二维码
导航图标
招标网 > 招标采购 > 招标公告 > 呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目招标文件
分享到：
呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目招标文件
发布日期：2019年06月18日 | 标签：
|
全屏
打印
收藏
|
特约项目查询
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先 注册 成为会员，
已注册会员请 登录 后查看。
免费试用
招标编号 【正式会员登录后可浏览】 采购业主 【正式会员登录后可浏览】
 招标公司 【正式会员登录后可浏览】
联系人 【正式会员登录后可浏览】 联系电话 【正式会员登录后可浏览】 通讯地址 【正式会员登录后可浏览】
邮政编码 【正式会员登录后可浏览】 截止日期 【正式会员登录后可浏览】

公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托，于2019年06月18日在招标网发布呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目招标文件。
    各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。

    部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
*********殡仪馆**项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目*********殡仪馆**项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目招标文件 *********殡仪馆**项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目 招标文件 招标编号：S********************** 招 标 人：*****福顺殡仪服务有限公司 （盖单位章） 代理机构：*****宣宇工程项目管理有限公司 （盖单位章） ****年*月**日 目 录 目 录 * 第一卷 * 第一章 招标公告 ** 第二章 投标人须知 ** 投标人须知前附表 ** *. 总则 ** *.* 项目概况 ** *.* 项目的资金来源和落实情况 ** *.* 招标范围、计划工期和质量标准 ** *.* 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） ** *.* 费用承担和设计成果补偿 ** *.* 保密 ** *.* 语言文字 ** *.* 计量单位 ** *.* 踏勘现场 ** *.** 投标预备会 ** *.** 分包 ** *.** 偏离 ** *. 招标文件 ** *.* 招标文件的组成 ** *.* 招标文件的澄清 ** *.* 招标文件的修改 ** *. 投标文件 ** *.* 投标文件的组成 ** *.* 投标报价 ** *.* 投标有效期 ** *.* 投标保证金 ** *.* 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） ** *.* 备选投标方案 ** *.* 投标文件的编制 ** *. 投标 ** *.* 投标文件的密封和标记 ** *.* 投标文件的递交 ** *.* 投标文件的修改与撤回 ** *. 开标 ** *.* 开标时间和地点 ** *.* 开标程序 ** *.* 开标异议 ** *. 评标 ** *.* 评标委员会 ** *.* 评标原则 ** *.* 评标 ** *. 合同授予 ** *.* 定标方式 ** *.* 中标候选人公示 ** *.* 中标通知 ** *.* 履约担保 ** *.* 签订合同 ** *. 纪律和监督 ** *.* 对招标人的纪律要求 ** *.* 对投标人的纪律要求 ** *.* 对评标委员会成员的纪律要求 ** *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ** *.* 投诉 ** *. 需要补充的其他内容 ** **. 电子招标投标 ** 附件一：开标记录表 ** 附件二：问题澄清通知 ** 附件三：问题的澄清 ** 附件四：中标通知书 ** 附件五：中标结果通知书 ** 附件六：确认通知 ** 第三章 评标办法（综合评估法） ** 评标办法前附表 ** *. 评标方法 ** *. 评审标准 ** *.* 初步评审标准 ** *.* 分值构成与评分标准 ** *. 评标程序 ** *.* 初步评审 ** *.* 详细评审 ** *.* 投标文件的澄清和补正 ** *.* 评标结果 ** 第四章 合同条款及格式 ** 第一节 通用合同条款 ** *.* 词语定义 ** *.* 语言文字 ** *.* 法律 ** *.* 合同文件的优先顺序 ** *.* 合同协议书 ** *.* 文件的提供和照管 ** *.* 联络 ** *.* 转让 ** *.* 严禁贿赂 ** *.** 化石、文物 ** *.** 知识产权 ** *.** 文件及信息的保密 ** *.** 发包人要求中的错误（A） ** *.** 发包人要求中的错误（B） ** *.** 发包人要求违法 ** *．发包人义务 ** *.* 遵守法律 ** *.* 发出承包人开始工作通知 ** *.* 提供施工场地 ** *.* 办理证件和批件 ** *.* 支付合同价款 ** *.* 组织竣工验收 ** *.* 其他义务 ** *. 监理人 ** *.* 监理人的职责和权力 ** *.* 总监理工程师 ** *.* 监理人员 ** *.* 监理人的指示 ** *.* 商定或确定 ** *. 承包人 ** *.* 承包人的一般义务 ** *.* 履约担保 ** *.* 分包和不得转包 ** *.* 联合体 ** *.* 承包人项目经理 ** *.* 承包人人员的管理 ** *.* 撤换承包人项目经理和其他人员 ** *.* 保障承包人人员的合法权益 ** *.* 工程价款应专款专用 ** *.** 承包人现场查勘 ** *.** 不可预见物质条件（A） ** *.** 不可预见的困难和费用（B） ** *.** 进度计划 ** *.** 质量保证 ** *. 设计 ** *.* 承包人的设计义务 ** *.* 承包人设计进度计划 ** *.* 设计审查 ** *.* 培训 ** *.* 竣工文件 ** *.* 操作和维修手册 ** *.* 承包人文件错误 ** *. 材料和工程设备 ** *.* 承包人提供的材料和工程设备 ** *.* 发包人提供的材料和工程设备（A） ** *.* 发包人提供的材料和工程设备（B） ** *.* 专用于工程的材料和工程设备 ** *.* 实施方法 ** *.* 禁止使用不合格的材料和工程设备 ** *. 施工设备和临时设施 ** *.* 承包人提供的施工设备和临时设施 ** *.* 发包人提供的施工设备和临时设施（A） ** *.* 发包人提供的施工设备和临时设施（B） ** *.* 要求承包人增加或更换施工设备 ** *.* 施工设备和临时设施专用于合同工程 ** *. 交通运输 ** *.* 道路通行权和场外设施（A） ** *.* 道路通行权和场外设施（B） ** *.* 场内施工道路 ** *.* 场外交通 ** *.* 超大件和超重件的运输 ** *.* 道路和桥梁的损坏责任 ** *.* 水路和航空运输 ** *. 测量放线 ** *.* 施工控制网 ** *.* 施工测量 ** *.* 基准资料错误的责任 ** *.* 监理人使用施工控制网 ** **. 安全、治安保卫和环境保护 ** **.* 发包人的安全责任 ** **.* 承包人的安全责任 ** **.* 治安保卫 ** **.* 环境保护 ** **.* 事故处理 ** **. 开始工作和竣工 ** **.* 开始工作 ** **.* 竣工 ** **.* 发包人引起的工期延误 ** **.* 异常恶劣的气候条件 ** **.* 承包人引起的工期延误 ** **.* 工期提前 ** **.* 行政审批迟延 ** **. 暂停工作 ** **.* 由发包人暂停工作 ** **.* 由承包人暂停工作 ** **.* 暂停工作后的照管 ** **.* 暂停工作后的复工 ** **.* 暂停工作**天以上 ** **. 工程质量 ** **.* 工程质量要求 ** **.* 承包人的质量检查 ** **.* 监理人的质量检查 ** **.* 工程隐蔽部位覆盖前的检查 ** **.* 清除不合格工程 ** **. 试验和检验 ** **.* 材料、工程设备和工程的试验和检验 ** **.* 现场材料试验 ** **.* 现场工艺试验 ** **. 变更 ** **.* 变更权 ** **.* 承包人的合理化建议 ** **.* 变更程序 ** **.* 暂列金额 ** **. 价格调整 ** **.* 物价波动引起的调整（Ａ） ** **.* 物价波动引起的调整（B） ** **.* 法律变化引起的调整 ** **. 合同价格与支付 ** **.* 合同价格 ** **.* 预付款 ** **.* 工程进度付款 ** **.* 质量保证金 ** **.* 竣工结算 ** **.* 最终结清 ** **. 竣工试验和竣工验收 ** **.* 竣工试验 ** **.* 竣工验收申请报告 ** **.* 竣工验收 ** **.* 国家验收 ** **.* 区段工程验收 ** **.* 施工期运行 ** **.* 竣工清场 ** **.* 施工队伍的撤离 ** **.* 竣工后试验（A） ** **.* 竣工后试验（B） ** **. 缺陷责任与保修责任 ** **.* 缺陷责任期的起算时间 ** **.* 缺陷责任 ** **.* 缺陷责任期的** ** **.* 进一步试验和试运行 ** **.* 承包人的进入权 ** **.* 缺陷责任期终止证书 ** **.* 保修责任 ** **. 保险 ** **.* 设计和工程保险 ** **.* 工伤保险 ** **.* 人身意外伤害险 ** **.* 其他保险 ** **.* 对各项保险的一般要求 ** **. 不可抗力 ** **.* 不可抗力的确认 ** **.* 不可抗力的通知 ** **.* 不可抗力后果及其处理 ** **. 违约 ** **.* 承包人违约 ** **.* 发包人违约 ** **.* 第三人造成的违约 ** **. 索赔 ** **.* 承包人索赔的提出 ** **.* 承包人索赔处理程序 ** **.* 承包人提出索赔的期限 ** **.* 发包人的索赔 ** **. 争议的解决 ** **.* 争议的解决方式 ** **.* **解决 ** **.* 争议评审 ** 第二节 专用合同条款 ** 第三节 合同附件格式 ** 附件一：合同协议书 ** 附件二：履约担保格式 ** 附件三：预付款担保格式 ** 第二卷 ** 第五章 发包人要求 *** 第六章 发包人提供的资料 *** 第三卷 *** 第七章 投标文件格式 *** 目 录 *** 一、投标函及投标函附录 *** （一）投标函 *** （二）投标函附录 *** 二、法定代表人身份证明 *** 二、授权委托书 *** 三、联合体协议书 *** 四、投标保证金 *** 五、价格清单 *** （一）价格清单说明 *** （二）价格清单 *** 六、承包人建议书 *** 七、承包人实施计划 *** 八、资格审查资料 *** （一）投标人基本情况表 *** （二）近年财务状况表 *** （三）近年完成的类似项目情况表 *** （四）正在实施的和新承接的项目情况表 *** （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况 *** （六）拟投入本项目的主要施工设备表 *** （七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 *** （八）项目管理机构组成表 *** （九）主要人员简历表 *** 九、其他资料 *** 第一卷 第一章 招标公告 详见*****公共**交易中心地址和电子招投标平台地址：（http://www.hlbeggzyjy.org. cn)上发布的公告。 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 *.*.* 招标人 名称：*****福顺殡仪服务有限公司 地址：****尼尔基路**号 联系人：郑学全 电话：*********** *.*.* 招标代理机构 名称：*****宣宇工程项目管理有限公司 地址：*********绿波**小区**#楼*单元***室 联系人：杨** 电话：****-******* *.*.* 项目名称 *********殡仪馆**项目一期工程（骨灰寄存楼项目）EPC项目 *.*.* 建设地点 *****主**的东北方向，距离**心**公里，原殡仪馆十三号火化场院内 *.*.* 资金来源及比例 资金来源：银行贷款及自筹 比例：银行贷款**%，自筹**% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围 建设内容： 骨灰寄存楼区占地面积****㎡，骨灰寄存楼三层总建筑面积为****㎡（一层****㎡、二层****㎡、三层****㎡）。按功能分区设置为：机房区***.**㎡、廊道***.**㎡、骨灰寄存处****.**㎡、室外平台***.**㎡，其他（结构、墙体、风井）面积***.**㎡。骨灰寄存处含**个骨灰寄存区、*格VIP寄存区和*个祭祀区，设置*万格位骨灰寄存架、格梯**台、排椅**套。 本工程采用设计、采购、施工一体化模式（EPC），包括本工程设计（含初步设计和施工图设计（含完成施工图设计所需的其它工作）及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作）、设备采购、施工总承包（直至竣工验收合格及整体移交）。 *.*.* 计划工期 计划总工期：***日历天； 计划开工日期：****年*月**日（具体开工时间以监理工程师签发的开工令为准） 计划竣工日期：****年**月**日 *.*.* 质量标准 设计要求的质量标准：各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，报相关部门审批，经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 施工要求的质量标准：符合国家验收合格标准 *.*.* 投标人资质条件、能力和信誉 资质条件： *、本次招标要求投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织。投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.Gov.cn）查询是否有失信记录，即截止开标当日评审时未被记入失信名单，同时具有下述a、b二项资质： a）建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质； b) 建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包二级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证。 *、EPC设计负责人、EPC施工负责人（项目经理）须具备以下条件： *）投标人拟委派的EPC设计负责人需具备建筑专业高级工程师（含）以上职称，并具备国家注册建筑师资格； *）投标人拟委派的EPC施工负责人（项目经理）需具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，必须具备有效的安全生产考核合格证书，并在本公司注册满*个月，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 财务要求：提供近三年经有资质的会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告，财务状况良好； 设计业绩要求：设计单位近三年至少承担过一项类似本工程规模（单体建筑面积****平方米及以上）的设计业绩。 施工业绩要求：施工单位近三年至少承担过一项类似本工程规模（单体建筑面积****平方米及以上）的施工业绩。 项目管理机构及人员：项目部各岗位人员配置合理，其中：施工单位至少需配备五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员），五大员需具备有效的岗位证书，安全员还需具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。 其他要求：财务、信誉只作为评标得分依据，不作为资格审查标准。 *.*.* 是否接受联合体投标 □不接受 √接受，应满足下列要求： *、如投标人不能同时满足上述要求，可组成不超过*个法人单位的联合体进行投标，联合体牵头人应为施工单位，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件。联合体投标的各方应共同签订联合体协议书，联合体各单位法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员单位法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。 *、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；组成联合体投标各方在报名后，不得在变更其组织形式及成员构成。 *.* 费用承担和设计成果补偿 √不补偿 □补偿，补偿标准： *.*.* 踏勘 √不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： *.**.* 投标预备会 √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： *.**.* 投标人提出问题的截止时间 在投标截止时间**日前匿名向招标人提出，潜在投标人不得透露本企业相关信息，如若透露，取消投标资格。 *.**.* 招标人澄清的时间 投标截止时**日前 *.**.* 投标人拟分包的工作 √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： *.** 偏离 √不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 *.* 构成招标文件的其他资料 工程量清单、澄清及答疑文件 *.*.* 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间前**天 *.*.* 投标截止时间 详见招标公告 *.*.* 投标人确认收到招标文件澄清的时间 无需确认，以招标人在公共**交易中心网站发布时间为准。 关于本次招标相关的变更公告及通知，招标人不另行通知，如投标人未按变更公告及通知办理投标事宜，造成的后果由投标人承担。 *.*.* 投标人确认收到招标文件修改的时间 无需确认，以招标人在公共**交易中心网站发布时间为准。 关于本次招标相关的变更公告及通知，招标人不另行通知，如投标人未按变更公告及通知办理投标事宜，造成的后果由投标人承担。 *.*.* 构成投标文件的其他资料 评标阶段的答疑和澄清文件 *.*.* 最高投标限价或其计算方法 ■设最高投标限价（即招标控制价，下同） 投标报价不得超出(不含等于) 最高投标限价，凡超出最高投标限价的投标报价为无效报价，不参加评标。 最高限价****.**万元； *.*.* 投标报价的其他要求 *、本项目施工计价依据按《***自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（****版）及现行相关政策性调整文件进行计价，所需主材按***自治区建设工程定额管理总站颁布的当期《建设工程造价信息》进行取费，经第三方审计部门评审后的综合单价作为结算依据。（若缺项或结合本项目实际情况不适用套用定额的项目，则参考相关定额及*场价并上报单价分析，经招标人、审计单位、监理工程师审核后按所审核的单价作为中期计量价。定额中未计价材料与允许进行价格调整的材料按***自治区建设工程定额管理总站颁布的当期《建设工程造价信息》 造价信息和地方*场价格执行，若《建设工程造价信息》未包含的材料则通过组织招标人、相关职能部门、承包人、审计单位、监理公司共同询价后确定其材料结算单价，该材料结算单价为材料单价。 *、设计收费计价依据国家发改委、建设部<<****年工程设计收费标准>>计取。 *.*.* 投标有效期 ***天 *.*.* 投标保证金 如组成联合体则投标保证金必须由联合体牵头人从其基本账户转出，转入指定账号，保证金详细内容详见招标公告 注：招标（采购）人代表需携带本人身份证和招标（采购）人数字证书参加开标。招标（采购）代理机构工作人员需携带本人身份证和招标（采购）代理机构数字证书。招标（采购）人代表在开标系统内核验投标保证金（包括非采用网上招标）。开标现场如出现开标系统内核验投标保证金投标人有异议或银行向开标系统推送投标保证金数据出现问题，开标活动暂停。由招标（采购）人代表及有异议的投标人代表或招标（采购）人代表及所有投标人代表共同前往投标保证金交纳指定银行柜台查询，并由招标（采购）人代表在开标现场认定是否有效后，开标活动方可继续进行。 *.*.* 近年财务状况 近* 年，****年-****年（如****年度未出则提供****年-****年） *.*.* 近年完成的类似项目 ****年*月*日至****年**月**日 *.*.* 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 ****年*月*日至 **** 年 ** 月 ** 日 *.* 是否允许递交备选投标方案 不允许 □允许 *.*.* 签字或盖章要求 （*）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致； （*）投标文件必须由投标人的法定代表人或授权委托人按规定在指定签字位置亲笔签署姓名（投标文件中要求签字部分可由本人亲笔签字后扫描并粘贴至签字位置。 *注：除联合体协议书外所有投标文件由联合体牵头人单位签署即可。 *.*.* 投标文件份数 投标保证金审查确认合格的投标人方可和招标人及其委托的招标代理机构自行在开标现场以各自的用户名和数字证书共同解密合格投标人的加密投标文件。携带U盘*份，其中每个U盘包含电子版非加密文件（扩展名为nHLBETF）及word版投标文件各*份，只有在*公共**电子交易平台系统内解密投标人上传加密投标文件出现问题后，经招标人现场确认同意后方可启用电子版非加密投标文件（扩展名为nHLBETF）。 *.*.* 装订要求 / *.*.* 封套上应载明的信息 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 *.*.* 递交投标文件地点 *****公共**交易中心三楼开标区 (**********新区**五街西)。 *.*.* 是否退还投标文件 否 □是 *.* 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：*****公共**交易中心三楼开标区 *.* 开标程序 密封情况检查：投标人相互检查及招标人检查 开标顺序：投标文件按照递交时间先后顺序开启 *.*.* 评标委员会的组建 评标委员会构成： *人及以上单数 ； 评标专家确定方式：*****公共**交易中心专家库随机抽取及招标人委派。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是 否，推荐的中标候选人数：*-*名 *.* 中标候选人公示媒介 （一）全国公共**交易平台：http://www.ggzy.gov.cn/ （二）***公共**交易网:http://www.nmgggzyjy.gov.cn （三）*****公共**交易中心地址和电子招投标平台地址：http://www.hlbeggzyjy.org. cn 招标人同时在法定媒体《招标网》、《***招标投标网》发布公告 *.*.* 履约担保 履约担保的形式：履约保函 履约担保的金额：合同金额*% * 需要补充的其他内容 ** 电子招标投标 □否 是，具体要求：详见招标公告 **.* 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 投标人应在投标文件递交的截止时间前，将使用“新点投标文件制作软件(****版)”生成的电子版加密投标文件（扩展名为HLBETF），在*****公共**电子交易平台投标人系统内上传电子版加密投标文件。同时，将使用“新点投标文件制作软件(****版)”生成的电子版非加密投标文件（扩展名为nHLBETF）拷贝至U盘内，在投标文件递交的截止时间前，携带至开标地点。逾期未在系统内上传电子版加密投标文件（扩展名为HLBETF）或开标未携带电子版非加密投标文件（扩展名为nHLBETF）U盘的，招标（采购）人不予受理。 **.* 投标人代表出席开标会 参加开标的投标人代表（投标人应在*****公共**电子交易平台投标人系统内填写提交投标信息）。投标信息中项目负责人（应为投标人诚信库中注册人员即可）参加开标的投标人代表需要携带本人身份证（能被身份证识别器识别的身份证，临时身份证无效）和投标人数字证书参加开标并递交投标文件。 开标时投标人须现场缴纳招标文件费，***元，售后不退。 注：*、开标系统自动核验投标人代表身份证信息与投标人系统内提交投标人代表身份证信息是否一致。不一致其投标人代表身份无效，投标人应承担相应责任。 *、如组成联合体投标，则携带联合体所有成员数字证书参加开标会议。 **.* 招标文件中未提到的其他事宜应按关于印发*****和旗*区公共**交易一体化电子服务平台交易项目入场交易电子化业务流程的通知（呼公资交易发〔****〕*号）文件规定执行。 **.* 本次招标中标服务费由中标人支付，支付金额按内工建协【****】**号文件收费标准 *. 总则 *.* 项目概况 *.*.*根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。 *.*.* 招标人：见投标人须知前附表。 *.*.* 招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.* 招标项目名称：见投标人须知前附表。 *.*.* 项目建设地点：见投标人须知前附表。 *.* 项目的资金来源和落实情况 *.*.* 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 *.*.* 资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.* 招标范围、计划工期和质量标准 *.*.* 招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.* 计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.* 质量标准：见投标人须知前附表。 *.* 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） *.*.* 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。 （*）资质要求：见投标人须知前附表； （*）财务要求：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）信誉要求：见投标人须知前附表； （*）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表； （*）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表； （*）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表； （*）施工机械设备：见投标人须知前附表； （*）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表； （**）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为招标项目前期工作提供咨询服务的； （*）为本招标项目的监理人； （*）为本招标项目的代建人； （*）为本招标项目提供招标代理服务的； （*）被责令停业的； （*）被暂停或取消投标资格的； （*）财产被接管或冻结的； （*）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 *.*.* 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 *.* 费用承担和设计成果补偿 *.*.* 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.*.* 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。 *.* 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 *.* 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.** 投标预备会 *.**.* 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**.* 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 *.**.* 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 *.** 分包 *.**.* 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。 *.**.* 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。 *.** 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *. 招标文件 *.* 招标文件的组成 　　本招标文件包括： （*）招标公告（或投标邀请书）； （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）发包人要求； （*）发包人提供的资料和条件； （*）投标文件格式； （*）投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标截止时间**日前匿名向招标人提出，要求招标人对招标文件予以回答。 *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间**天前在*****公共**交易中心网站指定版块澄清。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足**天，相应**投标截止时间。 *.*.* 投标人应密切关注*****公共**交易中心网站相关信息，未关注者后果自行承担。 *.* 招标文件的修改 招标文件网上发布后确需进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间至少**日前在网上公布通知所有潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 *. 投标文件 *.* 投标文件的组成 　　*.*.* 投标文件应包括下列内容： （*）投标函及投标函附录； （*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （*）联合体协议书； （*）投标保证金； （*）价格清单； （*）承包人建议书； （*）承包人实施计划； （*）资格审查资料； （*）投标人须知前附表规定的其他资料。 *.*.* 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.*（*）目所指的联合体协议书。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。 *.*.* 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合*场情况进行投标报价。 *.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第*.*款的有关要求。 *.*.* 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 *.*.* 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.* 投标有效期 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为***天。 *.*.* 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.* 投标人不按本章第*.*.*项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 *.*.* 招标人与中标人签订合同后*日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。 *.* 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） *.*.* “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。 *.*.* “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 *.*.* “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.*项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.* 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。 *.*.* 签字和（或）盖章要求： （*）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致 （*）投标文件必须由投标人的法定代表人或授权委托人按规定在指定签字位置亲笔签署姓名（投标文件中要求签字部分可由本人亲笔签字后扫描并粘贴至签字位置，投标报价文件（投标函除外）可将造价人员执业印章及造价人员亲笔签字扫描并粘贴至所需盖章及签字位置）并在指定位置加盖单位公章。 *.*.* 投标文件份数见投标人须知前附表 *. 投标 *.* 投标文件的密封和标记 *.*.* 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 *.*.* 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 *.*.* 未按本章第*.*.*项或第*.*.*项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的递交 *.*.* 投标人应在第*.*.*项规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.* 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 *.*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的修改与撤回 *.*.* 在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 *.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第*.*.*项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 *.*.* 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起*日内退还已收取的投标保证金。 *.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第*条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 *. 开标 *.* 开标时间和地点 *.*.*、招标人在规定的投标截止时间（开标时间）前半小时入场，按投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 *.*.*、招标人按招标文件投标人须知前附表**.*要求查验投标人身份及证件。 *.*.*、一个标段有效投标人不足三家时，该标段重新组织招投标。 *.* 开标程序 主持人按下列程序进行开标： 采用网上招标的，招标（采购）人代表在开标现场应首先在开标系统内查询、审核确认投标人保证金是否按照招标（采购）公告（文件）规定的形式和金额递交。投标保证金审查确认合格的投标人方可和招标（采购）人及其委托的招标（采购）代理机构自行在开标现场以各自的用户名和数字证书共同解密合格投标人（供应商）的加密投标文件。开标一览表系统自动提取投标人上传并解密后投标文件中开标一览表，系统采取语音自动唱标。语音自动唱标结束后由各投标人、招标人以各自的用户名和数字证书在系统内确认开标结果。携带电子版非加密投标文件（扩展名为nHLBETF）U盘，只有在*公共**电子交易平台系统内解密投标人上传加密投标文件出现问题后，经招标人现场确认同意后方可启用电子版非加密投标文件（扩展名为nHLBETF）。 *.* 开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 *. 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）投标人或投标人主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； （*）与投标人有其他利害关系。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 采用网上招标的，评标（评审）委员会在评标系统内进行电子化初审、详细评审（打分，包括投标报价得分自动计算）。评标（评审）委员会必须核对评标系统内自动核算、汇总结果是否一致，如不一致请及时与电子监察室人员联系，由**国泰新点软件有限公司技术人员核实处理是否为系统问题。 *. 合同授予 *.* 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.* 中标候选人公示 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。 *.* 中标通知 在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。 *.* 履约担保 *.*.* 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的*%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 *.*.* 中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *. 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.* 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 *. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 **. 电子招标投标 采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。 附件一：开标记录表 （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表 开标时间： 年 月 日 时 分 序号 投标人 密封 情况 投标保证金 投标报价 （万元） 设计质量标准 施工质量标准 工期 备注 签名 招标人编制的标底/最高限价 　　　 招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日 附件二：问题澄清通知 问题澄清通知 编号： （投标人名称）： 　　 　 （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 　　 *. *. ...... 　　　 　　请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章） 年 月 日 附件三：问题的澄清 问题的澄清 编号： （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会： 　　问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下： 　 *. 　 *. 　 ..... 　 　　　　　　　　　　　　　　　投标人： （盖单位章） 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人： （签字） 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日 附件四：中标通知书 中标通知书 （中标人名称）： 　　你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 　　中标价： 元。 　　工期： 日历天。 　 质量标准： 。 项目经理： （姓名）。 设计负责人： （姓名）。 施工负责人： （姓名）。 请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履约担保。 随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。 　　特此通知。 附：澄清、说明、补正事项纪要 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附件五：中标结果通知书 中标结果通知书 （未中标人名称）： 我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。 　　感谢你单位对我们工作的大力支持！ 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附件六：确认通知 确认通知 （招标人名称）： 　　 你方于 年 月 日发出的 （项目名称）关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。 　　 特此确认。 投标人： （盖单位章） 年 月 日 第三章 评标办法（综合评估法） 评标办法前附表 条款号 评审因素 评审标准 *.*.* 形式评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书一致 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 投标文件格式 符合第七章“投标文件格式”的要求 联合体投标人 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 报价唯一 只能有一个有效报价 …… …… *.*.* 资格评审标准 营业执照、组织机构代码证、税务登记证 具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照 资质等级 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 财务状况 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 信誉 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 设计负责人 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 施工负责人 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 项目管理机构及人员 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 其他要求 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 …… …… *.*.* 响应性评审标准 投标报价 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 投标内容 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 工期 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 质量标准 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第*.*款规定 权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 承包人建议 符合第五章“发包人要求”的规定 …… …… 条款号 条款内容 编列内容 *.*.* 分值构成 (总分***分) 本项目按综合评分法评审，具体由技术标、综合标和商务标三部分组成，总分值为***分，其中技术标占**%、综合标占**%、商务标占**%、。 条款号 评分因素 （偏差率） 评分标准 *.*.*（*） 技术标(**分) 方案设计 (**分) 设计方案内容全面并符合实际情况，工程技术方案合理、有新意，得*-*分；设计方案内容较全面，工程技术方案较合理，得*-*分；）设计方案内容不够全面，工程技术方案欠合理，得*-*分。 设计工艺先进,方便施工。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 设计方案充分考虑节约造价的因素。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 总平面布局合理，与周边环境协调,交通疏解合理。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 符合设计规范及要求。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 施工组织设计 (**分) 主要施工方法。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 拟投入的主要施工机械计划。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 劳**安排计划。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 确保工程质量的技术组织措施。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 确保安全生产的技术组织措施。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 确保工期的技术组织措施。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 确保文明施工的技术组织措施。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） 施工总进度表或施工网络图。（优*-*分，良*-*分，一般*-*分） *.*.*（*） 综合标(**分) 设计负责人（*分） 设计负责人为全国当代百名建筑师或省级（及以上）勘察设计大师的得*分 主要设计人员（*） 建筑、结构、电气、暖通空调专业，上述专业每有一个具有相应注册资格的得*.*分，并且具备相应高级职称的再加*.*分。此项最高得*分。 企业业绩（*分） 设计业绩要求：设计单位近三年至少承担过一项类似本工程规模（单体建筑面积****平方米及以上）的设计业绩，每提供*项加*分，最多加*分。（需提供中标通知书及合同，不包括资格审查要求业绩） 施工业绩要求：施工单位近三年至少承担过一项类似本工程规模（单体建筑面积****平方米及以上）的施工业绩，每提供*个加*分，最多加*分。（属于政府财政投资项目，业绩必须具备中标通知书、施工合同和竣工报告；属于非政府投资项目，业绩必须具备施工合同和竣工验收报告，不包括资格审查要求业绩） *.*.*（*） 商务标(**分) 投标报价（**分） *、评标基准价的计算采用所有被宣读的投标报价的算术平均值（被废标的投标人的投标报价、超出招标控制价的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价不参与评标基准价的计算）。有效投标人数量大于五家时，计算评标基准价时去掉一个最高值和一个最低值，有效投标人少于等于五家时，计算评标基准价时不去掉最高值和最低值。 *、投标报价满分**分。打分方法以评标基准价为基数，投标报价与评标基准价一致得**分，比评标基准价低*%减*分，比评标基准价高*%减*分（不足*%按比例计算），最高扣*分。 *、偏差率=***% ×（投标人报价?评标基准价）/评标基准价 *. 评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第*.*款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。 *. 评审标准 *.* 初步评审标准 *.*.* 形式评审标准：见评标办法前附表。 *.*.* 资格评审标准：见评标办法前附表。 *.*.* 响应性评审标准：见评标办法前附表。 *.* 分值构成与评分标准 *.*.* 分值构成 （*）承包人建议书：见评标办法前附表； （*）资信业绩部分：见评标办法前附表； （*）承包人实施方案：见评标办法前附表； （*）投标报价：见评标办法前附表； （*）其他评分因素：见评标办法前附表。 *.*.* 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 *.*.* 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 *.*.* 评分标准 （*）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表； （*）资信业绩评分标准：见评标办法前附表； （*）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表； （*）投标报价评分标准：见评标办法前附表； （*）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 *. 评标程序 *.* 初步评审 *.*.* 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第*.*.*项至第*.*.*项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第*.*款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的） *.*.* 评标委员会依据本章第*.*.*项、第*.*.*项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第*.*.*项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） *.*.* 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （*）第二章“投标人须知”第*.*.*项、第*.*.*项规定的任何一种情形的； （*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （*）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 *.*.* 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 （*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （*）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 *.* 详细评审 *.*.* 评标委员会按本章第*.*款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。 （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D； （*）按本章第*.*.*（*）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。 *.*.* 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 *.*.* 投标人得分=A+B+C+D+E。 *.*.* 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 *.* 投标文件的澄清和补正 *.*.* 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 *.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 *.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 *.* 评标结果 *.*.* 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 *.*.* 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 第四章 合同条款及格式 第一节 通用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 *.*.* 合同 *.*.*.* 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。 *.*.*.* 合同协议书：指第*.* 款所指的合同协议书。 *.*.*.* 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。 *.*.*.* 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 *.*.*.* 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 *.*.*.* 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 *.*.*.* 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。 *.*.*.*承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。 *.*.*.* 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 *.*.* 合同当事人和人员 *.*.*.* 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 *.*.*.* 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 *.*.*.* 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 *.*.*.* 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。 *.*.*.* 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。 *.*.*.* 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。 *.*.*.* 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。 *.*.*.* 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。 *.*.*.* 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。 *.*.*.* 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 工程：指永久工程和（或）临时工程。 *.*.*.* 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 *.*.*.* 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 *.*.*.* 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。 *.*.*.* 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。 *.*.*.* 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。 *.*.*.* 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 *.*.*.* 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。 *.*.*.* 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 *.*.*.** 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。 *.*.*.** 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 *.*.* 日期、检验和竣工 *.*.*.* 开始工作通知：指监理人按第**.* 款通知承包人开始工作的函件。 *.*.*.* 开始工作日期：指监理人按第**.*款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。 *.*.*.* 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第**.*款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。 *.*.*.* 竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。 *.*.*.* 缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第**.* 款约定所作的**。 *.*.*.* 基准日期：指投标截止之日前**天的日期。 *.*.*.* 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天**:**。 *.*.*.* 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第**.*款要求进行的试验。 *.*.*.* 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 *.*.*.** 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第**.*款约定进行的试验。 *.*.*.**国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程**策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 *.*.* 合同价格和费用 *.*.*.* 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 *.*.*.* 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 *.*.*.* 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 *.*.*.* 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 *.*.*.* 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。 *.*.*.* 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 *.*.*.* 质量保证金：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 *.*.* 其他 *.*.*.* 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 *.*.*.* 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。 *.*.*.* 变更是指根据第**条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。 *.* 语言文字 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.* 法律 适用于合同的法律包括中华人民**国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 *.* 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （*）合同协议书； （*）中标通知书； （*）投标函及投标函附录； （*）专用合同条款； （*）通用合同条款； （*）发包人要求； （*）承包人建议书； （*）价格清单； （*）其他合同文件。 *.* 合同协议书 承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 *.* 文件的提供和照管 *.*.* 承包人文件的提供 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第*.*款和第*.*款的约定执行。 *.*.* 发包人提供的文件 按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第**.*款约定执行。 *.*.* 文件错误的通知 任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。 *.*.* 文件的照管 承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。 *.* 联络 *.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 *.*.* 第*.*.* 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。 *.* 转让 除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。 *.* 严禁贿赂 合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 *.** 化石、文物 *.**.* 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。 *.**.* 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 *.** 知识产权 *.**.*除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。 *.**.* 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。 *.**.* 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 *.** 文件及信息的保密 未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。 *.** 发包人要求中的错误（A） *.**.*承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。 *.**.*发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 *.** 发包人要求中的错误（B） *.**.* 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第**条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。 *.**.* 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。 *.**.* 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。 （*）发包人要求中引用的原始数据和资料； （*）对工程或其任何部分的功能要求； （*）对工程的工艺安排或要求； （*）试验和检验标准； （*）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。 *.** 发包人要求违法 发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。 *．发包人义务 *.* 遵守法律 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 *.* 发出承包人开始工作通知 发包人应委托监理人按第**.* 款的约定向承包人发出开始工作通知。 *.* 提供施工场地 发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。 *.* 办理证件和批件 法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。 法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。 *.* 支付合同价款 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。 *.* 组织竣工验收 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 *.* 其他义务 发包人应履行合同约定的其他义务。 *. 监理人 *.* 监理人的职责和权力 *.*.* 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。 *.*.* 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 *.* 总监理工程师 发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前** 天通知承包人。总监理工程师超过*天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 *.* 监理人员 *.*.* 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。 *.*.* 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。 *.*.* 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的**小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.* 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 *.* 监理人的指示 *.*.* 监理人应按第*.* 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。 *.*.* 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第**条执行。 *.*.* 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后**小时内发出书面确认函，监理人在**小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。 *.*.* 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第*.*.*项被授权的监理人员处取得指示。 *.*.* 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 *.* 商定或确定 *.*.* 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 *.*.* 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第** 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第** 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 *.*.* 遵守法律 承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 *.*.* 依法纳税 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 *.*.* 完成各项承包工作 承包人应按合同约定以及监理人根据第*.*款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。 *.*.* 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责 承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。 *.*.* 保证工程施工和人员的安全 承包人应按第**.* 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 *.*.* 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 承包人应按照第**.* 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 *.*.* 避免施工对公众与他人的利益造成损害 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、*政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 *.*.* 为他人提供方便 承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第*.* 款商定或确定。 *.*.* 工程的维护和照管 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 *.*.** 其他义务 承包人应履行合同约定的其他义务。 *.* 履约担保 *.*.* 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后** 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后*天内将履约担保退还给承包人。 *.*.* 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。 *.* 分包和不得转包 *.*.* 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。 *.*.* 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 *.*.* 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。 *.*.* 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 *.* 联合体 *.*.* 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 *.*.* 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 *.*.* 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 *.* 承包人项目经理 *.*.* 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换**天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理*天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 *.*.* 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第*.* 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后**小时内向监理人提交书面报告。 *.*.* 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。 *.*.* 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。 *.* 承包人人员的管理 *.*.* 承包人应在接到开始工作通知之日起**天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第*.*款规定执行。 *.*.* 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。 *.*.* 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。 承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。 *.*.* 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过*天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过*天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 *.* 撤换承包人项目经理和其他人员 承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。 *.* 保障承包人人员的合法权益 *.*.* 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 *.*.* 承包人应按劳动法的规**排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或**工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 *.*.* 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 *.*.* 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 *.*.* 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 *.*.* 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 *.* 工程价款应专款专用 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。 *.** 承包人现场查勘 *.**.* 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。 *.**.* 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 *.** 不可预见物质条件（A） *.**.* 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。 *.**.* 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 *.** 不可预见的困难和费用（B） 除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。 *.** 进度计划 *.**.* 合同进度计划 承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。 *.**.* 合同进度计划的修订 不论何种原因造成工程的实际进度与第*.**.*项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 *.** 质量保证 *.**.* 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。 *.**.* 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。 *.**.* 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。 *. 设计 *.* 承包人的设计义务 *.*.* 设计义务的一般要求 承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。 *.*.* 法律和标准的变化 除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后*天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第**条或第**.*款约定执行。 *.* 承包人设计进度计划 承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。 因承包人原因影响设计进度的，按第**.*款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第**条变更处理。 发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第**.*款提交修正的进度计划、增加投入**并加快设计进度。 *.* 设计审查 *.*.* 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。 除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过**天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。 发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。 *.*.* 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。 *.*.* 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后*天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。 对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第**条、第*.**款的有关约定。 政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。 *.* 培训 承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之**行培训的，应在第**.*款约定的竣工验收前完成培训。 *.* 竣工文件 *.*.* 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。 *.*.* 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第*.*款的约定进行审查。 *.*.* 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第**.*款和第**.*款约定完成验收。 *.* 操作和维修手册 *.*.* 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重**装、调整及修理。 *.*.* 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第**.*款和第**.*款约定完成验收。 *.* 承包人文件错误 承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第*.**款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。 *. 材料和工程设备 *.