九龙坡区陶家污水处理厂尾水管、雨水管及一期提标工程
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
项目名称：****陶家污水处理厂尾水管、雨水管及一期提标工程
比 选 文 件
比选人：**环保投资有限公司
****年**月
?
目 录
第一章 比选公告 *
第二章 竞选人须知 *
第三章 比选办法 **
第四章 合同条款及格式 **
第五章 技术要求和工程量清单 **
第六章 图纸 **
第七章 竞选文件格式 **
第一章 比选公告
*、比选条件
本项目建设资金为比选人自筹，资金已落实，项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。
*、项目概况
*.* 项目名称：****陶家污水处理厂尾水管、雨水管及一期提标工程
*.* 建设地点：****
*.* 工程基本情况：
*、陶家污水处理厂原设计中缺尾水管设计，现补充尾水管设计。按设计方案尾水管长度约**米，采用D****×**钢管，同时增加DN***雨水排放管**m接入一期尾水排放管，材质HDPE双壁波纹管（环刚度SN≥*KN/m*），同时雨水管与原一期尾水管连接处应新增检查井一座，检查井做法参照原设计**MS***-*图集第**页砖砌检查井实施，平均埋深约*.*m，具体深度根据现场实际情况确定。详见施工图。
*、陶家污水处理厂一期出水提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB*****-****)一级A标，设计单位补充完善处理工艺，将一期处理标准由一级B标提升至一级A标。一期提标采用在一期消毒池内增加*台WQ型潜污泵（流量为***m*/h、扬程*m，功率*.*kw）、约***米D***×*主管钢管，管顶覆土约*m，**米D***×*支管钢管管道泵入二期机械混凝沉淀池中与二期废水一并处理达一级A标。详见施工图。
*、比选范围及工期
*.* 比选范围：
完成施工图所有相关工程内容，包括但不限于土石方开挖与回填、管道安装、检查井、设备安装、调试、电缆埋设及恢复等工作，具体详见施工图。
*.* 工期：
合同签订次日起**天内完成所有工作内容。
*、竞选人资格要求
*.*、具备建设行政主管部门颁发的*政公用工程施工总承包叁级及以上或环保工程专业承包叁级及以上资质。
*.*、本次比选不接受联合体竞选。
*、比选文件的获取
凡有意参加竞选者，请于****年 ** 月 * 日起（**时间），在咨采平台（www.zicaipingtai.com）下载本招标项目的竞选文件等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。
*、竞选文件递交的截止时间和开标时间及地点
*.* 递交比选申请文件的时间为****年 ** 月 ** 日*时**分至 ****年 ** 月 ** 日 **时** 分，地点为**环保投资有限公司*楼***招投标部。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
*、联系方式
招 标 人: **环保投资有限公司
联 系 人: 焦老师
电 话: ***-********
地 址：***星光五路*号土星C*-***招投标部
第二章 竞选人须知
竞选人须知前附表
条 款 号 条款名称 编 列 内 容
*.*.* 比选人 比选人：**环保投资有限公司
联系人 ：焦老师
电话：***-********
地址：***星光五路*号土星C*-***招投标部
*.*.* 比选代理机构 \
*.*.* 项目名称 ****陶家污水处理厂尾水管、雨水管及一期提标工程
*.*.* 建设地点 ****
*.*.* 资金来源 企业自筹。
*.*.* 出资比例 ***%
*.*.* 资金落实情况 已落实
*.*.* 比选范围 完成施工图所有相关工程内容，包括但不限于土石方开挖与回填、管道安装、检查井、设备安装、调试、电缆埋设及恢复等工作，具体详见施工图。
*.*.* 计划工期 合同签订次日起**天内完成所有工作内容。
*.*.* 质量标准 *、施工要求的质量标准
工程达到国家、行业和***有关现行施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求。
*、设备、材料的质量标准
①须满足国家强制性要求。
②竞选人提供的设备、材料原则上应选用比选人所列的建议品牌，若竞选人未选用建议品牌，而选用技术参数、质量标准相当的设备、材料，须符合比选人提供的《通用设备技术规格书》相关要求，竞选人须明确设备、材料品牌等，并将拟供设备、材料的生产厂家、技术参数、品牌、质量等级和省级及以上质量检测部门出具的质量检验检测报告等以书面形式报比选人审核同意后予以实施。
③竞选人提供本项目设备质保期的备品备件；
④本项目提供的设备、材料包含主体部分和附属部分，在完**装后，就能保证该设备的正常运行。
*、质量保证期限及范围
*.工程质量保证期限及范围：质量保证期限自调试验收合格次日起开始计算，工程质量保修期满足《建设工程质量管理条例》的相关要求，质量保证范围按照国家相关要求执行。
