山东省文物考古研究院山东省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工合同公开(200434190)
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
政府采购合同
: **省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工
:***********************_***
************
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：**省文物考古研究院
承包人（全称）：**沃达建筑安装工程有限公司
根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
*.工程名称：**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工。
标段名称：装修工程。
*.工程地点：**省******。
*.工程立项批准文号： SDGP*********************。
*.资金来源：财政资金。
*.工程内容：**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工。
*.工程承包范围：清单及范围内施工项目。
工期总日历天数：**天。具体开工时间以监理签发的开工令为准。
工程质量符合合格标准。
付款方式
*.签约合同价为：
人民币（大写）贰仟壹佰陆拾捌万玖仟陆佰捌拾捌元柒角整(********.**元)；
合同价格形式：固定综合单价 。
*. 付款方式：经甲方书面确认：施工队伍正式进场后，甲方向乙方支付合同金额的**%；工程进度完成总工作量的**%，付至甲方确认的已完工程量对应工程款的**%；工程完工经甲方验收合格后，付至甲方确认的已完工程量对应工程款的**%；乙方提交完整的结算资料经审计单位出具审计报告后三十日内付至审定值的**%，余款缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。每次支付工程款前，乙方需开具对应数额的增值税专用发票。
项目经理
承包人项目经理：任志强。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（*）成交通知书 ；
（*）报价函及其附录 ；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同于 **** 年 月 日签订。
本合同在**省文物考古研究院 签订。
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
本合同自 双方签字盖章后 生效。
本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份，采购代理机构壹份。
甲 方（公章）：**省文物考古研究院
乙 方（公章）：**沃达建筑安装工程有限公司
法定代表人
或授权代理人：（签字）
法定代表人
或授权代理人：（签字）
开户单位：
开户单位：**沃达建筑安装工程有限公司
开户银行：
开户银行：中国工商银行股份有限公司****支行
帐 号：
帐 号：*******************
地 址：
地 址：********大街西段房地产管理局办公楼一层西侧
邮政编码：
邮政编码：******
电 话：
电 话：***********
签订时间： 年 月 日
签订时间： 年 月 日
此处加盖代理机构的公章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）
第二部分 通用合同条款（略）
本合同《通用条款》执行中华人民**国建设部和国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同》（GF-****-****）
第三部分 专用合同条款
一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：/ 。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称：**省工程监理咨询有限公司 ；
*.*.*.* 设计人：
名 称：**建大建筑规划设计研究院、**省乡土文化遗产保护工程有限公司 ；
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
*.*.*.* 永久占地包括： / 。
*.*.*.* 临时占地包括： / 。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国民法典》 《中华人民**国建筑法》 、《中华人民**国政府采购法》等国家现行法律、法规。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行施工规范和质量验收标准。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
执行现行施工规范和质量验收标准。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、实际完成工程量月报表、竣工结算报表以及发包人及项目管理人要求提供的其他文件等。
承包人提供的文件的期限为：按发包人、项目管理人和监理人要求提供；
承包人提供的文件的数量为：按发包人、项目管理人和监理人实际需求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款 。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在 * 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.* 交通运输
*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
*.* 知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。
*.*.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。
*.*.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款 。
发包人
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日内施工现场具备四通一平（即水通、路通、电通、电讯通、场地平整）具备施工条件。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款 。
承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容： 执行通用条款 。
承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求提供 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 按发包人要求提供 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 按发包人要求提供 。
（*）承包人应履行的其他义务：无 。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
姓 名：任志强；
承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于**天 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理未经批准，擅自离开施工现场，罚款****元/天/次。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人更换项目经理需征得发包人同意后方可更换，更换的项目经理能胜任项目需要。承包人擅自更换项目经理，处以合同金额*%的罚款。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人无正当理由拒绝更换项目经理，处以合同金额*%的罚款。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款 。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，处以合同金额*%的罚款 。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需经发包人、监理人同意 。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人擅自更换主要施工管理人员，处以合同金额*%的罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场，罚款****元人/天/次。
*分包
*分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。
*分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保： 为减轻企业负担，优化营商环境，承包人不再提供履约担保 。