* 承包人提供的材料和工程设备 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 *.*.* 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。 *.*.* 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应**监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 *.* 发包人提供的材料和工程设备（A） *.*.* 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。 *.*.* 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 *.*.* 发包人应在材料和工程设备到货* 天前通知承包人，承包人应**监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 *.*.* 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 *.*.* 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 *.*.* 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 *.* 发包人提供的材料和工程设备（B） 发包人不提供材料和工程设备。 *.* 专用于工程的材料和工程设备 *.*.* 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 *.*.* 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人**监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 *.* 实施方法 承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。 *.* 禁止使用不合格的材料和工程设备 *.*.* 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 *.*.* 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 *.*.* 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。 *. 施工设备和临时设施 *.* 承包人提供的施工设备和临时设施 *.*.* 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 *.* 发包人提供的施工设备和临时设施（A） 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 *.* 发包人提供的施工设备和临时设施（B） 发包人不提供施工设备或临时设施。 *.* 要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 *.* 施工设备和临时设施专用于合同工程 *.*.* 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 *.*.* 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 *. 交通运输 *.* 道路通行权和场外设施（A） 发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。 *.* 道路通行权和场外设施（B） 承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。 *.* 场内施工道路 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。 *.* 场外交通 *.*.* 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 *.*.* 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。 *.* 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 *.* 道路和桥梁的损坏责任 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 *.* 水路和航空运输 本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 *. 测量放线 *.* 施工控制网 *.*.* 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。 *.*.* 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 *.* 施工测量 *.*.* 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。 *.*.* 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。 *.* 基准资料错误的责任 发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 *.* 监理人使用施工控制网 监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 **. 安全、治安保卫和环境保护 **.* 发包人的安全责任 **.*.* 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。 **.*.* 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 **.*.* 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： （*）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； （*）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。 **.* 承包人的安全责任 **.*.* 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。 **.*.* 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。 **.*.* 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 **.*.* 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 **.*.* 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 **.*.* 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 **.*.* 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第*.* 款商定或确定。 **.*.* 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 **.*.* 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 **.* 治安保卫 **.*.* 除合同另有约定外，承包人应与当地**部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 **.*.* 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 **.*.* 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 **.* 环境保护 **.*.* 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 **.*.* 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。 **.*.* 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。 **.* 事故处理 合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 **. 开始工作和竣工 **.* 开始工作 符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前*天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起**天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 **.* 竣工 承包人应在第*.*.*.* 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第**.*款约定确定，并在工程接收证书中载明。 **.* 发包人引起的工期延误 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人**工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第*.**.*项的约定执行。 （l）变更； （*）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查； （*）因发包人原因导致的暂停施工； （*) 未按合同约定及时支付预付款、进度款； （*) 发包人按第*.*款提供的基准资料错误； （*）发包人按第*.*款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； （*）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务； （*）发包人造成工期延误的其他原因。 **.* 异常恶劣的气候条件 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人**工期和（或）增加费用。 **.* 承包人引起的工期延误 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 **.* 工期提前 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 **.* 行政审批迟延 合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。 **. 暂停工作 **.* 由发包人暂停工作 **.*.* 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人**工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 **.*.* 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担： （*）承包人违约； （*）承包人擅自暂停工作； （*）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。 **.* 由承包人暂停工作 **.*.* 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的**天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。 （*）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的； （*）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （*）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的； （*）发包人不履行合同约定其他义务的。 **.*.* 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的**小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。 **.* 暂停工作后的照管 不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。 **.* 暂停工作后的复工 **.*.*暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。 **.*.*承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人**工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 **.* 暂停工作**天以上 **.*.*监理人发出暂停工作指示后** 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后**天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第**条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第**.*.*项的约定执行，同时承包人有权解除合同。 **.*.*由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后** 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第**.*.* 项的约定执行。 **. 工程质量 **.* 工程质量要求 **.*.* 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。 **.*.* 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 **.*.* 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 **.* 承包人的质量检查 承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 **.* 监理人的质量检查 监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 **.* 工程隐蔽部位覆盖前的检查 **.*.* 通知监理人检查 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。 **.*.* 监理人未到场检查 监理人未按第**.*.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第**.*.* 项的约定重新检查。 **.*.* 监理人重新检查 承包人按第**.*.* 项或第**.*.* 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 **.*.* 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 **.* 清除不合格工程 **.*.* 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 **.*.* 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 **. 试验和检验 **.* 材料、工程设备和工程的试验和检验 **.*.* 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。 **.*.* 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 **.*.* 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 **.*.* 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 **.* 现场材料试验 **.*.* 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 **.*.* 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。 **.* 现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。 **. 变更 **.* 变更权 在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第**.* 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 **.* 承包人的合理化建议 **.*.* 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第**.*款约定向承包人发出变更指示。 **.*.* 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 **.* 变更程序 **.*.* 变更的提出 （*）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第**.*.* 项约定发出变更指示。 （*）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的** 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 （*）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 **.*.* 变更估价 监理人应按照第*.* 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第**.*款提出的合理化建议。 **.*.* 变更指示 （*）变更指示只能由监理人发出。 （*）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 **.* 暂列金额 经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第**.*款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。 **.* 计日工（A） **.*.* 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。 **.*.* 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准： （*）工作名称、内容和数量； （*）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时； （*）投入该工作的材料类别和数量； （*）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； （*）监理人要求提交的其他资料和凭证。 **.*.* 计日工由承包人汇总后，按第**.*.* 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 **.* 计日工（B） 签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。 **.* 暂估价（A） **.*.* 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 **.*.* 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第*.* 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 **.*.* 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第**.*.*项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 **.* 暂估价（B） 签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。 **. 价格调整 **.* 物价波动引起的调整（Ａ） 除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。 **.*.* 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的） **.*.*.* 价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 Ft* Ft* Ft* Ftn △P=PO［A+｛B*×—＋B*×—＋B*×—＋…＋Bn×—｝－*］ F** F** F** F** 式中：△P---需调整的价格差额； PO---第**.*.* 项、第**.*.* 项和第**.*.* 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第**条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内； A ---定值权重（即不调部分的权重）； B*；B*；B*；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例； Ft*；Ft*；Ft*；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第**.*.* 项、第**.*.* 项和第**.*.* 项约定的付款证书相关周期最后一天的前**天的各可调因子的价格指数； F**；F**；F**；……F*n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。 **.*.*.* 暂时确定调整差额 在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。 **.*.*.* 权重的调整 按第**.* 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。 **.*.*.* 承包人引起的工期延误后的价格调整 由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第**.*.*. *目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。 **.*.*.* 发包人引起的工期延误后的价格调整 由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第**.*.*.*目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。 **.*.* 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的） 合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖*建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。 **.* 物价波动引起的调整（B） 除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。 **.* 法律变化引起的调整 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第**.* 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖*有关部门的规定，按第*.* 款商定或确定需调整的合同价格。 **. 合同价格与支付 **.* 合同价格 除专用合同条款另有约定外， （*）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整； （*）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金； （*）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。 **.* 预付款 **.*.* 预付款 预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。 **.*.* 预付款保函 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 **.*.* 预付款的扣回与还清 预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 **.* 工程进度付款 **.*.* 付款时间 除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。 **.*.* 支付分解表 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第*.**.*项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。 （*）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 （*）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。 （*）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第*.**.*项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。 （*）其他工程价款。除第**.*款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第*.**.*项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。 承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后*天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后*天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。 **.*.* 进度付款申请单 承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： （*）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额； （*）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额； （*）当期根据第**.*款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额； （*）当期根据第**条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额； （*）当期根据第** 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额； （*）当期根据第**.* 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额； （*）当期根据第**.*.* 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额； （*）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。 **.*.* 进度付款证书和支付时间 （*）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的**天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。 （*）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的** 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 （*）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。 （*）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 **.*.* 工程进度付款的修正 在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 **.* 质量保证金 **.*.* 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。 **.*.* 在第*.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在**天内**承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。 **.*.* 在第*.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第**.* 款约定要求**缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 **.* 竣工结算 **.*.* 竣工付款申请单 （*）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 （*）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。 **.*.* 竣工付款证书及支付时间 （*）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的**天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后**天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 （*）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的** 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第**.*.*（*）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 （*）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第**条的约定执行。 （*）竣工付款涉及政府投资资金的，按第**.*.*（*）目的约定执行。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 （*）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 （*）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 **.*.* 最终结清证书和支付时间 （*）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的**天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后**天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 （*）发包人应在监理人出具最终结清证书后的** 天内，将应支付款支付给承包人。 发包人不按期支付的，按第**.*.*（*）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 （*）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第**条的约定执行。 （*）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第**.*.*（*）目的约定执行。 **. 竣工试验和竣工验收 **.* 竣工试验 **.*.*承包人按照第*.*款和第*.*款提交文件后，进行竣工试验。 **.*.*承包人应提前**天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后**天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行： （*）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验; （*）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行； （*）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。 **.*.* 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。 **.*.* 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。 **.* 竣工验收申请报告 当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告： （*）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求； （*）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件； （*）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； （*）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作； （*）监理人要求提交的竣工验收资料清单。 **.* 竣工验收 监理人收到承包人按第**.* 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。 **.*.* 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的**天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后**天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后**天内提请发包人进行竣工验收。 **.*.* 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的**天内提请发包人进行工程验收。 **.*.* 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 **.*.* 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第**.*.* 项、第**.*.* 项和第**.*.* 项的约定进行。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 **.*.* 发包人在收到承包人竣工验收申请报告** 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 **.* 国家验收 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 **.* 区段工程验收 **.*.* 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第**.*款与第**.* 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 **.*.* 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 **.* 施工期运行 **.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第**.* 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 **.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第**.* 款约定进行修复。 **.* 竣工清场 **.*.* 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 （*）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场； （*）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原； （*）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地； （*）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理； （*）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。 **.*.* 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 **.* 施工队伍的撤离 工程接收证书颁发后的**天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 **.* 竣工后试验（A） 除专用合同条款另有约定外，发包人应： （*）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员； （*）根据承包商按照第*.*款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。 发包人应提前**天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。 因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。 **.* 竣工后试验（B） 除专用合同条款另有约定外： （*）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备； （*）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员； （*）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前**天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。 **. 缺陷责任与保修责任 **.* 缺陷责任期的起算时间 缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。 **.* 缺陷责任 **.*.* 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 **.*.* 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 **.*.* 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 **.*.* 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第**.*.* 项约定执行。 **.* 缺陷责任期的** 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应**缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过*年。 **.* 进一步试验和试运行 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 **.* 承包人的进入权 缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。 **.* 缺陷责任期终止证书 在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期，包括根据第**.*款**的期限终止后**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 **.* 保修责任 合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。 **. 保险 **.* 设计和工程保险 **.*.* 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。 **.*.* 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。 **.* 工伤保险 **.*.* 承包人员工伤保险 承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。 **.*.* 发包人员工伤保险 发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 **.* 人身意外伤害险 **.*.* 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 **.*.* 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 **.* 其他保险 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 **.* 对各项保险的一般要求 **.*.* 保险凭证 承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 **.*.* 保险合同条款的变动 承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 **.*.* 持续保险 承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 **.*.* 保险金不足的补偿 保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。 **.*.* 未按约定投保的补救 （*）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 （*）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 **.*.* 报告义务 当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 **.*.* 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 **.*.* 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第*.* 款商定或确定。发生争议时，按第**条的约定执行。 **.* 不可抗力的通知 **.*.* 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 **.*.* 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天内提交最终报告及有关资料。 **.* 不可抗力后果及其处理 **.*.* 不可抗力造成损害的责任 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： （*）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （*）承包人设备的损坏由承包人承担； （*）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； （*）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （*）不能按期竣工的，应合理**工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 **.*.* 延迟履行期间发生的不可抗力 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 **.*.* 避免和减少不可抗力损失 不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 **.*.* 因不可抗力解除合同 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第**.*.* 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第**.*.* 项约定，由监理人按第*.* 款商定或确定。 **. 违约 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约： （*）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定； （*）承包人违反第*.* 款或第*.* 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； （*）承包人违反第*.* 款或第*.* 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地； （*）承包人违反第*.* 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程； （*）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误； （*）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； （*）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； （*）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； （*）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 **.*.* 对承包人违约的处理 （*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。 （*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第**.*.*项、第**.*.*项、第**.*.*项约定处理。 （*）承包人发生除第**.*.*（*）目和第**.*.*（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 **.*.* 因承包人违约解除合同 监理人发出整改通知**天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后**天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 **.*.* 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清 （*）承包人收到发包人解除合同通知后**天内，监理人按第*.* 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。 （*）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 （*）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第**.* 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。 （*）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。 （*）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第**条的约定执行。 **.*.* 协议利益的转让 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的**天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。 **.*.* 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的情形 在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约： （*）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误； （*）发包人原因造成停工； （*）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工； （*）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； （*）发包人不履行合同约定其他义务。 **.*.* 因发包人违约解除合同 （*）发生第**.*.*（*）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。 （*）承包人按**.*.*项约定暂停施工**天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 **.*.* 解除合同后的付款 因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后**天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证： （*）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款； （*）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； （*）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； （*）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额； （*）因解除合同造成的承包人损失； （*）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。 发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。 **.*.* 解除合同后的承包人撤离 因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第**.*.* 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。 **.* 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 **. 索赔 **.* 承包人索赔的提出 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后** 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款； （*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； （*）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期**天数； （*）在索赔事件影响结束后的** 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和**的工期，并附必要的记录和证明材料。 **.* 承包人索赔处理程序 （*）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 （*）监理人应按第*.* 款商定或确定追加的付款和（或）**的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的**天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的**天内不予答复的，视为认可索赔。 （*）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后** 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定执行。 **.* 承包人提出索赔的期限 **.*.* 承包人按第**.* 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 **.*.* 承包人按第**.* 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 **.* 发包人的索赔 **.*.* 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）**缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述**天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）**缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第**.* 款的约定相同，要求**缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 **.*.* 发包人按第*.* 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的**期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。 **. 争议的解决 **.* 争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以**协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： （*）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 **.* **解决 在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力**协商解决争议。 **.* 争议评审 **.*.* 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 **.*.* 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 **.*.* 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的** 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。 **.*.* 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 **.*.* 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的** 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。 第二节 专用合同条款 第三节 合同附件格式 附件一：合同协议书 合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 *. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书； （*）投标函及投标函附录； （*）专用合同条款； （*）通用合同条款； （*）发包人要求； （*）价格清单； （*）承包人建议； （*）其他合同文件。 *. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 *. 签约合同价：人民币（大写） （¥ ）。 *. 承包人项目经理： ；设计负责人： ；施工负责人: 。 *. 工程质量符合的标准和要求： 。 *. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。 *. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 *. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 天。 *. 本协议书一式 份，合同双方各执一份。 **. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 附件二：履约担保格式 履约担保 （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 *. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。 *. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 *. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。 *. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内支付。 *. 发包人和承包人按《通用合同条款》第**条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 担 保 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 年 月 日 附件三：预付款担保格式 预付款担保 （发包人名称）： 根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。 *. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。 *. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。 *. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。 *. 发包人和承包人按《通用合同条款》第**条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 担保人： （盖单位章） 法定代表人或授权人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 年 月 日 第二卷 第五章 发包人要求 第一节 技术标准和要求 一、功能要求 （一）项目功能定位 提升殡葬服务环境，满足现有骨灰寄存要求和未来**年的骨灰寄存需求。 （二）工程规模 骨灰寄存楼区占地面积**** 平方米，骨灰寄存楼三层总建筑面积为**** 平方米，其中：一层**** 平方米、二层**** 平方米、三层**** 平方米。设置* 万格位骨灰寄存架、格梯** 台、排椅** 套。项目建成后，将原有两处骨灰寄存处的* 万格转移到**骨灰寄存楼内统一寄存管理，余下* 万格可以满足本地区今后** 年寄存的需要。骨灰寄存楼按功能分区设置为：机房区***.** ㎡、廊道***.**㎡、骨灰寄存处（含** 个骨灰寄存区、* 个VIP 寄存区和* 个祭祀区）****.** ㎡、室外平台***.** ㎡。 （三）经济技术指标（暂定） 地上建筑面积（㎡） 地下建筑面积（㎡） F* F* F* 总计容面积 B* **** **** **** **** * （三）规划设计要求 *.设计依据 *)建筑用地红线图（电子文档） *)通过*****规委会的该项目方案及周边*政道路等相关基础设施资料 *)项目详勘阶段的《岩土勘察报告》 *)已经批复的该项目《可行性研究报告》 *)遵照《*****城*建筑规划管理技术规定》、《***自治区无障碍设施建设和管理规定》等建筑设计规范，以及省、*、区相关规范规定执行。 *)《建筑设计防火规范》 *)《绿色建筑设计标准》 *)《绿色建筑评价规范》 *) 国家、地方的其它有关法律法规、强制性条文、行业规范、技术标准等文件。 *.布局原则 *)总平面的布置应功能分区明确、总体布局合理，各部分联系方便、互不干扰。 *)交通应组织合理、流线清晰，道路布置应便于人员进出、展品运送、装卸，并应满足消防和人员疏散要求。 *)根据《无障碍设计规范》GB *****-****要求，合理布置无障碍通道，电梯等。 *)应充分考虑场地地形地貌，尽量减少土石方工程量； *)确保场地雨水尽快排除（部分可在场地内回收利用）； *)使基地内道路、场地与周边*政道路合理衔接； *.用地条件 *) 建筑后退规划用地边界距离：按《*****城*建筑规划管理技术规定》后退。 *) 建筑间距：建筑间距应符合《*****城*建筑规划管理技术规定》。 *) 停车泊位数：按照国家相关规定执行； *）落实各项*政配套设施，实现雨污分流，项目排水官网规划设计方案按报水务局审批后实施；污水处理等环境保护问题按环保部门要求执行。 （四）建筑设计要求 *、****殡仪馆项目方案设计协议（合同编号****-设-***） *、双方来往传真、文件、电子邮件等资料 *、项目用地范围、钉桩坐标等其他资料 *、现行国家有关规范、规定、主要有以下部分： 《建筑设计防火规范》GB*****-**** 《民用建筑设计通则》GB*****-**** 《殡仪馆建筑设计规范》JGJ***-** 《殡仪馆建设标准》建标***-**** 《公墓和骨灰寄存建筑设计规范》JGJ_T***-**** 《火葬场卫生防护距离标准》GB*****-**** 《办公建筑设计规范》JGJ**-**** 《无障碍设计规范》JGJ*****-**** 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T*****-**** *.功能布局 骨灰楼，建筑面积****.**㎡，骨灰寄存楼在场地东侧，共三层，一、二层为普通骨寄存，三层为VIP独立式骨灰寄存；骨灰寄存楼南侧为祭品焚烧区，主要用于丧属祭品焚烧及清明祭祀焚烧。 建筑高度为**.*m。 *.剖面设计 *)本工程设计标高±*.***相当于绝对标高***.**m。 *)各层标高为完成面标高，屋面标高为结构面标高。 *)本工程标高：以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。 *)建筑主要出入口为台阶结合坡道,主入口室内外高差为*.***米。 *)*.装修标准 内部装饰装修标准应符合建筑功能要求，进行精细化设计。 （五）结构设计要求 *.工程概况 *.* 设计依据 《工程结构可靠性设计统一标准》 GB*****-**** 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB*****-**** 《建筑地基基础设计规范》 GB*****-**** 《地下工程防水技术规范》 GB*****-**** 《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T*****-**** 《建筑结构荷载规范》 GB*****-**** 《混凝土结构设计规范》 GB*****-****（****年版） 《建筑抗震设计规范》 GB*****-****（****年版） 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ *-**** 《岩土工程勘察规范》 GB *****-****（****年版） 《地下工程防水技术规范》 GB*****-**** 《建筑设计防火规范》 GB*****-**** 《建筑工程设计文件编制深度标准》 ****年版 *.*.结构形式 本建筑抗震设防类别为标准设防类，抗震设防烈度*度，基本加速度*.**g，地震分组第一组。主体建筑地上三层，总高度约为**.*。具体结构形式为框架结构基础为柱下条形基础。 *.*．建筑使用年限及建筑分类等级 项目 内容 项目 内容 设计基准期 **年 结构重要性系数γ* *.* 设计使用年限 **年 建筑结构防火等级 一级 耐久性设计年限 **年 地下室防水等级 一级 抗震设防分类*注* 标准设防类 地基基础设计等级 乙级 建筑结构安全等级 二级 *.主要勘查成果 *.*工程地质条件 *.*.*场地地形、地貌 场地位于*********，*****侧，****殡仪馆院内（“**号”院内），地形平坦，属***河二级阶地。。 *.*.*岩土层分布 根据野外钻探揭露情况，场地内**m的勘探深度内，地层自上而下主要由第四系全新统人工填土（Q*ml）及冲积（Q*al）地层组成。整体上看地层分布比较均匀。自上而下分别为①杂填土、②腐殖土、③粉砂及④圆砾。各层分别进行描述如下： （*）①杂填土（Q*ml）：杂色，稍湿，松散，以细砂为主，含建筑垃圾。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）②腐殖土（Q*）：褐黒色，稍湿，松散，含有大量植物根系。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）③粉砂（Q*al）：黄褐～绿灰色，饱和，稍密，颗粒级配差，砂质较纯净，主要矿物成分以石英、长石为主，局部夹*.**～*.**m黄褐～绿灰色粉质黏土，呈可塑状态，土质均匀，刀切面稍光滑。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）④圆砾（Q*al）：黄褐～绿灰色，中密，饱和，颗粒级配差，砂质纯净，混少量卵石，最大直径**mm左右，由粗、砾砂充填。局部夹薄层细砂，含少量粉土。本次勘察在控制深度内未穿透该层，控制层厚*.**～**.**m，控制层底高程***.**～***.**m。 *.*天然地基承载力评价 根据本次勘察，各土、岩层的承载力特征值见下表 地基土承载力数据一览表 层次 岩土名称 原位测试 建议取值 (Kpa) N N**.* (Kpa) ③ 粉砂 **.* *** *** ④ 圆砾 **.* *** *** *.*场地水文地质条件 根据本次勘察成果及地区水文地质资料，场地地下水稳定水位埋深为*.**～*.**m；标高为***.**～***.**m。依据该场地实测稳定水位，同时结合***地区地下水位年变化幅度，建议本场地地下水抗浮水位标高为***.**m。 *.*场地地下水与土的腐蚀性评价 根据实验结果判定，地下水对砼结构的腐蚀性为微腐蚀，地下水对钢筋砼结构中钢筋的腐蚀性为微腐蚀；基底土对砼结构的腐蚀性为微腐蚀，基底土对钢筋砼结构中钢筋的腐蚀性为微腐蚀，基底土对钢结构的腐蚀性为微腐蚀。 *.*场地稳定性及适宜性分析 根据本次钻探测试，场地处于同一地貌单元，岩土分布稳定，工程地质条件简单，岩土组合近为水平发育，厚度较大，工程力学性质较好，无软弱夹层和软弱可滑结构面，各土层无液化问题。地基均匀性较好，基础下不存在河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场地内无不良地质作用现象，地质灾害发生可能性小，场地为可进行建设的一般地段。 *.*场地地震效应 *********抗震设防烈度为*度，设计基本地震加速度值为*.**g，设计地震分组为第一组，抗震设防标准位标准设防类。根据《建筑抗震设计规范》（GB*****-****）（****年版），场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中硬土，本场地属建筑抗震一般地段，适宜工程建设。 *.主要设计荷载及作用 *.*风荷载 根据《建筑结构荷载规范》（GB *****-****），******年一遇基本风压为w*=*.**kN/m*，建筑物地面粗糙度类别为B类。 *.*雪荷载 基本雪压：**年重现期S*=*.**kN/m*，雪荷载准永久值系数分区：Ⅰ；雪荷载与积水荷载、检修荷载、屋面活荷载不同时发生。 *.*地震作用 拟建场地地震基本烈度： *度 抗震设防烈度： *度 基本地震加速度： *.**g 设计地震分组： 第一组 建筑场地类别： Ⅱ类 *.*楼面、屋面活荷载 楼、屋面活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数按《建筑结构荷载规范》（GB*****-****）第*.*.*、*.*.*条规定取值，详见下表。 建筑楼层 建筑功能 活荷载标准值（kN/m*） *F、*F 骨灰寄存室 *.* 走道、楼梯、公共休息区 *.* 屋面 普通屋面 *.* *.主要结构材料 *.*混凝土 主要混凝土构件的强度等级详见下表。 混凝土构件强度等级 基础筏板、独立基础 框架柱 梁、板 C** C** C** *.*钢筋 直径Ф* 采用HPB***(Ⅰ级)钢筋，用于构造分布钢筋和墙体拉筋。直径Ф*及以上采用HRB***(Ⅲ级)钢筋。详见下表。 钢筋材料 种类 直径（mm） fy（MPa） 备注 热轧钢筋 HRB*** d≥* *** 用于梁、柱、剪力墙、楼板受力钢筋 HPB*** d=* *** 用于构造分布钢筋、剪力墙拉筋 普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于*.**；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于*.*；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于*%。 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用HRB***E钢筋。 *.*钢材 钢材列表 种类 钢板厚度（mm） f（MPa） fy（MPa） 备注 预埋件 Q***B t≤** ***～*** ***～*** *.*焊条、焊剂及焊丝 *.*.*工电弧焊接 手工电弧焊接焊条 钢种 焊条型号 HPB***钢筋 E****、E**** HRB***钢筋 E****、E**** Q***B E** Q***C、Q***GJ-C E****、 E****、 E**** *.*.*自动焊接及半自动焊接 自动焊接或半自动焊接的焊丝、焊剂 钢种 埋弧焊 CO*保护焊实心焊丝 焊剂 焊丝 Q***B F*A* H**A ER**-* *. 结构分缝及结构选型 *.*结构缝的设置 本工程各个子项，地上部分各建筑单体自然分成独立的结构单元。 *.*主体结构选型与布置 *.*.*结构竖向及水平抗侧力体系 本工程各个单体抗侧力结构体系见*.*节表格 *.*.*楼面结构 本工程楼板厚度控制在***~***mm。地上各层采用经济性较好的主次梁结构体系。楼面次梁布置方案结合周边支撑条件经优化后选择确定。具体布置详见结构初步设计图纸。 *.* 地基基础 本工程*层房屋。根据地勘报告揭示地基土层，初步考虑本工程基础采用整体性能较好柱下独立基础、柱下条形基础。具体基础方案详见结构初步设计图纸。 *.结构抗震等级 *.*抗震等级 结构部位 抗震等级 地上主楼 抗震墙 四级 框架 四级 *.多遇地震作用下弹性结构分析 *.*.*结构计算分析模型 计算分析采用整体空间结构模型，本工程结构模型示意图见下图： 计算模型图 模型正面图 模型侧视图 YJK计算模型 *.*.*整体计算参数 小震计算参数 地上层数 *层 抗震设防烈度 *度（*.**g） 设计地震分组 第一组 特征周期Tg *.** 多遇地震影响系数最大值 *.** 罕遇地震影响系数最大值 *.** 场地类别 Ⅱ类 水平力与整体坐标夹角（度） * 结构重要性系数 *.* 剪力墙抗震等级 无 框架抗震等级 三级 周期折减系数 *.** 阻尼比 *.** 全楼刚性楼板假定 计算扭转位移比、扭转周期比及楼层刚度比时勾选此项 是否考虑偶然偏心 是 是否考虑双向地震扭转效应 是 中梁刚度放大系数 *~* 梁柱重叠部分简化为刚域 是 连梁刚度折减系数 *.* 墙元细分最大控制长度（m） 无 墙侧节点按内部节点处理 无 竖向荷载施工模拟方式 采用施工模拟三 *.*Q*调整起始层号 无 *.*Q*调整终止层号 无 是否考虑P-DELTA效应 否 计算振型数 * 剪力墙加强区高度及层数 无 *.*.* 整体计算结果 （*）结构周期（刚性楼板假定） 周期 (s) 振型类型 周期比Tt/T* T* *.**** Y方向平动 *.** T* *.**** X方向平动 T* *.**** 扭转 第一周期为Y向平动，第二周期为X向平动，第三周期为扭转周期。第一扭转周期与第一平动周期之比小于*.*，满足《高规》第*.*.*条要求。 （*）地震作用下的最大位移（刚性楼板假定） 方向 层间位移角（最大值） 位移比 计算值 允许值 最大位移/平均位移 最大层间位移/平均层间位移 允许值 X */**** */*** *.** *.** *.* Y */**** *.** *.** 结构最大层间（第*层）位移比*.**，满足规范不应大于*.*的要求。 （*）地震剪力 方向 底部剪力(KN) 重力荷载代表值(KN) 楼层最小剪重比 允许值 X ****.** ***** *.***% *.**% Y ****.** *.***% *.**% 结构最小剪重比满足规范*.**%的要求。 （*）有效质量参与系数 方向 振型数 计算值 允许值 X ** **.**% >*.* Y ** **.**% 结构两个方向的质量参与系数均大于**%，满足规范要求。 （*）楼层抗侧刚度比 楼层 X向刚度比 Y向刚度比 * *.**** *.**** * *.**** *.**** * *.**** *.**** 注：上表中楼层编号为建筑层号。刚度比具体含义为本层侧移刚度与上一层相应侧移刚度**%的比值或上三层平均侧移刚度**%的比值中之较小值，此值的规范限值的>*.*. 由上表可知，楼层抗侧刚度比值满足规范要求。 （*）楼层抗剪承载力比值 楼层 X向抗剪承载力 (kN) Y向抗剪承载力 (kN) X向抗剪承载力比值 Y向抗剪承载力比值 * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** 注：上表中楼层编号为建筑层号。 从以上数据可知，本工程抗剪承载力比值大于*.**，满足规范要求。 （六）给排水设计 *. 设计依据 国家现行设计规范、规程。主要有：（根据需要选摘） 《城镇给水排水技术规范》GB*****-**** 《建筑给水排水设计规范》 GB*****-****（****年版） 《室外给水设计规范》 GB*****-**** 《室外排水设计规范》 GB*****-****（****年版） 《民用建筑节水设计标准》GB*****-**** 《二次供水工程技术规程》CJJ***-**** 《汽车库建筑设计规范》 JGJ***-**** 《殡仪馆建筑设计规范》 JGJ ***-** 《建筑设计防火规范》GB*****-****（****版） 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB*****-**** 《自动喷水灭火系统设计规范》GB*****-**** 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB*****-**** 《建筑灭火器配置设计规范》GB*****-**** 《气体灭火系统设计规范》GB*****-**** *． 系统说明 *.*雨水系统 *.*.*屋面雨水排水采用外排水、由建筑专业设计，详见建施图。 *.*.* 内庭院排水采用在内庭院周边设置一圈排水沟，由管道引至室外雨水沟。排水管道在室内埋地敷设，敷设坡度i=*.**,管材采用HDPE塑料排水管，热熔连接。 *.*消防系统 *.*.*消防水源 本园区供水水源为园区内自备井水。室内外消防用水均储存在办公楼地下一层消防水池内。本园区集中设置一套消防系统，办公楼地下一层设置消防泵房，泵房内设有消防水池，有效容积***m*，贮存了全部室内外消防用水量。办公楼屋顶设置消防水箱间，内设高位消防水箱，有效容积**m*. *.*.*室外消火栓系统： *）该系统为临时高压系统，消防用水全部储存于办公楼地下消防水池中，设一组室内、外合用消防加压泵（一用一备），接出室外专用消防环管供室外消防用水。在此环管上接出室外地下式消火栓，沿本工程周边布置，距建筑外墙不小于*m，距道路边不大于*m。消火栓保护半径***m，间距***m，供消防车取水，对园区内建筑全方位保护，同时，可通过接合器向室内消防系统补水 *）室外消防用水全部储存于室内消防水池中，室外设一吸水井，供消防车直接吸水，吸水井内水位保证吸水高度在*m以内。本楼室外消防用水量为**L/S，火灾连续时间*h.。 *.*.*灭火器 *）本楼按中危险级A类火灾设置手提灭火器，每处放置*Kg手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器*具，保护距离**m。 *） 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，铭牌应朝外。其顶部离地面高度不应大于*.**m；底部离地面高度不宜小于*.**m。灭火器箱不得上锁。 *.*.*所有消防器材与设备需经国家消防质量监督检验测试中心型式检验合格。设置于建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 *.*.*气体灭火系统 本楼骨灰寄存区域设置气体灭火系统，采用管网组合分配全淹没系统，灭火剂采用七氟丙烷，详细设计以最终中标企业设计为准。 （七）暖通设计 *.设计依据 *.*本工程执行下列国家及地方相关规范规程： 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB*****－**** 《建筑设计防火规范》GB*****-****（****年版） 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB *****-**** 《公共建筑节能设计标准》GB*****-**** 《供热计量技术规程》JGJ ***-**** 《殡仪馆建筑设计规范》 JGJ ***-** 《民用建筑热工设计规范》GB*****-** 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T*****-**** 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调 **（****年版） 《工程建设标准强制性条文(房屋建设部分)》（****年版） 《绿色建筑评价标准》 GB/T*****-**** 《建筑机电工程抗震设计规范》GB*****-**** 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB*****-**** 《饮食建筑设计规范》JGJ**-** 《饮食业油烟排放标准》 GB*****-**** 《室内空气质量标准》 GB/T*****-**** 《建筑工程设计文件编制深度规定》(****年版) *.* 甲方设计委托书，建筑作业图等 *.* 本工程设计任务书及与相关方的来往文件 *.*《****殡仪馆可行性研究报告》 *. *甲方批准的方案文件 *. *****殡仪馆项目方案设计协议 *. * 建筑作业图 *.**政条件 *政热力：热力为*政热水，供回水温度***/**°C，工作压力*.*MPa，资用压头*.*MPa。 *.室内外设计参数 按照*****本地的室内外设计参数设计 夏季 冬季 大气压力 （hPa） ***.* ***.* 供暖室外计算温度(℃) - -**.* 空调室外计算干球温度(℃) ** -**.* 通风室外计算温度 (℃) **.* -**.* 通风空调室外计算相对湿度(℅) ** ** 空调室外计算湿球温度(℃) **.* - 室外平均风速 (m/s) *.* *.* 最多风向 SSW SSW 年最多风向 SSW 最大冻土深度(cm) *** *.通风设计参数 房间名称 排风换气次数（次/小时） 进风换气次数（次/小时） 备注 骨灰寄存室 * *.* 机械通风 管理 * *.* 机械通风 祭祀 * *.* 机械通风 过厅 * *.* 机械通风 钢瓶间 * *.* 机械通风 *.采暖房间室内设计参数 区域 夏季 冬季 新风量 噪声标准 人员密度 温度 相对湿度 (%) 温度 相对湿度 (%) (m*/h?p) dB(A) ㎡/人 （℃） （℃） 管理用房 / / ** / ** ** * *.通风系统设计 *.*骨灰寄存室按防火分区设置四套机械排风系统，对应设置四套机械进风系统. *.*钢瓶间设置一套机械排风系统，对应设置一套机械进风系统。 *.*风机均采用防火消声包覆，风机出口处设计密闭型电动风阀，与风机联动开关。 *.*使用气体灭火系统的房间，通风管道设电动风阀（或电动防火阀及排烟阀），火灾时关闭电动风阀（或电动防火阀），灭火后开启房间下部排风口及风管电动风阀排出废气，设在服务房间的电动风阀应使用**mm厚不燃材料整体包覆，以防火灾时高温损害。 *.防排烟系统设计 本工程为多层建筑，设有机械排烟系统。系统竣工后，应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。 *.*自然通风设计 *.*.* 本工程采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间在最高部位设置面积不小于*.*m*的可开启外窗；地上楼梯间并满足再楼梯间的外墙上每*层设置总面积不小于*.* m*的可开启外窗，且间隔不大于*层。 *.*.* 可开启外窗设置在高处不便于直接开启时，在距地面高度为*.*m的位置设置手动开启装置。*.*.* 以上自然通风楼梯间、前室等开窗面积满足规范要求，详见建筑专业图纸。 *.*机械排烟设计 *.*.*设置原则 （*）建筑内长度超过**m、无自然通风的疏散走道设排烟系统。 （*）中庭。 （*）当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时，每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 （*）机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时，管道设计风速不应大于**m/s；当排烟管道内壁为非金属时，管道设计风速不应大于**m/s；排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB *****的有关规定执行。 （*）排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定： a．排烟管道及其连接部件应能在***℃时连续**min保证其结构完整性。 b．竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于*.**h。 c．水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于*.**h；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于*.**h。 d．设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于*.**h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于*.**h。 （*）当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于***mm的距离。 （*）设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于*.**h的隔墙与相邻区域分隔；当墙上必须设置检修门时，应采用乙级防火门。 （*）排烟口的设置应按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条经计算确定，每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量，最大允许排烟量应按本标准第*.*.**条的规定计算确定。排烟口的风速不宜大于l*m/s。 （*）除地上建筑的走道或建筑面积大于***㎡的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的**%。机械补风口的风速不宜大于lOm/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于*m/s；自然补风口的风速不宜大于*m/s。补风管道耐火极限不应低于*.**h,当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于*.**h。 （**）排烟风机应满足***°C情况下运行时间不小于*.*小时的要求。 *.*.*排烟量计算 （*）排烟系统的设计风量不应小千该系统计算风量的*.*倍。 （*）除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定： a．建筑空间净高小于或等于*m的场所，其排烟量应按不小千**m&sup*;/(h㎡)计算，且取值不小于*****m&sup*;/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积*%的自然排烟窗（口）。 b．公共建筑、工业建筑中空间净高大于*m的场所，其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条～第*.*.**条的规定计算确定，且不应小于表*.*.*中的数值，或设置自然排烟窗（口），其所需有效排烟面积应根据表*.*.*及自然排烟窗（口）处风速计算。 c.当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时，其机械排烟量不应小于*****m&sup*;/h,或在走道两端（侧）均设置面积不小于*㎡的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度的*/*。 d. 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时，其走道或回廊的机械排烟量可按** m&sup*;/(h㎡)计算且不小于*****m&sup*;/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积*%的自然排烟窗（口）。 （*）当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时，其系统排烟量的计算应符合下列规定： a．当系统负担具有相同净高场所时，对于建筑空间净高大于*m的场所，应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算；对于建筑空间净高为*m及以下的场所，应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 b．当系统负担具有不同净高场所时，应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算，并取其中的最大值作为系统排烟量。 （*）中庭排烟量的设计计算应符合下列规定： a．中庭周围场所设有排烟系统时，中庭采用机械排烟系统的，中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的*倍数值计算，且不应小于******m&sup*;/h；中庭采用自然排烟系统时，应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大千*.*m/s计算有效开窗面积。 b．当中庭周围场所不需设置排烟系统，仅在回廊设置排烟系统时，回廊的排烟量不应小于《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条第*款的规定，中庭的排烟量不应小于***** m&sup*;/h；中庭采用自然排烟系统时，应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大于*.*m/s计算有效开窗面积。 *.*防火阀、排烟阀设置 *.*.*空调通风管道在以下位置设置**℃熔断的防火阀： a. 穿越防火分区处——**℃熔断并输出电信号； b. 穿越通风空调机房——**℃熔断并输出电信号，联锁停止对应的风机，信号送至消控中心； c. 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处——**℃熔断； d. 穿越变形缝处的两侧——**℃熔断； e. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上（按照防火分区设置的并且连接一个系统的除外）——**℃熔断； *.*.*排烟管道在以下位置设置***℃熔断的防火阀： a. 穿越防火分区处——***℃熔断并输出电信号输出； b. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上（按照防火分区设置的并且连接一个系统的除外）——***℃熔断； c. 所有排烟风机前均设置***℃熔断关闭并输出电信号的排烟防火阀，关闭后联锁停止对应的风机，信号送至消控中心。 d. 常闭排烟口处：均设置***℃熔断并输出电信号的排烟防火阀（口），信号送至消控中心。 *.*防排烟系统的控制 *.*.*防烟系统 （*）加压送风机的启动应符合下列规定： a.现场手动启动； b.通过火灾自动报警系统自动启动； c.消防控制室手动启动； d.系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。 （*）当防火分区内火灾确认后，应能在lSs 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，井应符合下列规定： a.应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机； b.应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。 *.*.*排烟系统 （*）排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： a. 现场手动启动； b. 火灾自动报警系统自动启动； c. 消防控制室手动启动； d. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动； e. 排烟防火阀在***°C 时应自行关闭，井应连锁关闭排烟风机和补风机。 *.*.*所有消防时使用的设备均由消防电源供电。 *.*.*空调通风系统用于防排烟系统时，其风机及阀件均由电气消防系统控制，并应保证阀件切换的可靠,且当排烟口打开时，每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过**个。 *.*.*排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并可由排烟口(阀)开启连锁启动。 *.*.*排烟口（阀）应按所负担防烟分区（或分层）进行开启控制，排烟口（阀）可由消防中心远程和就地手动开启。 *.*.*火灾时开启相应防火分区内的加压设备，保证疏散通道的安全畅通，同时启动相应区域的排烟及补风设备。 *.*.*所有排烟风机前均设***℃熔断关闭的防火阀，当烟气温度达到***℃时，防火阀能自动关闭，同时联动排烟风机停止。 *.*.*风管上的防火阀关闭后，应发送反馈信号到消防控制中心打印及报警。风管穿过空调机房及风机房隔墙处的防火阀关闭后，应发送反馈信号到消防控制中心打印及报警并联锁关闭相应的设备。 *.*.**使用气体灭火系统的房间，通风管道设电动风阀（或电动防火阀及排烟阀），火灾时关闭电动风阀（或电动防火阀），灭火后开启房间下部排风口及风管电动风阀排出废气，设在服务房间的电动风阀应使用**mm厚不燃材料整体包覆，以防火灾时高温损害。 *.*防火措施 *.*.*加压送风机、排烟风机均设在专用机房内；屋顶的加压送风、排烟风机设置于室外。 *.*.*风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各*米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 *.*.*管道井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。管道井与房间和走道的等相连通的孔洞，其空隙应采用防火封堵材料封堵。 *.*.*管道均采用不燃材料制作；保温材料采用不燃或难燃材料。 *.*事故通风 *.*.* 对设有气体灭火的房间设灾后清空通风系统，通风量不小于*次/h，灾后排风口设于房间低位， 风机由平时通风机兼用 ，送风管及排风管均设电动风阀，并与对应的风机强电连锁，灭火剂释放前风阀与风机关闭。灭火后温度降至**℃后开启风机及下部风口及风阀排除房间的灭火剂。 *.*.*事故排风出口与新风取口的水平距离不小于**m。 *.*.*事故通风设备的手动操作开关应在服务房间内外分别设置。 *.*其他安全措施 *.*.*配电柜上方禁止水管穿越。 *.*.*电气用房禁止水管穿越；与电气用房无关的风管不应穿越电气用房。 *.环保与节能： *.*通风系统风机的单位风量耗功率≤*.**W/m*h，符合现行节能标准。 *.*通风空调设备选择高效、低噪声、低振动的设备，并采取适当的消声隔振减震措施：进出机房的风管设消声器或消声弯头，机房的隔墙、楼板由建筑专业进行隔声处理，机房门采用防火隔声门。 *.*本工程废气排放需满足劳动保护及环境部门的排放要求。 （八）电气设计 *.设计执行的现行规范和标准，主要包括： 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB *****-****； 《建筑抗震设计规范》GB *****-****； 《建筑设计防火规范》GB *****-****； 《建筑照明设计标准》GB *****-****； 《供配电系统设计规范》GB *****-****； 《低压配电设计规范》GB *****-****； 《通用用电设备配电设计规范》GB *****-****； 《建筑物防雷设计规范》GB *****-****； 《火灾自动报警系统设计规范》GB*****-****； 《民用建筑电气设计规范》JGJ **-****； 《殡仪馆建筑设计规范》JGJ ***-**。 *. 设计范围与分工 包括骨灰楼内的以下电气系统: *.*电力配电系统 *.*照明系统； *.*线路敷设； *.* 防雷、接地及安全保护系统； *.* 电气消防 *.电力配电系统 *.*负荷等级： 二级负荷：值班照明、警卫照明、火灾应急照明及疏散指示标志、消防风机等； 三级负荷：其他空调及一般电力、照明负荷。 *.* 供电电源及电压等级： 从办公楼变配电室三路~***V电源，至一层配电间。其中一路为普通照明供电，另外两路为本工程电力负荷与消防及应急照明供电，互为备用。 *.* 消防疏散应急电源： 火灾疏散照明配置EPS电源装置，当*政供电因故停止时，EPS为其提供供电电源，其持续供电时间为**分钟。每层电井内设置应急照明配电箱，EPS位于配电箱内。 *.*供电措施 消防负荷、应急照明和其他二级负荷采用配电室内两台不配电柜配出的两路电源供电，并在末端互投；三级负荷采用单电源供电。 *.照明系统 *.*主要场所的照度标准参照规定如下： 场 所 照 度（lx） UGR 光 源 功率密度小于限W/m* 公共走廊 *** - 节能灯 *.* 骨灰寄存 *** 荧光灯 *.* 电梯厅 *** - 节能灯、荧光灯 *.* *.* 光源要求 光源：走廊、楼梯间、机房等处采用LED 灯具，其他区域采用三基色荧光灯。 消防应急照明与疏散指示标志灯具采用LED光源，要求能快速点亮，其保护罩由玻璃或其他不燃烧材料做成。 *.* 照明配电箱设置及保护措施 照明配电箱、应急照明配电箱按防火分区及功能要求设置，且位置便于维修、改造和更换。所有插座回路均设漏电断路器保护。漏电断路器动作电流不大于**mA。火灾疏散照明配电系统配置区域集中蓄电池，当供电电源停止供电时，蓄电池提供供电电源，其持续供电时间**分钟； *电气装置安装方式 *.*电力箱，控制箱、各层照明配电箱均为非标产品，除竖井、机房、车库、防火分区隔墙上、剪力墙上明装外，其它均为暗装。箱体高度 ***mm及以下，底边距地*.*m；箱体高度***mm～***mm，底边距地*.*m；箱体高度***mm～****mm，底边距地*.*m；箱体高度****mm～****mm，底边距地*.*m；箱体高度****mm 以上，为落地式安装，下设 ***mm基座。就地设置的室内隔离开关箱明装，底边距底*.*m，室外隔离箱为落地式安装，下设 ***mm基座，防护等级IP**。 *.*消防用电设备配电箱、柜应有明显标志，并在其表面涂*.*mm厚防火涂料保护作防火处理。 *.*出口标志灯在门上方安装时，底边距门框*.*m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶**mm；疏散指示灯明装；底边距地*.*m。应急照明、出口标志灯、疏散指示灯不允许链吊，管吊时，管壁作防火处理（涂簿型防火涂料保护）。底边距地*.*m。 *.*电气竖井做***mm高门槛，若墙为空心砖，则应每隔***mm做圈梁，以便固定设备。电气竖井门为丙级以上防火门。竖井内设备布置以竖井放大图为准。 *.导体的选型及敷设 *.* 照明、插座分别由不同的支路供电，照明、插座均为单相三线，除应急照明配电箱出线应采用WDZN-BYJ-***V-*x*.*mm* SC**低烟无卤耐火型导线外，其他均为WDZ-BYJ-***V-*x*.* mm* SC**低烟无卤阻燃导线。 *.*双电源互投箱出线选用WDZN-BYJ-***V-*x.* mm* SC**低烟无卤耐火型导线外，至污水泵出线自带防水电缆外，其它均选用WDZ-BYJ-***V-*x*.* mm* SC**低烟无卤阻燃导线，穿可绕金属电线保护管暗敷。污水坑液位传感器信号线至污水泵控制箱暗敷，防水控制线*x*.* SC**。 *、电缆梯架、托盘、槽盒 *.*竖井内由竖向电缆梯架或托盘至竖井内配电箱的电缆用电缆梯架、托盘或槽盒敷设。 *.*电缆梯架、托盘或槽盒水**装时，支架间距不大于*.*m；垂直安装时，支架间距不大于*m；首端、终端、进出接线盒、转角处，*.*m内设置支架。 *.*当考虑抗震措施时，每段水平直敷设应在两端设置侧向抗震支吊架，当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架，水平敷设在转弯处*.*m范围内设置侧向抗震支吊架。 *、电缆布线的防火、防护措施 *.*电缆穿过竖井、防火墙、楼板或进入配电箱、柜的孔洞处，电缆管孔采用防火堵料密实封堵。 *.*电缆井在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔。电缆井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙采用防火封堵材料封堵。 *.*电缆由室外进入室内和电缆进出竖井的出入口处时设置防火封堵； *.防雷、接地及安全措施 *.*防雷 *.*.*本建筑的防雷措施满足防直击雷、侧击雷及雷电波的侵入。本工程防雷等级按二类防雷等级设防。 *.*.*接闪器：在建筑女儿墙上设置直径**mm单根热镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器。 *.*.*凡突出屋面的所有金属构件，如金属通风管、屋顶风机等均应与接闪器可靠焊接。 *.*.* 引下线：利用建筑物竖向通长结构柱及剪力墙的通长主筋作为引下线，引下线上端与接闪器联接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面*m以下处引出，预留外引接地极。 *.*.* 在每层靠建筑外墙引下线处预埋***x***x*镀锌扁钢，作为玻璃幕墙或外挂石材的防雷接地联结预留接点，预埋的镀锌扁钢与就近引下线进行电气连通。 *.*.* 接地极：利用建筑物结构基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接，形成的基础接地网并具备连接室外人工接地装置的外接点。 *.*.*建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上*.*m处设测试卡子。在测试点处，外墙上结构钢筋混凝土中的两根对角主钢筋(∮>**),在-*.*m处采用**X*镀锌扁钢焊出, 焊***x***x*预埋扁钢，作为室外接地体的预留焊接点。 *.*.*当结构基础采用塑料、橡胶等绝缘材料做外防水时，应在高出地下水位*.*m处，将引下线引出防水层做预留室外接地用。 *.*.* 电梯井道： *)电梯井道基均预留辅助等电位端子箱或与结构钢筋联结的节点供续接用。 *）利用结构内钢筋或钢柱做接地主干线，水平敷设在混凝土地板内。 *）电梯井道基坑内甩出**mm×**mm 热镀锌扁钢作为预留续接条件。 *.*.** 所有强、弱电配电间内均垂直敷设二条和水平距地*.*m敷设一圈**X*mm 热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢间可靠焊接。配电间内垂直扁钢在每层与楼板钢筋做等电位联结，在其下端与总等电位接地装置及接地网可靠连接。 *.*.**金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须可靠接地，且必须符合下列规定： *）金属电缆桥架及其支架全长不少于*处与接地PE干线相连接； *）镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端应有不少于*个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 *.*.**垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应就地与接地装置连接。 *.*.**凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地，PE线不得采用串联连接。 **.配电箱（柜）设备选型 **.* 本工程所有配电箱（柜）均为非标产品，电源AC*.**/*.**V，**HZ；箱（柜）内使用的电器元气件需严格按照电气设计系统图所给的要求制作；控制原理还需满足主要设备控制一览表中的规定；制作的配电箱（柜）应符合GB****.*-**** IEC***-*：****、GB*****-**、GB*****-**、GB*****-**标准；箱体及内部元器件安装需承受地震烈度*级。 **.*所有过路箱必须按照电缆进线规格预留电缆T接端子，终端箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。 **．电气消防 **.*火灾自动报警系统 *）本工程为区域火灾报警系统，在管理室设置区域火灾报警控制器。 *）在门厅、管理室、走廊等场所设置感烟探测器。骨灰寄存间（气体灭火）采用烟温双路探测装置。 *）在各层主要出入口、人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口，保证每个防火分区最少一个，从一个防火分区内任何位置到最临近的一个手动报警按钮的距离不大于**米。 *）在消火栓箱内设置消火栓按钮。 *）火灾自动报警控制器可接收感烟、感温的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号；还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。 *）点型感烟探测器和线型探测器的设置要满足GB *****-****《火灾自动报警系统设计规范》的要求。 **.*火灾应急广播系统 设置专用火灾应急广播扬声器，信号由办公楼消防控制室引来 本工程设置火灾声光警报装置，火灾报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 **.*消防专用电话系统 在管理室内设置消防专用直通对讲电话分机，接入消防控制室总机。 **.*电气火灾监控系统 *)本工程楼层总配电箱进线开关、重要机房总配电的进线开关设置防火漏电保护器。漏电信号仅作用于报警，不切断电路。 *)电气火灾监控系统可检测漏电电流，并发出声光报警信号，报出故障位置，监视故障点变化。存储各种故障信号。 **.*消防设备安装 *）消防报警及广播接线箱安装在竖井内，明装，底距地*.*m。 *）就地模块箱顶距顶板*.*m安装，安装在竖井等场所。 *）消防手动报警按钮及对讲电话插孔明装，距地*.*m；灯光显示装置及警报装置明装，距地*.*m；消火栓按钮安装在消火栓内，其接线盒安装在消火栓箱上方，距地*.*m；消防直通对讲电话明装，距地*.*m；消防报警探头吸顶安装；消防广播吸顶或嵌入式安装（有吊顶时嵌入）、壁装扬声器明装，距地*.*m；设备专业的各种阀门、水流指示器的安装高度 以设备专业的图纸为准，消防报警接线盒就近安装在顶板上。 *）每个报警区域内的模块相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中，严禁设置在配电（控制）柜（箱）内。**.*消防其他 *）中标报警厂家编码总数须满足规范要求，消防公司应根据所选产品调整回路数。 *）中标报警厂家在总线上应装设短路隔离器并满足规范要求，短路隔离器动作时，控制器应能指示出被隔离部件的部位号；总线一处短路故障导致短路隔离器动作时，受短路隔离器影响的部件数量不应超过**个。 *）模块箱内各种模块数量的统计参照本图图例符号表中的备注栏，控制模块和监视模块数量具体见系统图。 *）开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。灯具不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。 **.弱电系统说明 **.*综合布线： 在管理室设置电话和信息插座，信号由办公楼弱电机房引来； **.*视频监控： 在骨灰寄存间、各出入口设置摄像机，对进出和经过的人员进行视频监控，信号传送至一层管理室。管理室内监控主机预留通讯接口，可将视频情况传送至办公楼安防控制室。 （九）设计服务要求 本项目具体包括但不限于以下内容:本项目规划方案所包含的建筑、结构、安装、装饰装修、室外总平设计规划方案所涉及的初步设计及概算、施工图设计及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作等。以及与之关联的全部专项设计服务工作的专项施工图设计和各设计阶段设计概算编制。 二、工程范围 *. 永久工程的设计、采购、施工范围：包含骨灰楼及配套服务用房。 *. 临时工程的设计与施工范围。 *. 竣工验收工作范围：包含骨灰楼及配套服务用房。 *. 技术服务工作范围。 包含骨灰楼及配套服务用房。 *. 培训工作范围。 包含骨灰楼及配套服务用房。 *. 保修工作范围。 包含骨灰楼及配套服务用房。 包括以上内容但不限于。 三、时间要求 详见招标文件投标人须知前附表 四、技术要求 （一）设计阶段和设计任务。 *.各专项方案成果 施工图部分设计成果 施工图设计文件应达到满足建设部标准、省及*、区各部门的施工报批报检深度为标准。 设计说明：建筑设计说明；节能计算书；结构设计说明；结构计算书；水、暖、电设计说明；水、暖、电计算书；智能建筑专篇；绿色建筑专篇；人防专篇；基坑支护专篇；特殊声学设计专篇；人行**设计说明等。 （*）规划总图： 总平：红线用地、道路用地、建筑红线；地块周围现状；建筑屋面正投影平面；人防工程、地下车库、化粪池等隐蔽工程；消防登高面等；建筑间距；建筑轴线及相互关系；主要经济技术指标表等。 建筑定位平面图：标注*****坐标方格网，分别标注X、Y坐标值；建筑定位坐标与地形图测量坐标；建筑定位轴线及轴线交点坐标；每栋建筑定位坐标；淡化或删除其他无关内容，保持图面整洁。 建筑总图：建筑人行出入口、室外台阶、架空层与道路高差关系；底层建筑界限及出入口位置；地下室在地面采光井、通风口等构筑物或部件的尺寸及定位；道路平面；门卫等巡防位置。 道路及竖向布置图：室内外地坪绝对标高；地下室地板绝对标高；道路交叉点、变坡点、场地控制点标高、坡度及坡长；排水坡向、雨水布置；车行道及人行道设计；围墙、主景观轴道路等。 管线综合图：各专业管线平面综合和竖向综合，如电力管线/电信管线、燃气管、给水管、雨水管、污水管等，化粪池、雨水井、污水井等； （*）建筑部分设计及技术措施 建筑平面、立面、剖面，构造节点图、大样图、门窗图等及技术措施。 （*）结构部分设计及技术措施 建筑基础、梁、板、柱、钢结构、构件等平面、立面、剖面、大样等及技术措施。 （*）电气专业部分设计及技术措施 强电：配电箱；照明；防雷；消防联动、设备用电等设计、计算及技术措施。 弱电：有限电视、电话、宽带、安防、广播等设计、计算及技术措施。 （*）水专业部分设计及技术措施 给水，排水，雨水，消防用水等设计、计算及技术措施。 （*）暖通空调专业部分设计及技术措施 通风、空调、消防等设计、计算及技术措施。 （*）园林景观专业部分设计及技术措施 （*）节能环保部分设计及技术措施 （*）满足审查要求的施工图文件文本XX套 （**）电子版施工图文本刻录光盘X份。 （二）设计标准和规范 《民用建筑设计通则》（GB*****-****）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****）； 《建筑内部装修设计防火规范》（GB*****-**, ****年修订版）； 《无障碍设计规范》（GB *****-**** ）； 《汽车库．修车库．停车场设计防火规范》(GB *****-****)； 《车库建筑设计规范》（JGJ***-****）； 《电子信息系统机房设计规范》(GB*****-****)； 《地下工程防水技术规范》（GB*****-****）； 《公共建筑节能设计标准》（GB*****-****）； 《民用建筑热工设计规范》（GB*****-**）； 《建筑工程设计文件编制深度规定》（****版）；《总图制图标准》（GB／T *****—****） 《*****建设工程规划管理技术规定》 建设单位提出的有关此项目的设计要求； 国家及行业有关法规、规范、标准； 其他相关的国家和地方法令、技术、规程。 （三）技术标准和要求。 *、勘察技术标准和要求（附后） *、设计技术标准和要求（附后） *、施工技术标准、要求及验收规范（附后） （四）设计、施工和设备监造、试验（如有）。 （五）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。 五、竣工验收 依据最新关于竣工验收相关规定执行。 六、文件要求 （一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。 （二）沟通计划。 （三）风险管理计划。 （四）竣工文件和工程的其他记录。 （五）操作和维修手册。 （六）其他承包人文件。 七、工程项目管理规定 （一）质量。 （二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。 （三）支付。 （四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。 （五）沟通。 （六）变更。 八、其他要求 重要功能节点 *、建筑设计要求 ⑴建筑规划布局：用地建筑布局采用合理布局。 ⑵应体现实用性、科学性和现代感； ⑶设计应满足国家相关要求，并在后期检测中能通过国家相关专项检测。 （*）充分考虑项目今后的运营成本。配以先进的技术节能降耗，降低项目今后运营成本；合理布置一定数量灵活多变的建筑空间，方便后期运营。 （*）设计方案必须符合城乡规划、城*设计以及安全、绿色、节能、环保要求，适合周边地区环境条件兴建。 *、规划设计要求 ⑴遵照《*****城*建筑规划管理技术规定》、《***自治区无障碍设施建设和管理规定》等建筑设计规范，以及省、*、区相关规范规定执行。 ⑵停车泊位数：按照国家相关规定执行； ⑶落实各项*政配套设施，实现雨污分流，项目排水官网规划设计方案按报水务局审批后实施；污水处理等环境保护问题按环保部门要求执行。 *、建筑形象要求 建筑形象应简洁、现代、主题明确、风格突出，体现实用、经济、绿色、美观，同时与周边的建筑、环境、景观相呼应，与周边道路连接畅通，适应本地气候，具有地方特色，创造舒适宜人的外部环境。 *、设计服务要求 根据招标文件及有关资料进行本工程实施性方案设计工作，并遵循“适用、经济、绿色、美观”的设计原则，建筑形象简洁、现代、主题明确、风格突出，体现实用、经济、绿色、美观，同时与周边的建筑、环境、景观相呼应，与周边道路连接畅通，适应本地气候，具有地方特色，创造舒适宜人的外部环境。成果满足初步设计要求并根据招标人的需要完成方案设计优化，配合招标人完成规划方案审批、规划设计条件申请、建筑设计方案审批等后续工作，不包括初步设计、施工图设计等设计业务内容。 二、工程范围 （一）包括的工作 *. 永久工程的设计、采购、施工范围：殡仪馆及配套服务用房。 *. 临时工程的设计与施工范围。 在原****区火葬场上拆迁重建，紧邻国道G***。场地分为两个部分，原有火葬场及现有墓地，总用地面积为******平方米。项目用地内部由北向南，逐渐降低，原火葬场建筑需被拆迁。 *. 竣工验收工作范围：包含文化馆、剧院、图书馆、档案馆、博物馆、科技馆及配套服务用房。 *. 技术服务工作范围。 在原****区火葬场上拆迁重建，紧邻国道G***。场地分为两个部分，原有火葬场及现有墓地，总用地面积为******平方米。项目用地内部由北向南，逐渐降低，原火葬场建筑需被拆迁。 *. 培训工作范围。 在原****区火葬场上拆迁重建，紧邻国道G***。场地分为两个部分，原有火葬场及现有墓地，总用地面积为******平方米。项目用地内部由北向南，逐渐降低，原火葬场建筑需被拆迁。 *. 保修工作范围。 在原****区火葬场上拆迁重建，紧邻国道G***。场地分为两个部分，原有火葬场及现有墓地，总用地面积为******平方米。项目用地内部由北向南，逐渐降低，原火葬场建筑需被拆迁。 （三）工作界区 方案审批确定的边界范围线。在原****区火葬场上拆迁重建，紧邻国道G***。场地分为两个部分，原有火葬场及现有墓地，总用地面积为******平方米。项目用地内部由北向南，逐渐降低，原火葬场建筑需被拆迁。 （四）发包人提供的现场条件 *. 施工用电。 本工程从*政引来的两路**kV 电源引至*#变配电室高压配电柜，两路**kV 电源同时工作，互为备用，每路均能承担本工程全部二级负荷。两路**kV 电缆从建筑物西北侧道路穿管直接引入总变配电室内专用电缆夹层。 *. 施工用水。 供水水源为园区供水管网。所提供的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB**** 的要求。 *. 施工排水。 室内外污废水均合流排出。生活污水经室外化粪池（钢筋混凝土）处理后，厨房污水经室外隔油池（钢筋混凝土）处理后，总体提升排入地块北侧*政污水管网。尸体检验处理污水应单独收集，集中外运处理。室内污废水系统根据排水流量，分别采用专用通气立管排水系统和污水立管伸顶排水系统，保证排水通畅。 （五）发包人提供的技术文件 除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件: *. 发包人需求任务书。 *. 发包人已完成的设计文件。 三、时间要求（甲方需确定） （一）开始工作时间。 （二）设计完成时间。 （三）进度计划。 （四）竣工时间。 （五）缺陷责任期。 （六）其他时间要求。 四、技术要求 （一）设计阶段和设计任务。 殡仪馆及配套用房的施工图设计； （二）设计标准和规范 《民用建筑设计通则》（GB*****-****）； 《建筑设计防火规范》（GB*****-****）； 《建筑内部装修设计防火规范》（GB*****-**, ****年修订版）； 《无障碍设计规范》（GB *****-**** ）； 《汽车库．修车库．停车场设计防火规范》(GB *****-****)； 《车库建筑设计规范》（JGJ***-****）； 《电子信息系统机房设计规范》(GB*****-****)； 《地下工程防水技术规范》（GB*****-****）； 《公共建筑节能设计标准》（GB*****-****）； 《民用建筑热工设计规范》（GB*****-**）； 《建筑工程设计文件编制深度规定》（****版）；《总图制图标准》（GB／T *****—****） 《*****建设工程规划管理技术规定》（***号） 建设单位提出的有关此项目的设计要求； 国家及行业有关法规、规范、标准； 其他相关的国家和地方法令、技术、规程。 （三）技术标准和要求。 *、勘察技术标准和要求（附后） *、设计技术标准和要求（附后） *、施工技术标准、要求及验收规范（附后） （四）质量标准。 （五）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。 勘察技术标准和要求 *、基本要求 *.*勘察人在实施勘察前，应向发包人报送优化后的勘察服务工作大纲，并以此作为工作依据。 *.*工程勘察布点应符合项目总平面布置图需求。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行确定，同时经发包人同意和批准，但发包人的确认不排除承包人应有责任。 *.*勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。 *.*在钻探进行中，如发包人需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，勘察人应积极配合并安排实施。 *.*勘察人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。 *.*勘察人在进行外业勘察时，应采取有效的安全、保卫和环境保护措施，避免对原有道路、构造物或地上附着物或地下埋藏物造成损坏或损伤。 *.* 招标人提供的相关资料仅供参考，中标人应与相关部门核实确认。 *、适用规范、规程、标准 *.*工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。 *.*.*《建筑地基基础设计规范》（GB*****-****） *.*.*《建筑抗震设计规范》 （GB*****-****） *.*.*《岩土工程勘察规范（****年版）》（GB*****-****） *.*.*《土工试验方法标准》 （GB/T*****-****） *.*.*《地基**特性测试规范》（GB/T*****-**） *.*.*《岩土工程基本术语标准》（GB/T*****-**） *.*.*《土工试验规程》 （SL***-****） *.*.*《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ**-**） *.*.*《原状土取样技术标准》 （JGJ**-**） *.*.**《建筑桩基技术规范》 （JGJ**-****） *.*.**《建筑基坑支护技术规范》 （JGJ***-**） *.*上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 *、勘察报告要求 *.*对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。 *.*有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。 *.*地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。 *.*提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出评价。 *.*对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。 *.*提供与设计要求相对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉降量，估算的期望差和总基础和桩沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议。 *.*基坑开挖的支护设计及施工降水所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响。 *、勘察报告主要内容 *.*工程概况 *.*.*工程简介 *.*.* 勘察目的及技术要求 *.*.* 勘察工作量 *.*场地岩土工程条件 *.*.*场地位置及地形、地貌 *.*.*场地地层结构与特征 *.*.*地基土的物理力学性质指标及分析 *.*.*.*常规试验指标 *.*.*.*直接剪切试验指标 *.*.*.*静力触探试验指标 *.*.*.*标准贯入试验指标 *.*.*.*剪切波速及地脉动测试指标 *.*地下水 *.*.*地下水类型及地下水位 *.*.*地下水腐蚀性 *.*场地地震效应 *.*.*抗震设防烈度及设计基本地震加速度 *.*.*场地土类型及建筑场地类别 *.*.*卓越周期及液化判定 *.*场地岩土工程分析与评价 *.*.*场地稳定性及地基土均匀性评价 *.*.* 地基岩土工程特性分析与评价 *.*.*.*地基土承载力及压缩模量 *.*.*.* 地基土工程性能分析及评价 *.*地基基础分析与评价 *.*.*地基基础形式及持力层分析与评价 *.*.*桩基设计参数 *.*.*单桩承载力的估算 *.*.*沉桩的可能性、对周边环境影响及注意事项 *.*.*设计建议与施工注意事项 *.*基坑岩土工程评价 *.*.*基坑规模及基坑土层分布 *.*.*基坑设计参数 *.*.*地下水治理方案 *.*结论与建议 *.*建筑工程施工图设计文件技术性审查意见（勘察部分）之反馈意见 *.**勘探点主要数据一览表 *.**波速测试报告 *.**勘察委托书及岩土工程勘察技术要求 *.**图表 *.**.*图例 *.**.*勘探点平面布置图 *.**.*工程地质剖面图 *.**.*钻孔柱状图 *.**.*土工试验成果报告 *.**.*水质简分析试验 为满足后期设计、报审等要求，EPC总承包须提供*份地质勘察报告。 