*.设备质量保证期限及范围：质量保证期限自调试验收合格次日起开始计算，质量保证期为*年。质量保证期内中选人须负责所有设备、维修、重置，质量保证期外中选人须提供零配件的供应和优质的技术服务。
*.质量保证响应时间：质量保证期内设施、设备发生故障，中选人须在*小时内响应，**小时内到现场进行维修与更换且须在**小时内排除故障。
*.*.* 验收标准及方法 一、验收标准：
*、工程验收标准：
工程达到国家、行业和***有关现行施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。
*、设备验收:按照国家相关标准，以及比选文件的设备技术要求和技术规格书。
*、调试验收标准：
（*）**联动调试：设备单机运转正常，设备启停正常，相关电气控制正常，连动保护正常，满足设计要求，通过比选人验收合格。
（*）污水联动调试：**联动调试合格后，进行污水联动调试，通入污水设备单机运转正常，满足设计要求，通过比选人验收合格。
二、验收方法：
*、工程验收方法：
所有施工内容完成，中选人向比选人提出书面申请，比选人组织相关人员按照国家、行业和***有关现行施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求进行验收。
*、调试验收方法：
所有设备安装完毕后，中选人向比选人提出书面申请，比选人组织相关人员按照相关规定及要求进行验收。
*.*.* 竞选人资质条件 一、竞选人资质条件
*、营业执照：取得有效的营业执照。
（提供有效的营业执照复印件并加盖公章。）
*、资质条件：具备建设行政主管部门颁发的*政公用工程施工总承包叁级及以上或环保工程专业承包叁级及以上资质。
（提供有效的资质证书复印件并加盖公章。）
*、安全生产许可条件
具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。
（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）
*、人员要求
（*）项目经理资格要求
本项目须竟标单位拟派*名项目经理，项目经理必须已在竟标单位注册并具有*政公用类或建筑工程类二级注册建造师及以上资格证书，并且不能在在建工程任职（由竟标人自己承诺，并放入竞选文件信誉要求部分），否则将被视为比选文件不作实质性响应，其资格审查视为不合格，投标文件按废标处理。
（提供有效的注册证、养老保险、身份证的复印件并加盖公章）
（*）其他人员资格要求
持有有效证件的测量员不少于*人，资料员*人（可兼任），施工员不少于*人、质量（检）员不少于*人、安全员不少于*人。上述管理人员均应为竞标单位在职员工。
（提供有效证件、养老保险、身份证的复印件并加盖公章。）
*、本次比选不接受联合体竞选。
*、***外施工企业投标
*外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发【****】**号文执行。按照渝建发【****】**号文的要求办理入渝信息报送，（须提供有效的外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位鲜章）。*外建筑施工企业人员必须是已纳入信息库登记人员，由竞标人提供建设行政主管部门官网截图并加盖投标企业鲜章，否则作否决投标处理。
注：施工单位及人员须按上述要求提供入渝报送信息，打印的建设行政主管部门官网截图必须清晰可见，否则作否决投标处理。竞标人可多次打印截图资料并加盖投标企业鲜章。
二、信誉要求
竞选截止日投标资格情况：
被本*有关行政部门暂停本*(处罚行政区域内)投标资格，不得参与本次竞选，未被暂停本*(处罚行政区域内)投标资格的应提供未处于本*(处罚行政区域内)暂停投标资格行政处罚的真实性承诺；
由竞选人就以上内容自行承诺，比选人保留查询以上信誉记录的权利。如承诺与实际不符，将被取消竞标或中标资格，其竞选保证金不予退还。
特别提醒：比选人将进一步核查竞选人在竞选文件中的提供的资料，若在评标期间有竞选人投诉并经查实或评标委员会发现竞选人提供了虚假资料，比选人将对竞选人的竞选文件作废标处理，并没收其竞选保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有竞选人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中选候选人的竞选人提供了虚假资料，比选人将取消其中标资格并没收其竞选保证金。
*.*.* 是否接受联合体竞选 不接受
*.*.* 踏勘现场 ■不组织
口组织，踏勘时间：
竞选须结合现场实际情况自行踏勘现场。
*.**.* 竞选预备会 ■不召开
*.**.* 竞选人提出问题的时间 *、竞选人对比选文件如有疑问，应在开标截止日前一天以书面疑问函形式提交给比选人，并同时将疑问函的电子档发入***********邮箱，并电话告知。
*、如在规定时间内没有对本项目比选文件提出疑问的，视为完全理解并接受比选文件的所有内容。
*.**.* 比选人书面澄清的时间 比选人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，在咨采平台（http://www.zicaipingtai.com/）上以书面形式在竞选截止时间前一日发出。