监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 执行通用条款 。
关于监理人的监理权限： 执行通用条款 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 执行通用条款 。
*.* 监理人员
总监理工程师：
姓 名： 高广勇 ；
职 务：项目总监理工程师；
关于监理人的其他约定：/ 。
*.* 商定或确定
（*） 无 ；
*. 项目管理人
*.*一般权利和义务
关于项目管理人的工作内容： 现场施工项目管理及工程移交 。
关于项目管理人的工作义务： 负责项目进度、安全、质量、成本等控制 。
*特殊质量标准和要求： 无 。
关于工程奖项的约定： 无 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： ** 小时。
安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款 。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款 。
*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与进度款同期支付 。
工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款 。
*施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.* 测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款。
工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。
因承包人原因导致工期延误
因
因承包人自身原因造成工期延误，每延误一天，承担合同价款万分之二的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾
不利物质条件
异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*） / ；
*.* 承包方要按照发包方要求完成阶段性工作内容。
材料与设备
材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用条款。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行通用条款 。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款 。
试验与检验
试验设备与试验人员
试验设备
施工现场需要配置的试验场所：变更
变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: 本工程如发生设计变更或不可遇见的经济签证，工程量清单中没有的项目采用以下方法确定综合单价：
① 工程量清单中有类似做法的子项：在已有的综合单价中，用施工做法相类似的综合单价，并在单价分析中置换主材价格（下列③条的方法确定），其他子项不动，作为此项目的综合单价，价差只计算规费税金，其余任何费用不再计取。
② 工程量清单中无类似做法的子项：主材价格按下列③条的方法确定，并根据****版《建设工程工程量清单计价规范》、****版《**省建设工程费用项目组成及计算规则》、****年版《**省建筑工程消耗量定额》、****年版《**省民用安装工程消耗量定额》、现行《**省建筑工程价目表》的“人工费、费率、优惠承诺”以及现行计价规定生成新的综合单价。
③ 材料单价的确定方法：没有的材料价格，除暂估价材料外主材价格由发包人委托审核单位参照施工同期《**工程造价信息》及*场询价情况综合考虑予以合理核定。暂估价材料，由施工单位申报价格，审计单位、监理单位（项目管理单位）共同*场询价，报建设单位审核同意后，作为结算依据。
承
暂估价
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。
价格调整
*场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定： 执行专用条款**.*.* 。
合同价格、计量与支付
合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 执行通用条款 。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则： 工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据 。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定： 工程量的计量按月进行 。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。
**.*工程进度款支付
进度款支付
经甲方书面确认：施工队伍正式进场后，甲方向乙方支付合同金额的**%；工程进度完成总工作量的**%，付至甲方确认的已完工程量对应工程款的**%；工程完工经甲方验收合格后，付至甲方确认的已完工程量对应工程款的**%；乙方提交完整的结算资料经审计单位出具审计报告后三十日内付至审定值的**%，余款缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。每次支付工程款前，乙方需开具对应数额的增值税专用发票。
验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： ** 小时。
竣工验收
竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容： 执行通用条款 。
（*）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（*）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 执行通用条款 。
竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用条款 。
竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。
发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。
**.*造价咨询费用的缴纳
结算由发包人委托的具备相应资质的单位进行审核，审计费用的记取执行鲁价费发【****】***号文，审减额超过原报造价*%的效益费用按照（净核减额-原报结算值**%）**%，由承包人进行支付。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人实际需要提供 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款 。
缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格之日起两年 。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （*） 种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为： ；
（*） * %的工程款；
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （*） 种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为：*、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（*）屋面防水工程为五年；
（*）装修工程为两年；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；
（*）供热系统为两个采暖期；
（*）室外给排水设施、道路等配套工程为五年；
（*）其他项目保修期限约定如下：无。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 执行通用条款 。
违约
**.* 发包人违约
**.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： / 。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（*）其他： / 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： / 。
**.*.*承包人违约的责任
(*)因承包人自身原因每延误一天，承担合同价款万分之二的违约金。
(*)若达不到质量标准，承包人承担返工、修理等补救措施，直至达到质量标准，费用由承包人自负。
双方约定的承包人其他违约责任：据实发生，另行协商
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定： / 。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （*） 种方式解决：
