二维码
导航图标
招标网 > 招标采购 > 招标公告 > 变压器增容政府采购合同
分享到:
变压器增容政府采购合同
发布日期:2017年12月14日 | 标签:变压器招标 政府招标 
以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先 注册 成为会员,
已注册会员请 登录 后查看。
招标编号 【正式会员登录后可浏览】 采购业主 【正式会员登录后可浏览】
招标公司 【正式会员登录后可浏览】
联系人 【正式会员登录后可浏览】 联系电话 【正式会员登录后可浏览】 通讯地址 【正式会员登录后可浏览】
邮政编码 【正式会员登录后可浏览】 截止日期 【正式会员登录后可浏览】

公告摘要


    部分信息内容如下:(查看详细信息请登录

**省政府采购合同
编制说明
*、签订合同应遵守《中华人民**国政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
*、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过**协商进行约定。
甲方:**经济学校
乙方:***明电力发展有限公司
根据招标编号为[****]XCG[GK]*******的变压器增容项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方**协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
*、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
*.*合同条款;
*.*招标文件、乙方的投标文件;
*.*其他文件或材料:□无。□**供电公司供电方案说明书、图纸会审纪要。。
*、合同标的
包号 品目号 品目名称 商品名称 数量 金额 基本需求
(品牌、型号技术指标等) 交货期 售后服务要求 * *-* 其他电力系统安装 其他电力系统安装 * ******* 详见投标文件 合同签订之日起**日历日内交付 详见投标文件 合计: *******.**
*、合同总金额
*.*合同总金额为人民币大写:壹佰叁拾捌万捌仟肆佰捌拾玖元整(¥*******.**)。
*、合同标的交付时间、地点和条件
*.*交付时间:总工期为**日历天,合同签订之日起**日历日内交付。如因甲方原因造成暂停施工则工期顺延。;
*.*交付地点:**省******施埔后路**号;
*.*交付条件:达到国家、行业规程规范及电力部门合格验收标准,且应经供电局验收合格并正常送电。
*、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
具体以采购人提供的工程量清单设计图纸为准: *.*甲方负责事项及分工: *.*.*协助提供供电部门所需的相关项目资料,并且合法有效。 *.*.*负责对本工程进度、施工质量进行监督和验收,并对施工中的问题进行协调。 *.*.*向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。 *.*乙方负责事项及分工: *.*.*合同签订之前,按照采购人提供的工程设计图纸、工程量清单及供电方案说明的要求,组织人员进行实地勘察,制定施工组织措施及安全措施。 *.*.*向甲方提供相关设备的资质证明,并且合法有效。 *.*.*向供电等部门报送有关项目资料并完成办理审批及验收等。 *.*.*全方位进行施工跟踪,施工中严格按照供电验收标准加强安全自检,做到文明施工、规范施工,同时确保工程质量和工程进度。 *.*.*负责维护好现场施工环境和施工秩序。 *.*.*乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工。项目经有关部门验收合格后,乙方为该项目提供二年免费质保服务,质保期从工程实际竣工合格之日算起。 。
*、验收
*.*验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
达到国家、行业规程规范及电力部门合格验收标准,且经供电局验收合格并正常送电。。
*.*本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
*、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次:*/*/* 支付比例(%):**/**/* 支付期次说明:*.工程竣工验收合格,且经供电局验收合格并正常送电后支付已完工程量价款的**% , *.工程竣工验收合格后**日内提供完整的结算材料,待第三方咨询公司评审结束后中标人按照审核结果,支付至工程审结价的**% , *. 其余*%作为质量保修金,待保修期(保修期为二年)满后无息付清。 其他约定:如因甲方室外总平管网施工滞后原因,导致本项目配电房部份与低压电缆部份分期施工,配电房部份经供电局验收合格并送电后,甲方应先支付已完工程量价款的**%给乙方。。
*、履约保证金
有,具体如下:中标供应商在收到中标通知书之日起至合同签订前以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交预算金额的**%作为履约保证金。该履约保证金在履约担保期满后**个工作日内无息返还。(履约担保期与工期相同)。
*、合同有效期
合同自签订之日起生效,至工程验收合格二年质保期满、工程款结清后失效。。