*.** 分包 ■不允许
*.* 构成比选文件的其他材料 比选人发出的答疑及补遗书
*.*.* 竞选人要求澄清比选文件的截止时间 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应按本表*.**.*条的规定提出。
*.*.* 竞选时间 ****年 ** 月 ** 日*时**分至 ****年**月**日 **时** 分
*.*.* 构成竞选文件的其他材料 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）
*.* 报价原则和结算原则 一、竞选报价
*、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。
*、投标报价范围：各竞标人对比选人提供的工程量清单，结合施工图纸进行报价。
*、报价原则：本招标工程由竞选人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-****）、《*政工程工程量计算规范》GB*****-****、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB*****-****、《通用安装工程工程量计算规范》GB*****-****、****年《***房屋修缮工程计价定额》、****年《***构筑物工程计价定额》、****年《****政工程计价定额》、****年《***房屋建筑与装饰工程计价定额》、****年《***绿色建筑工程计价定额》、****年《***通用安装工程计价定额》、****年《***爆破工程计价定额》、****年《***园林绿化工程计价定额》、****年《***建设工程费用定额》、****年《***建设工程混凝土及砂浆配合比表》、****年《***建设工程施工机械台班定额》、****年《***建设工程施工仪器仪表台班定额》等及相关配套文件规定编制和计价。
由竞选人结合自身实力、*场行情自主合理报价。竞标报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费和竣工档案编制费）、设备安装及调试费（含设施的单台设备试车、**联动试车、污水联动试车）期间所产生的费用、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。
*、措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
*.*施工组织措施项目清单：
*.*.*比选人给出的施工组织措施项目清单仅供竞标人参考，竞标人在竞标报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及***相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价或报价为零，视为已包含在其他项目清单综合单价内，中标后必须按比选人的指令及施工设计图完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。中选后安全文明施工费按****《***建设工程费用定额》、渝建发[****]**号文执行外，新增项目工程量施工组织措施费按实结算。
*.*.*安全文明施工费根据比选人提供的暂定金额计入施工组织措施清单中。
*.*施工技术措施项目清单：
*.*.*技术措施清单中以项计列的项目，由竞标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工经验，以项为单位自行报价，中标后以项计列的施工技术措施费不再调整。（技术措施清单中要求以暂估价计列的项目除外）。
*.*.*技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目（如果有），竞标人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。
*.*.*技术措施清单中以暂定价计列的项目（如果有），中标后，根据比选人审核认可的工程内容按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。
*、分部分项工程量清单项、量、价
*.*如果比选人提供的分部分项工程量清单中的工程量与招标图中工程量不一致，竞标人应按比选须知前附表中规定的时间前书面通知比选人核查，除比选人对分部分项工程量清单主动补遗或对竞标人质疑作修改外，应以分部分项工程量清单中列出的工程量为准。竞标人在编制竞标报价时不得擅自变改比选人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞标文件按废标处理。
*.*分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为竞标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）约定的计量规则计算的实际合格工程量。
