在接到业主方通知之时起**小时内解决问题，确保设备的正常使用。 **.*施工方承诺至少*年以上保证提供采购设备的零配件供应，避免因相关零配件停产造成设备无法正常维护的情形发生。 **.*如施工方需要维修或更换含有业主方数据信息的设备时（如存有数据的硬盘或其它带有数据存储功能的配件），被更换的含有业主方数据信息的设备归业主方所有。 **本项目为专业分包，本工程除工程款项支付由**楚盛*场开发有限公司负责外，其他所有事项均由工程总承包单位**璟瑞建设有限公司、华锦建设集团股份有限公司(联合体)管理，中标人必须服从由总包单位统一管理。 **本合同的最终解释权归发包方所有。以下无正文。发包人（公章）：　　　承包人（公章）：　地址：　　　　　　　地址：　　　　　　　法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：　　委托代理人（签字）：　委托代理人（签字）：　　工程总承包人：(盖章) 工程总承包人：(盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字) 地址：地址：时间：年月日附件附件*：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件*：发包人供应材料设备一览表（略）附件*：工程质量保修书附件*：工程建设项目廉政合同附件*：不欠薪承诺书附件*：施工安全生产目标管理责任书附件*：履行影像考勤承诺书（略）附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件*：承包人主要施工管理人员表（略）附件**：履约担保格式（略）附件**：预付款担保格式（略）附件**：支付担保格式（略）附件**：***建设领域民工工资支付专户三方监管协议（略）附件**：社保人员清单附件*：质量保修书格式工程质量保修书发包人：承包人：. 发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订保修书。一、工程保修范围和内容承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单及施工图纸范围内的所有项目内容。完工成品，除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由承包方承担保修或更换及费用。二、保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程质量保修期限承诺如下：（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为*年；（三）供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装为*年；（五）装修工程为*年；（六）门窗为*年；（七）地面、楼面空鼓开裂、大面积起砂*年；（八）卫生洁具、配件、给水阀门*年；（九）灯具、开关插座*年；（十）其他项目保修期限约定如下：保修期为工程竣工验收合格且有关竣工备案资料（包括结算）移交给发包人起开始计算三、缺陷责任期工程缺陷责任期为（**）个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、保修责任 *、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，并从质量保证金中扣留相应的维修费用。 *、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *、质量保修完成后，由发包人重新组织验收并签字确认保修期到期确认单。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程保修责任事项：除不可抗力外，凡非发包人原因造成的损失均在保修范围内。补充约定本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定地址：法定地址：. 法定代表人或其委托代理人：(盖章) 法定代表人或其委托代理人：(盖章) 电话：电话：. 电子邮箱：电子邮箱：. 附件*：廉政责任书格式建设工程廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及**省的有关规定。（二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。（二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设*场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。第七条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日附件* 不欠薪承诺书本公司就项目，向业主及政府有关部门郑重作如下不欠薪承诺: 一、本单位确保在所有工程施工中，全员实施劳动合同制度、记工考勤卡制度和其他法律规定的相关劳动用工管理制度。二、本单位确保依法支付所有招用人员的工资，不发生欠薪情况，确保所有员工工资全部按时发放到位。三、本单位确保积极配合有关部门做好投诉、举报等的调查处理工作。如本单位不履行上述承诺，发生由欠薪所引发的农民工向业主或政府相关部门投诉、上访等群体性事件，由本公司承担全部责任，并由政府有关部门按规定严肃处理。本承诺书由承诺单位法人代表签字并盖公司章，作为合同的组成部分。承诺单位法人代表签字：（公司盖章）年月日附件*：施工安全生产目标管理责任书施工安全生产目标管理责任书为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全。根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、*法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。项目部必须与建设单位签订建设工程安全生产责任书作为安全管理的指导与检查执行依据。　　一、责任　　*、认真贯彻执行国家、省和*的安全生产方针、政策及法规；　　*、项目负责人依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。项目部应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制**全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。　　*、项目部对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。　　*、项目部必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于*人。　　*、项目部必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。　　*、实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特**全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故了立即上报。　　*、工程开工前**日内办理安全报监手续，同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报监的，不得开工。　　*、塔吊在使用之前必须向相关部门报检，检测合格后方可使用。　 *、其它未注明的责任详见国家、省和*法令法规。　　二、安全管理目标承诺　　*、事故管理特大事故、重大事故为零；一般事故死亡率、重伤率为零；重大事故隐患整改率**%以上，一般事故隐患整改率**%以上；事故及时结案率***%. 　　*、安全管理　　（*）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到**%. 　　（*）施工现场每月组织*次由项目负责人组织的安全大检查。　　（*）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到***%. 　　（*）施工现场设专职安全员不少于*人。　　（*）施工现场塔吊报检率达到***%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到***%. （*）施工现场各类机械、机电设备完好率达到***%. *、安全教育工人岗前三级教育率达到**%，特种工人持证上岗率达到*** %；施工管理人员安全培训率达到***%. 　　三、考核办法　　*、按照安全生产管理考核办法评分标准进行考核 .奖罚执行安全生产考核办法。　　*、发生特大、重大伤亡事故，由项目部对伤害人进行经济补偿，发生伤亡事故不及时报告的，隐瞒事故不报或阻碍调查的，情节严重的交有关部门追究其刑事责任。责任期限：本工程自开工建设至工程竣工验收止。项目部负责人签字：公司法人代表（签字或盖章）：年月日第五章工程量清单 *. 工程量清单说明 *.*本工程量清单是依据中华人民**国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第*.*款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第*.*款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定的基本计量单位。 *.*本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 *.*本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。 *.*补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： *.*.*GB*****-****工程量清单计价规范、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》（****版）、《**省通用安装工程预算定额》（****版）、浙建建发〔****〕〔** 号、浙建站信〔****〕**号文件,人工、材料、机械价格有信息价的按****年第*期《**造价信息》**价、*价、《**省造价信息》编制。 *.*.*投标人在报价时应严格根据招标人提供的各种品牌、型号及规格进行报价，否则一切后果自负。 *.*本条第*.*款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。 *.*本条与下述第*条和第*条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。 *. 投标报价说明 *.*投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 (*) 本招标文件； (*) 《建设工程工程量清单计价规范》； (*) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； (*) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； (*) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件； (*) 建设工程设计文件及相关资料； (*) 施工现场情况、工程特点或施工方案； (*) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料； (*) *场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； (**) 其他的相关资料。 *.*工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 *.*工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 *.