白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程招标文件备案公示
发布日期：2020年09月25日 | 标签：
59440232
gonggao
;江苏省
2020.09.25
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
***********招标公司受业主*******委托，于2020年09月25日在招标网发布白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程招标文件备案公示。
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
* 白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程招 标 文 件招 标 人: *****区广厦开发建设有限公司*****区白驹镇洋心居民委员会招标代理机构: 江 苏 伟 业 项 目 管 理 有 限 公 司 二〇二〇年九月 * 不见面开标须知各投标单位：本项目实行不见面开标，投标截止时间前，请各投标单位做好以下软硬件准备： *. 电脑系统为 win* 系统，浏览器为 IE** 以上版本； *. 网络保持畅通，音响保持正常使用状态； *. 开标所用的 CA 锁须与生成投标文件的 CA 锁保持一致； *. 开标前请提前登录不见面开标系统，安装相关插件。 *. ***不见面开标操作手册、***不见面开标系统层面常见问题解答，详见 http://***.***.***.**:****/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 。 *.开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过*****区开标大厅系统： http://***.***.***.**:****/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 以上事项请各投标单位高度重视，未尽事宜请与国泰新点公司咨询联系人：孙一德，联系电话：*********** 招标人：*****区广厦开发建设有限公司*****区白驹镇洋心居民委员会 **** 年 * 月 ** 日 * **区建设工程项目招标文件备案表招标人：*****区广厦开发建设有限公司、*****区白驹镇洋心居民委员会招标代理机构：**伟业项目管理有限公司工程名称 白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程工程地址*****区白驹镇洋心村工程投资额（万元）约 ***.** 万元 建筑面积 / 招标人地 址**区健康东路 ** 号联系人联系电话袁欢 *********** 代理机构地 址**区** * 号创意小镇 *** 室代理机构联系电话 ****-******** 代理机构资 质资质证书 号 F********* 资 质等 级甲级经 办 人 沈伟明 联系电话 ****-******** 备案机关意见本工程项目招标文件备案材料于 **** 年 * 月 ** 日收讫。备案机关（公章）监督投诉电话：****-******** * 招标公告 *. 招标条件本招标项目 白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程 已由上级主管部门批准建设，项目业主为 *****区广厦开发建设有限公司、*****区白驹镇洋心居民委员会 ，建设资金来源 自筹 ，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 *. 项目概况与招标范围 *.* 项目概况 *.*.* 建设地点：*****区白驹镇洋心村 *.*.* 合同估算价：约 ***.** 万元 *.*.* 工期要求： ** 日历天 *.*.* 质量要求：相关工程质量验收规范合格标准，并达到*****区供电公司验收合格要求 *.*.* 资金来源：自筹、 *.*.* 发包方式：包工包料 *.*.* 本项目是否采用全程电子化： 是 *.*.* 项目编号：DFGC******** *.* 招标范围：详见招标人提供的施工图纸、工程量清单 *. 投标人资格要求 *.* 投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有国家电监会派出机构颁发的承装（试、修）电力设施许可证且许可承装、承修、承试类均为五级及以上，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 *.*.* 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 *.*.* 信誉要求：（*）投标人没有被国家、**省省级有关部门及***级有关部门暂停招投标或*场准 * 入资格且在公示处罚期内。（*）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文 **.*.* 以及 **.*.* 条失信行为的，在“**省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。（*）投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用**”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 *.*.* 投标人拟派项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师资质证书和安全生产考核合格证（B 类）。 *.*.* 其他要求： *.*.*.* 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形： ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位 ③项目负责人担任其他公司法定代表人。项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 * 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 *.*.*.* 投标申请人须保证项目负责人及委托代理人（与项目负责人可为同一人）均为本单位的正式职工，并提供自 **** 年 * 月以来任意连续 * 个月已在本单位缴纳养老保险的缴费 * 证明。注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印。投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供，但需上传人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件的彩色扫描件。投标申请人通过补交养老保险等方式使得委托代理人、拟派项目负责人的参保符合资格审查要求的不予认可。如申请人注册所在地人力**和社会保障部门明确的最大查询期与招标公告、招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定。 *.*.*.* 本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。投标时，仅需提供项目经理相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔****〕*** 号文要求配备到位。 *.*.*.*.投标人承诺中标的项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于 **%，如发生更换或出勤率少于 **%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价 *%的扣款 。 *.* 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：（一）企业和拟派项目负责人近 * 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行 为受到建设等有关部门行政处罚的；（二）企业近 * 年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项 目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（三）企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、*、*（*、区）建设行政主管部门通报批评的；（四）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的 (履约评价不合格的名单应当在资格预审公告与招标公告中予以明示)。 *.* 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 *.*.* 项规定的情形。 *.* 本次招标 不接受 联合体投标。 *.* 评标前由招标人对照省政府第 *** 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况，重点对被抽到参与有关值计算的投标人审查，发现有投标人递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先进行废标，并作为不良行为推送**省建设工程招标网公示不少于 * 个月，并限制其参加 * 国有资金项目投标。 *. 招标文件的获取 *.* 招标文件获取时间为：**** 年 * 月 ** 日 * 时 ** 分至 **** 年 ** 月 * 日 ** 时 ** 分； *.* 招标文件获取方式：投标人使用“CA 数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指： ***招投标会员网上交易系统**平台” http://***.***.*.***:**/yanchenghuiyuan/login.aspx ； *.* 招标文件每套售价 *** 元，售后不退。 *. 投标截止时间 *.* 投标截止时间为 ：**** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分。 *. 资格审查本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 *. 评标方法本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。 *. 发布公告的媒介本次招标公告同时在**建设工程招标网、**公共**交易平台（网址： http://ggzy.dafeng.gov.cn）上发布。 *. 投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更**完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在**建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。 **. 本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。 **.特别提醒：（*）本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到系统，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。投标人中标后在中标结果公示结束后两个工作日内打印纸质投标文件正本壹份、副本肆份，同时提供电子投标文件和软件版造价文件的全套电子文件，用普通光盘或 U 盘刻录送至招标代理机构。（*）本工程采用不见面开标的模式，具体详见招标文件。 * （*）不见面交易系统网址为 http://***.***.***.**:****/BidOpening/bidopeninghall/hall/login （*）请各投标人提前缴纳投标保证金，确保投标保证金在递交投标文件之前到达指定账户，投标保证金没有到账的投标单位无法上传投标文件到***招投标会员网上交易系统。由此造成的责任，由投标人承担。 **. 联系方式招标人：*****区广厦开发建设有限公司、*****区白驹镇洋心居民委员会联系人： 袁欢联系电话：*********** 招标代理： **伟业项目管理有限公司联系地址：**区** * 号创意小镇 *-* 号楼 *** 室联系人：沈伟明联系电话：****-******** * 第一章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 *.*.* 招标人*****区广厦开发建设有限公司、*****区白驹镇洋心居民委员会会 *.*.* 招标代理机构 **伟业项目管理有限公司 *.*.* 招标项目及标段名称白驹镇洋心居民委员会改善农民群众住房条件集中居住点（幸福苑）新型农村配套配电工程 *.*.* 建设地点 *****区白驹镇洋心村 *.*.* 资金来源 自筹 *.*.* 出资比例 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 工程款支付方式 *、合同签订后按合同约定开工日期 * 日前，发包人向承包人支付合同价款的 **%的预付款； *、工程竣工验收合格后付至合同价款的 **%（同时扣回预付款）； *、工程质保期满前付至最终工程审定价款的 **%，余款作为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性结清（但不免除承包人的保修责任）； *、政府投资项目，纳入区财政项目计划的，建设单位可以与中标单位在签订合同时约定“双方配合接受审计，并以审计结论作为双方工程结算的依据”；结合工程实际，中标人应充分考虑相关形势和行情。按以上付款进度，无任何利息补偿。 *.*.* 招标范围 详见招标公告 *.*.* 要求工期 详见招标公告。 *.*.* 质量要求相关工程质量验收规范合格标准，并达到*****区供电公司验收合格要求 *.*.* 投标人资质要求 见招标公告 * *.*.* 是否接受联合体投标 见招标公告 *.*.* 踏勘现场 投标人自行踏勘。 *.** 分包? 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： *.** 偏离 不允许 *.* 构成招标文件的资料招标公告，招标文件的文字部分、图纸、工程量清单，招标控制价文件，修改答疑澄清文件。 *.*.* 投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 *.*.* 招标文件澄清发布时间 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 *.*.* 投标截止时间 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 *.*.* 招标人书面澄清发布时间 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时后 *.* 招标控制价设招标控制价 *******.** 元，详见本招标文件投标人须知 *.* 条。本工程控制价中不可竞争部分：暂列金额：*****.** 元。 *.*.* 暂估价? 不设暂估价?设暂估价，详见本招标文件投标人须知 *.* 条。招标人预算价中的材料(工程设备）暂估价/元 、专业工程暂估价/元，均不含规费、税金。暂估价发包方式：详见建设工程施工合同通用条款、专用条款 **.* 条 *.* 构成投标文件的资料? 投标函；? 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； □联合体协议书（如有）；? 已标价的工程量清单； □施工组织设计；（如有）? 投标人基本情况表；? 项目负责人简历表 □投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表需从诚信库中获取的材料： * ? 企业营业执照; ? 企业资质证书; ? 安全生产许可证; ? 注册建造师证书; ? 安全生产考核 B 证; □企业或项目负责人类似工程业绩（业绩证明材料内容要求详见招标公告）（如有）; □…… 无需从诚信库勾选，直接提供扫描件的材料：? 项目负责人养老保险缴费证明（**** 年 * 月以来连续 * 个月）? 授权委托人养老保险缴费证明（**** 年 * 月以来连续 * 个月） □…… 其它（投标时放入清单总说明内或上传至其他模块，投标人未按招标人要求上传的，评标时按无效投标文件处理）注：招标文件投标格式与投标制作工具投标格式不一致时，以投标制作工具为准。 *.* 投标报价的要求 详见投标须知 *.* 条 *.*.* 投标有效期 投标截止日后 ** 日历天 *.*.* 合同价格形式 ? 单价合同 □总价合同 *.* 投标保证金递交与退还 详见投标须知 *.* 条 *.* 是否允许递交备选投标方案 不允许 *.* 施工组织设计暗标编制要求? 不采用 □采用。施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 *.* 其他编制要求 / *.*.* 递交投标文件地点递交投标文件的地点：（*）电子档： http://***.***.*.***:**/yanchenghuiyuan/Hu ** iYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspxReturnUr l=%*fyanchenghuiyuan （*）投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统获取已提交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证明。（*）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至***网上招投标系统，视为放弃其投标，网上招投标系统故障除外。 *.* 开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：投标人自行选择任意地点参加不见面开标会议。 *.* 开标程序 详见投标须知 *.* 条 *.*.* 解密时间投标人解密时间限定在投标文件解密指令发出后 ** 分钟内完成 *.* 评标委员会的组建评标委员会构成：依法组建；评标专家确定方式：电脑随机抽取本项目是否采用远程评标： □是 ? 否 *.* 评标办法 合理低价法 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是? 否，推荐的中标候选人数： * 名 *.* 履约保证金 ■是 履约保证金的形式：现金或者履约保函履约保证金的金额：中标价的 **%，投标人在收到中标通知书后，须在 * 日内向招标人足额缴纳履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 □否 本项目不须缴纳履约担保。 *.*.* 招投标监督管理部门本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 ** 需要补充的其他内容 ** **.* 本工程招标人是否接受投标人的法定代表人担任项目负责人? 否?是，具体要求： **.* 本工程招标人是否接受企业退休人员担任项目负责人? 否 □是，具体要求： **.* *、本招标文件时间均以中华人民**国**时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 *、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 *、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早把投标文件上传到***招投标会员网上交易系统 http://***.***.*.***:**/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/l ogin.aspxReturnUrl=%*fyanchenghuiyuan。 *、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至**公共**电子交易平台下载中心下载**投标制作工具（网址： http://***.***.***.**/dfweb/InfoDetail/InfoID=****e*c*-c*a*-****-*** a-*****f*****e&CategoryNum=***）；投标文件编制工具软件中，模块三“投标文件格式”，其中资审资料下方的相关内容根据招标文件要求填写；各投标人在会员系统里面下载的 JSBF 格式的文件为招标控制价文件，各位投标人可以在招投标文件浏览工具中查看，不需要导入投标文件编制工具中。 *、各投标单位投标时需提供电子投标文件（具体要求详见本招标文件 *.* 条规定）。投标文件编制工具会生成三个格式文件（①JSTF、②Njstf、③etbp 格式），其中①开标前上传至会员系统。 *、中标人须按招标人要求提供书面投标文件以及一套使用计价软件打开的投标报价书电子文件，后期根据招标人需要，中标人仍需无偿免费提供。 *、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 *、本招标文件的解释权归招标人所有。因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 ** *、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致其投标文件无效，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。 *、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过*****区开标大厅系统参加开标会议室，并根据需要使用*****区开标大厅系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 *、投标文件递交截止时间前，招标人提**入*****区开标大厅系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提**入*****区开标大厅系统（http://***.***.***.**:****/BidOpening/bidopeninghall/hall/login）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密时间限定在投标文件解密指令发出后 ** 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终 ** 为同一个人，投标人的投标文件中须能体现授权委托人的授权委托书，授权委托人在本单位缴纳的养老保险证明，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 ** 及 ** 以上），**省互联互通版驱动 *.* 版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 *、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过*****区开标大厅系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 * 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 *、技术支持孙一德 ***********。 ** 投标人须知 *. 总则 *.* 项目概况 *.*.* 根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该本标段施工进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。 *.* 项目的资金来源和落实情况 *.*.* 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。 *.* 招标范围、计划工期和质量标准 *.*.* 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。 *.* 投标人资格要求 *.*.* 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。 *.*.* “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 *.*.* 项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：（*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（*）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； ** （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（*）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（*）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保的，对联合体各成员具有约束力。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一：（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；（*）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；（*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；（*）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；（*）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；（*）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； *.* 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.* 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人根据需要自行踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 ** *.*.* 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.** 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表” 规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *.** 知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 *.** 同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单” 等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 *. 招标文件 *.* 招标文件的组成（*）招标公告（或投标邀请书）；（*）投标人须知；（*）评标办法；（*）合同条款及格式；（*）工程量清单；（*）图纸； ** （*）技术标准和要求；（*）投标文件格式；（*）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第 *.* 款和第 *.* 款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布招标控制价，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。投标人在投标截止时间前，应通过“***招投标会员网上交易系统”随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。投标人从“***招投标会员网上交易系统”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“***招投标会员网上交易系统”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。 *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“***招投标会员网上交易系统”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 *.*.* 澄清文件按本章第 *.*.* 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过 “***招投标会员网上交易系统”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“***招投标会员网上交易系统”发给所有投标人。 *.*.* 修改文件按本章第 *.*.* 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过 “***招投标会员网上交易系统”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 ** *.* 招标控制价 *.*.* 投标人应及时下载该文件，由投标人未下载该文件造成的投标失败，责任由投标人自行承担。招标控制价确定的依据：《**建筑与装饰工程计价定额（**** 版）》、《**** ***政工程计价表》、《**省安装工程计价定额 **** 版》、《**省建设工程费用定额（****）》及其配套的营改增调整文件。本项目采用一般计税方法。按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）（以下简称《工程量计算规范》）；《**建筑与装饰工程计价定额（**** 版）》、《**** ***政工程计价表》、《**省安装工程计价定额 **** 版》、《**省建设工程费用定额（****）》以及关于营改增后工程计价依据调整内容（苏建价[****]*** 号）以下简称《费用定额》）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [****]*** 号） **** 年第 * 期《**工程造价信息》、苏建函价〔****〕*** 号关于调整建设工程计价增值税税率的通知、盐*建价字[****]** 号关于转发省住建厅《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，工程预算价即招标控制价，本项目招标控制价：￥ *******.** 元一般计税方法单位工程费用计费程序如下： *、分部分项工程费 人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；人工费 人工消耗量×人工单价材料费 材料消耗量×除税材料单价施工机具使用费 机械消耗量×除税机械单价管理费 按《费用定额》及苏建价[****]***号计取利 润 按《费用定额》及苏建价[****]***号计取 *、措施项目费 单价措施费+总价措施费单价措施项目费 清单工程量×除税综合单价总价措施项目费 （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计 *、其他项目费 详见工程量清单 *、规 费 （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）×费率其中： *）环境保护税 （暂按 *.*%计取，工程竣工结算时按工程所在地环保部门实际收取的环境保护税发票或收费凭证按实调整）。 *）社会保险费 （ 执行《费用定额》及苏建价[****]***号规定的费率 ）。 *）住房公积金 （ 执行《费用定额》及苏建价[****]***号规定的费率 ）。 ** *、税 金 [分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/*.**]×费率 *、工程造价 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+ 除税甲供设备费）/*.**+税金说明：一、分部分项工程费用部分 *、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。 *、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。 *、人工工资单价参照[****]*** 号文件执行。 *、材料单价执行 **** 年 * 月份《**工程造价信息》中**区主要建筑安装材料信息价，该信息价缺项部分执行同期《**工程造价信息》建筑材料*场信息价、招标人提供的《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中的暂定价格，无*场信息价和暂定价格的参照材料目前*场价格。 *、机械单价中燃料费按 **** 年 * 月份《**工程造价信息》*场信息价。 *、企业管理费按《费用定额》及苏建价[****]*** 号中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的标准计取。 *、利润率：按《费用定额》及苏建价[****]*** 号中“工程费用取费标准及有关规定”计取。 *、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润－除税工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。二、措施项目部分：（一）单价措施项目：按图纸和《计价表》、《计价定额》的计算规则计取。 各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。（二）总价措施项目一）通用的总价措施项目费： *、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在投标报价中应对照控制价文件等额计取招标控制价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。根据《费用定额》、大建〔****〕*** 号文的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施 费标准如下表：序号 单位工程名称 计算基础 基本费率（%）扬尘污染防治增加费（%） * 配电安装工程 分部分项工程费+单价措施项目费除税工程设备费 *.* *.** * 电缆井、土方工程 分部分项工程费+单价措施项目费除税工程设备费 *.* *.** ** 安全文明施工措施费工程结算时按经核定的费率计取，未经核定、考评不得计取。计取方式详见大建〔****〕*** 号关于印发《*****区建设工程现场安全文明施工措施费核定管理实施细则》的通知及**省住房和城乡建设厅公告〔****〕第 ** 号。 *、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费计算。 *、二次搬运费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费计算。 *、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费计算。 *、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费计算。 *、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费计算。 *、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（配电安装工程费率为 *.*%、电缆井、土方工程工程费率为 *.*%）计算。 *、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费计算。 *、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费计算。 **、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。 **、建筑工人实名制费用：按**省住房和城乡建设厅〔****〕第 ** 号文计取。二）专业措施项目 *、建筑与装饰工程（*）非夜间施工照明（*）住宅工程分户验收 *、安装工程（*）非夜间施工照明（*）住宅工程分户验收上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。三、其他项目费用： *、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估价和专业工程暂估价。对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程， 招 ** 标人应根据国家发改委令第 ** 号要求等有关文件要求，施工单项合同估算价在 *** 万元以上的专业工程或单项合同估算价在 *** 万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的招标人应依法组织公开招标。单项合同估算价在上述限额标准以下的项目，可以采用竞争性谈判、询价等方式发包。 *、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。 *、总承包服务费：总承包服务费是总承包人为配合、协调招标人进行的专业工程发包，对招标人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。 *、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。四、规 费： *、环境保护税：按***城乡建设局的盐*建字（****）*** 号文、盐*建价字（****）** 号文。 *、社会保险费和住房公积金：《费用定额》及苏建价[****]*** 号中的标准执行。五、税 金：税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，费率为 *%。特别说明：投标人投标时不得改变《其他项目清单与计价汇总表》中的暂列金额、材料（工程设备）暂估单价及调整表中的材料价格、专业工程暂估价，也不得将不可竞争费、规费、税金进行改变，否则按无效投标文件处理。 *. 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件组成见“投标人须知前附表”； *.*.* 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。 *.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。 *.*.* 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格 ** 式”所列合同价格风险。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人将通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体各方或者联合体中牵头人递交，并应符合有关规定。 *.*.* 本工程投标保证金数额为 ***** 元。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至*****区公共**交易中心投标保证金专用帐户（收款单位：*****区公共**交易中心，开户银行：****农村商业银行创业支行；账号： ********************** 。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及诚信库中公司银行开户许可证中的基本户帐号完全一致。特别提醒：*、请各投标人提前 * 个工作日办理投标保证金缴纳手续，以确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户，没有到账的保证金一律无效。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件作无效标处理。 *、投标人在缴纳保证金后，请至会员系统保证到账查看查询，选中该标段点击"查看"按钮，在弹出页面中左上角点击同步保证金明细(请确保基本户开户账号中没有空格)。因开标现场不再核验保证金收据，以开标现场开标系统显示的信息为准。如开标现场开评标系统未显示保证金已缴纳或显示与投标人基本账户不一致的，一律视为投标保证金未按招标文件约定要求缴纳，其投标文件作无效标处理。 *、特别提醒：请各投标人提前办理投标保证金缴纳手续，确保投标保证金在递交投标文件之前到达指定账户，投标保证金没有到账的投标单位无法上传投标文件到***招投标会员网上交易系统。由此造成的责任，由投标人承担。 *.*.* 投标保证金退还 *.*.*.* 投标保证金退还时间：中标候选人公示期满后 * 个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金；合同签订后 * 个工作日内，退还中标人的投标保证金。 *.*.*.* 有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日 ** 起 * 个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机关存档后，办理退款手续。 *.*.*.* 投标保证金退还地点：规定的时间内中心财务进行网上退款。详情咨询*****区公共**交易中心四楼窗口，飞达东路 *** 号丰华国际大厦 * 楼（联系电话：****-********）。 *.*.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；（*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。（*）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；（*）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。 *.* 资格审查资料投标人投标文件中提供的以下资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效，且须保证彩色扫描件：与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整、清晰可辨(钢印除外)，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。（*）投标人有效的营业执照（副本）。（*）投标人有效的资质证书（副本）。（*）投标人有效的安全生产许可证（副本）。（*）投标项目负责人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B 类）。