*.*本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、一般风险费用等除税金、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。中选后比选人不再对综合单价进行调整。
*.*比选文件及相关补遗文件规定了暂估材料单价或暂估综合单价或专业工程暂估价的，竞选人必须按规定的暂估价格进行报价，竞选人不得修改，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。按照相关法律法规要求，暂估金额达到依法另行招标规模的，需要再另行招标。
*.*竞选人只有严格按比选人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单的综合单价分析表（电子版），才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因比选人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，比选人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。
*.*本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，竞选人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合比选文件中的竞选人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。
*.*无论比选文件、工程量清单是否有相应描述，项目所有的池子防渗漏试验费用，借土回填的取土费用，单机试运转、**污水联动试运转费用均由承包人自行综合考虑，结算时不予单独增加此笔费用。
*、安全文明施工费：
*、安全文明施工费：
本工程安全文明施工费由比选人根据****《***建设工程费用定额》、（渝建发[****]**号）文及其相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与招标控制价一起公布。《竞标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。
*、材料采购及报价
*.*本工程所需材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。
*.*本工程所需的全部材料、设备（暂估价材料除外）综合单价限价，各竞选人应参照***建设工程造价总站主办的《**工程造价信息》以及《渝东建设工程造价信息》，以竞标截止之日止最新一期的信息价并结合*场行情以及竞选人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，按渝建发[****]**号文件规定，本项目的计价材料和未计价材料价格、设备价格均按不含税价格计算，并且竞选人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人材机价差表及未计价材料表”中的相应材料价格一致，否则视为竞选人不实质性响应比选文件，其比选申请文件按废标处理。中选后设备、材料价格均不作任何调整。属于材料调差范围内的按结算办法约定的调整材料价格。
*、人工费：
本工程人工单价参照***建设工程造价总站主办的《**工程造价信息》以及《渝东建设工程造价信息》，以竞标截止之日止最新一期公布的*场人工指导价，由各竞选人结合*场行情自主测算计入相应综合单价中，中选后不再调整。
*、其他说明：
*.*本项目的机械费、组织措施费、企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、住宅工程质量分户验收费、总承包服务费按渝建发[****]**号、渝建[****]***号文件规定计算进项税额。
*.* 检验试验
根据渝建[****]***号文件办理。
*.*本项目原则上采用商品砼。
*.*按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由中选人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。
*.*竞选人的工程量清单总报价应与投标函中填写的投标总报价必须一致。否则视为对比选文件不响应，按废标处理。
*.*竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、爆破施工影响、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰、因周边环境无法爆破施工而采取的其他开挖方式及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不获批准。
*.*若发现竞选人的报价（总报价和主要项目清单综合单价报价）明显低于其他竞选人报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，评标委员会要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料，否则将认定为无效投标，其投标报价不参与评标基准价的计算。