（*）向 仲裁委员会申请仲裁；
（*）向 发包人所在地 人民法院起诉。
附件*：工程质量保修书
附件*：扬尘污染防治承诺书
附件*：施工安全合同
附件*：廉政协议书
附件*：报价文件
附件*：工程量清单（另附）
附
工程质量保修书
发包人（全称）：**省文物考古研究院
承包人（全称）：**沃达建筑安装工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容，双方约定如下：
地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程，供热系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、园林绿化工程及养护期。
二、质量保修期
*、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（*）屋面防水工程为五年；
（*）装修工程为两年；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；
（*）供热系统为两个采暖期；
（*）室外给排水设施、道路等配套工程为五年；
（*）其他项目保修期限约定如下：无。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 双方约定的其他工程质量保修事项：由发包人分包的项目由发包人自行负责保修（具体项目按竣工结算及相关依据）
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：
承包人(公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
附件*：
扬尘污染防治承诺书
我单位作为**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工的参建单位，对本工程扬尘防治工作做出以下郑重承诺：
*、建设单位已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。
*、施工单位已编制扬尘污染防治实施方案，建立扬尘治理责任制，明确项目负责人是扬尘防治工作第一责任人。
*、工程实施扬尘防治专业化管理，配备专业管理人员和作业人员，对施工现场进行跟踪式清扫保洁、洒水除尘，随时保持施工场地、道路的整洁。
*、施工现场按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。
*、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明工程名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、参建各方项目负责人、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。
*、工地出入口采用硬化处理或者硬质材料铺设，并及时清扫冲洗，保持出入口通道及出入口外**米范围内道路清洁。
*、裸露地面采取绿化或覆盖措施。
*、开挖、运输土方等施工作业时，辅以洒水降尘等措施；施工中产生的土方、渣土、垃圾及时进行清运，未能及时清运的，采取覆盖、固化或者绿化等防尘措施，杜绝裸露。
*、渣土运输车及其他散装物料运输车应当采用密闭车斗或者其他密闭措施，保证装载无外漏、无遗撒、无高尖。
**、工程施工期间，工地出口内侧设置洗车平台，并配置手动冲洗设施，对出工地的所有车辆进行有效冲洗，确保出场车辆干净、整洁，不带泥上路。
**、施工中使用易产生扬尘的物料时，采取密闭存储、设置围挡或者堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。
**、现场施工垃圾实行集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器存放，日产日清；杜绝现场焚烧各种废弃物。
**、工地非道路移动机械使用正规渠道购买用油，留存进货凭证、发票，并在工程建立台账备查。配合有关部门对超标排放大气污染物、排放黑烟可视污染物的机械用油进行检测，对检测不合格的机械用油及时予以处理。
**、重污染天气时，根据通知要求，按照《***重污染天气应急预案》要求，工程施工单位严格执行停止土石方施工、拆除作业等相应级别的应急减排措施。
**、相关行政管理部门在进行扬尘污染执法检查时，我单位将如实提供有关资料，予以积极配合。
以上承诺事项，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。
(公章)
****年 月 日
附件*：
施工安全合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人**省文物考古研究院与承包人**沃达建筑安装工程有限公司 （全称），特此签订安全生产合同：
发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员报发包人备案，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导，工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划，布置，检查，总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，要向发包人备案。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%-*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁，暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气，起重，建筑登高架设作业，锅炉，压力容器，焊接，机动车船艇驾驶，爆破，潜水，瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检察员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院有关特**全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。如发生安全事故，由承包人全部承担全部法律责任。
三、违约责任
如因承包人原因造**全事故，将依法追究承包人全部法律责任。
如因不可归责于发包人的原因造**全事故，包括但不限于人员伤亡及财务损失等费用，由承包人承担一切民事责任，并将依法追究行政责任，违法犯罪的依法移交司法机关追究刑事责任。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
合同发生纠纷时，向发包人所在地人民法院提起诉讼。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：
附件*：
廉政协议书
工程名称：**省文物保护科研修复工场装修工程项目施工-装修施工
发包人：**省文物考古研究院
承包人：**沃达建筑安装工程有限公司
为了加强经济活动的监督，维护公平、公正、公开的原则和双方的合法权益，规范工程施工活动行为，保证工程施工正常秩序，抵制商业贿赂现象和不正当交易行为，防止暗箱操作和不廉洁行为的发生，经双方约定，签订本协议，同时以承包人工程款作为廉政约定保证金。
一、发包人廉政责任
*.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。
*.发包人工作人员及其家属不得以任何形式或名义索要、接受承包人的红包、礼金、有价证券、礼品和其他馈赠。
*.发包人工作人员及其家属不得以任何形式或名义按受承包人的请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。
*.发包人工作人员不得以打“业务牌”的形式接受承包人钱物。
*.发包人工作人员及其家属不得在承包人报销发票、开支费用和领取报酬。
二、承包人的廉政责任
*.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。
*.不发生商业贿赂行为，在工程施工过程中，对发包人不以任何借口和方式馈赠礼金、礼品和有价证券，不发生宴请、旅游、其他消费娱乐行为，不提供任何不当得利。
*.在工程施工过程中，不私下接触和打听公司与业主之间的各项工程事宜，不发生任何可能影响公正的言行。
*.诚信自律。严格按照合同（或协议）约定，规范材料供应过程，不发生偷换材料、供应数量不符、恶意抬价，以及其它不正当供应行为。
三、违约处罚
*.发包人工作人员及其家属发生违约行为，一经查实，将依照公司有关规定给予严肃处理，并由发包人给予举报人****-****元的奖励。发包人为举报人保密。
*.承包人发生违约行为，发包人依照协议根据情节轻重扣除承包人相应的廉政约定保证金，同时，承包人的工程施工合同将被废除。如因此给发包人造成其他损失，由承包人进行赔偿。
四、其他规定
*.本协议在承包人向发包人递交供应合同时一并签订，并作为供应合同的附件之一，并具有同等法律效力。
发包人：（盖章） 承包人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