*已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。 *.*“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。 *.*分部分项工程项目按下列要求报价： *.*.*分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。 *.*.*如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第*.*.*项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。 *.*.* “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。 *.*措施项目按下列要求报价： *.*.*措施项目清单计价应根据投标人的自身情况进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。 *.*.*措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 *.*.*招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详细了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。 *.*.*“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 *.*.*对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。 *.*其他项目清单费应按下列规定报价： *.*.*暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第*.*.*项的计日工金额。 *.*.*暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第*.*.*项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第*.*.*项的报价原则计入其他项目清单报价。 *.*.*计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中： (*)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润； (*)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润； (*)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。 *.*.*总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。 *.*税金应按“税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。 *.**除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。 *.**工程量清单计价所涉及的生产**(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其*场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水**综合实力。 *.**管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 *.**投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 *.**投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 *.**有关投标报价的其他说明： *.**.*取费：详见招标清单，安全文明施工费及规费不得低于工程量清单标示的下限； *.**.*投标人“投标报价汇总表”中的“投标报价”应等于“投标总价表”中“投标总价”和投标函中的“投标价格”，三个报价不相等作无效标处理。 *.**.*本工程财政审定预算价元，最高限价元（含暂列金额***万元），投标人报价超过最高限价的作无效标处理。 *.**.*本招标工程的施工地点为投标人须知前附表*.*.*项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用（施工过程中可能出现的施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用）、施工措施费、税金、规费等所有费用。 *.**.*本工程中标单位为施工专业承包单位，投标时须考虑向建筑工程总承包单位交纳**万元总承包服务费，并考虑进入报价。 *.**.*投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不被批准。 *.**.*暂列金额除税金外不计取其他费用；投标人不得擅自变动暂列金额，否则按无效标处理；中标后该项费用由业主掌握。项目名称规费（%）安全文明施工费（%）税金（%）备注取费基数定额人工费+定额机械费税前工程造价 / 下线上、下区间 / 消防报警系统 *.*** *.**～*.** * 消防水系统 *.*** *.**～*.** * 消防排烟系统 *.*** *.**～*.** * 消防系统抗震支架 *.*** *.**～*.** * 智能化安装工程 *.*** *.**～*.** * *. 其他说明 *.*词语和定义 *.*.* 工程量清单：是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。 *.*.* 单价子目：工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。 *.*.* 子目编码：分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。 *.*.* 子目特征：构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。 *.*.* 规费：承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。 *.*.* 税金：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城*维护建设税及教育费附加等。 *.*.* 总承包服务费：总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。 *.*.* 同义词语：本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。 *.*工程量差异调整 *.*.*工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 *.*.*投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否发布工程量清单的补充和(或)修改文件。 *.*.*如果招标人在检查投标人根据上文第*.*.*项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第*.*.*项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节*.*.*项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。 *.*暂列金额和暂估价 *.*.*“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。 *.*.*“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。 *.*.*专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。 *.*其他补充说明：/ *. 工程量清单与计价表 *.*工程量清单以上传至***工程建设电子交易平台的工程量清单为准。第六章图纸施工图纸在招标公告下下载。说明：本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。主要设备参数表及技术标准序号设备名称参数描述 * 监控摄像设备彩色红外半球摄像机安装、调试。传感器类型：*/*英寸CMOS；像素：***万；最大分辨率：****×****；最低照度：*.**Lux（彩色模式）；*.***Lux（黑白模式）；*Lux（补光灯开启）；最大补光距离：**m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：*.*mm；视频压缩标准：H.***；H.***；H.***B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.***：支持；H.***：支持；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/T）；CGI；GB/T*****；供电方式：DC**V/PoE；防护等级：IP**；IK** ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.***或H.***编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约*/*（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★可通过IE浏览器将码率设置为*Kbps～*Mbps（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 监控摄像设备枪式摄像机安装、调试。传感器类型：*/*英寸CMOS；像素：***万；最大分辨率：****×****；最低照度：*.**Lux（彩色模式）；*.***Lux（黑白模式）；*Lux（补光灯开启）；最大补光距离：**m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：*mm；视频压缩标准：H.***;H.***;H.***B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.***:支持;H.***:支持;；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T*****; 供电方式：DC**V/PoE(***.*af)；防护等级：IP** ★可通过IE浏览器在视频图像上叠加**行字符，字符可选择项包括通道名称时间、地理位置可设置字符大小为大、中、小像素，字符叠加在图片上方时，可设置文字左、右对齐和叠加位置（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★在IE浏览器下，具有感兴趣区域(ROI设置选项，可设置*个感兴趣区域、*个图像质量等级（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）上方时，可设置文字左、右对齐和叠加位置（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★在IE浏览器下，具有感兴趣区域(ROI设置选项，可设置*个感兴趣区域、*个图像质量等级（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 监控摄像设备抛物摄像机安装、调试。传感器类型：*/*.*英寸CMOS；像素：***W；最大分辨率：****×****；最低照度：*.