*.*工程施工过程中造成其他管线及建（构）筑物的损坏，由中选人负责恢复及赔偿。
*.*本工程的设备安装由中选人统一安排实施。
**、本工程最高限价详见附件，各比选人投标报价均不得超过相应的最高限价，否则将被认定为废标。
二、结算原则
结算总价=分部分项工程量清单结算价+材料价差调整+暂估价材料价差调整金额+措施费 +暂列金实际结算金额+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+规费+税金+合同约定其它费用。各部分的结算原则如下：
*、各分部分项工程量清单结算价：
以中选人竞标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量
①子项工程量：按《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）约定的计量规则计算的实际合格工程量。
②子项综合单价以中选人竞标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。
*、材料价差调整：
A. 材料调整对象：中选后除构成工程实体用的钢筋、商品砼、水泥、特细砂、毛（片）石、碎石、砌体砖、管材（管径≥***mm）（以上材料不含摊销材，含定额规定损耗）外其它材料价格均不作调整。
B.材料调差原则：
a.*场单价与基准价相比，其涨跌幅度在±*%范围内（含*%）时，价差不作调整。
b.*场单价与基准价相比，其涨跌幅度超过±*%时（不含*%），对超出*%部分的价差结算时进行全额调整，价差单价=*场单价-基准价╳（*±*%）。
价格下跌时仍按上述a、b条的规定计算。
C.*场单价和基准价按照以下方式确定：
a.*场单价指的是施工期间（比选人发出开工令之日至调试验收之日）《**工程造价信息》公布的项目所在地区域不含税材料价的算术平均单价。
因中选人原因影响工期导致的价格上涨，调差周期计算方式需扣除中选人影响的工期；因中选人原因影响工期导致的价格下跌，调差周期计算方式不扣除中选人影响的工期。
b.基准价指的是投标截止之日止最新一期《**工程造价信息》公布的项目所在地区域相应不含税单价。
D.材料数量以工程结算审计审定的总数量为准。
E.价格下跌时仍按上述规定计算。
F、材料数量以比选人结算审定总数量为准。
*、暂估价材料价差调整金额（如果有）：
比选文件明确以暂估价计入竞标报价的材料，在施工过程中，使用前由中选人报价，经比选人审核同意后方可采购、施工。结算时只对比选人核定单价与暂估价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金和安全文明施工费外不再计取其他任何费用。
*、措施费：
*.*施工组织措施项目费：
*.*.*施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，施工组织措施项目费均以竞标时的施工组织措施项目费报价作为结算价（除安全文明施工费用外）
*.*.*安全文明施工费：按****《***建设工程费用定额》（渝建发[****]**号）文件规定进行结算，若安全文明施工综合评**果为不合格，则不计取。
*.*施工技术措施项目费：
*.*.*技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按竞标时施工技术措施项目费的报价作为结算价。
*.*.*技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中选人竞标报价的综合单价乘以按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。
*、关于变更的范围的约定：按照《**环保投资有限公司工程变更管理办法》执行。非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含比选范围以外的项目）价款结算办法：按变更计价原则确定，工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前**天内向比选人提出，经比选人审核同意后调整合同价款。变更计价原则如下：
*.*、如变更工程在工程量清单中有对应项目，则使用工程量清单中对应的竞标综合单价计价。
*.*、如变更工程在工程量清单中无对应项目但有类似项目的，则参照该项目中类似项目的竞标综合单价计价（类似综合单价按比选人审核后的价格执行）。