（*）符合招标文件约定要求的项目负责人的建造师注册证书。（*）社保部门出具的授权委托人、投标人拟派项目负责人 **** 年 * 月以来任意连续 * 个月在本单位缴纳养老保险参保缴费清单证明（以上人员参保证明需单独出具每人一份，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印；投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供，但需上传人社部门出具的该单位及以上人员事业性质证明原件的彩色扫描件。投标申请人通过补交养老保险等方式使得委托代理人、拟派项目负责人的参保符合资格审查要求的不予认可。如申请人注册所在地人力**和社会保障部门明确的最大查询期与招标公告、招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定）。（*）招标文件要求的其它证明资料。 ** *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。 *.*.* 电子投标文件应使用“***招投标会员网上交易系统”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至 “***招投标会员网上交易系统”中。 *.*.* 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第 *.*.* 项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。需要从诚信库获取的材料，未按本项要求从企业诚信库中获取的，在评标时该材料不予认可。投标人须知前附表 *.* 条无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.* 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表 *.*.* 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。 *.* 投标备份文件 *.*.* 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件。 *.*.* 投标备份文件应当存储于光盘等移动存储介质中。 *.*.* 投标备份文件内容包括：xxx.**jt 格式文件；造价文件；施工组织设计（如有）；未加密的投标文件。 *.*.* 备份文件在中标后提供。 *.* 备选投标方案除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 ** *. 投标 *.* 投标文件的加密和数字证书认证 *.*.* 投标文件应使用数字证书认证并加密。 *.*.* 未按本章第 *.*.* 项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。 *.* 投标文件的递交 *.*.* 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递交是指使用***招投标会员网上交易系统在投标截止时间前完成投标文件的上传。 *.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.* 中标单位在中标公示期后、领取中标通知书前必须提供壹正肆副纸质投标文件（资格后审材料、商务标）及不加密 NJSTF 格式文件、计价软件格式的报价文件以供公共**交易中心、招标人存档。纸质投标文件应使用 CA 系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。 *.*.* 不见面开标前，投标人务必在***公共**交易电子交易平台（http://***.***.*.***:**/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspxReturn Url=%*fYanChenghuiyuan%*flogin.aspx）投标文件上传模块中使用模拟解密功能，验证本机远程自助解密环境。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁<含多把副锁> 请注意正副锁的使用差别）。 *.*.* 有下列情形之一的投标文件拒收并退回： *）投标文件逾期递交的或者未指定时间内完成投标文件解密的。 *）投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的。 *）投标人 CA 锁无法解密投标文件的。 *.* 投标文件的修改与撤回 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至***招投标会员网上交易系统最后一份投标文件为准。 ** *.*.* 修改的投标文件应按照本章第 *.* 条、第 *.* 条规定进行编制和递交。 *.*.* 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。 *. 开标（解密）时间和地点 *.* 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点开标 *.*.* 开标时用于解密的 CA 锁应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 锁。 *.* 开标程序 *.*.* 网上开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按标段顺序进行。（*）宣布开标纪律；（*）公布投标人名称及电子标书上传及投标保证金缴纳情况；（*）投标人解密其投标文件；（*）招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；（*）公布投标人报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；（*）由招标人在开标现场随机抽取相关系数及入围办法；（*）网上公布开标结果；（*）开标会议结束。投标文件以网上提交的电子标书内容为准，若因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *.* 特殊情况处理 *.*.* 因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 “网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。 *.*.* 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。 *.*.* 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。 ** *. 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（*）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（*）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；（*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 *.* 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 *.*.* 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.*.* 评标过程中，除出现《中华人民**国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。 *.* 无效标条款投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理： *、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； *、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的； *、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； *、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； *、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； *、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的； ** *、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； *、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； *、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； **、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； **、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； **、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； **、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的； **、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； **、未按招标文件要求提供投标保证金的； **、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； **、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； **、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； **、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； **、未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在规定时间内电子投标文件未能解密的，因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外； **、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； **、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； **、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或 者不符合招标文件有关暗标要求的； **、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； **、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的； **、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； **、代理人（委托代理人）或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的； **、投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的； **、不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致； **、投标人投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。 ** *.* 串通投标和弄虚作假行为认定 *.*.* 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标： ⑴招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人； ⑵招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； ⑶招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； ⑷招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件； ⑸招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； ⑹招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为： ①直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的； ②直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的； ③与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的； ④故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件； ⑤法律、法规、规章规定的其他行为。 *.*.* 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： ⑴投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； ⑵投标人之间约定中标人； ⑶投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； ⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； ⑸投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动： ①根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的； ②根据相互约定撤回投标的； ③按照相互约定不实质性响应招标文件的； ④按照相互约定制定投标方案的； ⑤相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。 ⑥法律、法规、规章规定的其他行为。 *.*.* 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制： ①不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑； ②不同投标人的投标文件的编制者为同一人； ③不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的； ④不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的； ** ⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位； ⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑸不同投标人的投标文件相互混装； ⑹不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。 *.*.* 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为： ⑴以他人名义投标的。具体情形包括： ①通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的； ②由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的； ③项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的； ④投标保证金不是从投标人的账户缴纳的； ⑤法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。 ⑵以其他方式弄虚作假的。具体情形包括： ①使用伪造、变造的许可证件； ②提供虚假的财务状况或者业绩； ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④提供虚假的信用状况； ⑤投标文件中有与事实不符的承诺材料； ⑥隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息； ⑦法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。评标委员会在评标时，发现有 *.* 条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。若投标人被评标委员会以上述 *.* 条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。投标人同一天参加本*多个项目投标的，只要在其他任一项目上被以 *.* 条款否决投标的，本项目即取消其中标资格。投标人 * 年内 * 次以上串通投标将依据《中华人民**国招标投标法实施条例》取消其 * 年至 * 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：投标人自上述处罚执行期限届满之日起 * 年内又有串通投标行为的，由工商行政管理机关吊销营业执照。 ** *.* 评标结果公示 *.*.* 招标人在收到评标报告之日起 * 日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于 * 日。 *.*.* 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起 * 日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第 *.* 条的规定程序向有关行政监督部门投诉。 *. 合同授予 *.* 定标方式除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.* 中标通知及中标结果公告评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 * 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。招标人和中标人须在中标结果公示结束 * 个工作日内按苏价服（****）*** 号文规定交纳建设工程交易综合服务费。 *.* 履约保证金 *.*.* 本工程履约担保金额为中标价的 **%。履约担保的形式：履约保函或现金。在签订合同前，承包人应将履约保函或现金提交给发包人，否则发包人可以取消其中标资格。履约保函撤销时间为项目竣工验收合格后的 ** 日内。采用银行保函时，承包人必须使用基本账户开户行出具的保函并保证银行保函有效，所需的费用由承包人承担。合同须在招标文件规定时间办理和签定。发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，发包人有权在中标结果公示后第八日起另行选择中标单位或重新招标，有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 *.*..* 中标人不能按本章第 *.*.* 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 ** *.* 签订合同 *.*.* 中标人须在中标公告发出后 * 天内至招标代理机构领取中标通知书。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起 * 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人未在规定时间内领取中标通知书、无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。 *.*.* 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *. 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 ** *.* 异议与投诉 *.*.* 异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起 * 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对本次招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 *.*.* 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 *.*.* 项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第 ** 号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投标人或者其他利害关系人应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第 ** 号）的规定进行投诉，投诉时应当提交投诉书，投诉书应当包括下列内容：（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。