***Lux(彩色模式);*.****Lux(黑白模式);*Lux(补光灯开启)；最大补光距离：***m（红外）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：*.*-**.*mm；通用行为分析：高空抛物；视频压缩标准：H.***；H.***；H.***H；H.***B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.***：支持H.***：支持；宽动态：***dB；透雾功能：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；视频遮挡；虚焦侦测；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；高空抛物；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T*****（双国标）；CGI；最大Micro SD卡：***GB； RS-***接口：*个（波特率范围:****bps~******bps）；音频输入：*路（RCA头）；音频输出：*路（RCA头）；报警输入：*路（湿节点,支持直流*V~*V电位,*mA电流）；报警输出：*路（湿节点,支持直流最大**V电位,*.*A电流）；模拟输出接口：*路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC**V/POE；防护等级：IP** ★高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），设备可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（**-***s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多**个高空抛物检测区域（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，设备不产生报警提示信息（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★玻璃加热功能检验：在IE浏览器下，具有玻璃加热设置选项，包括开启、自动、关闭（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 监控摄像设备人脸抓拍调试、安装。传感器类型：通道*：*/*.*英寸CMOS; 通道*：*/*.*英寸CMOS；像素：通道*:***万;通道*:***万；最大分辨率：****×****；最低照度：*.***Lux(彩色模式);*.****Lux(黑白模式);*Lux(补光灯开启)；最大补光距离：***m（红外监控距离）**m（暖光监控距离）**m（人脸检测距离）；镜头类型：通道*：电动变焦;通道*：定焦；镜头焦距：通道*：*mm~**mm;通道*：*.*mm；通用行为分析：物品遗留;物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持*种属性*种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可设；人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持*种属性*种表情：性别，年龄，眼镜，口罩，胡子，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可设；大华人脸识别技术对抓拍到的人脸进行特征值提取，与人脸底库中的特征值进行比对，对人员进行身份识别。；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持*个绊线人数统计，*个区域内人数统计，*个排队管理功能；视频压缩标准：H.***;H.***;H.***H;H.***B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.***:支持;H.***:支持；宽动态：***dB；透雾功能：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;车牌识别;人数异常;绊线入侵;输入异常;区域入侵;声强突变;快速移动;人数统计;人员聚集;动态检测;物品搬移;停车检测;徘徊检测;虚焦侦测/人脸检测/物品遗留/停留检测/人员检测/排队停留时间/排队人数异常/人脸识别/视频遮挡/场景变更；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T*****（双国标）；GB*****A；GA/T****；RTMP；最大Micro SD卡：***GB； RS-***接口：*个（波特率范围:****bps~******bps）；音频输入：*路（RCA头）；音频输出：*路（RCA头）；报警输入：*路（湿节点,支持直流*V~*V电位,*mA电流）；报警输出：*路（湿节点,支持直流最大**V电位,*.*A电流）；模拟输出接口：*路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC**V/POE；防护等级：IP** ★混合补光功能检验:设备内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯;在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★双CPU内核配置检验：设备主控核心板配置*个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★消除三级风噪声功能检验：音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 存储设备 **路NVR（高空抛物）主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；接入路数：**路；硬盘接口：**个SATA，单盘最大**T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔；分辨率：**MP、*MP、*MP、*MP、*MP、*MP、****P、*.*MP、***P、D*；解码能力：*路***********;*路***********;*路***********;*路***********;**路***********;**路***********;**路***********；多路回放：最大支持**路回放；报警输入：**路；报警输出：*路；画面分割：VGA*/HDMI*: */*/*/*/**/**/**/**VGA*/HDMI*: */*/*/*/**；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范；音频输入：*路，RCA支持IPC复合音频输入；音频输出：*路，RCA支持语音对讲输出； HDMI接口：*个； VGA接口：*个；网络接口：*个RJ** **/***/****Mbps自适应以太网口；人脸检测前智能性能（路数）：**路（*张/秒）；人脸识别前智能性能（路数）：**路（*张/秒）；结构化前智能性能（路数）：**路（*张/秒） ★可将接入***P、*.*MP、****P*MP、*MP、*MP、*MP、*MP、**MP、**MP、**MP、**MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡**终止升级过程。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡**终止启动过程。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 存储设备 ***路NVR 主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；接入路数：***；硬盘接口：**个，SATA*.*，单盘最大**T；分辨率：**MP/*MP/*MP/*MP/*MP/*MP/****P/***P/***P/D*/CIF/QCIF；解码能力：**路***********；多路回放：最大支持**路回放；报警输入：**路；报警输出：*路；画面分割：屏一：*、*、*、*、**、**、**、**分割；屏二：*、*、*、*、**分割；前智能分析：支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD；后智能分析：支持后智能人脸检测、通用行为分析、车牌识别、视频质量诊断；音频输入：*路，RCA输入口；音频输出：*路，RCA输出口； HDMI接口：*个； VGA接口：*个；网络接口：*个，RJ** **/***/****Mbps自适应以太网口；人脸检测后智能性能（****P）(路数)：*路；人脸检测前智能性能（路数）：**路；人脸识别前智能性能（路数）：**路； ★设备可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，备用样机可替换故障样机继续录像,故障恢复后，备用样机可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用样机（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持在两个主通道画面上分别叠加*个其他通道的小画面视频，包括编码并可在**画面预览模式下预览（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 视频传输设备解码器（不少于**路）调试、安装。支持*路本地信号采集（*路DVI-I和*路HDMI，HDMI接口最大支持*K）支持**路HDMI信号输出接口支持**路HDMI音频输出支持MPEG*/MPEG*/H.***/H.***/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码支持QCIF/CIF/*CIF/HD*/D*/***P/****P/***W/***W/***W/***W/****W/****W视频解码支持通过串口控制屏幕开关每*个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持**个通道同时解码，最大支持*路*********** / *路*********** / *路*********** / *路*********** / *路***W @**fps / *路*********** / **路***W @**fps / **路****P @**fps 支持单屏*/*/*/*/*/**/**/**分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持****x****,****x****,****x****，****x***，****x***五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持****x****分辨率支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB*****接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入支持预案轮巡支持底色选择支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步支持*个**M/***M/****M自适应以太网接口加强用户保密等级：HTTP的MD*加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通标准*.