*.*、如变更工程有与工程量清单不同的子项，按《*政工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《爆破工程工程量计算规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-****）、《***建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-****）、****年《***房屋修缮工程计价定额》、****年《***构筑物工程计价定额》、****年《****政工程计价定额》、****年《***房屋建筑与装饰工程计价定额》、****年《***绿色建筑工程计价定额》、****年《***通用安装工程计价定额》、****年《***爆破工程计价定额》、****年《***园林绿化工程计价定额》、****年《***建设工程费用定额》、****年《***建设工程混凝土及砂浆配合比表》、****年《***建设工程施工机械台班定额》、****年《***建设工程施工仪器仪表台班定额》及其相关文件，以清单计价模式重新组价，其中人工、材料价格执行竞标截止期当月造价信息。如竞标截止期当月造价信息中没有人工、材料价格的，送比选人审批同意后，按中选总价与最高限价相比的下浮比例同比例下浮后的综合单价执行。
*、规费：按竞标费率结算，若中选人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。
*、税金：本工程征收增值税，税金结算按《***城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[****]**号）、《***城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）、****《***建设工程费用定额》（渝建〔****〕**号）文相关规定执行，其中进项税额按投标时所报的进项税额与分部分项工程量清单合价相比所占比例，结算时进行同比例结算。
*、合同约定费用：
（*）比选人要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中选人应接受比选人施工要求，并在施工前**天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向比选人提出施工签证，比选人在*天内予以签证后施工。如比选人未签证，中选人自行施工后发生争议，由中选人负责。
（*）无论比选文件、工程量清单是否有相应描述，项目所有的池子防渗漏试验费用，借土回填的取土费用，单机试运转、**污水联动试运转费用均由承包人自行综合考虑，结算时不予单独增加此笔费用。
（*）合同其它条款约定的费用。
*、比选人收到中选人递交的结算报告、结算书、完工结算资料等有效的全部结算资料后，若双方无异议，比选人应在二个月内办理完结算审核。若本工程被列为政府审计，本工程结算总额按政府审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。
**、项目结算应在调试验收合格后**日内，中选人报比选人审查。若中选人未在规定时间内报送结算，中选人应承担比选人为等待审核（查）结算所耗费的**；超过*个月不报送结算资料的，比选人将**第三方审计单位根据以下有效资料共同核定工程结算价，报政府审计单位审查：
（*）已签订的施工合同及中选合同价；
（*）根据发包人认可的报表；
（*）在比选人处存档的已经完善了各种审批手续的设计变更及现场签证资料；
（*）因中选人不报送结算资料的，完工日期以实际验收日期为准，保修期相应**。
付款申请单的内容：结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应扣留的履约保证金、应支付的付款金额等。
**、若中选人申报的结算金额，超出结算审核定案表审定金额的*%以上，中选人应承担建设单位支付给造价咨询单位的审减效益费。
*.*.* 最高限价 本项目最高限价：******.**元。
*.*.* 付款方式 （一）中选人完成合同内所有工作并经验收合格，且中选人向比选人提交合格的工程档案资料后，支付至签约合同价的**%；
（二）中选人提交完工相关资料、施工过程及隐蔽工程的影像资料、结算资料后，支付至结算金额的**%；
（三）剩余*%作为质保金，质保期满后无息支付。质保期*年，从调试验收合格次日起开始计算。
备注：
*、工程费支付时，中选人需提供对应隐蔽工程资料。
*、农民工工资支付按照《***建设领域农民工工资支付监管暂行办法》、《**环保投资有限公司项目建设农民工工资支付监督管理办法（试行）》执行。（详见附件，如有冲突按标准高的执行）
*、中选单位在提出付款申请时，需向比选人提供增值税专用发票。（其中：工程费需开具**%的增值税专用发票）。若有国家或地方相关纳税优惠政策，中选单位则按照国家或地方相关规定自行办理可享受的纳税优惠政策。
*.*.* 竞选有效期 ** 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）
*.*.* 竞选保证金 \
*.* 资格审查资料 按比选文件规定。
*.*.* 近年财务状况的年份要求 \
*.*.* 近年完成的类似项目的年份要求 \
*.*.* 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 无
*.* 是否允许递交备选竞选方案 ■不允许
口允许
*.*.* 签字盖章要求 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
*.*.* 竞选文件的正副本份数 竞选文件：一式二份，封面应加盖竞选人印章。