**、违约责任
**.*因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订,视为中标人违约,中标人违约对采购人造成损失的,还需另行支付相应的赔偿。 **.*若中标人未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期完工时间内完工的,在采购人发出的违约通知后**天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正其行为,同时向中标人发出书面违约通知,则采购人有权终止本合同。 **.*在签定合同之后,中标人要求解除合同的,视为中标人违约,对采购人造成的损失的,中标人需支付相应的赔偿。 **.*因中标人原因发生重大质量事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关质量管理办法规定执行。同时,采购人有权保留更换中标人的权利,并报相关行政主管部门处罚。 **.*若发生死亡安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,并报相关行政主管部门处罚;发生重**全事故或特**全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,采购人有权终止合同,给采购人造成的损失,还应承担赔偿责任。 **.*若因中标人原因造成工期延误,逾期竣工违约金为施工工期每延误一天中标人向采购人支付****元人民币的违约金,由采购人直接从工程款中抵扣或从中标人的履约担保中支取,当上述工期延误超过**天时,采购人有权没收中标人的履约担保并且采购人可单方面解除合同。若因中标人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限为合同价款的**%。 **.*在明确违约责任后,中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 。
**、知识产权
**.*乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
**.*若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:(按照实际情况编制填写).。
**、解决争议的方法
**.*甲、乙双方协商解决。
**.*若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:/。
**、不可抗力
**.*因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的**日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
**.*本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
**、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过**协商进行约定。 **.*售后服务要求 (*)本项目工程免费保修期限为二年,免费保修期从工程实际竣工之日算起。免费保修期内如出现因施工材料等原因造成的质量问题,中标人无偿负责维修、更换。 (*)免费维修期内若货物在使用中发生问题,中标人当在接到修理通知之日起*天内派人修理。发生须紧急抢修事故的,中标人在接到事故通知后,应当在*个小时内到达事故现场进行抢修。
**、其他约定
**.*合同文件与本合同具有同等法律效力。
**.*本合同未尽事宜,双方可另行补充。
**.*本合同自签订之日起生效。
**.*本合同一式陆份,经双方授权代表签字并后生效。甲方、乙方各执甲方执叁份、乙方执贰份份,送备案壹份,具有同等效力。
**.*其他:□无。□**.*.*如因甲方室外总平管网施工滞后原因,导致本工程部分室外低压项目无法按时施工,工程工期相应延后。如于 **** 年 * 月 ** 日前无法具备施工条件,乙方有权提出甩项,并对已完工工程量进行结算。 工程范围:高压外线、高压变配电室、各楼栋电源进线部分安装;各栋楼强电间配电箱利旧或甲供,辅材乙购。具体以采购人提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据; *.* 合同类型:固定总价合同。根据设计图纸要求完成全部工程量并达到合格,结算时工程量不调整,设计工程量变更除外。 *.* 项目设计变更或超出图纸范围内的工程量变更,经施工、设计、业主签证后按实结算。 *.* 变更估价原则: (*)投标报价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。 (*)投标报价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,或根据投标报价中该子目计价人、材、机消耗量及其单价、取费标准、重新计价。 (*)投标报价工程量清单中无适用或类似子目的单价,其单价确定方法:有本专业定额的直接套定额,本专业没有定额的,可参照其它专业定额必要时进行合理调整,再乘以投标优惠率(中标价除以招标工程控制价)。人、材、机价格确定原则:施工期有信息价(按下列先后顺序:《**建设工程造价管理信息》、《**工程造价信息》、《***建设工程材料价格》)的按施工期信息价;施工期没有信息价的,而施工期前后半年(前后半年均有的,以前半年优先)内其它月份有信息价的,按最近期信息价;若施工期前后半年内也没有信息价的,由承发包双方询价协商确定,如果询价协商确定达不成一致意见的,可由发包人直供,也可由发包人确定价格和供应商后由承包人采购,承包人可按规定(本材料费无须再优惠)套定额计取各项费用。按本条款计取的价款不计风险费,按费率计取的措施费按规定计算。 。
甲方:**经济学校乙方:***明电力发展有限公司住所:******施埔后路**号住所:******湖东路**号欣华楼九层单位负责人:单位负责人:高宏委托代理人:委托代理人:林伟 联系方法:***********
联系方法:***********开户银行:开户银行:**银行总行营业部账号:账号:******************
签订地点:**
签订日期:****年**月**日

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

地区站
东北:辽宁 吉林 黑龙江
华南:广东 广西 海南
西北:陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
西南:重庆 四川 贵州 云南 西藏
华中:河南 湖北 湖南
关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
客户咨询:400-633-1888 信息发布:13030031390 传真号码:010-59367999   京ICP证050708号-1   证书 京公网安备 11010802028602号  总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网  北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司