*U机箱，美观** ★具有*组风扇(支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★单块*路解码卡支持*路同时输出，包括*路*K(****×****)和*路*K(****×****)同时显示输出;单块*路解码卡支持*路同时输出，包括*路*K(****×****)和*路*K(****×****)同时显示输出;（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持双电源冗余，采用标准**plusPLATINUM电源;（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★单个采集板最**时支持*路最高**fps的本地视频信号输入(支持的分辨率包括****×****、****×****、****×****、****×***、****×****、****×***、****×****、****×***、****×***、****×***、****×***、****×***、***×***)，（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 服务器人脸服务器（视频流*路）调试、安装。主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；接入路数：***路；硬盘接口：*个，SATA*.*，单盘最大**T；网络带宽：***Mbps接入、***Mbps存储、**Mbps转发；分辨率：**MP/**MP/**MP/**MP/*MP/*MP/*MP/*MP/*MP/****P/***P；解码能力：*路**MP/*路**MP/*路**MP/*路**MP (**fps)/*路**MP (**fps)/*路*MP (**fps)/**路*MP (**fps)/*路*MP(**fps)/*路*MP(**fps)/*路*MP (**fps)/**路*MP (**fps)/**路*MP (**fps)/**路*MP (**fps)/**路****P (**fps)/**路****P (**fps)/**路***P (**fps)；电源接口：单电源；网络接口：*个RJ-**，**/***/****Mbps自适应以太网口（千兆电口）；视频输出：*路VGA输出，*路HDMI输出，其中VGA*和HDMI *同源输出支持*K显示；人脸检测：*. 支持**路***万或**路***万分辨率视频流分析；*. 属性：支持*种属性，性别，年龄段（*个），眼镜，表情（*种），口罩，胡子；人脸库容量：*、样本库最大**个，**万张图片，单库最大**万张图片*、路人库最大*个，**万张图片，单库最大**万张图片人脸库样本库容量、条数共享；人脸识别：*. 图片流：支持**路***万或**路***万分辨率图片流分析；*. 视频流：支持**路***万或**路***万分辨率视频流分析；*. 支持人员频次高频报警；车牌比对：*. 后智能：支持**路***万或**路***万分辨率；视频结构化：*. 支持**路***万或**路***万分辨率视频流分析；*. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；*. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警；通用行为分析：*. 支持**路***万或**路***万分辨率视频流分析；*. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测；人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测；历史抓拍库容量：支持****万人脸历史抓拍库；支持****万人体历史抓拍库；支持****万机动车历史抓拍库；支持***万通用行为分析历史抓拍库；支持***万人数统计报表记录；供电方式：AC***V～AC***V **±*%Hz；功耗：**W（不含硬盘，空载）***W（满接硬盘）；产品尺寸：机箱：***.*mm×***.*mmx**.*mm（宽x长x高）最大尺寸：***.*mm（含挂耳）×***.*mm×**.*mm（含脚垫）（宽x长x高） ★支持人脸图片自动建模，导入******张人脸图片建模成功率不低于**.**%（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持选择*个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成*个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★可设置最短持续时间、检测灵敏度、AI识别过滤；支持按照通道、时间检索报警事件，可按物品遗留和物品拿取过滤搜索，显示物品遗留和物品拿取相关的检测数据、抓拍图片和录像；支持抓拍库存储****万条物品监控抓拍历史记录；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★最大支持**路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） * 视频控制设备控制键盘，安装、调试。支持H.***、H.***、H***H、H***B、MJPEG、MPEG*、SVAC、SmartH.*** 、非标码流等；最大**画面分割支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 **路***W(****p)@**fps（****Kb/s）" 支持最大*万路设备控制支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB*.*和USB*.*各*个 *路报警输入，高低电平可调 *路报警输出，*路继电器，*路**V_*A可控 ★**.*英寸触摸屏，分辨率为****×***，具有*个触控按钮（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★单机可解码*路分辨率为****×****、*路分辨率为****×****或**路分辨率为****×****的视频（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持管理设备数量≥*****（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ** 显示设备 **寸拼接屏（*.*mm） *、产品尺寸：**寸 *、双边拼缝：*.*mm *、分辨率：********* *、亮度：***cd/m* *、输入接口：VGA(D-Sub)**、CVBS(BNC)**、DVI-D**、HDMI**、RS***(RJ**)**、USB（升级和多媒体）** *、输出接口：CVBS(BNC)**、RS***(RJ**)** *、★液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T*****.*-****视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） *、★液晶显示单元通过GB/T*****-****测量，距离屏幕水平*.*米/垂直*.**米时的工作噪音≤*dB（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） *、液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤**KG **、★液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到**%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ** 线管理器理线架安装、调试。 *、规格：*U封闭式网络理线架； *、结构：单面槽理线架按**英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水**垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供**个管理环；采用滑槽式封闭结构； *、材料：全金属材质； *、性能：管理跳线数≥**，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； *、★提供第三方权威检测机构出具的金属理线器NSS检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 双绞线缆六类网线 *、规格：六类非屏蔽双绞线； *、标准：UL ***, EIA/TIA ***-B.*和ISO/IEC *****, IEC*****-*； *、传输：***米范围内≥***MHz条件下的传输要求； *、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； *、电气特性：*-***MHZ输入阻抗***±*Ω，*-***MHZ时延偏离≦**ns/***M,**℃条件下的导线最大直流电阻**.*Ω/KM不平衡直流电阻≦*%； *、结构：导线直径*.**，外直径*±*.*mm，绝缘层聚乙烯平均厚度*.**，护套PVC平均厚度*.*±*.**mm； *、性能：最大张力为**KG，工作温度为-**~**℃； *、★提供信息产业第三方出具的六类网线单体检测报告和六类十一点非屏蔽信道和永久链路检测报告（附送检协议）；为满足实际使用对POE++供电的需求，需提供按照IEC*****-*-* ****标准的关于网线温升指标检测，提供官网查询截图或送检协议；提供中国商务诚信公共服务平台出具的带BCC-中国商务信用互认标识”的重质量守信用*A单位认证证书和重服务守信用*A单位认证证书, 证书需提供提中国商务诚信公共服务平台www.***gov.cn查供截图，以辩真伪； ** 布放尾纤尾纤（LC单芯） *、规格：*.*米，*/***单模单芯光纤尾纤； *、结构：由紧护套*字型*/***单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； *、产品要求：符合TIA/EIA ***-B，ISO/IEC *****标准； *、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为*.*cm，工作温度范围-**~**℃，接头材料为陶瓷； *、光学要求：平均连接损耗为*.*db，每***次重复插拔损耗＜*.*db，最小反射损耗为**db，最大回损为-**db； *、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； *、★提供YD/T****.*-****标准的第三方国家认可CMA/CNAS的权威机构出具的单模尾纤检测报告，资料复原件加盖原厂公章； ** 跳线光纤跳线安装 *、规格：*米，*/***单模双芯光纤跳线； *、结构：由紧护套*字型*/***单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； *、产品要求：符合TIA/EIA ***-B，ISO/IEC *****标准；多种长度可选； *、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为*.*cm，工作温度范围-**~**℃，接头材料为陶瓷； *、光学要求：平均连接损耗为*.*db，每***次重复插拔损耗＜*.*db，最小反射损耗为**db，最大回损为-**db； *、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； *、★提供YD/T****.*-****标准的第三方国家认可CMA/CNAS的权威机构出具的单模双芯光纤跳线检测报告，资料复原件加盖原厂公章； ** 光缆 *芯室外铠装光纤 *、规格：*芯室外*/***中心束管式轻铠装单模光缆 *、产品描述符合TIA/EIA-***-C.*标准，ITU G.