电子文件：包含竞选文件所有内容的电子文件*份【要求光盘或U盘形式（注明项目名称和竞选单位名称）提交，封装到竞选函部分文件袋中】。
商务部分（工程量清单）电子版须提供广联达软件版本及EXCEL版本。
*.*.* 装订要求 *、竞选文件采用左侧胶装，必须保证装订牢固，否则，比选人对由于竞选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
*、竞选文件的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。
*.*.* 竞选文件的密封 *、竞选文件袋使用：“竞选文件”袋，袋上应标明“竞选文件”字样。
*、竞选文件装入“竞选文件”袋中，密封并在封口处加盖竞选人单位公章。
*.*.* 封套上写明 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容：
比选人的地址：
比选人名称：
(项目名称)竞选文件
*.*.* 递交竞选文件地点 具体详见比选公告
*.*.* 是否退还竞选文件 ■否
口是
*.* 开标时间和地点 比选时间：同竞选截止时间
比选地点：具体详见比选公告
*.* 开标程序 主持人按下列程序进行开标：
*. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效，否则当场退还其竞选文件；
*. 宣布开标纪律；
*. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
*. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场；
*.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。
*. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；
*. 开启竞选文件顺序：随机开启；
*. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启竞选文件并唱标
*.竞选人代表、比选人代表等有关人员在开标记录上签字确认；
**.比选结束。
*.*.* 评选委员会的组建 按照相关法律法规依法组建。
*.* 是否授权评选委员会确定中选人 口是
■否，各标段推荐经评审得分由高到低排名前一～三名为中选候选人。
*.*.* 竞选保证金及履约担保 一、竞选保证金
*.竞选保证金：*****元（壹万元整），在本项目评审结束后，比选人电话通知排名第一的成交候选人以现金或转账的方式交纳，排名第一的成交候选人不缴纳的，视为自动放弃成交候选人资格。比选人根据项目实际情况按照排名依次确定中选人或重新组织比选。
*.竞选保证金在成交结果公示结束后自动转为本项目履约保证金。
二、履约担保
*.担保形式：转帐、电汇。
*.担保金额：履约担保金额为中标价的*%。
*.提交时间：比选人发出成交通知书后*个工作日内，中选人向比选人提交履约担保。若未按时提交，则视为自动放弃中标资格。
*.退还方式：调试验收合格后一次性无息退还。
开户单位：**环保投资有限公司
开户银行：**农村商业银行股份有限公司两江分行北环支行
帐号： *******************
*、以现金方式交纳的，竞标人必须银行汇款时在付款凭证备注栏中注明是“ (项目名称) 履约保证金”（可写简称）。
*.* 重新比选 （*）竞选截止时间止，竞选人少于 * 个的；
（*）经评选委员会评审后否决所有竞选的。
*.* 二次比选和不再比选 重新比选后竞选人仍少于*个，按法定程序开标和评选，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。
** 需要补充的其他内容
**.* 不平衡报价 * 、不平衡报价的审查
评选委员会将对竞选人的报价进行评审，对竞选人的报价资料进行基础性的整理和分析：
(*)、对算术性错误进行修正性计算；
(*)、校核分部分项工程量清单项目及工程数量；
(*)、分析分部分项工程量清单项目单价的合理性；
(*)、分析措施项目报价的合理性；
(*)、分析主要材料的数量和价格，并对调差数量进行校核；
(*)、对竞选单位暂估价数量和单价进行核查(如果有)；
(*)、对规费和税金的计算进行复核；
(*)、对工程量清单报价的其他资料进行核查。
分析过程中，按照比选文件约定，如果经过澄清，并经评选委员会审查确认，发现竞选人的报价存在严重的不平衡和不合理，有权按照本条第*款规定要求竞选人修正，若竞选人不同意修正，则将认定其为废标。
* 、不平衡报价的修正
对于那些不平衡报价，在不改变竞选总价的前提下，评选委员会将对不平衡报价进行调整计算(同时修正相关数据文件)，并要求竞选人进行确认。确认后的报价和文件将对竞选人具有约束力。
**.* 违约责任 一、工期违约（不可抗力和比选人原因除外）
*．施工及调试工期：每延误*日，中选人须向比选人缴纳***元/日违约金，按日累计，比选人有权从未支付的工程进度款中扣除。中选人工期延误 **日以上，比选人有权单方解除合同，并要求中选人按照中选价格的**%承担违约责任。