对《招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条的规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 *.*.* 有下列情形之一的投诉，不予受理；（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过投诉时效的；（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；（六）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的 ** *.解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 **. 需要补充的其他内容 **.* 招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在以下 **.*.* 以及 **.*.* 条失信行为的，在“**省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。 **.*.* 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和 规章规定受到行政处罚的，公示不少于 * 个月。 **.*.* 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示*-* 个月：（*）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 * 个月；（*）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示 * 个月；（*）企业一年内 * 次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示 * 个月；（*）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示 * 个月。 **.* 中标人进场施工前，须结合项目现场现状等条件，制定合理的施工方案（含单位工程、工序施工顺序等）报监理单位和招标人审核，若提交的施工方案经监理单位和招标人审核不通过，中标人须无条件按照监理单位和招标人要求更改施工方案，重新提交监理单位和招标人审核，并按审核通过后的施工方案进行施工。 **.* 本项目开标时通过*****区开标大厅系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒： *、本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系 ** 统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤），若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用备份文件进行补救，后果由投标人自负。 *、开标前，请使用***公共**交易电子交易平台（http://***.***.*.***:**/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspxReturnUrl=% *fYanChenghuiyuan%*flogin.aspx）投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 *、投标人进入*****区开标大厅系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟），如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参与后续评标)，请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开标主场交互顺畅，开标开始对设备进行测试。本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 ** 第三章 评标办法一、评标办法开标时特别说明：本工程采用不见面开标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过*****区开标大厅系统： http://***.***.***.**:****/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。一、评标、定标办法本工程招标评标办法采用“**新合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审（投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计），推荐有排序的 * 名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。二、评标标准和程序评标评标准备：评标前由招标人对照省政府第 *** 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况，发现有投标人递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先进行废标，并作为不良行为推送**省建设工程招标网公示不少于 * 个月，并限制其参加国有资金项目投标。（一）清标（二）评标入围投标文件存在以下情况之一的，以及开、清标以及招标人评标准备过程过程发现的其他废标情形，不再进行后续评标： ⑴至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； ⑵投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； ⑶投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件实质性要求和条件； ⑷投标函中载明的投标报价高于招标控制价。 ** 评标入围方法和数量 *.评标入围方法：当满足评标入围条件投标文件＜** 家时，采用全部入围；当满足评标入围条件投标文件≥** 家时，开标时由招标人从以下两种方法中随机抽取一种确定：方法一、低价排序法；方法二、均值入围法； *.评标入围数量（见评标入围方法）：其中：方法一中 R 取值为： ** （不足 R 家时，按实际数量计取）；方法二中 R 取值为： ** （不足 R 家时，按实际数量计取，平均值以上 * 家、平均值以下 ** 家。评标入围方法 *、全部入围。进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。 *、低价排序法。当投标人不足 ** 家时，先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量***% （去尾取整）的最低报价的投标人（末位投标报价相同的均去除），当 ** 家≤投标人＜*** 家时，先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量***%（去尾取整）的最低报价的投标人（末位投标报价相同的均去除），当投标人≥*** 家时，先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量***%（去尾取整）的最低报价的投标人（末位投标报价相同的均去除），再按报价由低到高取 R 家投标人进入后续评标程序。投标报价相同的，同时入围；不足 R 家时，按实际数量计取。 *、均值入围法。当投标人不足 ** 家时，先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量***% （去尾取整）的最高报价的投标人后（末位投标报价相同的均去除），当 ** 家≤投标人＜*** 家时，先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量***%（去尾取整）的最高报价的投标人后（末位投标报价相同的均去除），当投标人≥*** 家时，先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量***% （去尾取整）的最高报价的投标人后（末位投标报价相同的均去除），计算剩余投标人的报价平均值，取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。招标文件中应明确取平均值以上的具体数量和以下的具体数量，平均值以下投标人应多于取平均值以上的投标人，合计数量 R 家。评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围。（三）资格审查 ** 评标委员会对评标入围的投标文件评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审： *、初步评审 *.* 形式评审标准对投标文件的有效性、完整性进行评审。评审因素 评审标准投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件的数字证书 符合数字证书认证的要求投标文件格式 符合第八章投标文件格式要求投标承诺函 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章授权委托书 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章报价唯一 只能有一个有效报价联合体投标人（如有） 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 …… …… *.* 资格审查（资格后审）评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第 *.* 项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。评审因素 评审标准营业执照 具备有效的营业执照安全生产许可证 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定资质等级 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定信誉 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定符合第二章“投标人须知前附表”第 **.* 项规定符合第二章“投标人须知前附表”第 **.* 项规定授权委托人 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定其他要求 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定联合体投标人（如有） 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定 …… …… ** *.* 响应性审查对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。评审因素 评审标准投标内容 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定工期 符合第二章“投标人须知’’第 *.*.* 项规定工程质量 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定投标价格 □ 不高于第二章“投标人须知”前附表第 *.* 款载明的招标控制价。分包计划 符合第二章“投标人须知”第 *.** 款规定 …… …… 注：资格审查不通过导致入围单位数量不足 R 家的，不替补，以通过资格审查合格的投标人进入下一环节。（四）评标基准价及投标报价得分确定 *、评标基准值计算方法的确定直接确定：方法四； *、评标基准值计算具体细则见（附表一），参数设置如下：方法四： K值取值范围： **%、**.*%、**% ，（开标时由招标人代表随机抽取确定）； Δ值取值范围： **%、**%、**%、**%、**%、**%，（开标时由招标人代表随机抽取确定）； A 值为 ，（开标时经计算确定） B 值为 ，（开标时经计算后抽取确定） C 值为 ，（开标时经计算后确定） *、特殊情形下，评标基准价调整方式： □评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； □除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；? 除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； *.报价得分满分为 *** 分 ** 附表一方法四： ABC 合成法。评标基准价=(A×**%＋B×**%＋C×**%)×K A=招标控制价(剔除不可竞争部分)×(***%－下浮率Δ)； B=在规定范围内的评标价(剔除不可竞争部分)除 C 值外的任意一个评标价，在开标时由招标人代表随机抽取确定；抽取方式：若评标价(剔除不可竞争部分)在 A 值的 **%(及以上)范围内，则该类评标价(剔除不可竞争部分)不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的 **%-**%（含）、**%-**%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价(剔除不可竞争部分)，与在 A 值的 **%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为 B 值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B 值，则在规定范围内的任意一个评标价(剔除不可竞争部分)（除 C 值外）中随机抽取 B 值； C=在规定范围内的最低评标价(剔除不可竞争部分)；（注：B、C 值一经确定，不因后续任何情形而改变）规定范围内指:开标环节无废标的评标价(剔除不可竞争部分)算术平均值×**%与招标控制价(剔除不可竞争部分)×**%之和至该值下浮 **%（房建施工总承包 **%、其他工程 **%）以内的所有评标价(剔除不可竞争部分)；下浮系数 K、下浮率Δ，在开标时由招标人代表按下表取值范围内随机抽取。分类 取值范围下浮系数 K **%、**.*%、**% 下浮率Δ 房屋建筑工程 *%、*%、*%、**% 装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程 *%、**%、**%、**%、**%、**% 机电安装工程 **%、**%、**%、**%、**%、**% *政工程 **%、**%、**%、**%、**%、**%、**% 绿化工程 **%、**%、**%、**%、**%、**%、**%、**% 扣分标准： ** 以评标入围的通过资格审查的投标报价(剔除不可竞争部分)等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低 *%扣 *.* 分，每高 *%扣 *.* 分；偏离不足 *%的，按照插入法计算得分。（五）投标人得分 *.评标委员会按本章“**新合理低价法”对各项的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（*）按第（四）项评标基准价及投标报价得分，规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A； *.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评标总分最高者为中标候选人，若最终累计评标得分并列的，须明确中标候选人或对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序 *.投标人得分=A。注：本评标办法“剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附表 *.* 条明确的招标控制价中不可竞争部分费用，评标时直接引用，不因任何情形改变。三、其它 *、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。二、通用评标规则为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。一、评标程序：资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减 *.*—* 分。三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规 ** 定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。七、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报*****区行政审批局同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存*****区行政审批局档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。 ** 第四章 合同条款及格式（GF—****—****） 建设工程施工合同 住 房 城 乡 建 设 部国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定 ** 说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 ** 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 ** 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： *.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； *.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； *.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 ** 第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称： 。 *.工程地点： 。 *.工程立项批准文号： 。 *.资金来源： 详见招标公告 。 *.工程内容： 。 *.工程承包范围：招标人提供的工程量清单全部内容。 *.承包方式：包工包料。 二、合同工期计划开工日期： 年 月 日。计划竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为：人民币（大写） (¥ 元)；其中： ⑴安全文明施工费：人民币（大写） (¥ 元)； ⑵材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥ 元)； ⑶专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥ 元)； ⑷暂列金额：人民币（大写） (¥ 元)。 *.合同价格形式：固定单价合同。 五、项目经理承包人项目负责人： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件： ** （*）中标通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 约定双方签字盖章 后生效。 十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：组织机构代码： 组织机构代码：地 址： 地 址： ** 邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子信箱： 电子信箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号： ** 第二部分 通用合同条款同建设工程施工合同（示范文本）(GF—****—****）内的通用合同条款第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.* 合同 *.*.*.* 其他合同文件包括：合同实施过程中双方签署的补充协议、施工签证。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.* 监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。 *.*.*.* 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系人： ；联系电话： / ；电子信箱： / ；通信地址： / 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人在工地现场办公场所及生活设施等，所需费用由承包人承担，已经包括在合同价款内。 *.*.*.* 永久占地包括： / 。 *.*.*.** 临时占地包括：施工临时设施等承包人为完成本项目临时占地或须使用他人场地所需工作由承包人负责，所需费用由承包人承担。 *.* 法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《**省工程建设管理条例》、《中华人民**国安全生产法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《关于进一步加强建筑*场监督管理的若干意见》（苏建工[****]***号）、国家关于建设工程款结算的有关规定、**省、***、**区地方法规和及行业、行政主管部门的规定**策文件等。 ** *.* 标准和规范 *.*.* 适用于工程的标准规范包括：按国家和**省以及***质量评定标准和施工验收规范执行。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： ／ 。发包人提供国外标准、规范的份数： ／ 。发包人提供国外标准、规范的名称： ／ 。 *.*.* 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： ／ 。 *.* 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前一周；发包人向承包人提供图纸的数量：根据发包人要求；未经发包人同意不得复制发包人向承包人提供图纸的内容：承包人不得向与本工程无关的第三人透露图纸的相关内容。 *.*.* 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案等，以及发包人、监理要求提供的其他资料；承包人提供的文件的期限为：施工进场三天前；承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；发包人审批承包人文件的期限：* 天。 *.*.* 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：所有施工必须以发包人提供的图纸为准，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。通用条款中“除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 *.* 联络 *.*.* 发包人和承包人应当在 * 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 ** *.*.* 发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：现场代表。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：项目负责人。监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：总监理工程师。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。 *.**.* 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目建设工程规划许可证红线范围内为场内交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。 *.**.* 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.* 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。 *.** 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是(若是清单特征与图纸不一致，必须在施工过程中经建设单位确认，否则不予调整) 。允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单相比出现偏差，且符合建设工程工程量清单计价规范 GB*****-**** 第 *.*.* 条、*.*.* 条规定时，发承包双方应调整合同价款。 ** *. 发包人 *.* 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ； 通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，主持开展施工现场的全面工作。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。 *.*.* 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本项目工程招标时发包人已经要求承包人在投标截止期前到工程实施现场进行踏勘，施工用临时接水、接电及场内外运输、通行所需的条件等均由承包人自行解决，由此发生的费用已经包含在签约合同价中；鉴于发包人在招标时提供给承包人现场勘察的机会，承包人应接受项目招标时的现场施工条件，并应自费消除影响工程进行的先前留在现场的任何垃圾和残留物。承包人以不知道现场或现有建筑物、或在建工程对本工程可能造成影响等情况为借口而做出的额外索赔或**完工期限的要求将不予批准。 *.* 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。发包人是否提供支付担保： 否 。发包人提供支付担保的形式： / 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务（*）承包人提交的竣工资料的内容： 按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质肆套、电子档一套 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担 。承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工后 ** 天内 。 ** 承包人提交的竣工资料形式要求： / 。（**）承包人应履行的其他义务：（*）承包人应提供满足国家规范和工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测单位、发包人、监理人进入施工现场检查、监督施工的实施。 （*）向监理人或发包人提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。（*）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施， 并负责安全保卫；承担施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明的责任和费用。（*）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、 施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按交通、环境保护、环卫和施工噪音管理的有关规定控制施工并完善各项手续 （*）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。（*）做好施工场地邻近建筑物、构筑物（包含文物）、古树名木等的保护工作。（*）保证在施工阶段的施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，符合建筑施工安全检查标准的相关规定；承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约罚金。（*）对发包人移交的水准点与坐标控制点负责保护，承担由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失。（*） 按合同约定做好总包管理及配合。总包管理及配合费用计算方式： 按承包人投标文件所报标准计算或由承发包双方另行约定。除此以外，承包人不得再向发包工程所有施工单位收取管理费用。（**）施工涉及的标准图集由承包人负责。（**）双方约定施工许可相关手续由承包人负责办理, 甲方协助，各部门所征收费用按相关规定各自承担。（**）工程竣工后 * 个月内施工单位必须报送完整的审计资料，逾期甲方可拒收或不予配合，同时因资料延迟或不全报审造成的各种损失由乙方承担。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托对工程项目施工过程全面负责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理必须常驻现场实施施工管理。 ** 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理交纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意擅自离岗的，向发包人承担 **** 元/人·天违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达 * 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在合同执行期间，若承包人因故对项目部主要人员进行更换，应向发包人提出书面申请，并将发包人书面批准书、违约金缴款凭证和更换人员相关资料一并报建设行政主管部门、公共**交易中心核准，方可更换，更换人员必须满足同等资历。不论何种原因更换人员，承包人均需向发包人交纳违约金【更换项目负责人 ** 万元/次，更换项目技术负责人 ** 万元/次，更换其他主要管理人员 * 万元/次】，更换后人员的证书交由发包人代管，若擅自更换项目经理，发包人可没收承包人部分履约保证金、终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。在发包人代管期间，若因故确需短期使用证书原件，应由承包人向发包人提出申请，在获得发包人批准后可暂时取回原件，并在使用完成后及时交还。上述罚金由发包人直接从当期计量款中扣除。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人保留行使如下全部或部分权利：①没收承包人的全部履约保证金；②终止合同，勒令承包人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；③拒绝承包人已完成工程量的工程款支付请求。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在施工进场三天前，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 * 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 * 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 *.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：详见专用条款 *.*.* 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：中途项目部主要施工管理人员（除项 ** 目经理之外人员）需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 **** 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达 * 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。项目经理出勤率须≥**%，如发生更换或出勤率＜**%，除按上述约定处罚外，承包人接受合同价 *%的工程扣款。注：工程项目部管理人员必须严格按苏建建管〔****〕*** 号、苏建建管〔****〕*** 号等文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程严禁承包人违法分包，如发生，发包人则视为违约行为，并追究承包人违约责任，所造成的一切责任由承包人承担。 *.* 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（*）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。（*）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（*）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（*）提交方式：履约保函；履约保函金额：合同价的 **%；提交时间：承包人在收到中标通知书 * 日内，否则发包人可以取消其中标资格；有效期限:为本工程竣工验收合格之后的 ** 日。（*）提交方式：现金；履约保证金金额：合同价的 **%，承包人在收到中标通知书后，须在 * 日内向发包人足额缴纳履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格；履约保证金退还时间：工程竣工验收合格之后 ** 日内无息退还。采用银行保函时，承包人必须使用基本账户开户行出具的保函并保证银行保函有效，所需的费用由承包人承担。承包 ** 人可以选择上述任意一种履约担保的形式。 *. 监理人 *.* 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：工程进度控制、质量控制、投资控制、安全生产控制、合同管理、信息管理及全面地组织甲、乙及三方的协调。关于监理人的监理权限：以发包人与监理人签订的监理合同为准。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担 ，承包人应免费提供监理人和发包人项目管理人员在施工现场的办公、生活场所，且内部设施齐全。 *.* 监理人员总监理工程师：姓 名： 见监理合同 ；职 务： 见监理合同 ；联系电话： 见监理合同 ；监理工程师执业资格证书号： 见监理合同 ；电子信箱： 见监理合同 ；通信地址： 见监理合同 ；关于监理人的其他约定：见监理合同 。 *.* 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：工期延误 。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，并达到*****区供电公司验收合格要求。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。关于工程奖项的约定：无。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.* 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用合同 ** 条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 ** 小时以书面形式通知工程师验收监理人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：** 小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.* 安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场的安全教育和安全事故责任由承包人承担。如工程实施过程中出现人员重伤或死亡等安全事故的，所有经济损失由承包人承担，承包人另向发包人承担不低于合同价款 *%的违约金。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：发包人应与当地**部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人、承包人应立即向当地**机关报告。承包人应积极门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 *.*.* 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按大建〔****〕*** 号执行。 *.*.* 关于文明施工费支付比例和支付期限的约定：按盐建建筑【****】** 号文“关于印发《***建设工程现场安全文明施工措施费核定管理实施细则》的通知”执行。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后三天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人书面方案后 * 日内 。 *.* 施工进度计划 ** *.*.* 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人修订的书面方案后 * 日内 。 *.* 开工 *.*.* 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照第 *.* 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。合同当事人应按约定完成开工准备工作。 *.*.* 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.* 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在载明的开工日期前 * 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并**发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：工程师的错误指令及工程师要求剥离检查且验收合格。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误承包人应按合同承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，每延误一天按合同价的万分之二计算违约金，从到期的工程款或履约保证金中扣除，工期提前不奖励。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的 **% 。 ** *.* 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 ** 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： / 。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.* 提前竣工的奖励： / 。 *. 材料与设备 *.* 发包人供应材料与工程设备对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程，发包人保留重新确定上述“暂估价”中的设备和材料的采购方式，可采用甲供或甲控方式。其中甲控的设备材料达招标限额的，招标人可以单独组织公开招标，也可与中标人一起联合组织公开招标，重新确定设备材料的单价；对限额以下的甲控设备材料，可由招标人与中标人一起或招标人单独采用竞争性谈判、询价等方式发包。中标人必须无条件服从招标人对上述材料所确定的采购方式。（*）甲供材料（如有）：采用甲供的材料、设备，承包人应提前 ** 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场，向发包人提供所需材料、设备的情况，包括：材料、设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料、设备到货前 ** 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，其材料、设备的质量由承包人把关，如甲供的设备材料发生现场保管的，发包人须给付甲供设备材料总价款 *%的综合费用（供货商提供相应甲供材料税务发票，承包人的结算价款应是包含该部分材料价格的税务部门应当征收的费用，该部分税差承包人在投标报价时已经考虑，甲供材料费用按《费用定额》规定返还给发包人），中标后此百分比不调整（不再另计取其它一切费用）。（*）甲控材料：采用发包人、承包人双方共同看样定货定价并由承包人组织采购的甲控设备材料，承包人应至少提前 ** 天向发包人提供所需设备材料情况（包括：设备材料的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等），以便发包人确定并组织*场调研。设备材料采购时，发包人负责设备材料品牌、规格、型号、技术标准及采购形式的确定和采购价格最终确认。承包人 ** 负责按发包人确认的设备材料价格与招标人确定的供应商签订材料供货合同并组织采购，并按设备材料供应合同约定的付款方式向供货商支付设备材料款，对设备材料的质量负责。同时发包人将给予承包人此甲控设备材料总价款的 *% 的综合费用（包建筑采保费、管理费、利润、财务费用等所有涉及的费用），承包人不再另计取其它一切费用。 *.* 承包人采购材料与工程设备除招标文件中确定的《其他项目清单计价与汇总表》中的“暂估价”的材料外，其它材料均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料。并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，中标人应按招标人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由中标人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由中标人负责，由此延误的工期不予顺延。 *.* 材料与工程设备的保管与使用 *.*.* 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。承包人的保管费用已包含在合同价款中。 *.*.* 承包人采购材料设备的约定：（*）符合施工图纸要求、满足国家及相关部门有关规定、保质保量并按相关规定进行检验、验收；（*）须向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样 送检的复试报告等证明材料，对材料质量负责；（*）如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量要求。