*** 、IEC***-*A*b技术要求；高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构；两根平行的钢丝用于加强硬度；特别设计的紧凑结构；直径小、重量轻、安装简便；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；双面涂塑钢带(PSP)加强了光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能；传输距离长，适用于建筑群子系统的应用。敷设方式：架空、管道、直埋。 *、光纤几何机械特性光纤类别：*/*** 芯核直径(ìm)：*.*±*.* 包层直径(ìm)：***±* 包层不圆度 (%)：≤*% 涂覆层直径(ìm)：***±** 涂覆层不圆度 (%) ：≤*% 芯核/包层**度误差(ìm)： <*.* 包层/涂覆层**度误差(ìm)：<**.* 数值孔径：*.***±*.*** *、光纤传输特性衰减：****nm ≤*.**dB/km ****nm ≤*.**dB/km 色散系数：****~****nm -*.*~*.*ps/(nm.km) ****nm ≤**ps/(nm.km) 零色散波长范围：****~****nm 零色散斜率：≤*.***ps/(nm*.km) 截止波长：****≤ëc≤****nm 模长直径 (MFD)：****nm *.*±*.*ìm 光纤翘曲特性参数：R *.* m *、环境特性运输温度：-**～**℃ 储藏温度：-*～**℃ 施工温度：-*～**℃ 工作温度：-**～**℃ 弯曲半径：**X O.D.(静置)、 **X O.D.( 动态) *、★提供YD/T ***-****标准的国家认可CMA/CNAS的第三方权威机构出具的*芯室外单模光缆检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 光缆 *芯室内光纤 *、规格：*芯室内*/***单模光缆 *、产品描述符合TIA/EIA-***-C.*标准，ITU G.*** 、IEC***-*A*b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。 *、光纤几何机械特性光纤类别：*/*** 芯核直径(ìm)：*.*±*.* 包层直径(ìm)：***±* 包层不圆度 (%)：≤*% 涂覆层直径(ìm)：***±** 涂覆层不圆度 (%)：≤*% 芯核/包层**度误差(ìm)：<*.* 包层/涂覆层**度误差(ìm)：<**.* 数值孔径：*.***±*.*** *、光纤传输特性衰减：****nm ≤*.**dB/km ****nm ≤*.**dB/km 色散系数：****~****nm -*.*～*.*ps/(nm.km) ****nm ≤**ps/(nm.km) 零色散波长范围：****~****nm 零色散斜率：≤*.***ps/(nm*.km) 截止波长：****≤ëc≤****nm 模长直径 (MFD)：****nm *.*±*.*ìm 光纤翘曲特性参数R：*.* m *、环境特性运输温度：-**～**℃ 储藏温度：-*～**℃ 施工温度：-*～**℃ 工作温度：-**～**℃ 弯曲半径：**X O.D.(静置)、 **X O.D.( 动态) *、★提供YD/T ***-****标准的国家认可CMA/CNAS的第三方权威机构出具的*芯室内单模光缆检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 光纤盒 *、规格：LC双工适配器； *、标准：ANSI/TIA-***-C.*：lSO／IEC * * ***：**** Ed*.*；GR-***-CORE； *、性能：超过ANSI／TIA-***-C.*中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗*.*dB支持**G光纤传输； *、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； *、★提供GB/T*****-****标准的国家认可CMA/CNAS的第三方权威机构出具的单模信道检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 光缆二芯光纤敷设。 *、规格：*芯室内*/***单模皮线光缆 *、产品描述符合TIA/EIA-***-C.*标准，ITU G.*** 、IEC***-*A*b技术要求；紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护；外皮与光纤之间有*根钢丝加强芯，增加光纤强度；外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用；适用于大楼光纤到桌面系统的应用。 *、光纤几何机械特性光纤类别：*/*** 芯核直径(ìm)：*.*±*.* 包层直径(ìm)：***±* 包层不圆度 (%)：≤*% 涂覆层直径(ìm)：***±** 涂覆层不圆度 (%)：≤*% 芯核/包层**度误差(ìm)：<*.* 包层/涂覆层**度误差(ìm)：<**.* 数值孔径：*.***±*.*** *、光纤传输特性衰减：****nm ≤*.**dB/km ****nm ≤*.**dB/km 色散系数：****~****nm -*.*～*.*ps/(nm.km)****nm ≤**ps/(nm.km) 零色散波长范围：****~****nm 零色散斜率：≤*.***ps/(nm*.km) 截止波长：****≤ëc≤****nm 模长直径 (MFD)：****nm *.*±*.*ìm 光纤翘曲特性参数R：*.* m *、环境特性运输温度：-**～**℃ 储藏温度：-*～**℃ 施工温度：-*～**℃ 工作温度：-**～**℃ 弯曲半径：**X O.D.(静置)、 **X O.D.( 动态) *、★提供YD/T ***-****标准的国家认可CMA/CNAS的第三方权威机构出具的*芯室内单模光缆检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 光缆 **芯光纤安装。 *、规格：**芯室外*/***层绞式轻铠装单模光缆 *、产品描述符合TIA/EIA-***-C.*标准，ITU G.*** 、IEC***-*A*b技术要求；高强度松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，紧松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构；直径小、重量轻、安装简便；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；传输距离长，适用于建筑群子系统的应用。敷设方式：架空、管道、直埋。 *、光纤几何机械特性光纤类别：*/*** 芯核直径(ìm)：*.*±*.* 包层直径(ìm)：***±* 包层不圆度 (%)：≤*% 涂覆层直径(ìm)：***±** 涂覆层不圆度 (%) ：≤*% 芯核/包层**度误差(ìm)： <*.* 包层/涂覆层**度误差(ìm)：<**.* 数值孔径：*.***±*.*** *、光纤传输特性衰减：****nm ≤*.**dB/km ****nm ≤*.**dB/km 色散系数：****~****nm -*.*~*.*ps/(nm.km) ****nm ≤**ps/(nm.km) 零色散波长范围：****~****nm 零色散斜率：≤*.***ps/(nm*.km) 截止波长：****≤ëc≤****nm 模长直径 (MFD)：****nm *.*±*.*ìm 光纤翘曲特性参数：R *.* m *、环境特性运输温度：-**～**℃ 储藏温度：-*～**℃ 施工温度：-*～**℃ 工作温度：-**～**℃ 弯曲半径：**X O.D.(静置)、 **X O.D.( 动态) *、★提供YD/T ***-****标准的国家认可CMA/CNAS的第三方权威机构出具的**芯室外单模光缆检测报告，资料复印件加盖原厂公章； ** 交换机核心交换机（安防）安装、调试。 *、整机独立插槽≥*个，系统电源槽位≥*个； *、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=*U。 *、★交换容量≥**Tbps，包转发性能≥****Mpps，提供官网截图作为证明。 *、设备防雷不低于*KV； *、★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； *、★为方便**项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； *、要求实配电源模块≥*个，千兆光口≥**个，万兆光口≥*个。 *、提供工信部进网许可证； ** 交换机核心交换机（对讲）安装、调试。 *、整机独立插槽≥*个，系统电源槽位≥*个； *、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=*U。 *、★交换容量≥**Tbps，包转发性能≥****Mpps，提供官网截图作为证明。 *、设备防雷不低于*KV； *、★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； *、★为方便**项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； *、要求实配电源模块≥*个，千兆光口≥**个，万兆光口≥*个。 *、提供工信部进网许可证； ** 防火墙 *、★要求固化千兆电口数量≥*个；固化千兆光口数量≥*个；固化万兆光口数量≥*个，提供产品外观图片证明 *、★支持可插拔*T企业级硬盘，提供产品外观图片证明 *、三层网络吞吐≥*Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥*Gbps ，最大可支持扩展IPS吞吐量≥*Gbps，最大并发连接≥**万，每秒**连接≥*万； *、★要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥*Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能，提供产品功能界面截图 *、支持路由模式、透明模式、混合模式； *、支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； *、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； *、★支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，提供产品功能界面截图 *、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计 **、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； **、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示； **、支持创建ip地址对象、ip地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况； **、支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询； **、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近*天，最近*周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 **、支持CPU、内存使用趋势监控，可选择实时、最近*天、最近*周的显示周期 **、支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； **、支持通过手动输入和扫描二维码两种方式将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理； **、提供中华人民**国**部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ** 交换机 **口POE交换机（安防）安装、调试。 *、★标准**英寸*U高机架设备，固化千兆电接口数≥**个，千兆光口≥*个，最大可用端口≥**个，且实配支持POE+的端口≥**个，整机POE功率不得小于***W，提供官网截图作为证明材料； *、★交换容量≥**Gbps,包转发率≥**.**Mpps，提供官网截图作为证明材料； *、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥*KV，提供官网截图作为证明材料； *、★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持*.*M（含*.*M）以上的端口缓存，提供官网截图作为证明材料； *、提供进网许可证证书； ** 交换机 *口POE交换机（安防）安装、调试。 *、★标准*U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥*个，千兆光口≥*个，最大可用端口≥**个，且实配支持POE+的端口≥*个，整机POE功率不得小于***W，提供官网截图作为证明材料； *、★交换容量≥**Gbps，包转发率≥**.**Mpps，提供官网截图作为证明材料； *、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥*KV，提供官网截图证明； *、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持*.*M（含*.*M）以上的端口缓存 *、提供进网许可证证书； ** 交换机 **口POE交换机（安防）安装、调试。 *、★标准**英寸*U高机架设备，可上机架，实配固化千兆电接口数≥**个，千兆光口≥*个，最大可用端口≥**个，且实配支持POE+的端口≥**个，整机POE功率不得小于***W，提供官网截图作为证明 *、★交换容量≥**Gbps，包转发率≥**.**Mpps，提供官网截图作为证明 *、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥*KV，提供官网截图作为证明 *、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持*M（含*M）以上的端口缓存； *、提供进网许可证证书； ** 交换机 *口汇聚交换机（对讲）安装、调试。 *、★实配固化千兆电接口数≥*个，千兆光口≥*个，最大可用端口≥**个，提供官网截图作为证明材料； *、★交换容量≥**Gbps，包转发率≥**.*Mpps，提供官网截图作为证明材料； *、★为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥**°C，提供官网截图作为证明材料； *、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持*M（含*M）以上的端口缓存； *、提供进网许可证证书； ** 交换机 *口交换机（停车+背景音乐）安装、调试。 *、★实配固化千兆电接口数≥*个，千兆光口≥*个，最大可用端口≥**个，提供官网截图作为证明材料； *、★交换容量≥**Gbps，包转发率≥**.*Mpps，提供官网截图作为证明材料； *、★为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥**°C，提供官网截图作为证明材料； *、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持*M（含*M）以上的端口缓存； *、提供进网许可证证书； ** 出入口执行机构设备室外摆闸左产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：支持；语音提示：支持；外壳材质：SUS***；开门模式：刷卡（选配）/人脸识别（选配）； MCBF：***万次；通道宽度：不锈钢：***mm~****mm亚克力：***mm~***mm；开关门速度：*.*~*.*s，可调节；红外对射对数：*.*；机箱厚度：*.*mm；摆臂材质：不锈钢/亚克力；供电方式：AC ***~***V *.*A；防暴等级：IK**、IK**；防尘防水等级：IPX*；功耗：单机芯：≤*W（待机），≤**W（工作）双机芯：**W（待机），≤***W（工作）；产品尺寸：****.*mm×***.*mm×***.*mm（长×宽×高）；工作环境温度：-**℃~**℃；工作环境湿度：*%RH~**%RH（无凝结）；使用环境：室内;室外 ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IKO*的要求; 其他表面应符合IK**的要求; 试验后,设备应无明显机械损伤和变形,并应能正常工作。 ★门翼开/关门速度大于等于*.*s,可调节(总计**个档位调节)。 ** 出入口执行机构设备室外摆闸右产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：支持；语音提示：支持；外壳材质：SUS***；开门模式：刷卡（选配）/人脸识别（选配）； MCBF：***万次；通道宽度：不锈钢：***mm~****mm亚克力：***mm~***mm；开关门速度：*.*~*.*s，可调节；红外对射对数：*.*；机箱厚度：*.*mm；摆臂材质：不锈钢/亚克力；供电方式：AC ***~***V *.*A；防暴等级：IK**、IK**；防尘防水等级：IPX*；功耗：单机芯：≤*W（待机），≤**W（工作）双机芯：**W（待机），≤***W（工作）；产品尺寸：****.*mm×***.*mm×***.*mm（长×宽×高）；工作环境温度：-**℃~**℃；工作环境湿度：*%RH~**%RH（无凝结）；使用环境：室内; ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IKO*的要求; 其他表面应符合IK**的要求; 试验后,设备应无明显机械损伤和变形,并应能正常工作。 ★门翼开/关门速度大于等于*.*s,可调节(总计**个档位调节)。 ** 出入口执行机构设备室外摆闸中产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：支持；语音提示：支持；外壳材质：SUS***；开门模式：刷卡（选配）/人脸识别（选配）； MCBF：***万次；通道宽度：不锈钢：***mm~****mm亚克力：***mm~***mm；开关门速度：*.*~*.*s，可调节；红外对射对数：*.*；机箱厚度：*.*mm；摆臂材质：不锈钢/亚克力；供电方式：AC ***~***V *.*A；防暴等级：IK**、IK**；防尘防水等级：IPX*；功耗：单机芯：≤*W（待机），≤**W（工作）双机芯：**W（待机），≤***W（工作）；产品尺寸：****.*mm×***.*mm×***.*mm（长×宽×高）；工作环境温度：-**℃~**℃；工作环境湿度：*%RH~**%RH（无凝结）；使用环境：室内;室外 ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IKO*的要求; 其他表面应符合IK**的要求; 试验后,设备应无明显机械损伤和变形,并应能正常工作。 ★门翼开/关门速度大于等于*.*s,可调节(总计**个档位调节)。 ** 网络服务器 IP网络中心服务器安装、调试。高档*U铝合金黑色拉丝面板，美观**；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；强大的兼容性，兼容WINDOWS/LUNIX系统防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境支持****小时不间断运行处理器：Core I*三代显示屏：**.*寸高分辨率触摸液晶显示屏（********）。内存：DDR* ****/****MHz，*G DIMM Slot接口，可扩展至**G。硬盘：板载***G SSD固态硬盘，mSATA接口。电源类型:明纬无扇专业工业电源。操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win****/Linux/UINX。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:*个SATA *.* Connector *个SATA *.* Connectors。显示接口::*个VGA接口，*个HDMI。网口：*个，支持**/***/****Mbps。串口：*个，RS-***串口 USB : *.*USB**个，*.*USB**个。线路输入：*个**接头。话筒输入：*个*.*话筒输入接口，*个*.**话筒输入接口。并行端口：*个。电源接口:三位凤尾插接口。尺寸规格:***mm（D)****mm(W)****mm(H)不含机脚。工作环境:-**℃~**℃。存储温度:-**℃~**℃。相对湿度:*%~**%，非凝结状态。重量：净重**kg。含航空箱重**KG 软件参数： *.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 *.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 *.管理节目库**，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 *.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 *.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间*-***S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 *.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 *.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 *.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 *.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 **.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间*-**s。 **.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 **.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行*段均衡器调节：可对终端进行**Hz、***Hz、*KHz、*KHz、**KHz频点的±**dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 **.支持对*路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 **.支持对终端设置时间显示配置，可设置*-*级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 **.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间*.*S-**S。**.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 **.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 **.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 **.