第三节 设计技术标准和要求 建筑设计要求 双方来往传真、文件、电子邮件等资料 项目用地范围、钉桩坐标等其他资料 现行国家有关规范、规定、主要有以下部分： 《建筑设计防火规范》GB*****-**** 《民用建筑设计通则》GB*****-**** 《殡仪馆建筑设计规范》JGJ***-** 《殡仪馆建设标准》建标***-**** 《公墓和骨灰寄存建筑设计规范》JGJ_T***-**** 《火葬场卫生防护距离标准》GB*****-**** 《办公建筑设计规范》JGJ**-**** 《无障碍设计规范》JGJ*****-**** 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T*****-**** 功能布局 骨灰楼，建筑面积****.**㎡，骨灰寄存楼在场地东侧，共三层，一、二层为普通骨寄存，三层为VIP独立式骨灰寄存；骨灰寄存楼南侧为祭品焚烧区，主要用于丧属祭品焚烧及清明祭祀焚烧。 建筑高度为**.*m。 剖面设计 *)本工程设计标高±*.***相当于绝对标高***.**m。 *)各层标高为完成面标高，屋面标高为结构面标高。 *)本工程标高：以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。 *)建筑主要出入口为台阶结合坡道,主入口室内外高差为*.***米。 **)*.装修标准 内部装饰装修标准应符合建筑功能要求，进行精细化设计。 结构设计要求 *.工程概况 *.* 设计依据 《工程结构可靠性设计统一标准》 GB*****-**** 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB*****-**** 《建筑地基基础设计规范》 GB*****-**** 《地下工程防水技术规范》 GB*****-**** 《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T*****-**** 《建筑结构荷载规范》 GB*****-**** 《混凝土结构设计规范》 GB*****-****（****年版） 《建筑抗震设计规范》 GB*****-****（****年版） 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ *-**** 《岩土工程勘察规范》 GB *****-****（****年版） 《地下工程防水技术规范》 GB*****-**** 《建筑设计防火规范》 GB*****-**** 《建筑工程设计文件编制深度标准》 ****年版 *.*.结构形式 本建筑抗震设防类别为标准设防类，抗震设防烈度*度，基本加速度*.**g，地震分组第一组。主体建筑地上三层，总高度约为**.*。具体结构形式为框架结构基础为柱下条形基础。 *.*．建筑使用年限及建筑分类等级 项目 内容 项目 内容 设计基准期 **年 结构重要性系数γ* *.* 设计使用年限 **年 建筑结构防火等级 一级 耐久性设计年限 **年 地下室防水等级 一级 抗震设防分类*注* 标准设防类 地基基础设计等级 乙级 建筑结构安全等级 二级 *.主要勘查成果 *.*工程地质条件 *.*.*场地地形、地貌 场地位于*********，*****侧，****殡仪馆院内（“**号”院内），地形平坦，属***河二级阶地。。 *.*.*岩土层分布 根据野外钻探揭露情况，场地内**m的勘探深度内，地层自上而下主要由第四系全新统人工填土（Q*ml）及冲积（Q*al）地层组成。整体上看地层分布比较均匀。自上而下分别为①杂填土、②腐殖土、③粉砂及④圆砾。各层分别进行描述如下： （*）①杂填土（Q*ml）：杂色，稍湿，松散，以细砂为主，含建筑垃圾。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）②腐殖土（Q*）：褐黒色，稍湿，松散，含有大量植物根系。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）③粉砂（Q*al）：黄褐～绿灰色，饱和，稍密，颗粒级配差，砂质较纯净，主要矿物成分以石英、长石为主，局部夹*.**～*.**m黄褐～绿灰色粉质黏土，呈可塑状态，土质均匀，刀切面稍光滑。层厚*.**～*.**m，层底高程***.**～***.**m。 （*）④圆砾（Q*al）：黄褐～绿灰色，中密，饱和，颗粒级配差，砂质纯净，混少量卵石，最大直径**mm左右，由粗、砾砂充填。局部夹薄层细砂，含少量粉土。本次勘察在控制深度内未穿透该层，控制层厚*.**～**.**m，控制层底高程***.**～***.**m。 *.*天然地基承载力评价 根据本次勘察，各土、岩层的承载力特征值见下表 地基土承载力数据一览表 层次 岩土名称 原位测试 建议取值 (Kpa) N N**.* (Kpa) ③ 粉砂 **.* *** *** ④ 圆砾 **.* *** *** *.*场地水文地质条件 根据本次勘察成果及地区水文地质资料，场地地下水稳定水位埋深为*.**～*.**m；标高为***.**～***.**m。依据该场地实测稳定水位，同时结合***地区地下水位年变化幅度，建议本场地地下水抗浮水位标高为***.**m。 *.*场地地下水与土的腐蚀性评价 根据实验结果判定，地下水对砼结构的腐蚀性为微腐蚀，地下水对钢筋砼结构中钢筋的腐蚀性为微腐蚀；基底土对砼结构的腐蚀性为微腐蚀，基底土对钢筋砼结构中钢筋的腐蚀性为微腐蚀，基底土对钢结构的腐蚀性为微腐蚀。 *.*场地稳定性及适宜性分析 根据本次钻探测试，场地处于同一地貌单元，岩土分布稳定，工程地质条件简单，岩土组合近为水平发育，厚度较大，工程力学性质较好，无软弱夹层和软弱可滑结构面，各土层无液化问题。地基均匀性较好，基础下不存在河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场地内无不良地质作用现象，地质灾害发生可能性小，场地为可进行建设的一般地段。 *.*场地地震效应 *********抗震设防烈度为*度，设计基本地震加速度值为*.**g，设计地震分组为第一组，抗震设防标准位标准设防类。根据《建筑抗震设计规范》（GB*****-****）（****年版），场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中硬土，本场地属建筑抗震一般地段，适宜工程建设。 *.主要设计荷载及作用 *.*风荷载 根据《建筑结构荷载规范》（GB *****-****），******年一遇基本风压为w*=*.**kN/m*，建筑物地面粗糙度类别为B类。 *.*雪荷载 基本雪压：**年重现期S*=*.**kN/m*，雪荷载准永久值系数分区：Ⅰ；雪荷载与积水荷载、检修荷载、屋面活荷载不同时发生。 *.*地震作用 拟建场地地震基本烈度： *度 抗震设防烈度： *度 基本地震加速度： *.**g 设计地震分组： 第一组 建筑场地类别： Ⅱ类 *.*楼面、屋面活荷载 楼、屋面活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数按《建筑结构荷载规范》（GB*****-****）第*.*.*、*.*.*条规定取值，详见下表。 建筑楼层 建筑功能 活荷载标准值（kN/m*） *F、*F 骨灰寄存室 *.* 走道、楼梯、公共休息区 *.* 屋面 普通屋面 *.* *.主要结构材料 *.*混凝土 主要混凝土构件的强度等级详见下表。 混凝土构件强度等级 基础筏板、独立基础 框架柱 梁、板 C** C** C** *.*钢筋 直径Ф* 采用HPB***(Ⅰ级)钢筋，用于构造分布钢筋和墙体拉筋。直径Ф*及以上采用HRB***(Ⅲ级)钢筋。详见下表。 钢筋材料 种类 直径（mm） fy（MPa） 备注 热轧钢筋 HRB*** d≥* *** 用于梁、柱、剪力墙、楼板受力钢筋 HPB*** d=* *** 用于构造分布钢筋、剪力墙拉筋 普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于*.**；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于*.*；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于*%。 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用HRB***E钢筋。 *.*钢材 钢材列表 种类 钢板厚度（mm） f（MPa） fy（MPa） 备注 预埋件 Q***B t≤** ***～*** ***～*** *.*焊条、焊剂及焊丝 *.*.*工电弧焊接 手工电弧焊接焊条 钢种 焊条型号 HPB***钢筋 E****、E**** HRB***钢筋 E****、E**** Q***B E** Q***C、Q***GJ-C E****、 E****、 E**** *.*.*自动焊接及半自动焊接 自动焊接或半自动焊接的焊丝、焊剂 钢种 埋弧焊 CO*保护焊实心焊丝 焊剂 焊丝 Q***B F*A* H**A ER**-* *. 结构分缝及结构选型 *.*结构缝的设置 本工程各个子项，地上部分各建筑单体自然分成独立的结构单元。 *.*主体结构选型与布置 *.*.*结构竖向及水平抗侧力体系 本工程各个单体抗侧力结构体系见*.*节表格 *.*.*楼面结构 本工程楼板厚度控制在***~***mm。地上各层采用经济性较好的主次梁结构体系。楼面次梁布置方案结合周边支撑条件经优化后选择确定。具体布置详见结构初步设计图纸。 *.* 地基基础 本工程*层房屋。根据地勘报告揭示地基土层，初步考虑本工程基础采用整体性能较好柱下独立基础、柱下条形基础。具体基础方案详见结构初步设计图纸。 *.结构抗震等级 *.*抗震等级 结构部位 抗震等级 地上主楼 抗震墙 四级 框架 四级 *.多遇地震作用下弹性结构分析 *.*.*结构计算分析模型 计算分析采用整体空间结构模型，本工程结构模型示意图见下图： 计算模型图 模型正面图 模型侧视图 YJK计算模型 *.*.*整体计算参数 小震计算参数 地上层数 *层 抗震设防烈度 *度（*.**g） 设计地震分组 第一组 特征周期Tg *.** 多遇地震影响系数最大值 *.** 罕遇地震影响系数最大值 *.** 场地类别 Ⅱ类 水平力与整体坐标夹角（度） * 结构重要性系数 *.* 剪力墙抗震等级 无 框架抗震等级 三级 周期折减系数 *.** 阻尼比 *.** 全楼刚性楼板假定 计算扭转位移比、扭转周期比及楼层刚度比时勾选此项 是否考虑偶然偏心 是 是否考虑双向地震扭转效应 是 中梁刚度放大系数 *~* 梁柱重叠部分简化为刚域 是 连梁刚度折减系数 *.* 墙元细分最大控制长度（m） 无 墙侧节点按内部节点处理 无 竖向荷载施工模拟方式 采用施工模拟三 *.*Q*调整起始层号 无 *.*Q*调整终止层号 无 是否考虑P-DELTA效应 否 计算振型数 * 剪力墙加强区高度及层数 无 *.*.* 整体计算结果 （*）结构周期（刚性楼板假定） 周期 (s) 振型类型 周期比Tt/T* T* *.**** Y方向平动 *.** T* *.**** X方向平动 T* *.**** 扭转 第一周期为Y向平动，第二周期为X向平动，第三周期为扭转周期。第一扭转周期与第一平动周期之比小于*.*，满足《高规》第*.*.*条要求。 （*）地震作用下的最大位移（刚性楼板假定） 方向 层间位移角（最大值） 位移比 计算值 允许值 最大位移/平均位移 最大层间位移/平均层间位移 允许值 X */**** */*** *.** *.** *.* Y */**** *.** *.** 结构最大层间（第*层）位移比*.**，满足规范不应大于*.*的要求。 （*）地震剪力 方向 底部剪力(KN) 重力荷载代表值(KN) 楼层最小剪重比 允许值 X ****.** ***** *.***% *.**% Y ****.** *.***% *.**% 结构最小剪重比满足规范*.**%的要求。 （*）有效质量参与系数 方向 振型数 计算值 允许值 X ** **.**% >*.* Y ** **.**% 结构两个方向的质量参与系数均大于**%，满足规范要求。 （*）楼层抗侧刚度比 楼层 X向刚度比 Y向刚度比 * *.**** *.**** * *.**** *.**** * *.**** *.**** 注：上表中楼层编号为建筑层号。刚度比具体含义为本层侧移刚度与上一层相应侧移刚度**%的比值或上三层平均侧移刚度**%的比值中之较小值，此值的规范限值的>*.*. 由上表可知，楼层抗侧刚度比值满足规范要求。 （*）楼层抗剪承载力比值 楼层 X向抗剪承载力 (kN) Y向抗剪承载力 (kN) X向抗剪承载力比值 Y向抗剪承载力比值 * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** * *.****E+*** *.****E+*** *.** *.** 注：上表中楼层编号为建筑层号。 从以上数据可知，本工程抗剪承载力比值大于*.**，满足规范要求。 （六）给排水设计 *. 设计依据 国家现行设计规范、规程。主要有：（根据需要选摘） 《城镇给水排水技术规范》GB*****-**** 《建筑给水排水设计规范》 GB*****-****（****年版） 《室外给水设计规范》 GB*****-**** 《室外排水设计规范》 GB*****-****（****年版） 《民用建筑节水设计标准》GB*****-**** 《二次供水工程技术规程》CJJ***-**** 《汽车库建筑设计规范》 JGJ***-**** 《殡仪馆建筑设计规范》 JGJ ***-** 《建筑设计防火规范》GB*****-****（****版） 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB*****-**** 《自动喷水灭火系统设计规范》GB*****-**** 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB*****-**** 《建筑灭火器配置设计规范》GB*****-**** 《气体灭火系统设计规范》GB*****-**** *． 系统说明 *.*雨水系统 *.*.*屋面雨水排水采用外排水、由建筑专业设计，详见建施图。 *.*.* 内庭院排水采用在内庭院周边设置一圈排水沟，由管道引至室外雨水沟。排水管道在室内埋地敷设，敷设坡度i=*.**,管材采用HDPE塑料排水管，热熔连接。 *.*消防系统 *.*.*消防水源 本园区供水水源为园区内自备井水。室内外消防用水均储存在办公楼地下一层消防水池内。本园区集中设置一套消防系统，办公楼地下一层设置消防泵房，泵房内设有消防水池，有效容积***m*，贮存了全部室内外消防用水量。办公楼屋顶设置消防水箱间，内设高位消防水箱，有效容积**m*. *.*.*室外消火栓系统： *）该系统为临时高压系统，消防用水全部储存于办公楼地下消防水池中，设一组室内、外合用消防加压泵（一用一备），接出室外专用消防环管供室外消防用水。在此环管上接出室外地下式消火栓，沿本工程周边布置，距建筑外墙不小于*m，距道路边不大于*m。消火栓保护半径***m，间距***m，供消防车取水，对园区内建筑全方位保护，同时，可通过接合器向室内消防系统补水 *）室外消防用水全部储存于室内消防水池中，室外设一吸水井，供消防车直接吸水，吸水井内水位保证吸水高度在*m以内。本楼室外消防用水量为**L/S，火灾连续时间*h.。 *.*.*灭火器 *）本楼按中危险级A类火灾设置手提灭火器，每处放置*Kg手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器*具，保护距离**m。 *） 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，铭牌应朝外。其顶部离地面高度不应大于*.**m；底部离地面高度不宜小于*.**m。灭火器箱不得上锁。 *.*.*所有消防器材与设备需经国家消防质量监督检验测试中心型式检验合格。设置于建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 *.*.*气体灭火系统 本楼骨灰寄存区域设置气体灭火系统，采用管网组合分配全淹没系统，灭火剂采用七氟丙烷，详细设计以最终中标企业设计为准。 暖通设计 *.设计依据 *.*本工程执行下列国家及地方相关规范规程： 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB*****－**** 《建筑设计防火规范》GB*****-****（****年版） 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB *****-**** 《公共建筑节能设计标准》GB*****-**** 《供热计量技术规程》JGJ ***-**** 《殡仪馆建筑设计规范》 JGJ ***-** 《民用建筑热工设计规范》GB*****-** 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T*****-**** 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB*****-**** 《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调 **（****年版） 《工程建设标准强制性条文(房屋建设部分)》（****年版） 《绿色建筑评价标准》 GB/T*****-**** 《建筑机电工程抗震设计规范》GB*****-**** 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB*****-**** 《饮食建筑设计规范》JGJ**-** 《饮食业油烟排放标准》 GB*****-**** 《室内空气质量标准》 GB/T*****-**** 《建筑工程设计文件编制深度规定》(****年版) *.* 甲方设计委托书，建筑作业图等 *.* 本工程设计任务书及与相关方的来往文件 *.*《****殡仪馆可行性研究报告》 *. *甲方批准的方案文件 *. *****殡仪馆项目方案设计协议 *. * 建筑作业图 *.**政条件 *政热力：热力为*政热水，供回水温度***/**°C，工作压力*.*MPa，资用压头*.*MPa。 *.室内外设计参数 按照*****本地的室内外设计参数设计 夏季 冬季 大气压力 （hPa） ***.* ***.* 供暖室外计算温度(℃) - -**.* 空调室外计算干球温度(℃) ** -**.* 通风室外计算温度 (℃) **.* -**.* 通风空调室外计算相对湿度(℅) ** ** 空调室外计算湿球温度(℃) **.* - 室外平均风速 (m/s) *.* *.* 最多风向 SSW SSW 年最多风向 SSW 最大冻土深度(cm) *** *.通风设计参数 房间名称 排风换气次数（次/小时） 进风换气次数（次/小时） 备注 骨灰寄存室 * *.* 机械通风 管理 * *.* 机械通风 祭祀 * *.* 机械通风 过厅 * *.* 机械通风 钢瓶间 * *.* 机械通风 *.采暖房间室内设计参数 区域 夏季 冬季 新风量 噪声标准 人员密度 温度 相对湿度 (%) 温度 相对湿度 (%) (m*/h?p) dB(A) ㎡/人 （℃） （℃） 管理用房 / / ** / ** ** * *.通风系统设计 *.*骨灰寄存室按防火分区设置四套机械排风系统，对应设置四套机械进风系统. *.*钢瓶间设置一套机械排风系统，对应设置一套机械进风系统。 *.*风机均采用防火消声包覆，风机出口处设计密闭型电动风阀，与风机联动开关。 *.*使用气体灭火系统的房间，通风管道设电动风阀（或电动防火阀及排烟阀），火灾时关闭电动风阀（或电动防火阀），灭火后开启房间下部排风口及风管电动风阀排出废气，设在服务房间的电动风阀应使用**mm厚不燃材料整体包覆，以防火灾时高温损害。 *.防排烟系统设计 本工程为多层建筑，设有机械排烟系统。系统竣工后，应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。 *.*自然通风设计 *.*.* 本工程采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间在最高部位设置面积不小于*.*m*的可开启外窗；地上楼梯间并满足再楼梯间的外墙上每*层设置总面积不小于*.* m*的可开启外窗，且间隔不大于*层。 *.*.* 可开启外窗设置在高处不便于直接开启时，在距地面高度为*.*m的位置设置手动开启装置。*.*.* 以上自然通风楼梯间、前室等开窗面积满足规范要求，详见建筑专业图纸。 *.*机械排烟设计 *.*.*设置原则 （*）建筑内长度超过**m、无自然通风的疏散走道设排烟系统。 （*）中庭。 （*）当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时，每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 （*）机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时，管道设计风速不应大于**m/s；当排烟管道内壁为非金属时，管道设计风速不应大于**m/s；排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB *****的有关规定执行。 （*）排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定： a．排烟管道及其连接部件应能在***℃时连续**min保证其结构完整性。 b．竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于*.**h。 c．水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于*.**h；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于*.**h。 d．设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于*.**h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于*.**h。 （*）当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于***mm的距离。 （*）设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于*.**h的隔墙与相邻区域分隔；当墙上必须设置检修门时，应采用乙级防火门。 （*）排烟口的设置应按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条经计算确定，每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量，最大允许排烟量应按本标准第*.*.**条的规定计算确定。排烟口的风速不宜大于l*m/s。 （*）除地上建筑的走道或建筑面积大于***㎡的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的**%。机械补风口的风速不宜大于lOm/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于*m/s；自然补风口的风速不宜大于*m/s。补风管道耐火极限不应低于*.**h,当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于*.**h。 （**）排烟风机应满足***°C情况下运行时间不小于*.*小时的要求。 *.*.*排烟量计算 （*）排烟系统的设计风量不应小千该系统计算风量的*.*倍。 （*）除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定： a．建筑空间净高小于或等于*m的场所，其排烟量应按不小千**m&sup*;/(h㎡)计算，且取值不小于*****m&sup*;/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积*%的自然排烟窗（口）。 b．公共建筑、工业建筑中空间净高大于*m的场所，其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条～第*.*.**条的规定计算确定，且不应小于表*.*.*中的数值，或设置自然排烟窗（口），其所需有效排烟面积应根据表*.*.*及自然排烟窗（口）处风速计算。 c.当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时，其机械排烟量不应小于*****m&sup*;/h,或在走道两端（侧）均设置面积不小于*㎡的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度的*/*。 d. 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时，其走道或回廊的机械排烟量可按** m&sup*;/(h㎡)计算且不小于*****m&sup*;/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积*%的自然排烟窗（口）。 （*）当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时，其系统排烟量的计算应符合下列规定： a．当系统负担具有相同净高场所时，对于建筑空间净高大于*m的场所，应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算；对于建筑空间净高为*m及以下的场所，应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 b．当系统负担具有不同净高场所时，应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算，并取其中的最大值作为系统排烟量。 （*）中庭排烟量的设计计算应符合下列规定： a．中庭周围场所设有排烟系统时，中庭采用机械排烟系统的，中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的*倍数值计算，且不应小于******m&sup*;/h；中庭采用自然排烟系统时，应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大千*.*m/s计算有效开窗面积。 b．当中庭周围场所不需设置排烟系统，仅在回廊设置排烟系统时，回廊的排烟量不应小于《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB*****-****)第*.*.*条第*款的规定，中庭的排烟量不应小于***** m&sup*;/h；中庭采用自然排烟系统时，应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大于*.*m/s计算有效开窗面积。 *.*防火阀、排烟阀设置 *.*.*空调通风管道在以下位置设置**℃熔断的防火阀： a. 穿越防火分区处——**℃熔断并输出电信号； b. 穿越通风空调机房——**℃熔断并输出电信号，联锁停止对应的风机，信号送至消控中心； c. 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处——**℃熔断； d. 穿越变形缝处的两侧——**℃熔断； e. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上（按照防火分区设置的并且连接一个系统的除外）——**℃熔断； *.*.*排烟管道在以下位置设置***℃熔断的防火阀： a. 穿越防火分区处——***℃熔断并输出电信号输出； b. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上（按照防火分区设置的并且连接一个系统的除外）——***℃熔断； c. 所有排烟风机前均设置***℃熔断关闭并输出电信号的排烟防火阀，关闭后联锁停止对应的风机，信号送至消控中心。 d. 常闭排烟口处：均设置***℃熔断并输出电信号的排烟防火阀（口），信号送至消控中心。 *.*防排烟系统的控制 *.*.*防烟系统 （*）加压送风机的启动应符合下列规定： a.现场手动启动； b.通过火灾自动报警系统自动启动； c.消防控制室手动启动； d.系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。 （*）当防火分区内火灾确认后，应能在lSs 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，井应符合下列规定： a.应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机； b.应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。 *.*.*排烟系统 （*）排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： a. 现场手动启动； b. 火灾自动报警系统自动启动； c. 消防控制室手动启动； d. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动； e. 排烟防火阀在***°C 时应自行关闭，井应连锁关闭排烟风机和补风机。 *.*.*所有消防时使用的设备均由消防电源供电。 *.*.*空调通风系统用于防排烟系统时，其风机及阀件均由电气消防系统控制，并应保证阀件切换的可靠,且当排烟口打开时，每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过**个。 *.*.*排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并可由排烟口(阀)开启连锁启动。 *.*.*排烟口（阀）应按所负担防烟分区（或分层）进行开启控制，排烟口（阀）可由消防中心远程和就地手动开启。 *.*.*火灾时开启相应防火分区内的加压设备，保证疏散通道的安全畅通，同时启动相应区域的排烟及补风设备。 *.*.*所有排烟风机前均设***℃熔断关闭的防火阀，当烟气温度达到***℃时，防火阀能自动关闭，同时联动排烟风机停止。 *.*.*风管上的防火阀关闭后，应发送反馈信号到消防控制中心打印及报警。风管穿过空调机房及风机房隔墙处的防火阀关闭后，应发送反馈信号到消防控制中心打印及报警并联锁关闭相应的设备。 *.*.**使用气体灭火系统的房间，通风管道设电动风阀（或电动防火阀及排烟阀），火灾时关闭电动风阀（或电动防火阀），灭火后开启房间下部排风口及风管电动风阀排出废气，设在服务房间的电动风阀应使用**mm厚不燃材料整体包覆，以防火灾时高温损害。 *.*防火措施 *.*.*加压送风机、排烟风机均设在专用机房内；屋顶的加压送风、排烟风机设置于室外。 *.*.*风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各*米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 *.*.*管道井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。管道井与房间和走道的等相连通的孔洞，其空隙应采用防火封堵材料封堵。 *.*.*管道均采用不燃材料制作；保温材料采用不燃或难燃材料。 *.*事故通风 *.*.* 对设有气体灭火的房间设灾后清空通风系统，通风量不小于*次/h，灾后排风口设于房间低位， 风机由平时通风机兼用 ，送风管及排风管均设电动风阀，并与对应的风机强电连锁，灭火剂释放前风阀与风机关闭。灭火后温度降至**℃后开启风机及下部风口及风阀排除房间的灭火剂。 *.*.*事故排风出口与新风取口的水平距离不小于**m。 *.*.*事故通风设备的手动操作开关应在服务房间内外分别设置。 *.*其他安全措施 *.*.*配电柜上方禁止水管穿越。 *.*.*电气用房禁止水管穿越；与电气用房无关的风管不应穿越电气用房。 *.环保与节能： *.*通风系统风机的单位风量耗功率≤*.**W/m*h，符合现行节能标准。 *.*通风空调设备选择高效、低噪声、低振动的设备，并采取适当的消声隔振减震措施：进出机房的风管设消声器或消声弯头，机房的隔墙、楼板由建筑专业进行隔声处理，机房门采用防火隔声门。 *.*本工程废气排放需满足劳动保护及环境部门的排放要求。 电气设计 *.设计执行的现行规范和标准，主要包括： 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB *****-****； 《建筑抗震设计规范》GB *****-****； 《建筑设计防火规范》GB *****-****； 《建筑照明设计标准》GB *****-****； 《供配电系统设计规范》GB *****-****； 《低压配电设计规范》GB *****-****； 《通用用电设备配电设计规范》GB *****-****； 《建筑物防雷设计规范》GB *****-****； 《火灾自动报警系统设计规范》GB*****-****； 《民用建筑电气设计规范》JGJ **-****； 《殡仪馆建筑设计规范》JGJ ***-**。 *. 设计范围与分工 包括骨灰楼内的以下电气系统: *.*电力配电系统 *.*照明系统； *.*线路敷设； *.* 防雷、接地及安全保护系统； *.* 电气消防 *.电力配电系统 *.*负荷等级： 二级负荷：值班照明、警卫照明、火灾应急照明及疏散指示标志、消防风机等； 三级负荷：其他空调及一般电力、照明负荷。 *.* 供电电源及电压等级： 从办公楼变配电室三路~***V电源，至一层配电间。其中一路为普通照明供电，另外两路为本工程电力负荷与消防及应急照明供电，互为备用。 *.* 消防疏散应急电源： 火灾疏散照明配置EPS电源装置，当*政供电因故停止时，EPS为其提供供电电源，其持续供电时间为**分钟。每层电井内设置应急照明配电箱，EPS位于配电箱内。 *.*供电措施 消防负荷、应急照明和其他二级负荷采用配电室内两台不配电柜配出的两路电源供电，并在末端互投；三级负荷采用单电源供电。 *.照明系统 *.*主要场所的照度标准参照规定如下： 场 所 照 度（lx） UGR 光 源 功率密度小于限W/m* 公共走廊 *** - 节能灯 *.* 骨灰寄存 *** 荧光灯 *.* 电梯厅 *** - 节能灯、荧光灯 *.* *.* 光源要求 光源：走廊、楼梯间、机房等处采用LED 灯具，其他区域采用三基色荧光灯。 消防应急照明与疏散指示标志灯具采用LED光源，要求能快速点亮，其保护罩由玻璃或其他不燃烧材料做成。 *.* 照明配电箱设置及保护措施 照明配电箱、应急照明配电箱按防火分区及功能要求设置，且位置便于维修、改造和更换。所有插座回路均设漏电断路器保护。漏电断路器动作电流不大于**mA。火灾疏散照明配电系统配置区域集中蓄电池，当供电电源停止供电时，蓄电池提供供电电源，其持续供电时间**分钟； *电气装置安装方式 *.*电力箱，控制箱、各层照明配电箱均为非标产品，除竖井、机房、车库、防火分区隔墙上、剪力墙上明装外，其它均为暗装。箱体高度 ***mm及以下，底边距地*.*m；箱体高度***mm～***mm，底边距地*.*m；箱体高度***mm～****mm，底边距地*.*m；箱体高度****mm～****mm，底边距地*.*m；箱体高度****mm 以上，为落地式安装，下设 ***mm基座。就地设置的室内隔离开关箱明装，底边距底*.*m，室外隔离箱为落地式安装，下设 ***mm基座，防护等级IP**。 *.*消防用电设备配电箱、柜应有明显标志，并在其表面涂*.*mm厚防火涂料保护作防火处理。 *.*出口标志灯在门上方安装时，底边距门框*.*m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶**mm；疏散指示灯明装；底边距地*.*m。应急照明、出口标志灯、疏散指示灯不允许链吊，管吊时，管壁作防火处理（涂簿型防火涂料保护）。底边距地*.*m。 *.*电气竖井做***mm高门槛，若墙为空心砖，则应每隔***mm做圈梁，以便固定设备。电气竖井门为丙级以上防火门。竖井内设备布置以竖井放大图为准。 *.导体的选型及敷设 *.* 照明、插座分别由不同的支路供电，照明、插座均为单相三线，除应急照明配电箱出线应采用WDZN-BYJ-***V-*x*.*mm* SC**低烟无卤耐火型导线外，其他均为WDZ-BYJ-***V-*x*.* mm* SC**低烟无卤阻燃导线。 *.*双电源互投箱出线选用WDZN-BYJ-***V-*x.* mm* SC**低烟无卤耐火型导线外，至污水泵出线自带防水电缆外，其它均选用WDZ-BYJ-***V-*x*.* mm* SC**低烟无卤阻燃导线，穿可绕金属电线保护管暗敷。污水坑液位传感器信号线至污水泵控制箱暗敷，防水控制线*x*.* SC**。 *、电缆梯架、托盘、槽盒 *.*竖井内由竖向电缆梯架或托盘至竖井内配电箱的电缆用电缆梯架、托盘或槽盒敷设。 *.*电缆梯架、托盘或槽盒水**装时，支架间距不大于*.*m；垂直安装时，支架间距不大于*m；首端、终端、进出接线盒、转角处，*.*m内设置支架。 *.*当考虑抗震措施时，每段水平直敷设应在两端设置侧向抗震支吊架，当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架，水平敷设在转弯处*.*m范围内设置侧向抗震支吊架。 *、电缆布线的防火、防护措施 *.*电缆穿过竖井、防火墙、楼板或进入配电箱、柜的孔洞处，电缆管孔采用防火堵料密实封堵。 *.*电缆井在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔。电缆井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙采用防火封堵材料封堵。 *.*电缆由室外进入室内和电缆进出竖井的出入口处时设置防火封堵； *.防雷、接地及安全措施 *.*防雷 *.*.*本建筑的防雷措施满足防直击雷、侧击雷及雷电波的侵入。本工程防雷等级按二类防雷等级设防。 *.*.*接闪器：在建筑女儿墙上设置直径**mm单根热镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器。 *.*.*凡突出屋面的所有金属构件，如金属通风管、屋顶风机等均应与接闪器可靠焊接。 *.*.* 引下线：利用建筑物竖向通长结构柱及剪力墙的通长主筋作为引下线，引下线上端与接闪器联接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面*m以下处引出，预留外引接地极。 *.*.* 在每层靠建筑外墙引下线处预埋***x***x*镀锌扁钢，作为玻璃幕墙或外挂石材的防雷接地联结预留接点，预埋的镀锌扁钢与就近引下线进行电气连通。 *.*.* 接地极：利用建筑物结构基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接，形成的基础接地网并具备连接室外人工接地装置的外接点。 *.*.*建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上*.*m处设测试卡子。在测试点处，外墙上结构钢筋混凝土中的两根对角主钢筋(∮>**),在-*.*m处采用**X*镀锌扁钢焊出, 焊***x***x*预埋扁钢，作为室外接地体的预留焊接点。 *.*.*当结构基础采用塑料、橡胶等绝缘材料做外防水时，应在高出地下水位*.*m处，将引下线引出防水层做预留室外接地用。 *.*.* 电梯井道： *)电梯井道基均预留辅助等电位端子箱或与结构钢筋联结的节点供续接用。 *）利用结构内钢筋或钢柱做接地主干线，水平敷设在混凝土地板内。 *）电梯井道基坑内甩出**mm×**mm 热镀锌扁钢作为预留续接条件。 *.*.** 所有强、弱电配电间内均垂直敷设二条和水平距地*.*m敷设一圈**X*mm 热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢间可靠焊接。配电间内垂直扁钢在每层与楼板钢筋做等电位联结，在其下端与总等电位接地装置及接地网可靠连接。 *.*.**金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须可靠接地，且必须符合下列规定： *）金属电缆桥架及其支架全长不少于*处与接地PE干线相连接； *）镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端应有不少于*个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 *.*.**垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应就地与接地装置连接。 *.*.**凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地，PE线不得采用串联连接。 **.配电箱（柜）设备选型 **.* 本工程所有配电箱（柜）均为非标产品，电源AC*.**/*.**V，**HZ；箱（柜）内使用的电器元气件需严格按照电气设计系统图所给的要求制作；控制原理还需满足主要设备控制一览表中的规定；制作的配电箱（柜）应符合GB****.*-**** IEC***-*：****、GB*****-**、GB*****-**、GB*****-**标准；箱体及内部元器件安装需承受地震烈度*级。 **.*所有过路箱必须按照电缆进线规格预留电缆T接端子，终端箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。 **．电气消防 **.*火灾自动报警系统 *）本工程为区域火灾报警系统，在管理室设置区域火灾报警控制器。 *）在门厅、管理室、走廊等场所设置感烟探测器。骨灰寄存间（气体灭火）采用烟温双路探测装置。 *）在各层主要出入口、人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口，保证每个防火分区最少一个，从一个防火分区内任何位置到最临近的一个手动报警按钮的距离不大于**米。 *）在消火栓箱内设置消火栓按钮。 *）火灾自动报警控制器可接收感烟、感温的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号；还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。 *）点型感烟探测器和线型探测器的设置要满足GB *****-****《火灾自动报警系统设计规范》的要求。 **.*火灾应急广播系统 设置专用火灾应急广播扬声器，信号由办公楼消防控制室引来 本工程设置火灾声光警报装置，火灾报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 **.*消防专用电话系统 在管理室内设置消防专用直通对讲电话分机，接入消防控制室总机。 **.*电气火灾监控系统 *)本工程楼层总配电箱进线开关、重要机房总配电的进线开关设置防火漏电保护器。漏电信号仅作用于报警，不切断电路。 *)电气火灾监控系统可检测漏电电流，并发出声光报警信号，报出故障位置，监视故障点变化。存储各种故障信号。 **.*消防设备安装 *）消防报警及广播接线箱安装在竖井内，明装，底距地*.*m。 *）就地模块箱顶距顶板*.*m安装，安装在竖井等场所。 *）消防手动报警按钮及对讲电话插孔明装，距地*.*m；灯光显示装置及警报装置明装，距地*.*m；消火栓按钮安装在消火栓内，其接线盒安装在消火栓箱上方，距地*.*m；消防直通对讲电话明装，距地*.*m；消防报警探头吸顶安装；消防广播吸顶或嵌入式安装（有吊顶时嵌入）、壁装扬声器明装，距地*.*m；设备专业的各种阀门、水流指示器的安装高度 以设备专业的图纸为准，消防报警接线盒就近安装在顶板上。 *）每个报警区域内的模块相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中，严禁设置在配电（控制）柜（箱）内。**.*消防其他 *）中标报警厂家编码总数须满足规范要求，消防公司应根据所选产品调整回路数。 *）中标报警厂家在总线上应装设短路隔离器并满足规范要求，短路隔离器动作时，控制器应能指示出被隔离部件的部位号；总线一处短路故障导致短路隔离器动作时，受短路隔离器影响的部件数量不应超过**个。 *）模块箱内各种模块数量的统计参照本图图例符号表中的备注栏，控制模块和监视模块数量具体见系统图。 *）开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。灯具不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。 **.弱电系统说明 **.*综合布线： 在管理室设置电话和信息插座，信号由办公楼弱电机房引来； **.*视频监控： 在骨灰寄存间、各出入口设置摄像机，对进出和经过的人员进行视频监控，信号传送至一层管理室。管理室内监控主机预留通讯接口，可将视频情况传送至办公楼安防控制室。 第四节 施工技术标准、要求及验收规范 *、施工技术总说明 本工程所使用的材料及设备除必须符合国家或现行行业的相关标准外，还必须满足本招标文件技术要求部分所提出的各项要求，材料颜色由招标人将根据色板在现场真实的日光条件下确定。中标人应无条件按招标人的要求调制颜色和质感，直至招标人满意为止，相应费用由中标人承担。 凡是构造柱、圈梁、砌体结构拉结筋等的钢筋按设计或施工规范要求进行预埋，若有遗漏则必须采用结构胶进行“植筋”并现场见证取样进行抗拔试验检测，检测结果必须达到规范要求。“植筋”及抗拔试验等相关费用由中标人承担。 投标人在中标后使用的主要产品、设备（包括但不限于断热铝合**窗、木门、防火门、防水卷材、卫生洁具、瓷砖、电缆、桥架、开关面板、插座面板、灯具、空调设备、风机、水泵、地漏、矿棉板、石膏板、铝板、石材、地板等）无论招标文件是否提供可供投标人选择的品牌或投标人在使用前提供样品供招标人或其代表检验，检验合格（招标人并将此样品封存，并将产品的相关指标在供货合同中写明）方可用于本工程，如中标人提供的样品不能满足本工程需要，中标人必须无条件更换产品直到招标人满意为止，相应费用由中标人承担。样品一经确认后，中标人不得擅自变更经确认的材料及设备，中标人的投标报价不得改变。 按现行规范及标准规定的须见证取样检测的建筑材料、构配件及试件（如钢筋接头、砌块、水泥砂浆试块、混凝土试块等）必须按现行规范、标准规定的批次进行见证取样送检，检测单位应为非隶属于施工方的第三方检测机构，检测单位必须经招标人、项目管理及监理单位、施工单位共同确认，经确认的检测单位不得擅自变更，本工程所有试件的制作费用、检测费用及试验费用均应包括在投标报价中，本工程所使用材料必须满足现行消防规范要求。 投标人在中标后承担法律法规、规范、标准要求必须进行的各类复试检测，上述各类检测所发生的一切费用由投标人承担，各投标人在投标报价时应给予以充分考虑。如招标人对投标人提供的复试检测报告或检测结论有异议，认为需重新检测时，投标人应无条件重新检测，重新检测的材料费由投标人先行垫付。当检测合格时，检测费用由招标人承担；当检测不合格时，检测费用由投标人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料，同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。 本技术要求中要求提供的各种检验报告必须是国家认可的相关检测机构所颁发的有效文件，其中*C认证必须是中国质量认证中心网站（www.cqc.com.cn）上可查询到的有效证书。 所选用的消防产品，需是当地消防部门认可的产品，也是中国消防信息网（www.cccf.com.cn）能查到的产品。投标人自选的产品也必须为当地消防部门认可的产品，必须是中国消防信息网（www.cccf.com.cn）能查到的产品。 根据法律、法规及相关文件规定的需要通过专家论证确定方案的专项论证会议（一般的会议会期为* 天，参加人员不少于*人，邀请国内本专业知名专家不少于*人，相关单位代表等。），涉及到的费用（包括但不限于会议费、专家补助费、住宿费、往返交通费）均应含在投标报价中。 中标人必须严格按照设计图纸及现行的国家及地方有关规范、规程、标准、图集等组织施工。中标人中标后，应编制详细的、经济的、可行的施工组织设计及施工方案，施工组织设计及各种方案必须报经项目管理含监理单位审查确认同意后方可施工；中标人必须严格按照已审批的方案进行施工，不得擅自调整。中标人在编制施工组织设计及施工方案时除必须满足设计图纸及现行的国家及地方有关规范、规程、标准、图集等的要求外，还必须满足本工程招标文件所提出的各项要求。中标人必须编制施工现场消防安全、建筑节能的专篇。施工现场消防安全的专篇中必须详细反映如何保证施工现场消防安全的具体措施，建筑节能的专篇中必须详细反映如何满足目前建筑节能规范要求的具体施工措施和质量保证措施，投标报价中应充分考虑上述措施的一切费用，且不得改变；消防安全相关措施必须经发包人、项目管理含监理单位同意方可施工。 *、施工技术规范标准 按照施工图设计文件和合同约定进行施工，施工质量达到国家合格标准。 施工应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准： （*）建设项目工程总承包管理规范GB/T *****-**** （*）建设工程文件归档规范GB/T*****-**** （*）工程测量规范GB*****-**** （*）建筑工程检测试验技术管理规范JGJ***-**** （*）建筑工程冬期施工规程JGJ/T***-**** （*）建筑工程绿色施工规范GB/T*****-**** （*）建筑工程施工质量验收统一标准GB*****-**** （*）建筑地面工程施工质量验收规范GB*****-**** （*）屋面工程质量验收规范GB*****-**** （**）坡屋面工程技术规范GB*****-**** （**）建筑内部装修防火施工及验收规范GB*****-**** （**）建筑装饰装修工程质量验收规范GB*****-**** （**）建筑节能工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）外墙外保温工程技术规程JGJ***-**** （**）民用建筑工程室内环境污染控制规范（****年版）GB*****-**** （**）地下防水工程质量验收规范GB*****-**** （**）建筑地基处理技术规范JGJ**-**** （**）建筑桩基技术规范JGJ**-**** （**）建筑基坑支护技术规程JGJ***-**** （**）建筑边坡工程技术规范GB*****-**** （**）建筑地基基础工程施工规范GB*****-**** （**）建筑地基基础工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）混凝土结构工程施工规范GB*****-**** （**）混凝土结构工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）大体积混凝土施工规范GB*****-**** （**）混凝土质量控制标准GB*****-**** （**）钢筋机械连接技术规程JGJ***-**** （**）钢筋焊接及验收规程JGJ**-**** （**）钢结构焊接规范GB*****-**** （**）钢结构工程施工规范GB*****-**** （**）钢结构工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）砌体结构工程施工规范GB*****-**** （**）砌体结构工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）建筑防腐蚀工程施工规范GB*****-**** （**）建筑防腐蚀工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）无障碍设施施工验收及维护规范GB*****-**** （**）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）通风与空调工程施工规范GB*****-**** （**）通风与空调工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB*****-**** （**）火灾自动报警系统施工及验收规范GB*****-**** （**）建筑灭火器配置验收及检查规范GB*****－**** （**）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）建筑电气照明装置施工与验收规范GB*****-**** （**）建筑电气工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB*****-**** （**）综合布线工程验收规范GB*****-**** （**）智能建筑工程施工规范GB*****-**** （**）智能建筑工程质量验收规范GB*****-**** （**）防静电工程施工与质量验收规范GB*****-**** （**）工业设备及管道绝热工程施工规范GB*****-**** （**）工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）工业金属管道工程施工规范GB*****-**** （**）工业金属管道工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB*****-**** （**）现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）工业安装工程施工质量验收统一标准GB*****-**** （**）工业设备及管道防腐蚀工程施工规范GB*****-**** （**）工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范GB*****-**** （**）自动化仪表工程施工及质量验收规范GB*****-**** （**）机械设备安装工程施工及验收通用规范GB*****-**** （**）建筑施工安全技术统一规范GB*****-**** （**）建筑施工高处作业安全技术规范JGJ**-**** （**）施工现场临时用电安全技术规范JGJ**-**** （**）建设工程施工现场消防安全技术规范GB*****-**** （**）建设机械使用安全技术规程JGJ**-**** （**）塔式起重机安全规程GB****-**** （**）建筑施工脚手架安全技术统一标准GB*****-**** （**）建筑施工模板安全技术规范JGJ***-**** （**）建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准JGJ***-**** （**）建筑施工现场环境与卫生标准JGJ***-**** （**）建筑施工安全检查标准JGJ**-**** （**）施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T***-**** （**）建筑施工场界环境噪声排放标准GB*****-**** 当以上标准要求不一致时，以严格标准为准。 *、工程资料的要求 一、所有分包单位的工程资料应由中标人审核确认后报送到项目管理含监理单位审查； 二、中标人负责收集、整理、汇总各分包单位的工程资料； 三、工程资料应随工程进度及时收集、整理、并按专业分类且应齐全、完整，必须真实 准确，与工程实际相符合； 四、工程资料不得进行涂改、伪造、随意抽撤； 五、工程竣工验收前，中标人应按承包合同中约定的份数和规定时间向招标人提交完整、 准确、经中标人的项目总工审批并经监理单位审查的工程竣工资料，并对工程竣工资料的真实性、完整性和有效性负责； 六、归档的工程资料应为原件，工程资料应字迹清楚、图样清晰、图标整洁、签字盖章 手续完备； 七、建设工程资料除必须符合***自治区建筑工程文件编制归档规程的相关规定外，还必须满足招标人的其他相关要求。 *、施工现场平面布置要求 一、由中标人对施工现场的安全文明施工实施统一管理。 二、中标人工程项目负责人对施工现场文明施工直接负责，组织编制实施文明施工方案， 落实文明施工责任制，实行文明施工目标管理。 三、现场平面布置应充分考虑确保交通顺畅、安全生产、文明施工、减少二次搬运，同 时考虑现场硬化、绿化、亮化。 四、中标人应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减 少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。 五、施工区、办公区、生活区应当分开设置，实行划区管理。生活、办公设施应当科学 合理布局，并符合城*环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定。 六、现场办公区域、生活区域、临时道路必须进行硬化且进行排水设置。 七、施工现场的场区应干净整齐，施工现场的楼梯口、电梯井口、预留**、通道口和 建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。 八、各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照 施工总平面图划定的区域存放，并设置标签。禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 九、施工现场堆放砂、石等散体物料的，应当设置高度不低于*.*米的堆放池，渣土和 垃圾应当集中堆放。 十、临电电源、电线的敷设必须符合有关安全技术规程的要求，电线尽量采用埋设的方 式。 十一、现场出入口均设置下沉式沉淀池（清洁池），主要清洗出场的车辆以满足*政环 卫部门对*容*貌的要求。 *、现场施工测量技术要求 一、中标人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。中标人应用于本工程的所有 测量仪器和设备必须是经过资质的质量技术检测部门（校验）合格的仪器和设备。 二、中标人应提交测量资料报送项目管理含监理人审核。项目管理含监理人可以使用中 标人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求中标人在项目管理含监理人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，中标人可邀请项目管理含监理人的测量人员进行测量，测量成果经双方校签后存档。 三、中标人应负责保护好测量基准点、水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点 的通道和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏，应由中标人修复。上述费用均含在投标报价中。现场测量基准点数量及位置详见附图。 四、为了避免标高传递出现上、下层标高超差，经常对标高控制点进行联测、复测、平 差，检查核对后方可进行向上层的标高传递，在适当位置设标高控制点。 *、沉降观测技术要求 一、中标人应根据沉降观测的有关规定或设计要求，布置沉降观测点，沉降观测次数和 周期应符合设计要求（规范要求）。 二、中标人需在建筑物附近较隐蔽且土层较稳定的地方设置不少于*个永久性的基准 点，每次观测前先校核基准点的稳定性，判断选择稳定点作为沉降观测的起算点。 三、观测相邻点高差中误差：≤*.**mm；观测的视线长度：≤**m；前后视视距差：一 级*.*≤m，视距累积差≤*.*m；往返较差附合或环线闭合差：≤*.** mm。 四、首次观测时，应观测二次取其平均值，以提高初始值的可靠性。 五、使用的水准仪、铟钢尺在观测前要进行评定（一年一次，且需经国家认证单位标定）， 保证仪器和铟钢尺均能满足观测要求。 六、在每次观测时，应采用同一仪器按相同的路线进行。还应固定观测人员、选择最佳 观测时段、在基本相同的环境和条件下观测。 七、保证观测数据的精度准确性，每次观测后应及时进行数据处理。 八、测量完成后提供数据准确，分析合理的成果报告。 *、建筑及结构施工技术要求 一、保温岩棉 用于外墙保温层的岩棉使用前必须对各种性能进行见证取样检测，各种性能达到要求后方可使用。检测费用及被检的产品费用包括在投标报价中，由中标人承担。 （*）岩棉进场后必须有出场合格证、检验报告单，进场后进行复试合格后方可进行施工，主要检验其传热系数、耐火性能、吸水性能、表观密度等指标。 （*）为防止岩棉受潮或雨水淋湿，每块岩棉用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损应用密封性能良好的小塑料袋包裹。 （*）岩棉安装完，在其顶部尚没全部封闭前，用塑料布盖好，防止雨水渗漏在岩棉中，从而影响到岩棉的保温隔热性能。 （*）施工时环境温度不低于*℃,*级以上大风天气和下雨雪天气禁止施工。 （*）岩棉的主要指标 保温岩棉容重：≥**kg/m* 厚度：按设计计算确定 吸湿率：≤*.*% 憎水率：≥**% 不燃性：A级 导热系数（平均温度**℃±*℃）：≤*.***w/m·k 抗压强度（**%压缩率）：≥**KPa 垂直于表面的抗拉强度：≥*.*KPa （*）导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能及保温厚度应符合设计及国标要求。 （*）热桥部位均应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。 （*）门窗口外侧四周墙面应按设计要求进行保温处理。 （*）岩棉在运输和存贮过程中应防止受潮、淋雨雪、损坏。 （**）保温层应按现行的验收规范划分检验批，每一检验批完成后应及时通知监理验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。 （**）用于外墙保温部位的岩棉必须严格按照外墙外保温建筑构造图集（**J***）的要求进行施工。 二、防水卷材施工 防水卷材在使用前必须对各种性能进行见证取样检测，各种性能达到***自治区地方标准的质量指标的要求后方可使用。检测费用及被检的产品费用包括在投标报价中，由中标人承担。 （**）防水卷材材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求。 （**）卷材防水层施工，严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工，基层清理后必须经监理检查验收合格后方可进行防水层施工，防水层施工应书面通知监理现场旁站监督。 （**）防水层基层的阴阳角应做成圆弧，其圆弧的半径不应小于**mm，并对阴阳角、天沟、落水口、排气口、穿墙管等部位在铺贴卷材时应加设附加层。附加层应粘贴牢固、无空鼓、无起层、无翘边、无损坏。卷材与卷材搭边应粘贴牢固，封边严密，卷材边缘收头部位应密封。 （**）两副卷材短边和长边的搭接宽度按照卷材种类和粘贴方式，不小于规定的最小搭接宽度；在立面与平面转角处的卷材接缝应留在平面上，距立面不应小于***mm。 （**） 防水卷材的各项性能要求必须符合国家标准《地下工程防水技术规范》（GB*****—****）中第*.*.*条的要求。 （**） 防水层施工完成并经验收合格后，应及时做好保护层。 （**）屋面工程完工后，必须依据《屋面工程质量验收规范（GB*****-****）》进行蓄水检验。 三、防火门 （**）安消防部门认定的资质，应具有国家权威部门出具的有效检测报告，同时必须是在消防网上登记备案的产品。 （**）防火门的耐火极限必须满足设计及规范要求。 （**）防火门应按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》（GBT****—****）进行耐火性能试验，符合设计及标准要求的耐火极限方准许进场安装。 （**）防火门安装后，要求开闭灵活，无反弹，关闭不严、翘曲等缺陷。 （**）防火门的耐火极限分别为: 甲级：不小于*.*h； 乙级：不小于*.*h； 丙级：不小于*.*h； （**）防火门的五金配件具有防腐蚀性能，其耐火极限应与防火门同等级。 （**）防火门施工应严格执行国标《防火门窗》（**J***） 四、钢筋连接技术标准 筋连接方式应按照设计要求和施工条件选用 （**）直螺纹套筒连接所用套筒应与所使用的钢筋级别相一致； （**）套筒应使用优质碳素结构钢，其性能应符合《优质碳素结构钢》GB/T***—**的要求；套筒材料、尺寸、螺纹规格及精度等级应符合钢筋机械连接技术规程》 JGJ***-**** （**）套筒表面无油渍、裂纹及其他缺陷，并应进行防锈处理。 （**）套筒必须提供出场合格证和型式检验报告，型式检验符合现行的国标及行业标准。 （**）需套丝的钢筋在套丝加工前须先切除钢筋端头不规则部分，保证钢筋端头平齐后方可进行套丝加工，加工完毕后应加塑料保护塞进行保护。 （**）套筒连接必须按现行的验收规范批次进行见证取样送检。 （**）电渣压力焊焊剂的性能应符合GB****碳素钢埋弧焊用焊剂的规定，焊剂型号为HJ***，常用的为熔炼型高锰低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。 （**）焊剂应存放在干燥的库房内，防止受潮。 （**）使用中回收的焊剂，应除去熔渣和杂物，并应与新焊剂混合均匀后使用。 （**）焊剂应有出厂合格证。 （**）焊接夹具应有足够的刚度，在最大允许荷载下应移动灵活，操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应，不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全，以便操作者准确掌握各项焊接参数。 （**）焊接部位和电极钳口接触的(***MM区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物。等，应清除干净，钢筋端部若有弯折、扭曲，应予以矫正或切除，但不得用锤击矫直。 （**）钢筋电渣压力焊焊接参数： 钢筋 直径 (㎜) 焊接电流 (A) 焊接电压(V) 焊接通电时间(S) 电弧过程 U*-* 电渣过程 U*-* 电弧过程T* 电渣过程 T* ** ** ** ** ***-*** ***-*** ***-*** ***-*** **-** **-** **-** **-** **-** **-** **-** **-** ** ** ** ** * * * * （**）在钢筋电渣压力焊的焊接生产中，焊工应认真进行自检，若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷，应切除接头从焊，并查找原因，及时消除，切除接头时，应切除热影响区的钢筋，即离焊缝中心约为*.*倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。 （**）电渣压力焊连接必须按现行的验收规范批次进行见证取样送检。 （**）单面搭接焊时：HPB***钢筋互焊或与HRB***钢筋焊接采用E**XX型焊条；HRB***钢筋互焊或与HRB***钢筋焊接采用E**XX型焊条；HRB***钢筋互焊采用E**XX型焊条。 附件一 工地安全文明施工管理办法 *、施工现场必须设置明显的标牌，标牌的内容及形式必须由施工单位拟定，并交由发包人现场代表审定批准后，方能付诸实施，切勿乱写乱画。标牌上必须正确定出工程项目名称、建筑面积及结构类型、建设单位、设计单位、建设监理单位项目负责人、施工单位项目经理和建设单位派驻现场代表人的姓名、开工日期、《文明施工责任书》批准文号、施工平面布置图等，还应有安全生产管理制度板、消防保护管理制度板、场容卫生环保制度板。 *、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。 *、施工现场的管理人员、施工人员应当佩戴证明身份的证卡，非施工人员不得擅自进入施工现场。此证卡内容及形式由施工单位拟定，并交由发包人审定批准后，方能实施。 *、施工单位在施工前，必须在发包人规定的区域内布置临设，并必须将所有的施工总平面布置图交由发包人审定批准后，方能付诸实施。 *、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边**米、出入口***米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。 *、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入发包人指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。 *、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。 *、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合《中华人民**国食品卫生法》规定的标准，并办理《卫生许可证》；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治并向卫生防疫机构报告。 *、 遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 **、严格按照《中华人民**国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。 **、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向**机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。 **、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒，严禁高空坠物。施工单位工人不得从柱子钢箍上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。 **、施工单位施工工人穿着统一的标准建筑背心上班。 **、施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过*.*米的土方施工中必须采取正确的经发包人现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口**米内应铺设草垫；在施工中，必须派员清洁污染路面，在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙**cm，距离操作人员***cm以上，垂直堆放高度不能超过*.*米；电缆两侧*m范围内应采用人工挖掘。 **、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的挂贴，其作法应以书面形式在施工前两天上报发包人批准后，方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便、随意拆除外架连墙杆而影响脚手架安全的情况的监管。 **、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发或施工单位质安科核定的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，不得发生塔吊碰撞事故。 **、施工单位在施工现场，应随时有施工负责人，不得存在无施工负责人的现象，如施工负责人不在，应指定临时负责人。 **、施工单位项目经理或责任工长在上班时，应准时来到施工现场，如有急事，应向发包人现场代表请假批准，我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水平的一个重要依据。 **、在夜间施工时，施工单位必须有管理人员值班，管理人员值班名单应上报发包人。 **、为了便于衔接，发包人实行现场周例会制度，各施工单位项目经理、责任工长必须准时参加，不得无故迟到或缺席。发包人对施工单位的管理实行目标责任制，即每周例会时提出下周计划（包括质量、进度、安全、文明施工），同时检查本周计划完成情况。 **、在施工前，各施工工长应以书面形式向施工工人作好安全技术交底，并作好文字记录，随时接受发包人现场代表的督查。 **、为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。 **、现场安全文明施工同时还必须遵守项目所在地的规定。 附件二 工程质量控制及质量通病控制措施 第A部分 混凝土工程质量控制 序号 控制项目 控 制 内 容 * 准 备 工 作 *．混凝土施工前，现场集中搅拌站技术人员或实验人员，须对到场水泥、级配砂石、外加剂等原材料进行外观检验，并在发包人代表的监督下抽样送具备实验资格的实验室进行实验，委托其出具配合比报告单，并及时将试验报告送发包人现场代表，若有不合格品进行退货处理。原材料的堆放要有明确的产品标识。 *．混凝土浇筑前施工方应按施工规范对人员、机械、材料准备情况进行全面的自检。施工方需向作业人员（含搅拌站人员）进行详细的技术交底，筏板大体积混凝土和特殊部位须有详尽可行的施工方案。采用输送泵布料时，输送泵的布置应科学合理，接头严密。为避免混凝土施工中人员及机具的踩踏而使钢筋变形，须顺浇筑方向架设钢筋马凳并铺设操作跳板。 *．各层梁、板、柱墙混凝土开盘前，施工方需向发包人现场代表提请《开盘申请单》，申请单中应包括：*）开盘时间*）浇筑部位*）浇筑顺序*）混凝土标号*）钢筋隐检情况*）模板成型、支撑情况*）板面清洗、清洁情况*）水平标高的抄平情况*）水电埋管隐检情况**）预埋件、预埋导管、预留洞的就位情况**）人员、机具设备、水泥、砂石、外加剂的准备情况**）值班管理人员名单的内容，经发包人土建及水电的现场代表共同检查并签字确认后方可开盘。 * 施 工 *．混凝土施工须严格按施工方案和操作规程进行。 *．泵送混凝土施工时应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥砂浆布底润滑输送管管壁。混凝土泵送间隙时间不宜超过半小时，防止出现离析堵管，当出现堵管时应及时清理管道，清理出的混凝土散料应及时用人工拾运至浇筑点。输送管出料口与混凝土拌合站之间须有明确的信号指示或对讲设备进行联系以便控制布料节奏。 *．泵送混凝土须按《施工方案》的顺序连续、均匀地布料，严禁在混凝土某一处堆积过高造成模板和钢筋塌陷。混凝土浇筑时，施工方应有专门人员随时检查模板的支撑及变形的情况，出现紧急情况时应及时暂停混凝土施工并进行加固处理，情况严重时应及时通知发包人代表到场。 *．梁、板混凝土浇筑时，操作人员须在搭设好的跳板上进行作业，必要时可从梁上部钢筋上走动，避免踩塌上部板筋变形走位。同时钢筋工长需安排人员跟班作业，对变形走位的钢筋进行及时的修正。 *．柱、墙混凝土浇筑时，模板内要先用与混凝土内成分相同的水泥砂浆布底，防止墙、柱混凝土“烂根”。 *．振动棒操作人员应掌握好落棒间距及振动时间，下棒要快，提棒宜缓，防止漏振、过振产生的蜂窝、麻面、反砂等现象。 *．施工时应尽量避免施工冷缝的出现，当由于不可预见的因素而必须留设施工缝时需提前通知发包人现场代表，经允许后施工缝可留设在结构剪力较小的部位和便于施工的部位，并严禁留设在厨卫部位。在继续浇筑混凝土前，须按规定对施工缝进行凿毛、浇水润湿、刷水泥浆等处理，关键部位的施工缝还需留设加强钢筋（由发包人现场代表确定加强钢筋的大小及间距）。 *．筏基大体积混凝土施工须严格按照施工方案作好测湿、保温工作，并采取必要措施降低混凝土水化热，防止温度裂缝的产生。 *．混凝土施工中遇后浇带部位需采用钢丝网隔断，并在混凝土初凝前用压力将表面的浮浆清除，底板、梁板后浇带范围内混凝土垫层做成凹槽，使混凝土浮浆流人凹槽中。 **．施工方测量值班人员需随时对混凝土浇筑的标高进行严格控制，发包人代表应在混凝土浇筑的过程中对混凝土的标高进行抽查。因本工程模板混凝土一次成活（不做砂浆面层），故板面混凝土平直度需达到《质量验收标准》中砂浆整体楼地面的平直度的标准。 **．夏季和雨季施工时搅拌站实验站人员应根据现场气候情况结合泵管的布设长度等因素经实验室及发包人代表同意后适当增减用水量，控制好混凝土的塌落度。雨季施工时混凝土表面需覆盖塑料薄膜，防止混凝土中水泥浆流失。 **．拌合站实验人员在混凝土施工中应在浇筑点随机抽样，按规定制作规定组数的混凝土试块，并在专用养护池内进行养护。混凝土试块的取样及送检需在发包人现场代表的监督下进行。 **．混凝土面层应二次收面，表面拖毛，防止龟裂现象的产生。 **．发包人现场代表在混凝土施工时除随时监督浇筑质量外，还需抽查集中搅拌站的计量情况，并检查其搅拌记录。发现上述质量问题或违轨操作时，发包人代表首先向施工方发出整改通知，整改不利或情况严重时，发包人代表发出停工通知，责令施工方停工整顿，造成的一切损失由施工方承担， **．混凝土应按规定浇水养护一周以上，夏季养护需保持混凝土表面的湿润，冬季养护需采用表面覆盖等保湿措施，柱墙拆模时间不宜过早，以防止对混凝土表面及专角处的损伤。 * 质量 评定 执行现行质量验评标准。混凝土表面平整度、垂直度偏差须达到现场混凝土结构评定表中高层大模一项的标准。对混凝土缺陷的修补，施工方严禁擅自处理，须制定详尽的修补方案并经发包人代表签字认可后方可实施。 * 内 业 资 料 *、施工前交发包人代表备案的有： *）原材料合格证和试验报告； *）混凝土配合比报告； *）钢筋隐蔽工程验收记录； *）模板分项工程验收记录； *）水电埋管隐蔽记录； *）混凝土施工方案； *）混凝土开盘申请单。 *、施工后规定时间内提供发包人代表备案记录的有： *）混凝土分项工程验收记录； *）混凝土试块试压报告、抗渗试验报告。 第B部分 钢筋工程质量控制 序号 控制 项目 控 制 内 容 * 准 备 工 作 *、钢筋必须具备出厂质保书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘） 钢筋均应有标志。 *、钢筋进场后应立即按批号抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用。 *、原材、成型筋应按规格、品种挂牌分别堆码，并采取必要的保护措施，以免钢筋被锈蚀和污染。 *、钢筋制作前，应按照大样试制检查无误后方可进行大批量制作。 *、对于施工量大、施工工期较紧的工程，为满足现场施工需要，并防止因机械故障影响进度，须配备两套钢筋加工设备。 *、钢筋不得随意代换，如根据实际情况必须调整时，须征得设计及监理的同意。 *、施工前，应做好钢筋翻样，并拟定好施工顺序，绑扎交叉的先后次序，对具体操作人员作详细的交底，克服施工中的随意性。 * 施 工 *、工人必须持证上岗，钢筋焊接前必须先试焊，合格后方可施焊。 *、每批钢筋焊接完后，应进行自检，并按规定取样进行性能试验。所有钢筋连接接头（除绑扎外），应在发包人、监理见证下现场取样，送专业测试单位进行复试，确认合格后方可进入下道工序施工。 *、钢筋绑扎完毕，应及时请发包人、监理验收，并做好隐蔽工程验收记录。 *、焊接场地应有防风防雨措施。钢筋在低温施焊时易冷脆，因而在低于*度时停止作业。 *、框架柱、剪力墙加强部位纵向钢筋的接头应采用焊接接头，接头位置不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。当受力钢筋为焊接接头时，设置在同一构件内的接头应相互错开。 *、钢筋的交叉点应绑扎牢实，板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢板的相交点全部扎牢外，还必须保证受力钢筋不产生位置偏移，双向受力的钢筋必须全部扎牢。墙柱梁节点钢筋较密处，绑扎前应先放样找出施工顺序，保证节点绑扎质量。 *、钢筋的接头位置：梁上部钢筋位于梁跨中部*/*范围内，梁下部钢筋在梁支座处搭接。板筋需接长时，板上部钢筋在跨中搭接，板下部钢筋在支座处搭接。在柱中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为**度。 *、梁和柱的箍筋，除设计有特殊要求外，应与受力筋垂直设置；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置。 *、墙体双层筋间必须设置“S”筋，以保证内外筋的距离。 **、墙、柱竖筋位置的固定：墙的第一道水平筋或柱子的定位筋直接焊接在底板的上部筋上，竖向筋再与之焊接，竖筋的四周均应捆好砼垫块。 **、墙板、柱子根据不同部位的保护层厚度要求，设置足够的保护垫块和对撑拉结筋，保证墙板钢筋网片保护层拉结或垫块间的间距，柱子垂直方向加焊“+”字型限位钢筋。地下室底板、钢筋绑扎一律按设计进行，严格控制保护层厚度，钢筋扎丝一律弯向结构内部，严禁穿透底板保护层。 **、楼板钢筋绑扎前应先制作细石砼垫块，下层钢筋扎好后先放垫块，再扎上层筋。为保证双层钢筋位置之间应设钢支墩，并在上层网片下设通长筋一根，作为支撑上部网片的横梁，保证上部筋平整和位置的准确。 **、严格控制插筋位置，采用增加定位箍及限位筋电焊固定措施，浇捣砼时派专人负责看护，发现有钢筋移位现象，及时纠偏固定，为了保证上下层钢筋的位置，采用设置撑脚方法加以控制，同时砼在浇捣砼时应铺板增加操作面，避免作业人员直接踩踏钢筋使其变形而影响施工质量。 **、凡钢筋原材料和焊接试样不合格时，取双倍样进行试验，如仍不合格的视为不合格品，须返工重焊。 **、板筋马凳制作成п形，长***-***MM，间距原则上按****MM设置。 * 内 业 资 料 *、施工前交发包人代表备案的有： *）原材料合格证和试验报告； *）进场复检报告。 *、施工后规定时间内（砼浇筑前）提供发包人代表备案记录的有： *）钢筋分项工程验收记录； *）钢筋隐蔽工程验收记录。 第C部分 砌砖工程质量控制 序 号 控制 项目 控 制 内 容 * 准 备 工 作 *）监督施工单位人员学习施工图纸和有关技术资料、操作规程及质量标准。 *）检查选购的砖材，出具出厂合格证和试验报告，其品种、标号符合设计要求。 *）检查选购的水泥，出具出厂合格证和试验报告。 *）检查管理人员是否对操作人员进行了技术交底。 *）检查测量和检测仪器是否准备好。 * 现 场 材 料 *）检查空心砖的几何尺寸、平整度等的质量要求。 *）检查水泥是否有出厂质量证明书和复检报告。 *）检查砂的质量是否符合设计及相关规范要求。 * 砌 砖 *）砌砖前应将楼板等表面的砂浆和杂物清除干净，并浇水湿润（砖应在砌筑前一天湿润）。 *）设计要求的**、管道、沟槽和预埋件，应于砌筑时正确留出和预埋，宽度超过***MM的**，应设钢筋砖过梁。 *）砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度应符合设计规范 要求。 *）墙面勾缝应横平竖直深浅一致，在勾缝前清除墙面的粘结的砂浆等。 *）填充墙应与框架中的预埋的拉接筋连接，经发包人认可后方可施工。 *）填充墙的顶面与上部结构接触处用**度的侧砖挤紧，且侧砖与下部的下部的填充墙体的砌筑必须相隔一天。 *）门洞立边***mm范围内用实心砖砌筑，厨卫间用实心砖砌筑。外墙楼板上***mm内用实心砖砌筑。 *）施工时*必须做到工完、料尽、场地清。 *）砂浆应随拌随用，水泥砂浆在搅拌后*小时内用完，如施工期间气温超过**度，必须在搅拌后*小时内用完。 **）砂浆标号以标准养护，龄期为**天的试块抗压后的试验结果为准。 **）砖墙中的构造柱处应留马牙槎。 **）砖墙砌筑过程中或砌筑完成后，须请发包人代表现场检查，不合格者返工，直到合格为止。 * 资 料 整 理 *）检查材料合格证及试验报告。 *）检查施工记录。 *）检查砂浆试块的强度报告。 *）检查自检记录。 *）检查质量评定记录。 第D部分 室内给水管道安装质量控制 序 号 控制项目 控 制 内 容 * 准 备 工 作 *）学习有关技术资料，熟悉施工图纸。 *）学习掌握操作规程和质量标准。 *）根据图纸编制施工组织设计和施工方案，报监理和发包人审批后方可付诸实施。 *）根据总施工工期，具体到周计划，提前采购相应的材料，并及时通知监理验审。生活饮用水采用新型聚丙烯塑料管：PP-R管，采用热熔连接，安装铜阀门与管道配套，按照ISO****标准，填写材料进货表。 *）熟悉新管材的各种特性和正确的安装方法及技术要求；普通管道宜采用镀锌钢管，安装消防蝶阀、材料和设备在使用和安装前，应按设计要求核验规格、型号和质量。 *）施工机具准备。 *）对操作人员进行技术交底，安装PP-R管工人必须事前培训合格后方能上岗。 * 预 留 预 埋 *、地下室预埋、防水套管制安根据图纸和会审纪要预埋经过地下室侧壁的防水套管、位置、标高必须正确，做好隐蔽资料，自检后，通知监理现场复核，现场签字认可，不得事后补签。 *、标准层板洞预留按规范和图纸预留给水和消管立管板洞，洞的大小和位置必须准确，不得遗漏，严禁安装时打洞、修洞。 *、楼板和剪力墙给水管预埋 *）根据图纸、施工技术方案和现场的实际情况确定冷、热水管的走向，管径的大小和热熔接头必须正确，不允许接头有熔块堵塞管道或减小管径。监理随时抽检接头和管材，不合格要求者，责令返工整改，材料质量可疑者，送权威部门检测，一经证实材料有假，予以严惩。 *）安装时冷、热水管必须分清，不得混接。冷热水管单独试压，监理现场监督，此次不得签字 。 *）根据管道实际走向，按发包人要求做管道隐蔽资料，管道走向定位尺寸必须清晰准确。纸张规格统一。监理现场核查，并签字认可后，土建才能进入下道工序。 *）楼板浇筑过程中，必须有专人值守，在浇筑过程 中，监理可随时抽查，未有值班，将停止整顿并予以处罚。 *）对于剪力墙内的给水管预埋时，必须有保证措施， 防护水管在浇筑时振弯、变形。 序 号 控制项目 控 制 内 容 * 水 管 保 护 预留出板的冷、热水管会长时间地暴露在楼面上，搭拆模板、脚手架时都会被损坏，所以必须采取措施进行保护。 试 压 楼板浇筑凝固后，应再进行打压测试，确保管道完好无损，监理现场监督，贯彻执行，此次不予签字，重在自检。 墙 内 暗 装 水 管 *）水电安装组**土建组协调，确定方案。预埋暗管，冷、热留头位置正确，预留接水表的位置，符合设计和规范的要求。留头处应用混凝土密实，确保安装洁具时增大摩擦力，不被扭曲。 *）整个户内冷、热水试压，现场签字，不得事后补签。 主 管 安 装 *） 主管位置正确，管卡配套位置符合要求。按规定加装伸缩节。主管垂直度符合规范要求。 *）主管控制阀应便于拆卸。 *）主管上支管三通位置必须符合要求，水表方向正确和表前控制阀必须试压后才能安装。 *）主管试压，现场签字。 通 水 试 验 通水试验，管道清洗，做好试验记录。 消 防 管 道 安 装 *．主管位置消火栓三通正确，垂直度符合要求。 *．消火栓箱及检口必须符合规范。 *．栓口水龙带、水枪必须符合设计要求。所以消防器材必须 有消防许可证、准消证、合格证等材料。 第E部分 室内排水管道安装质量控制 控 制 程 序 控 制 内 容 准 备 工 作 技 术 准 备 *）施工前必须熟悉有关施工图，根据会审后的施工图、有关标准图、设计变更等，认真仔细地做好施工组织设计、施工方案等技术资料，经监理、发包人确认后方可实施。 *）对施工操作人员进行技术交底，对设计变更部分施工技术人员务必对交底工作仔细，以免返工。 机 具 材 料 准 备 *）管材、配件等材料必须符合设计要求。 *）主材必须经发包人认质、认价，经确认后方可组织进场，未经确认程序进场的材料，一经发现，已使用的必须拆除，未使用的一律退场。 *）材料进场后，必须**监理、发包人一起检查确认，不符合要求的严禁使用，不得以抢工期为由紧急放行。检查包括材料的合格证、准用证、检验报告等资料。若发现疑点各方必须查明，必要时抽样送权威部门检验，检验费用由采购方承担，对检验不合格者向发包人支付重罚。 *）材料进场后，由施工单位按ISO****质量标准进行管理，发包人、监理有权随时**施工单位进行检查。 *）材料要做到合理组织进场（主材、附件、配件、辅材配套）。 *）施工机具必须完好、齐备，在施工中保证运行良好，做好维护保养，发现问题及时处理，不得野蛮操作。 施 工 过 程 放 线 定 位 *）在仔细消化图纸（包括其他专业相关图纸）后，对现场预留孔洞、预埋套管等准确放线。 *）如因放线不准造成管道无法安装而导致的土建返工费用由施工方自理，造成损失的将对施工单位处罚。 备 料 下 料 *）在备料时对现场情况要有充分的了解，并在现场对材料进行保护，防止损坏、遗失。 *）下料时合理利用，务求减少浪费、降低成本。 预 埋 预 留 *）在预留预埋时，必须对放线尺寸进行复查，确保预埋管道标高、位置准确。 *）套管（包括防水刚性套管）符合规范要求，预留孔洞尺寸、位置、标高注意坡度）必须准确无误、固定牢固。 *）在混凝土浇筑之前必须通知监理、发包人检查。 *）混凝土浇筑时，施工人员必须在现场值守，发现预埋件移位及时处理。 *）暗埋排水管道必须经灌水试验检查，各方签定隐蔽记录后，方可隐蔽，不得事后补签。 施 工 过 程 管 道 施 工 *）管道必须按设计要求和规范规定留设坡度。 *）管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。 *）安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。 *）管道施工过程中，随时对排水管口进行临时封堵。 *）管道安装中尤其注意与土建施工的配合，严防穿楼板处漏水。 *）施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管做好成品保护，保证交工时管道的整洁。 施 工 过 程 试 验 检 查 所有管道施工完成后，由施工单位自检，质检科专检后通知监理、发包人一起进行通水、灌水、通球试验，并做好各种记录，若发现不合格处及时处理。 资 料 管 理 内 业 资 料 *）各单位各栋号所进材料的合格证、质量检验报告、消防入川销售许可证、准用证等均分别保存，装订成册。 *）各种试验记录、隐蔽记录、施工记录（施工日记）、自检记录等,分别按ISO****要求造册，便于使用、检查。 *）如有隐蔽管道应提供给发包人管道隐蔽图。 *）工程竣工后，提供的竣工资料必须规范、详尽、及时。 第F部分 建筑电气安装工程质量控制 序 号 控制项目 控 制 内 容 * 准 备 工 作 *）学习有关技术资料，熟悉施工图纸，进行图纸会审。 *）学习掌握操作规程和质量标准。 *）根据图纸编制施工组织设计和施工方案，报发包人、监理审批后 方可付诸实施。 *）对施工人员进行技术交底，对设计变更部分必须重点把关。 *）根据施工预算、施工进度，提前准备相应材料，及时通知发包人、监理确认。 *）各类施工机具、辅料准备。 *）对特殊工艺、特殊材料在施工前须进行操作人员培训。 * 施 工 过 程 *）根据施工图、会审纪要，结合现场实际情况准备测量、放线。 *）地下室或基础施工时，按设计要求做好防雷接地、预留、预埋，按施工图预埋照明、**线管及进户线预埋套管。 *）套管埋设时必须符合规范要求，预留孔洞尺寸、位置、标高必须准确，经发包人、监理检查后方可隐蔽。 *）混凝土浇筑时，安装单位必须在现场值守，发现移位、损坏情况及时处理。 *）标准层施工时做好各层预埋，重点注意配电箱、接线盒、电井内线管管口位置，以便箱、盒配管，做好桥架、电缆预留孔洞，保证中心线一致。 *）土建砌体施工中，配合做好墙上配管、安装接线盒、配电箱等工作，管口、接头等按操作规程保证质量，箱、盒固定牢固，管子进入箱、盒处顺直排列整齐，安装尺寸准确。 *）屋面砼施工时，注意预埋防雷针（带），变形缝处设补偿装置， 做好屋面电气线管预埋，注意预埋工作应方便今后屋面防水施工，避免漏水隐患。 *）管内穿线，做好穿线管清理、扫管，清除管内污物积水，金属 管、盒做好防腐，修整出线盒，核验穿管导线型号、规格、绝缘等级无误后，按相序色标穿线。 *）穿线后加强工地管理，做好成品保护和防盗。 **）接线时注意分清相序，导线连接应正确、牢固，单芯铜线缠绕*-*圈，绝缘处理良好，先包扎一层粘塑带，外以黑胶布包扎严密，管内导线绝缘良好，绝缘电阻值≥*.*MΩ。 **）电缆桥架必须采用经发包人、监理确认的产品，安装时根据现场情况，结合其他专业管道走向、标高确定桥架安装位置，定位放线，支架安装间距符合规范、牢固可靠，如桥架现场切割修改，必须做好防腐，保证桥架安装后美观，做好桥架接地扁钢和跨接线。 **）桥架内电缆、电线敷设时，应保证排列整齐，敷设时不得划伤线缆护层，做好标识，并对桥架内线缆进行捆扎，尤其是竖向桥架，必须保证桥架内电缆在桥架上附着。 **）电缆头制作时，注意剥切时不得伤及芯线及绝缘层，制作规范操作， * 施 工 过 程 做好进箱处处理，与设备连接的相序标志应明显、正确，预留适当备用长度。 **）电气器具、设备安装、配电箱、灯具、开关、插座、电机等安装时，应首先检查型号、规格满足设计、规范要求，做好安装前准备工作（如配电箱开孔、灯具接线等级），安装时严格按施工规范操作，保证安装正确、牢固、美观。 **）设备、器具安装完成后，保护好成品，做好标识。 **）防雷接地根据土建施工进度，按时进行施工，屋面焊接防雷带、支架、避雷针等，接地体按设计要求设测试点，施工时保证焊接达到规范要求，做好防腐，遇有伸缩缝，作煨弯补偿，注意屋面金属栏杆、管道与避雷网可靠连接，不得损坏土建、装修，施工时注意高空作业安全。 * 试 验 检 查 *）进场材料、设备必须由专人检查，及时通知发包人、监理审检。 *）电线、电缆敷设后，进行绝缘测试，***V摇表测量，绝缘电 阻≥*.*MΩ，防雷接地必须经过防雷中心检测。 *）配电箱进场后经检验后方可安装，安装后进行调试前先进行检 验、绝缘测量。 *）预埋时注意砼浇筑前必须检查，做好隐蔽记录。 *）安装完成后进行系统调试检查，做好记录。 * 内 业 资 料 *）进场材料、设备合格证、质量检验报告等材质证明资料。 *）各工序隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录。 *）施工组织设计、施工方案、会审纪要等。 *）绝缘测试报告、防雷接地检测报告。 *）调试记录、竣工图。 *）工程资料必须按ISO****要求及备案、档案馆要求装订成冊， 规范、详尽、及时。 第G部分 装修工程质量控制 基本原则： （*）装饰装修应遵守法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则， 在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 （*）装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性，不得任意改变建筑物 的承重结构，不得破坏建筑物外立面，若需开安装孔洞，在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。 （*）在选材时应优先采用节能型、阻燃型和环保型装饰材料及用具，采购的装 饰材料质量应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供产品质保书或检验报告。施工前，必须对材料进行验收，合格后方可进行施工。 （*）装饰不得随意改变排水立管、给水管道、地漏、便器的位置，不得随意增 设卫浴设施。 （*）厨房装饰时严禁移动燃气表具，燃气管道不得暗敷，穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如确需移动表具，应向燃气主管部门提出申请，经同意后方能施工。 *、管道 （*）基本要求 *.*排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、 *.*施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道 是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。 *.* 排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道。 *.*管外径在**mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及 管道终端的***mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，安装完毕应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。 *.*　安装的各种阀门位置应符合设计要求，便于使用及维修。 *.*　所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应符合要求。 *.* 各种管道不得改变管道的原有性质。 （*）验收要求和方法 *.*管道排列应符合设计要求，管道安装应固定牢固，无松动，龙头，阀门安 装平整 ，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。 *.*管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法、目测和手 感的方法检查有无渗漏。 *.*　水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于**mm。用钢卷尺检 查。 *.* 给排水管道安装要符合设计要求，确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。安装排水管道前，首先要检查原有的管道是否畅通，确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行压通水试验，应无渗漏，检查合格后才能封管或进入下道工序施工。 *、电气 （*）基本要求 *.*每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大 于**mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。 *.*导线的敷设应按装饰设计规定进行施工，线路的短路保护、过负荷保护、 导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和有关规定进行。 *.*室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设，并采用绝缘良好的单股铜芯导 线。穿管敷设时，管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的**％，管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。 *.*照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内 所有电器的额定电流之和，各分路线的容量不允许超过进户线的容量。 *.*　接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于*.*MΩ。 *.*　进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于*.*mm。 *.*电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座 宜选用防溅式。 *.*插座离地面应不低于***mm。线盒内导线应留有余量，长度宜为***mm。 接线时相线,进开关，零线直接进灯头，螺口灯头相线不应接外壳，照明灯开蛘距地高度宜为*.*mm，开关不宜装门后。 *.*吊平顶内的电气配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架 或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。使用软管接到灯位的，其长度不应超过*m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。 （*）验收要求和方法 *.*工程竣工后应向建设单位提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验 收，需隐蔽的电气线路应验收合格后方可进行隐蔽作业。 *.*面向电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插 孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法 检查，并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。 *.*导线与燃气管路的间隔距离按规范规定，并用钢卷尺进行检查。 *.*施工完毕，应进行电器通电和灯具试亮试验，验证开关、插座性能是否良 好。 *.*电线安装要确保安全。每户应设置分户配民箱，一定要安装接地线、配电 箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于**MA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。进户的PVC塑料导线管的厚度应不小于*.*毫米，导线与电话线、闭路电视线、通讯线不得安装在同一管道中。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的**％，管内不得有接头和扭结。插座离地面应不低于***毫米。线盒内导线应留有余量，长度宜为***毫米。相线进开关、零线直接进灯头。 *、抹灰 （*）基本要求和验收方法 *.*在施工以前，首先要对墙面和顶面进行全部检查，用小锤轻轻敲击检查有 无空鼓声，空鼓而不裂的面积不大于***cm*为合格，全数检查。若原来就有空鼓现象的地方必须予以铲除后才能进行抹灰施工。 *.*表面应洁净、接槎**、线角顺直、粘接牢固、无脱层、无爆灰和裂缝等 缺陷。采用目测的方法验收。 *、墙面镶贴及裱糊 （*）基本要求及验收方法 *.*铺贴墙砖时，镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴；缝隙均匀,周边 顺直，砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。采用自然光线下目测的方法验收。 *.*　用小锤在砖面上全数轻轻敲击，空鼓声应小于***cm*。 *.*墙面安装玻璃或镜子时，应保证其安全性，边角处不得有尖口和毛刺，潮 湿区域应作特殊处理。 *.*裱糊工程的基体应干燥，表面应平整，不同材质基层的接缝处应粘贴接缝 带。 *.*壁纸、墙布必须裱糊牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘 边、皱折、斑污和胶痕。各幅拼接横平竖直，距*.*米正视不显拼缝。 *.*壁纸、墙布与天花线、踢脚线、贴脸板紧接，不得有缝隙，其边缘平直整 齐，不得有纸毛、飞剌。 *.*阴阳角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。 *、地面镶贴 （*）地砖 *.*未经楼面负载验算，不得在楼面上镶贴花岗石、**石等厚重的材料。 *.*施工前应对其规格、颜色进行检查，砖表面不得有划痕、缺楞掉角等质量 缺陷。尽量减少非整砖，且使用部位适宜，有突出物体时应按规定进行套割。 *.*不得使用过期和结块的水泥作粘结材。 *.*铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕，表面色泽基本一致，接缝均 匀、板块无裂纹、掉角和缺棱，用小锤在地面上全数轻轻敲击，局部空鼓不得超过数量的*%。采用自然光线下目测的方法验收。 *.*有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水，顺向地漏，与地漏结合处应严密 牢固，**小时蓄水试验无渗漏。厨、卫地面防水层四周与墙体接触处，应向上翻起，高出地面不少于***毫米。 （*）地毯 *.* 基层必须平整、干燥、清洁、无油污。 *.* 地毯应固定牢固，毯面平整，不起包，不凹陷，不打皱，不翘边，拼缝处密实平整，图案连续，绒面顺光一致，表面干净，无油污损伤。 *.*地毯收口合理、顺直，收口压条牢固。 *、木制品 （*）壁橱及吊橱 *.*框架应采用榫头结构（细木工板除外）。表面应砂磨光滑，不应有毛刺和 锤印。采用贴面材料时，应粘贴平整牢固，不脱胶，边角处不起翘。橱门应安装牢固。开关灵活，下口与底片下口位置平行。小五**装齐全、牢固，位置正确。采用目测和手感的方法验收。 *.*　壁橱及吊橱的制作尺寸偏差和验收方法应符合规范规定。 （*）细木制品 *.*所用的木材含水率不得大于**%，不得使用腐朽虫蚀的木材。外表用料不 得有死结、虫眼和裂缝。 *.*细木制品制成后宜刷防潮底油一遍。成品表面洁净、无污染、色泽一致。 *.*胶合板应表面平整，木质纤维不应脱胶，变色和腐朽。胶合板面如涂刷透 明漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似。 *.*胶合板如用钉子固定，钉距为**-***mm,钉帽打扁并进入板面*.*- *mm, 钉眼用油性腻子抹平。 *.*细木制品的加工尺寸正确，表面平整光滑、拐角**、线条顺通、木纹 清 晰、颜色一致、嵌合严密、无明显挂胶和外露钉帽等缺陷。 *.*细木制品安装应与基体连接牢固，位置正确。 *.*窗台板和窗帘盒与基体连接牢固，表面平整、棱角**，其两侧伸出窗洞 以外的长度要一致。在同一房间的应按相同的标**装窗台板或窗帘盒，并各自保持水平。 *.*各种木线条和踢脚板应平整地固定于墙上或木基层上，其接头和阴阳角应 连接紧密，在同一水平线上交圈，接口上下平齐。木护墙表面应平整光洁，棱角**，线条顺直，颜色一致，不得出现裂缝开胶现象，与踢脚板连接无缝隙。踢脚板应平直，光洁、接缝严密、出墙厚度一致。 *.*细木制品与基层必须镶钉牢固，无松动。衬板与面板必须粘结牢固，不得 出现起层、起鼓现象。 *.**挂镜线、顶角线等木装饰线对接时，宜采用 **度加胶坡接，接头处不得 有错缝、离缝现象。装饰线要求顺直均匀一致，紧贴墙面，交圈收口正确。 （*）木地板 *.* 木格栅、毛地板和垫木等应作防腐处理。 *.*木格栅（地龙骨）安装牢固、平直。木板直接与基层粘贴应粘结牢固。 *.*木质地板面层必须铺量钉牢固无松动，粘接牢固无空鼓，表面刨光磨平、 无刨痕、接茬和毛刺等缺陷，图纹清晰，油漆面层颜色均匀一致。 *.*企口木板固定牢固，面层缝隙严密，接头位置错开，表面洁净。拼花木板 面层接缝对齐，粘、钉严密；缝隙宽度一致，表面洁净，粘结无溢胶。 *.*木地板若烫蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀、不露底；光滑明亮、色泽一致、 厚 薄均匀、木纹清楚、表面洁净。 *.*条形木地板的铺设方向，一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，室内房间宜 顺着光线铺设。木地板与墙之间应留**毫米的缝隙，并用踢脚板封盖。 *、涂料 （*）基本要求和验收方法 *.* 涂料工程所用的涂料和半成品，均应在其有效期内使用。 *.* 涂料工程所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，腻子应与基体结合坚实、牢固，不起皮、不粉化、不裂纹，厨房、浴室及厕所应使用具有耐水性能的腻子。采用滑石粉腻子时应掺入适量的**泥或白乳胶，以增加其强度和粘结性。腻子干燥后，应打磨平整光滑、并清理干净。 *.*基层缺棱掉角处用*：*的水泥砂浆修补；表面麻面及缝隙应用腻子填补 齐平。基层表面上的灰尘、污垢、原墙面上的各种涂料应清除干净，泛碱部位宜使用酸性溶液中和清洗。 *.*涂料表面应颜色一致，不得有掉粉、起皮、透底、漏刷、泛碱、收色、 流 坠、疙瘩等现象。 *.* 施涂涂料不得污染门窗、灯具、墙裙、踢脚板、木线条等。 *.* 油漆应光亮（哑光漆除外）、光滑、颜色一致、刷纹通顺。混色油漆工程严禁脱皮、漏刷和反锈。 *、门窗 （*）基本要求和验收方法 *.* 门窗及零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定，按设计要求选用，不得使用不合格产品。铝合**窗应选用耐腐蚀、防锈的不锈钢或镀锌零附件及固定件，边框应有扁管和预埋铁件连接，其数量、位置、埋设方法必须符合设计要求。塑料门窗使用螺钉时，必须事先钻孔，严禁直接锤击钉人。 *.* 门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，外观无变形、开焊、断裂现象。 *.* 框与墙体缝内腔应嵌填饱满，缝隙外槽口用密封膏封严，严禁用水泥砂浆 作边框与墙体间的填塞材料，表面平整光滑、无裂缝。防腐处理必须符合有关规定要求。 *.* 门窗扇应开启灵活、无倒翘、阻滞及反弹现象，关闭后密封条应处于压缩 状态。纱窗或纱门应开关灵活，关闭后与门窗配合交接处接缝严密。 *.* 门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀；涂膜大面平 整光滑、厚度均匀、无气泡。 *、吊顶 （*）基本要求和验收方法 *.* 吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的吊顶龙骨应牢因可靠，四周水平允许 偏差为±*毫米。 轻型灯具可吊在主龙骨上，重量大于*公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨 联结，应另设吊钩。 吊顶罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、拆裂、缺棱、 掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，压条顺直、无翘曲现象，罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密。 纸面石膏罩面板一般用镀锌螺钉固定在龙骨上，钉头应涂防锈漆。粘贴的 罩面板不得有脱层，搁置的罩面板不得有漏、透翘现象。 **、软包 （*）基本要求和验收方法 *.*软包工程的防腐、防火处理应符合有关规定。 *.*软包工程的木框、衬板的构造，应符合设计要求，钉粘严密、牢固，不得 松动。 *.*软包制作尺寸正确，楞角**，填充饱满、平整，饰面松紧适度，手感舒 适。 *.*软包安装**，紧贴墙面，色泽一致，接缝严密，无翘边和褶皱。 *.*软包表面应清洁、无污染，拼缝处花纹吻合，无波纹起伏。 第H部分 建筑物通病纠正预防措施 一、地下室防水抗渗漏预防措施 *）对于砼自身不密实渗漏预防措施 A、严格控制砼和易性 B、严格控制砼振捣质量，严防麻面、蜂窝、孔洞的产生（特别是钢筋密集处）。 C、认真检查模板质量，保证模板接缝处不漏浆。 D、控制好下料高度，使砼浇筑时不产生离析。 *）施工缝处渗漏 A、在施工缝继续浇筑时，已浇部分的强度不应小于*.*N/mm*。 B、施工缝的处理必须按凿平、清洗、刷清的步骤进行。 C、砼应细致捣实，使新老砼紧密结合。 *）预埋件与管道穿墙部分渗漏 A、预埋件表面必须加强防锈处理。 B、预埋件固定牢靠，避免碰撞。 C、常温管穿墙时，中间设置止水片或橡胶止水套，套管与电缆之间空隙需用 **热沥青嵌填严实。 *）外层柔性防水的质量控制要点，卷材搭接宽度，是否是满贴法施工；粘贴 前基层是否干燥；是否按标准对管洞进行处理。 二、屋面、厨卫抗渗漏预防措施 一）屋面 *、屋面结构砼浇筑时必须连续进行不得留置任何施工缝。表面最好用平板振 动器振捣。 *、屋面结构试水时间必须在**小时以上，确认无渗漏现象才能进行下一道程 序。 *、屋面雨水管穿女儿墙，先在管壁作防水一道，然后埋设雨水弯管，再埋管洞。 *、屋面防水工程由专业施工队伍现场组织实施，施工前必须编制防水施工方案，防水操作须持证上岗。 *、立面卷材在女儿墙压毡槽收头，应用压条压八槽中，然后用密封材料封严。 *、屋面预埋洞要预留成T型，穿管后应分二次浇筑内掺微膨胀剂，且试水。 二）厨卫 *、厨卫地坪坡度严格按图进行，坡向正确严禁集水现象发生，地漏汇水口应 呈喇叭口型，集汇性好。 *、厨卫聚氨脂涂层前基层必须干燥、平整。 *、卫生间隔墙严禁空心砖砌筑。 *、预留孔洞用细石砼堵塞，分两次进行，向 **小时以上。 *、防水层及防水保护层施工完毕后应做**小时的闭水试验，无渗漏后方可施 工面层。 三、页岩空心砖与砼柱、剪力墙交接处易出现裂缝的预防措施 *、页岩砖与砼墙、梁、柱接缝处增加***宽，*.*厚*X**钢板网，并用射钉 将网钉牢。 *、门框与墙体之间的间隙采用沥青麻刀填密，并采用*：*.*水泥沙浆补平。 *、预留箱盒下口破坏墙体处应用细石砼填实，墙上开槽埋管后表面应钉射钢 板网，细石砼密实后才能抹灰。 四、内墙抹灰空鼓的预防措施 *、基层处理：抹灰前应将墙表面的灰尘、污垢清除干净，门窗框和墙的间隙、 脚手眼，安装后的孔槽应分层填实补平。 *、抹灰层所用的砂子，不得使用细砂，砂子含泥量不得大于*%。 *、应在糙灰前润湿干墙面，派灰时要用力压，达到糙灰和基层紧密结合的目 的。 *、待底糙凝固后抹中层糙灰。抹灰厚度轮大应分层填抹（一次抹灰厚度不宜 超过去时**mm）。 *、抹罩面灰之前，应提前撒水*-*遍均匀润湿墙，并刷纯水泥浆或胶质水泥浆 一遍，边抹边刮平，最后用铁抹子收光。 发包人要求附件清单 附件一：性能保证表 附件二：工作界区图 附件三：发包人需求任务书 附件四：发包人已完成的设计文件 附件五：承包人文件要求 附件六：承包人人员资格要求及审查规定 附件七：承包人设计文件审查规定 附件八：承包人采购审查与批准规定 附件九：材料、工程设备和工程试验规定 附件十：竣工试验规定 附件十一：竣工验收规定 附件十二：竣工后试验规定 附件十三：工程项目管理规定 第六章 发包人提供的资料 一、项目概况 二、发包人提供的资料 *. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。 *. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。 *. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。 *．其他资料。 第三卷 第七章 投标文件格式 （项目名称）设计施工总承包招标 投 标 文 件 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 目 录 一、投标函及投标函附录 二、法定代表人身份证明或授权委托书 三、联合体协议书 四、投标保证金 五、价格清单 六、承包人建议书 七、承包人实施方案 八、资格审查资料 九、其他资料 一、投标函及投标函附录 （一）投标函 （招标人名称）： *．我方已仔细研究了 （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价，工期 日历天，质量标准 ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。 *．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （¥ ）。 *．如我方中标： （*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第*.*.*项和第*.*.*项规定的任何一种情形。 *． （其他补充说明）。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日 （二）投标函附录 序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 * 项目经理 *.*.*.* 姓名： *.* 设计负责人 *.*.*.* 姓名： *.* 施工负责人 *.*.*.* 姓名： * 工期 *.*.*.* 计划总工期： 日历天，其中：设计周期 日历天，施工工期 日历 * 缺陷责任期 *.*.*.* …… * 分包 *.*.* …… 二、法定代表人身份证明 投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证复印件。 投标人： （盖单位章） 年 月 日 注：如组成联合体，则所有联合体成员均需填写此表。 二、授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 附：委托代理人身份证复印件 投标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字或盖章） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日 注：如组成联合体，则所有联合体成员均需填写此表，并且授权人需为同一人。 三、联合体协议书 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 *、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。 *、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 *、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 *、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。 *、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 *、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 牵头人名称： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 成员一名称： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 成员二名称： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） …… 年 月 日 四、投标保证金 五、价格清单 （一）价格清单说明 *.* 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。 *.* 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。 *.* 设计费的说明： 。（A） *.* 工程设备费的说明： 。 *.* 必备的备品备件费的说明： 。 *.* 建筑安装工程费的说明： 。 *.* 技术服务费的说明： 。 *.* 暂列金额的说明： 。 *.* 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。 *.** 其它费用的说明： 。 （二）价格清单 *.* 设计费清单 单位：人民币元 序号 项目名称 工作内容 金 额（元） 备注 合计报价 *.* 工程设备费清单 单位：人民币元 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 合价 合计报价 *.* 必备的备品备件费清单 单位：人民币元 序号 备品备件名称 规格型号 数量 单价 合价 合计报价 *.* 建筑安装工程费清单 单位：人民币元 序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价 合计报价 *.* 技术服务费清单 单位：人民币元 序号 项目名称 工作内容 金 额 备注 合计报价 *.* 暂估价清单 *.*.* 材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价 合价 备注 *.*.* 工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价 合价 备注 *.*.* 专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计： *.* 其它费用清单 单位：人民币元 序号 项目名称 内容 金 额 备注 合计报价 *.* 投标报价汇总表 序号 项目名称 金额（人民币元） 备注 投标报价 六、承包人建议书 （一）图纸 （二）工程详细说明 （三）设备方案 *．生产设备。 *．必备的备品备件。 *. 备选的备品备件。 （四）分包方案 （五）对发包人要求错误的说明 （六）其他 说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。 七、承包人实施计划 （一）概述 *. 项目简要介绍。 *. 项目范围。 *. 项目特点。 （二）总体实施方案 *. 项目目标（质量、工期、造价）。 *. 项目实施组织形式。 *. 项目阶段划分。 *. 项目工作分解结构。 *. 对项目各阶段工作及文件的要求。 *. 项目分包和采购计划。 *. 项目沟通与协调程序。 （三）项目实施要点 *. 设计实施要点。 *. 采购实施要点。 *. 施工实施要点。 *. 试运行实施要点。 （四）项目管理要点 *. 合同管理要点。 *. **管理要点。 *. 质量控制要点。 *. 进度控制要点。 *. 费用估算及控制要点。 *. 安全管理要点。 *. 职业健康管理要点。 *．环境管理要点。 *. 沟通和协调管理要点。 **. 财务管理要点。 **. 风险管理要点。 **. 文件及信息管理要点。 **. 报告制度。 说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。 八、资格审查资料 （一）投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 （二）近年财务状况表 （三）近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 项目描述 备注 （四）正在实施的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 项目描述 备注 （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况 （六）拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率（kW） 生产 能力 用于施工部位 备注 （七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用台时数 用途 备注 （八）项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 （九）主要人员简历表 “主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本合同任职 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 九、其他资料

文件下载

招标导航
  • 施工准备 土地整理 三通一平
    工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
    园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
    弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
    装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
    工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
    建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
    更多>>

    • 为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

    地区站
    华东：上海　江苏　浙江　安徽　福建　江西　山东
    华北：北京　天津　河北　山西　内蒙古
    东北：辽宁　吉林　黑龙江
    华南：广东　广西　海南
    西北：陕西　甘肃　青海　宁夏　新疆
    西南：重庆　四川　贵州　云南　西藏
    华中：河南　湖北　湖南
    关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888　信息发布:13030031390　传真号码:010-59367999 　　京ICP证050708号-1 　 证书　京公网安备 11010802028602号　　总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    Copyright © 2005-2024　版权所有　 招标网 　北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司