因使用不符合要求的材 料对工程造成的损失由中标人负责，由此延误的工期不予顺延。 *.* 样品 *.*.*样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按现场发包人代表及工程监理的指令执行。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 已包含在合同价款中 。 *. 试验与检验 *.* 试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行 。施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款执行 。 ** 施工现场需要具备的其他试验条件： 按通用条款执行 。 *.* 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行 。 **. 变更 **.* 变更的范围关于变更的范围的约定：除通用条款 **.* 范围还包括:由承包人实施的列入专业工程暂估价的专业工程。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则关于变更估价的约定（*）工程变更、签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加或减少工程等）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（须附上竣工图及验收单）；如因承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料。如工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。（*）签证的时限要求。发生设计变更、经济签证事件时，承包人须在事件发生 ** 日内将书面变更材料（变更工程量、变更部分综合单价、拟增加经济费用的计取方式及依据）书面报送，经监理方、发包方、咨询单位三方相关人员签字认可后作为结算资料，过期不予认可，责任由承包人自行承担。（*）由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。（*）签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。（*）承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更影响了工程利润为由追加其它费用。（*）因变更引起的价格调整（增加或减少）不计入缺陷责任期满前的进度款中支付。 **.* 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。 ** **.* 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 **：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款 **.*.* 第 * 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款 **.*.* 第 * 种方式确定。第 * 种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 与本工程合同条件一致 。 **.* 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额虽列入合同价，但不属于承包人所有,暂列金额结余归发包人所有。 **. 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 * 种方式对合同价格进行调整：第 * 种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；第 * 种方式：采用造价信息进行价格调整。（*）关于基准价格的约定： / 。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。第 * 种方式：其他价格调整方式（*）施工期间部分材料*场价格发生变化超出一定幅度时，参照苏建价【****】** 号文件（关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见）调整合同价款； ** （*）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；因承包人原因造成的工期延误， 在工期延误期间出现人工单价或材料价格上涨的， 由此增加的费用和 （或） 延误的工期由承包人承担。 （*） 其余不调整 **. 合同价格、计量与支付 *、单价合同。 **.*.* 本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。 **.*.* 工程结算方式为：结算价=中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。上式中招标文件及合同约定可以调整的价格包括但不限于以下情况：（*）由于工程量清单有误或设计变更等非承包人原因引起的工程量增减： A.当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过 **%时，其综合单价执行中标综合单价。合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由承包人提出，发包人送有关部门进行审定，按中标下浮率同比下浮后作为结算单价。 B.当工程量清单项目工程量的变化幅度超过 **%：调整原则为：当工程量增加 **%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 **%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。调整办法：按计价规范重新组价，依据中标下浮率同比例下浮。当单价调高时，重新组价单价不得低于中标单价，当单价调低时，重新组价单价不得高于中标单价。（*）招标人签证使用的暂列金额、专业工程实际发包价。（*）经招标人认可的《专业工程暂估价及结算价表》（如有）中的材料价格调整。中标下浮率计算公示如下：投标报价（扣除招标控制价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金）下浮率=*- ×***% 招标控制价（扣除招标控制价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、 ** 发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金）注：上式中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、发包人供应材料总价均以招标人公布的为准。（*）单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的,费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整，投标文件**措施费中没有的措施项目，结算时不予计算。但由于分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由中标人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经招标人确认后调整。（*）以投标截止日前 ** 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章**策发生变化导致工程税金、规费、人工工资单价发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款；（*）材料、工程设备价格变化的价款调整按以下规定执行：按照《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（****）** 号文]，本工程的材料价格在约定的幅度范围允许调整。施工合同中关于工程施工期间主要材料价格风险约定如下：按照承包人的投标文件中单位工程中的材料费占专业项目单位工程费（专业项目单位工程费是指中标价的分部分项工程费用和措施项目费用之和，下同）的百分比来划分主要建筑材料和非主要建筑材料的界限。材料费占专业项目单位工程费 *%以下的各类材料为非主要建筑材料，材料费占专业项目单位工程费 *%以上（不含 *%）且在 **%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占专业项目单位工程费 **%以上（不含 **%）的各类材料为第二类主要建筑材料。 ①非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益，即非主要建筑材料价格不再调整；②当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 **%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 **%的部分由发包人承担或受益；③当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 *%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 *%的部分由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的取定：以 **** 年 * 月份**区造价办公布的建筑工程材料信息价为基准*场信息价（无*场信息价的材料以双方确认的*场价为准），差价为施工期间同类材料加权平均信息价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前 ** 天）当月的材料信息价格的差额。施工期材料加权平均信息价按下列公式计算：施工期材料加权平均信息价=Σ（每月实际使用量×当月材料信息价）/同类材料总用量 ** 因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。 **.*.* 发包人保留调整工程量的权利。因调整工程量引起的造价因素承包人已考虑到报价中，竣工结算时有关该项费用不予结算。 **.*.* 现场安全文明施工措施费调整方式：工程竣工后，由*、*（*）工程造价管理机构根据施工合同、省*级建筑安全文明施工标准化示范项目创建和通报情况等办理核定手续，出具《现场安全文明施工措施费率核定表》，竣工结算时上述费用根据核**果调整。未经核定或虽经核定但上报有关部门审批前未经发包人签字或盖章认可的项目，不予计算。 **.*.* 双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不限于下列情形：（*）发包人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，承包人作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果承包人不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证发包人不予认可，结算价款不予调整；（*）承包人原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，不予调整，引起材料价格下跌的，应予调整；（*）因承包人自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；（*）签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；（*）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。 **.*.* 所有的设计变更、签证，严格执行建设单位制定的“工程签证管理制度及其工作流程”。设计变更均须发包人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须发包人、承包人和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量发包人有权不予结算。 **.*.* 以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商。风险费用的计算方法： 按招标文件、施工合同约定 。风险范围以外合同价格的调整方法：双方约定。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价款的 **%。预付款支付期限：合同约定的开工日期 * 日前，承包人组织进场施工，经验收具备开工条件，发包人向承包人支付预付款。 ** 预付款扣回的方式：首次支付工程款时一次性扣回 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）。 **.*.* 计量周期关于计量周期的约定：按月计量。 **.*.* 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（*）承包人应于每月 ** 日前向监理人报送上月 * 日至当月月底已完成的合格工程量报告，并附已完成工程量报表和有关资料。（*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 * 天内完成对承包人提交的工程量报表的确认，并报送咨询单位审核，以确定当月实际完成的有效工程量。（*）该计量只用于：计算施工期间材料加权平均信息价时分析每月各种材料实际使用量，不作为付款依据。 **.*.* 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。 **.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 **.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期关于付款周期的约定：合同签订后按合同约定开工日期 * 日前，发包人向承包人支付合同价款的 **%的预付款；工程竣工验收合格后付至合同价款的 **%（同时扣回预付款）；工程质保期满前付至最终工程审定价款的 **%，余款作为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性结清（但不免除承包人的保修责任）；政府投资项目，纳入区财政项目计划的，建设单位可以与中标单位在签订合同时约定“双方配合接受审计，并以审计结论作为双方工程结算的依据”；结合工程实际，中标人应充分考虑相关形势和行情。按以上付款进度，无任何利息补偿。 ** 注：（*）、暂列金、暂估价(专业工程暂估价、材料暂估价)、发包人供应的材料及其规费和税金不计入缺陷责任期满前的付款基数；（*）、按上述进度付款无任何利息补偿。（*）、付款时承包人须向发包人提供增值税专用发票，付款通过合同规定的银行结转。承发包双方应当在期中支付时完成已完工程量和变更签证的价款审核、确认工作。本工程属于国有投资项目，在政府审计部门业务指导下，由发包人委托工程结算审核单位进行工程竣工结算审核工作，发包人依法依规组织工程结算审核工作，承包人必须积极配合工程竣工结算审核工作，因承包人原因导致竣工结算审核工作不能如期完成，其后果由承包人自负，给发包人造成损失的，发包人依法追偿。承包人在报送的工程决算时， 确保送审价核减率必须切合实际，承包人报送审计的结算价超过最终核定价的 *%（含 *%），由承包人承担全部审计费用；*%以内由发包人承担全部审计费用。 **.*.* 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。 **.*.* 进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 **.*.* 进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 * 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 * 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 * 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 * 天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 ** 条〔争议解决〕的约定处理。。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 ** 天内完成支付。发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。（*）发包人支付进度款的期限： / 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。 ** **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.* 监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： ** 小时。 **.* 竣工验收 **.*.* 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（*）计量复核资料、竣工测量结果、工程资料（含影像资料）齐全方可申请正式竣工验收；（*）本工程需要经过当地电力部门验收，由施工单位负责准备验收需要的所有资料，并且联系验收单位进行验收。（*）工程竣工后 * 个月内施工单位必须报送完整的审计资料，逾期甲方可拒收或不予配合，同时因资料延迟或不全报审造成的各种损失由乙方承担；发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。 **.*.* 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人代表提供完整竣工资料和竣工验收申请报告。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序工程试车内容： / 。（*）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；（*）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。 **.*.* 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。 **.* 竣工退场 ** **.*.* 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按通用条款。 **. 竣工结算 *.* 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后 * 个月内施工单位必须报送完整的审计资料，逾期甲方可拒收或不予配合，同时因资料延迟或不全报审造成的各种损失由乙方承担 。竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人 。 **.* 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建【****】*** 号）执行 。发包人完成竣工付款的期限： 按付款约定 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 陆份 。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 * 天内或合同约定的最后一次付款时间（以后到时间计算） **.*.* 最终结清证书和支付（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按招标文件约定的工程款支付条款约定付款 。（*）发包人完成支付的期限： 按通用条款 。 **. 缺陷责任期与保修 **.* 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 二十四个月 。 **.* 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，本工程缺陷责任期为 * 年执行。在缺陷责任期内，承包人应定时、不定时的对工程进行巡查，及时更换、维修破损的设施，在缺陷责任期内因承包人未能及时更换、维修破损的设施而发生的因为缺陷所造成的质量、安全等一切责任均由承包 ** 人承担。发包人通知承包人对缺陷问题限期修复，如承包人不能及时修复，发包人可指定单位修复，直接扣罚相关费用，并处以 * 倍罚款，从质保金中扣除。承包人未接到通知，不排除其应承担的责任。缺陷责任期满但未履行工程移交手续，一切责任仍由承包人负责。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 * 种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为： / ；（*） * %的工程款；（*）其他方式: / 。 **.*.* 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 * 种方式：（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（*）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： 在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分退还承包人。 **.* 保修 **.*.* 保修责任工程保修期为：本项目质量保修期为 * 年。* 年的计算方法是：自工程竣工验收达到合同约定的质量等级交付使用时起 *** 个日历天，但在此期间如发生质量返修则发生返修部分的保修期应从最后一次维修合格后计算 *** 日历天。本工程保修范围、内容及措施，执行现行《建设工程质量管理条例》。 **.*.* 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：** 小时内。具体约定：*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 * 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。 ** *. 违约 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。 **.*.* 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前 * 天内下达开工通知的违约责任： / 。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。（*）发包人违反第 **.* 款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。（*）其他： / 。 **.*.* 因发包人违约解除合同承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 （按通用条款）天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 未能按投标文件承诺工期按期交付工程，工程质量不能达到承包人在投标文件中承诺的质量，不服从发包人的安排，接到发包人通知不按时进场等 。 **.*.* 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：实际施工过程中，施工单位必须确保安全、质量、进度符合相应规定和标准。如有问题，除必须整改到位，另外监理每发一次书面整改意见，承包人拒不整改或不按期整改，结算时扣 **** 元；发包人每发一次书面整改意见，结算时扣 **** 元；由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付合同价万分之二的违约金。 **.*.* 因承包人违约解除合同 ** 关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金。承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后 * 天内支付。 ①不同意本工程合同条件； ②停工或拖延施工进度或影响施工质量； ③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款； ④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：工程交付后发生的维护费用由发包人承担，因发包人继续使用而导致临时工程后期的拆除费用另议。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 **.* 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险关于工程保险的特别约定： / 。 **.* 其他保险关于其他保险的约定： / 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款 。 **.* 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。 **. 争议解决 **.* 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 **.*.* 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。 ** 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。 **.*.* 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。 **.* 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 * 种方式解决：（*）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（*）向 项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。其他补充条款： *、沟塘开挖（含清淤、暗塘）土方的计量：一次挖方量在 *** 立方米以上的，由发包方委托有资质的专业测绘机构测绘，发包方、监理方、咨询单位共同见证；保留影像资料，以出具的有效测绘成果计量。 *、项目现场如有因弃土外运需置换外购土方进场，需经发包方、监理方、咨询单位共同书面同意方可置换，并按实计量外购土方数量（压实方）。 *、本工程施工过程中遇到的地方矛盾，由承包人协调处理，由此发生的费用均由承包人自行负责。 *、本工程价款一律通过银行非现金结算。 *、承包人应承担本工程施工全过程中的工程质量、安全责任。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用由承包人负责在应支付工程款中扣除。 *、因承包人原因导致工地在检查中被通报批评的，每有一起罚款 **** 元。 *、施工过程中的排污、环保、*容、城建城管、消防、用电、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。 *、承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接处以 ****～**** 元的罚款： A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。 *、在合同执行期间，若承包人因故要对项目部主要人员进行更换，应由承包人向业主提出书面申请，并将业主书面批准材料和更换人员相关资料一并报***行政审批局核备后，承包人自行至***行政审批局办理调换手续，更换人员必须满足同等资格。无论何种原因造成的承包人人员 ** 更换，除不可抗力外，发包人将对承包人除以罚金：更换项目负责人 ** 万元/次，更换项目技术负责人 ** 万元/次，更换其他主要管理人员 * 万元/次。上述罚金由发包人直接从当期计量款中扣除。 **、本工程中所有砼均采用非泵送商品砼（如中标人施工时采用泵送型商品砼，结算时价格不予调整）。 **、弃土（含淤泥、土方、建筑垃圾）场内场外运费、场内挖方再利用，均不考虑装车和运费，各投标人自行测算，在总报价中合理摊销； ** 承包人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、吊装机械费及任何其它足以影响承包价的情况，并将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾的协调处理、红线内无法安置的须自行租借场地等）考虑到投标报价中，工程竣工结算时相关费用发包人不予另行支付。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不被批准。 **、项目组成员变更本工程中标项目组成员原则上不允许变更，但发生下列情形的，经发包人同意后项目组成员方可变更： *、项目组成员因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的； *、项目组成员有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任相应岗位资格的； *、项目组成员不能胜任所承担的工作、任务，发包人要求更换的； *、项目组成员变更工作单位的； *、项目组成员患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。注：更换项目组成员，应当经发包人同意，并提供必要的证明文件向原施工合同备案部门备案。未经备案擅自更换项目组成员的，属于订立背离合同实质性内容协议的行为，中标人每更换一次项目组成员，招标人将按合同相应条款处罚违约金。更换属于第*项情形的，备案时应当提供发包人要求更换项目组成员的通知，该通知应当经发包人及其现场工程师签署，实行监理的，还应当经监理单位和总监工程师签署。更换属于第*项情形的，备案时应该提供原企业出具的离职证明。更换属于第*项情形的，备案时应提供二级甲等及以上等级的医疗机构出具，经主治医师签名的疾病诊断书和住院休养证明。未经发包人同意，承包人擅自更换项目组成员，或者项目组成员长期不在岗的，属于严重不履行合同的行为。需要更换项目组成员的，企业应当选派不低于原项目组成员资格条件的人员作为继任者。企业有不低于原项目组成员资格条件的人员而不选派的，属于严重不履行合同的行为。 ** **、如承包人出现不履行合同或合同履行不到位的情况，发包人有权拒绝其参加发包人以后实施的招投标活动。 **、本工程质量缺陷责任和保修责任严格按国家现行规定执行。发 包 人： （公章） 承 包 人： （公章）法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：日期：**** 年 月 日 日期：**** 年 月 日 ** 安 全 生 产 合 同为在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责 *、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 *、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。 *、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。二、乙方职责 *、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。 *、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 *%-*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 *、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *、乙方必须具有安全生产许可证，项目负责人、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任（本项目工程施工相关人员须佩戴救生设备方可施工）。 *、承包人须充分考虑水上作业、近海工程施工等对安全的影响，发生的一切安全问题均与发包人无关，且工程工期不予顺延、费用不予增加。 *、承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 *、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转 ** 让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 **、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 **、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。 **、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。 **、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。 **、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。 **、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。三、违约责任 *、乙方应对发生在本工程自工程施工合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。 *、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。 *、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。发 包 人： （公章） 承 包 人： （公章）法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：日期：**** 年 月 日 日期：**** 年 月 日 ** 廉 政 合 同发包人：承包人：为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范 建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。 *、发包人、承包人双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。 *、发包人、承包人双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。 *、发包人、承包人双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。 *、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。 *、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。 *、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。 *、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。 违约责任： *、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。 *、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：日期：**** 年 月 日 日期：**** 年 月 日 ** 工 程 质 量 保 修 书 发包人：承包人： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括 。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人施工的全部内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年； *．装修工程为 * 年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年； *．供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 * 年； *．其他项目保修期限约定如下： * 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 * 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 ** 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：日期：**** 年 月 日 日期：**** 年 月 日 ** 第五章 工程量清单 *、工程量清单说明 *.* 本工程量清单是依据中华人民**国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第 *.* 款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 *.* 款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定的基本计量单位。 *.* 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 *.* 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。 *.* 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： 。 *.* 本条第 *.* 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。 *.* 本条与下述第 * 条和第 * 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。 *、投标报价说明 *.* 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 (*) 本招标文件； (*) 《建设工程工程量清单计价规范》； (*) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； (*) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； (*) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件； (*) 建设工程设计文件及相关资料； ** (*) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； (*) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料； (*) *场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； (**) 其他的相关资料。 *.* 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 *.* 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 *.* 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。 *.* “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。 *.* 分部分项工程项目按下列要求报价： *.*.* 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。 *.*.* 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第 *.*.* 项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。 *.*.* 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。 *.*.* “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。 *.*.* 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程 ** 设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。 *.* 措施项目按下列要求报价： *.*.* 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以 “项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。 *.*.* 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 *.*.* 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求” 的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。 *.*.* “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 *.*.* 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。 *.* 其他项目清单费应按下列规定报价： *.*.* 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第 *.*.* 项的计日工金额。 *.*.* 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第 *.*.* 项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第 *.*.* 项的报价原则计入其他项目清单报价。 *.*.* 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中： (*) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润； (*) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润； (*) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、 ** 维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。 *.*.* 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。 *.* 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。 *.** 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。 *.** 工程量清单计价所涉及的生产**(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其*场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水**综合实力。 *.** 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 *.** 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 *.** 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 *.** 有关投标报价的其他说明： *、其他说明 *.* 词语和定义 *.*.* 工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。 *.*.* 总价子目工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数 * 的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量 (合同条款第 ** 条约定的变更除外)。 *.*.* 单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。 ** *.*.* 子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。 *.*.* 子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。 *.*.* 规费承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。 *.*.* 税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城*维护建设税及教育费附加等。 *.*.* 总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。 *.*.* 同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和 “承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。 *.* 工程量差异调整 *.*.* 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 *.*.* 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。 *.*.* 如果招标人在检查投标人根据上文第 *.*.* 项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第 *.*.* 项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包 ** 括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节 *.*.* 项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。 *.* 暂列金额和暂估价 *.*.* “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金。 *.*.* “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。 *.*.* 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。 *.* 其他补充说明 *、工程量清单与计价表（示范格式） *.* 工程量清单封面 工程 ** 招 标 工 程 量 清 单造 价招标人： 咨 询 人： (单位盖章) (单位资质专用章) 法定代表人 法定代表人或其授权人： 或其授权人： (签字或盖章) (签字或盖章) 编制人： 复 核 人：（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日 ** *.* 投标总价表投标总价招 标 人：工程名称：投标总价(小写) ： (大写) ：投 标 人： (单位盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间： 年 月 日 ** *.* 总说明总 说 明工程名称： 第 页 共 页 ** *.* 工程计价汇总表建设项目投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号 单项工程名称 金额（元）其 中：（元）暂估价 安全文明施工费 规费合 计 ** *.* 单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号 单项工程名称 金额（元）其 中：（元）暂估价 安全文明施工费 规费合 计 ** *.* 单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价 (元) * 分部分项工程 *.* *.* *.* *.* *.* * 措施项目 — *.* 其中：安全文明施工费 — * 其他项目 — *.* 其中：暂列金额 — *.* 其中：专业工程暂估价 — *.* 其中：计日工 — *.* 其中：总承包服务费 — * 规费 — * 税金 — 报标报价合计=*+*+*+*+* — ** *.* 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量金额（元）综合单价 合价其中暂估价本页小计合 计 ** *.* 综合单价分析表综合单价分析表工程名称： 标段： 第 页 共页项目编码 项目名称 计量单位 工程量清单综合单价组成明细定额编号定额项目名称定额单位数量单价 合价人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润综合人工工日 小 计工日 未计价材料费清单项目综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元）合价（元）暂估单价 (元) 暂估合价（元）其他材料费 — — 材料费小计 — — 注：* 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 * 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 ** *.* 总价措施项目清单与计价表总价措施项目清单与计价表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号 项目编码 项目名称 计算基础费率 (％) 金额 (元) 安全文明施工费临时设施赶工措施工程按质论价住宅分户验收合计编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：注：*．“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”； *．按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 ** *.** 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号 项目名称 计算基础 金额(元) 备注 * 暂列金额(不包括计日工) 明细详见表 *.**-* * 暂估价 *.* 材料和工程设备暂估价 明细详见表 *.**-* *.* 专业工程暂估价 明细详见表 *.**-* * 计日工 明细详见表 *.**-* * 总承包服务费 明细详见表 *.**-* 合计 — 注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。 ** *.**-* 暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页序号 子目名称 计量单位 暂列金额 (元) 备注合计 — 注：此表由招标人填写，如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 ** *.**-* 材料和工程设备暂估单价表材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称： 标段： 第 页 共页序号 材料编码 材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位数量 暂估（元） 确认（元） 差额±（元）备注投标 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价合计注：*、此表由招标人填写“材料编码”、“材料（工程设备）名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。 *、此表中所列暂估材料（工程设备）为暂时不能确定价格的材料（工程设备），不包含发包人供应材料（工程设备）。 ** *.**-* 专业工程暂估价表专业工程暂估价表工程名称： 第 页 共 页序号 工程名称 工程内容 金额(元) 备注合计注：*．此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 *．备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法招标方式选择分包人。 *.**-* 计日工表 ** 计日工表工程名称： 第 页 共 页编号 子目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价一 劳务（人工） * * * * 人工小计二 材料 * * * * 材料小计上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润(不包括规费和税金)在内的固定百分比： % 三 施工机械 * * * * 施工机械小计 — 总计注：*．此表暂定项目、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定： *．投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 *．此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表 *.**-* 中。 *** *.**-* 总承包服务费计价表总承包服务费计价表工程名称： 第 页 共 页序号 工程名称 项目价值（元） 服务内容 费率（%） 金额（元） * 发包人发包专业工程 * 发包人供应材料和工程设备合计 *** *.** 规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目计价表工程名称： 标段： 第 页 共页序号 项目名称 计算基础计算基数（元）计算费率（%）金额（元） * 规费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -工程设备费 *.* 社会保险费 *.* 住房公积金 *.* 环境保护税 * 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额合 计注：环境保护税率在招标时暂按 *.*%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入。编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)： *** 第六章 图纸 *．图纸目录序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 *** 第七章 技术标准和要求 *、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设计、施工须达到现行中华人民**国以及省、自治区、直辖*或行业的工程建设标准、规范的要求。 *、详见本工程设计图纸明确的相关技术标准。 *** 第八章 投标文件格式 标段施工招标投 标 文 件投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 *** 目 录一、资格审查资料 (一)投标人基本情况表 (二)近年完成的类似项目情况表 (三)企业其他信誉情况表 (四) 项目经理简历表 (五) 招标公告要求的其他资料二、商务标 (一)投标函 (二)法定代表人身份证明 (三)授权委托书 (四)已标价工程量清单 (五)项目经理简历表 (六) 其他材料三、技术标（一）施工组织设计四、法定代表人申明 *** 附表格式一、投标人资格审查资料 (资格后审) 工程名称：投标标段：投标申请人： (公章) 日期： *** (一)投标人基本情况表投标人名称注册地址 邮政编码联系方式联系人 电 话传 真 网 址组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话技术负责人 姓名 技术职称 电话成立时间 员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号 高级职称人员注册资金 中级职称人员开户银行 初级职称人员账号 技 工经营范围备注 *** 序号 材料名称 材料编号 查看资料 * * * * … … … *** (二)近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述工程获奖情况(请注明证书编号) 备注 *** (三)企业其他信誉情况表具体要求详见本招标文件 *** (四)项目经理简历表附 *：项目经理简历表姓 名 年 龄 学历职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理注册建造师执业资格等级 级 建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话是否有在建工程情况： *** 附 *：项目经理类似工程和获奖工程情况简表合同号工程名称工程地址建设单位名称建设单位地址(请详细说明发包人联系电话及联系人)：与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 (请详细说明所承担的合同工程内容，如规模、长度、跨度、层数、结构、特殊施工工艺等等) 合同总价工程规模合同授予时间质量情况开竣工日期工程获奖情况 (请注明证书编号) 备注 *** 二、商务标（一）投标函投标函 *、根据你方 (项目名称) 标段(以下简称“本工程”)工程招标文件，遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB￥ 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 标准，工期 日历天。 *、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 *.*.* 项和第 *.*.* 项规定的任何一种情形。 *、我单位拟派项目负责人（注册建造师）： (姓名)，资质等级： 级，证号 。我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 *.*.* 项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。 *、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 *、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *、如我方中标：（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 *、我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续 * 个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。 *** *、我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。 **、如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还，同时接受投标的项目负责人备案信息在诚信库中锁定，不得用于其他项目投标。 **、如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。 **、我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起 * 个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。 投 标 人： （盖单位公章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期： 年 月 日 *** (二)法定代表人身份证明法定代表人身份证明投 标 人：单位性质：地 址：成立时间： 年 月 日经营期限：姓 名： 性 别：年 龄： 职 务：系 (投标人名称)的法定代表人。特此证明。投标人： (盖单位章) 年 月 日 *** (三)授权委托书授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人： （盖单位章）法定代表人： （签字）身份证号码：委托代理人：身份证号码： 年 月 日 *** (四)已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。 *** (五)项目经理简历表附 *：项目经理简历表姓 名 年 龄 学历职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理注册建造师执业资格等级 级 建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话 *** （六）其他材料 *** 三、技术标（如果有）施工组织设计 *．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（*）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；（*）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（*）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（*）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（*）安全文明施工及环境保护措施；（*）项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；（*）劳**、机械设备和材料投入计划；（*）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（*）季节性施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（**）新技术、新产品、新工艺、新材料应用； *** 工程 施工组织设计 *** 四、法定代表人申明本人 (法定代表人)，身份证号码： 郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。公 章：企业法定代表人签名：年 月 日 *** 现场踏勘确认书致：（招标人名称）我单位已按招标文件等的要求踏勘了你单位位于（工程地址）的（工程名称）的工程现场，取得了所有与本工程投标有关的资料，并充分了解了工地的位置、邻近建（构）筑物、临时设施、临时水电、临时道路、管网布置、场地布置、起卸吊运限制、垂直运输、物料搬（转）运、现场施工条件所必须的完善工作等足以影响投标报价、工程完工工期的情况，由此可能发生的任何费用我单 位在投标报价中予以综合考虑。 如果中标，我单位郑重承诺：（*）我毫无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等），我单位不以对招标文件（含工程量清单）及设计图纸的理解偏差为由、不以对工程现场情况不了解为由，提出任何费用增加或工期**申请要求。（*）本项目施工合同采用“固定单价合同”，我单位的投标报价是我单位在投标承诺工期内完成设计图纸、招标文件规定的全部工作内容、达到招标文件所要求的质量标准所需费用，除招标文件、工程施工合同约定可调整外，若无相关设计变更中标单价即为结算单价；（*）该《现场踏勘确认书》作为投标文件的组成部分，从工程投标之日起至完成工程竣工结算审核的时间段内一直有效。投标单位： （盖章）法定代表人： （签字、盖章） **** 年 月 日 *** 五、投标文件封袋格式 工程 施工投标文件（投标备份文件）投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章）（或委托代理人） 日 期： 年 月 日 *** 工程 施工投标文件（其他文件及 CA 锁）投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章）（或委托代理人） 日 期： 年 月 日
施工准备 土地整理 三通一平