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 **.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 **、系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈。 **、系统软件支持Windows****、WINDOWS****、Windows XP、Windows*等多个系统平台。 **、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 **、★本产品控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“IP网络广播系统控制软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章。 ** 停车场管理设备车牌识别一体机安装、调试。显示屏：LED屏（*行*字，支持红绿黄三色显示）；显示屏尺寸：***mm×***mm（长×宽）；补光灯数量：*颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）；传感器类型：*/*.*英寸CMOS；图像分辨率：*********（不包含OSD黑边）；视频压缩标准：H.***;H.***；二维码显示：支持；屏幕坏点检测：支持；抓拍距离：*.*~*m；除雾功能：支持自动除雾；供电方式：AC***V；镜头：***W；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：*.*-**.*mm ★智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★LED灯模式切换功能检查：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ** 停车场管理设备变频右向*米直臂道闸（*秒）安装、调试。杆件类型：直杆；支持杆长：*米；起杆速度：*s；电机类型：直流无刷；防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持；防撞功能：支持；断电手摇：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离**m；供电方式：AC***~***V；工作温度：-**℃～+**℃；防护等级：IP**；安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固**装； ★*.机箱采用厚度不低于*.*mm和抗拉强度极限不小于***MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；*.设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构；*.栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）；*.运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条、保护套等防护材料。 ★以下一种或几种方式实现应急放行功能：*.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；*.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；*.断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。 ★遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 ** Ups不间断电源及其附属设备安装 UPS主机（**KVA） *、额定功率≥**KVA，采用在线双转换，整流及逆变均采用IGBT技术； *、★采用机架式结构三进三出与三进单出可设置，满足不同使用场景； *、★采用*．*英寸彩屏显示，屏幕带触摸功能； *、★支持多台并机及共用电池组功能； *、具备在线电池测试功能，随时验证电池组是否工作良好；电池节数**-**节可调 *、★系统效率 ≥**%。 *、具备EPO功能，利用EPO接口功能在紧急情况**断UPS输出； *、要求提供产品彩页，并盖有生产厂家公章； *、★要求提供质量管理体系认证证书，认证产品须包含不间断电源产品； **、★要求提供对应型号的泰尔检测报告及证书； **、★要求提供环境管理体系认证证书，认证产品须包含不间断电源产品； **、★要求提供职业健康安全管理体系认证证书，认证产品须包含不间断电源产品； **、★要求提供能源管理体系认证证书，认证产品须包含不间断电源产品； **、★要求提供职业健康安全管理体系认证证书，认证产品须包含不间断电源产品； ** Ups不间断电源及其附属设备安装 UPS主机（**KVA） *、额定功率**KVA,采用在线双转换，整流及逆变均采用IGBT技术； *、输出制式三进三出，三段式充电设计，优化电池性能； *、采用*英寸彩屏显示，屏幕带触摸功能； *、支持*台并机及共用电池组功能； *、具备在线电池测试功能，随时验证电池组是否工作良好；电池节数**-**节可调 *、支持ECO节能模式； *、具备EPO功能，利用EPO接口功能在紧急情况**断UPS输出； *、输入电压范围 ***~***Vac（**%负载）,***~***Vac（***%负载） *、★输出功率因数 *.* ，系统效率≥**% **、提供RS*** /RS***/USB标准通讯接口，可提供RS***或RS***通信协议，方便接入动环监控。除此之外，UPS还应可选配SNMP网卡。 **、要求提供产品彩页，并盖有生产厂家公章； **、★投标产厂家应已获得ISO****质量管理体系认证、ISO*****环境管理体系认证、ISO*****职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO*****信息安全管理体系认证证书、IISO*****能源管理体系认证证书，GB/T *****-**** 企业标准体系认证证书，其*个认证中至少有*个认证证书包含不间断电源产品，投标人需提供上述*个认证证书。 **、★投标人需提供自有的泰尔检测报告及证书、CQC节能认证检验报告及证书。第八章投标文件格式目录 *、投标文件商务标格式 *、投标文件技术标格式 *、投标文件资信标格式 *、投标文件资格审查资料格式施工投标文件项目编号：{招标编号} 工程名称： {招标工程项目名称} 投标文件内容：商务标投标人：（全称并盖公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日目录法定代表人身份证明书授权委托书投标函投标函附录工程量清单报价说明已标明价格的工程量清单法定代表人身份证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。附法定代表人身份证正面复印件粘贴处法定代表人身份证正面复印件粘贴处特此证明投标人：（盖单位章）日期：年月日授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月曰至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。代理人身份证正面复印件粘贴处代理人身份证正面复印件粘贴处附投标人（单位盖章投标投标人（单位盖章）: 法定代表人（签字或盖章）：日期：年月_日投标函（招标人名称）：我方已仔细研究了贵方的招标编号为的（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，项目负责人，身份证号码，工期个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥ ）。如我方中标：（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第*.*项规定的任何一种情形。（招标人可补充其他说明）。投标人：（单位盖章）法定代表或委托代理人：（签字或盖章）联系人：联系地址：电话：邮编：年月日（二）投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注 * 履约担保银行保函金额履约担保书金额 *.* 按照招标文件要求 * 施工准备时间 / 按照招标文件要求 * 误期违约金额 *.*.* 按照招标文件要求 * 误期赔偿费限额 *.*.* 按照招标文件要求 * 提前工期奖 *.* 按照招标文件要求 * 施工总工期 / 施工总工期为日历天 * 质量标准 *.* 按照招标文件要求 * 工程质量违约金最高金额 *.* 按照招标文件要求 * 预付款金额 **.*.* 按照招标文件要求 ** 预付款保函金额 **.*.* 按照招标文件要求 ** 进度款付款金额 **.*.* 按照招标文件要求 ** 竣工结算款付款时间 **.*.* 按照招标文件要求 ** 保修期 **.*.* 按照招标文件要求投标人（盖章）：法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日二、已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容施工投标文件项目编号：{招标编号} 工程名称： {招标工程项目名称} 投标文件内容：技术标投标人：（全称并盖公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日技术标具体内容根据第三章评标办法“技术标”要求编制施工投标文件项目编号：{招标编号} 工程名称： {招标工程项目名称} 投标文件内容：资信标投标人：（全称并盖公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日投标人资信标自评分表序号评分标准得分说明自评分得分页码索引 * * * * 合计得分资信标具体内容根据第三章评标办法“资信标”要求编制施工投标文件项目编号：{招标编号} 工程名称： {招标工程项目名称} 投标文件内容：资格审查资料投标人：（全称并盖公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日附* 投标人基本情况表（智能化/消防）投标人名称企业资质等级安全生产许可证证号及有效期（如有）证号：有效期：在有效期内 □（勾选）项目经理资格等级安全生产考核合格证（如有）证号：注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注以上资格审查资料中所涉及的资料需提供原件和加盖投标人公章的扫描件。注：*、应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。 *、智能化及消防单位均单独提供本表，并附对应的营业执照、资质证书等材料的扫描件，落款盖对应单位公章，由对应单位法定代表人或授权代理人签字或盖章。投标人（全称并盖公章）：法人代表或授权代理人（盖章或签字）：日期：年月日附* 资格审查表投标人名称营业执照编号：项目负责人企业资质等级资质专业名称：资质等级：项目负责人资质等级建造师专业名称：等级：安全生产许可证证号及有效期证号：是否在有效期内：项目负责人安全生产考核合格证证号及有效期证号：是否在有效期内：投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：附* 派驻本工程项目管理机构组成表姓名本工程拟任岗位年龄性别岗位证书及证号专业年限职称备注项目负责人技术负责人施工员质量员材料员安全员* 消防负责人 …… 注：*、项目负责人、项目技术负责人、消防负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质量员、资料员、材料员等工程技术管理人员均列入，注册执业资格证书、职称证书、岗位证书及三类人员安全合格证书复印件附后。 *、未经招标人同意擅自调换人员属违约行为。 *、不同岗位管理人员不能由同一人担任。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：附*、项目经理（项目负责人）简历表姓名　性别　年龄　专业　资质等级　职称　学历　毕业院校参加工作时间　从事项目经理工作年限　证书号　身份证　简历投标人（全称并盖公章）：法人代表或授权代理人（盖章或签字）：日期：年月日附* 技术负责人简历表姓名　性别　年龄　专业　资质等级　职称　学历　毕业院校参加工作时间　从事技术负责人工作年限　证书号　身份证　简历投标人（全称并盖公章）：法人代表或授权代理人（盖章或签字）：日期：年月日附* 消防负责人简历表姓名　性别　年龄　专业　资质等级　职称　学历　毕业院校参加工作时间　从事消防管理工作年限　证书号　身份证　简历投标人（全称并盖公章）：法人代表或授权代理人（盖章或签字）：日期：年月日附* 投标承诺书（招标人名称） : 本公司已详细阅读（工程名称及招标编号）招标文件,自觉遵守中华人民**国、**省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑*场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。其他：（招标人可根据实际情况增加相应的条款）以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。法定代表人（签字或盖章）：投标人（单位盖章）年月日附*、履行影像考勤承诺书履行影像考勤承诺书我公司已经认真阅读《***政府性投资建设工程项目现场管理人员影像考勤管理办法》（龙监管办〔****〕**号）和本项目招标文件，理解并同意各项条款，如我公司中标，承诺如下：一、按要求配置统一数据制式型号的影像识别考勤设备，并放置在工程项目部，不擅自移动考勤设备，保证考勤终端设备的完好性。二、严格履行影像考勤工作程序，保证我方考勤人员按规定履行影像考勤，严格执行开工令(报告)、请假、变更、暂停施工等手续办理。我方明白在影像考勤制度中主要有以下要求： *、应在中标通知书领取之日起一个月内按将开工令(报告)报送*监管办，开工令(报告)上必须注明开工时间。如有延期，应出具建设单位的延期开工证明。否则系统后台将自动在中标通知书领取之日起一个月后的第一日开始记录考勤。 *、施工单位现场管理人员每日考勤时间从*点至**点，考勤次数不得少于*次，每次考勤时间间隔不得小于*小时。考勤对象操作不当，或擅自移动考勤设备超出电子围栏的，系统确认缺勤。 *、考勤对象应保证考勤终端设备的完好如考勤设备出现停电、故障、损坏的，应当天向*监管办报，并及时修复、更换。非技术、程序故障且当天未及时向具监管办报备造成考勤信息录入延误、失败或者数据丢失的，视为缺勤。 *、考勤对象请假报备后应在*日内填报请假报告及相关书面材料报*监管办的；在报备暂停施工后*日内应向*监管办提交暂停考勤书面申请的，否则视为缺勤。 *、考勤对象请假时限规定为单次请假在**天以内，一年内累计请假时间不超过**天。超过上述规定的，视为该考勤人员无法按规定履职，要求施工或监理等单位变更相关人员。 *、变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件，且变更人员社保关系必须属于中标单位。 *、开工令(报告)至完工证明的时间段低于招标文件、合同约定工期**%的，由建设单位出具证明说明原因后由*监管办通报建设单位项目整个工期考勤结果。开工令(报告)至完工证明的时间段低于招标文件、合同约定工期**%的，*监管办将核查该项目，并将核查结果通报相关部门。 *、现场管理人员月度出勤率或出勤天数达不到本办法核定或招标文件，合同约定要求的，由建设单位依据考勤情况，从项目工程款或监理服务费中扣除因现场管理人员考勤不到位的违约金。 *、《***政府性投资建设工程项目现场管理人员影像考勤管理办法》（龙监管办〔****〕**号）和本项目招标文件其他规定。三、自觉接受并积极配合各级管理部门对我方项目现场管理人员的监督检查。若我方违反以上承诺，自愿接受《***政府性投资建设工程项目现场管理人员影像考勤管理办法》（龙监管办〔****〕**号）和本项目招标文件规定的处罚。投标人：（单位盖章）法定代表人（盖章）：日期：《***政府性投资建设工程项目现场管理人员影像考勤管理办法》文件下载地址：***公共**交易网——政策法规附件 * 品牌响应承诺书若我方中标，承诺响应使用以下品牌或使用相当于（或优于）以下品牌的产品，否则所产生的后果由我方负责：项目类别推荐品牌智能化工程综合布线劳兰、立维腾、汉普森网络交换锐捷、信锐、迪普视频监控系统大华、天地伟业、海康威视存储硬盘希捷、西部数据、日立管理电脑联想、戴尔、惠普、华为电源线、视频线 **春天、一舟、鹤劲广播线缆 **春天、一舟、天诚智慧停车管理系统大华、捷顺、海康威视人行出入口管理系统大华、捷顺、海康威视可视对讲大华、安居宝、海康威视智慧路灯中照、鹏天、力士达智能充电站大华、海康威视、正华科技燃气探测器大华、豪恩、海康威视桥架优科、天一、鉴峰、远大广播 ITC、JUFENG钜峰、迪士普会议 ITC、卡福、威皇 UPS 维谛、海悟、科士达会议一体机海康威视、大华、华为 LED大屏利亚德、洲明、大华、海康威视录播大华、海康威视、希沃、鸿合电子巡更大华、海康威视、兰德华电子围栏大华、海康威视、艾礼安管材公元、伟星、**中财、**龙财语音对讲主机大华、海康威视、来邦信息箱鸿雁、思进、厚德缆胜机柜图腾、劳兰、爱谱华顿防雷器 ABB、OBO、正泰门禁大华、海康威视、捷顺能耗监测 **美控、**合广、**佳欧 BA 江森、霍尼韦尔、艾顿机房空调维谛、施耐德、海悟智能照明系统 ABB、路创、中控微模块化机房依米康、海悟、华为消防工程消防报警设备 ***海湾品牌、****、泛海三江阀门 **春江、**开维喜、**冠龙灭火器浙安、天顺、山河成套消防箱 **信达、川消产品、**金盾水流指示器、信号阀、湿式报警阀、喷头、水泵结合器、末端试水装置 **奇杰、**消防器材、**建安消防器材沟槽式配件 **威逊、**沪航、**瑞孚电线电缆起帆、汉关、蓝天桥架优科、天一、鉴峰、远大镀锌管 ****、**利达、**华岐风口、风阀、消声器及静压箱等空调部件 **金盾、**金刚、**银鹰弹簧减震器 ****神通、**盖环、松夏焊接钢管、KBG管 **天一、中建宏发、华强 PVC电线管公元、伟星、**中财、**龙财抗震支架 **博申、**白湖、华固仕、华云赣昌、龙珑注：（*）我方承诺采用具有一定生产规模、*场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证和质保书；（*）发包人明确在招标文件中注明品牌范围内的，我方承诺在范围内选择某品牌采购；（*）在工程实施中我方将严格按要求提供样品，经监理工程师及发包人认可后再用于工程中；（*）严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同；（*）无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由我方负责。投标人：（盖章）法定代表人（或其授权代理人）：（签章）日期：附**、项目负责人无在建工程、企业和项目负责人无不良行为记录承诺书项目负责人无在建工程、企业和项目负责人无不良行为记录承诺书承包人承诺：本工程拟派项目负责人（姓名）未担任其他在建建设工程项目。我单位承诺我企业及拟派的项目负责人在投标截止日无被记入不良行为且在公示期的(不良行为是指投标人及拟派项目负责人(项目经理)在投标截止时间有被**省及所属设区*的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门正在公示（以网络可查证的文件为准）的在招投标或建设*场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”且被限制招投标的不良行为(有期限的按期限，无期限的按发文之日起*个月计)”。 )等情况，如有隐瞒的，愿意按招标文件的规定和有关法规进行处罚。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）日期：附** 信用信息报告【以“信用中国”网站下载的信用信息报告为准】（注：打印时间为招标公告发布后）注：如为联合体投标，联合体所有成员均需提供本表，并加盖单位公章及法人章后扫描上传加盖牵头人电子章。附** 联合体协议书（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行。（某成员单位名称）为牵头人。 *．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目招标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 *.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 *.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。 *.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担工作内容；（成员*名称）承担工作内容； *.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 *.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 *.本协议一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（单位盖章）法定代表人：（盖章或签字）成员*名称：（单位盖章）法定代表人：（盖章或签字）年月日附** 促进农民就业承诺书（如有联合体投标的由牵头人提供）为促进农民就业，实现“农民增收、共同**”目标，根据***人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同**的若干意见》（衢政办发〔****〕*号）要求，本公司承诺：如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的**%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：年月日附** 社保人员清单凡是参加***从事招投标活动且满足建筑施工安全生产条件的建筑业企业（投标人）包括*外投标人，【企业交纳社会基本养老保险**人以上（含**人）】。须提供开标截止日前*个月的社保清单（如当地社保无法提供，则提供最新*个月的社保清单）。注：如为联合体投标，联合体所有成员均需提供本表，并加盖单位公章及法人章后扫描上传加盖牵头人电子章。招标文件备案意见书 **楚盛*场开发有限公司：你单位的 *****小区安居工程三期C**地块（一标段）-智能化及消防系统安装工程招标文件LYSG****－－已经我办审核。经审核，该工程招标文件未发现有不符合国家法律、法规及相关政策规定的内容，同意备案。招标文件时间由*公共**交易监督管理办公室根据有关规定确定，并报我办备案。　　　　　　　　 ***公共**交易监督管理办公室　　　　　　　　　　　　　　　　 ****年月日　　　图纸-C**.zip

招标导航: 施工准备土地整理三通一平
 工程施工地基与基础工程桩基工程预应力工程防水工程保温工程爆破工程加固除险工程改造改建工程回填工程燃气工程防腐工程电气防雷工程空调采暖工程地下室停车场钢结构膜结构给排水声屏障道路工程桥梁工程市政工程
 园林景观绿化古建筑喷泉水幕雕塑草坪亮化工程照明灯光
 弱电安防综合布线消防工程门禁救生智能建筑有线电视数字会议广播音响工程大屏幕
 装饰装修吊顶粉刷彩绘幕墙外立面
工程服务审计监理勘察规划设计
 建筑材料门窗座椅地板混凝土构件水泥建筑钢材木构件涂料拦污栅除尘器管材土工材料土工格栅土工布
更多>>

为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

招标采购

项目信息

企业

资讯

公告摘要