*. 质量缺陷整改：污水处理厂需由中选人负责工程质量缺陷整改的，中选人须在**日内完成整改工作并验收合格；超过**日未完成整改的，比选人有权另行委托第三方单位实施工程质量缺陷整改，所产生的费用可由比选人单方面从中选人站的应付的工程款或质量保证金中扣除。
二、质量保证违约
中选人应按质量保证响应时限完成相应的设备维修、重置更换等，以确保设备的正常运行，否则扣除***元/天的损失费用，追究中选人的违约责任。
**.* 成交通知书及合同签订 公示期满后*日内，发布成交通知书；
成交通知书发出后**日内签订合同。
**.* 重要信息 随本比选文件一同发布的附件有：
*、《施工图》；
*、《工程量清单》；
*、《通用设备技术规格书》；
*、《**环保投资有限公司工程变更管理办法》。
**.* 特别说明 一、培训与技术支撑服务：中选人*年内免费提供技术服务，派遣不低于*名专业技术人员进行质保期内的技术支持。
注：如本前附表与竞选人须知及比选文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有补遗澄清说明的，均以本前附表为准。
第三章 比选办法
比选办法前附表
条款号 评审因素 评审标准
*.*.* 形式评审 竞选人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
竞选函签字盖章 法定代表人或其委托代理人签字或盖章、单位章符合要求
竞选文件格式 符合第七章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
*.竞选函附录的所有数据均符合比选文件的规定；
*.竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
*.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；
*.竞选文件的编制符合第二章“竞选人须知”相关规定。
报价唯一 只能有一个有效报价。
竞选文件的签署 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。
委托代理人 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。
*.*.* 资格评审 营业执照 符合第二章“竞选人须知”第*.*.*项规定
资质等级 符合第二章“竞选人须知”第*.*.*项规定
主要管理人员 符合第二章“竞选人须知”第*.*.*项规定
其它要求 符合第二章“竞选人须知”第*.*.*项规定
*.*.* 响应性评审 竞选总报价 竞选总报价不得高于比选人公布的最高限价
竞选内容 符合第二章“竞选人须知”相关规定
计划工期 符合第二章“竞选人须知”相关规定
工程质量 符合第二章“竞选人须知”相关规定
权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件
实质性要求 符合比选文件中规定的其他实质性要求
*.*.* 分值构成 (总分*OO分) 竞选报价：*** 分。
*.*.* 评标基准价
计算方法 所有通过初步评审（包括形式评审、资格审查、响应性评审）合格的竞选人（比选人设有最高限价的，则竞选总报价高于最高限价的除外）的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为竞选总报价的评标基准价。
以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
*.*.* 竞选报价评分标准 竞选总报价得分（A） 所有通过初步评审合格的竞标人（投标总报价高于最高限价的除外）的竞选总报价先得规定分值的满分 ***分。在此基础上，竞选总报价与其评标准基价相比，每上浮*%扣*分，每下浮*%扣*分，扣完为止。
按插入法计算得分。
所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
* 评
标
程
序 *. 评委会对所有竞选人的竞选文件按本章*.*条初步评审标准进行初步评审（初步评审评审不合格的竞选人不参与后续评审及评标基准价的计算）。并按本章*.*.*项的规定对竞选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。
*. 按本附表*.*.*项计算方法计算评标基准价。
*. 对初步评审合格的竞选文件按本章评标办法第*.*款至*.*款规定的程序进行详细评审。按本章第*.*.*款规定的量化因素和分值进行打分，确定得分最高的前三名竞选人（按得分由高到低排序）为中选候选人。
*.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评委会可以否决全部投标。
竞选人总得分 A
*. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 *.* 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定竞选人。如出现投标报价相同的情况，在监督部门的组织下由评标委员会现场抽签的方式确定排序。
*. 评审标准
*.* 初步评审标准
*.*.*形式评审标准：见评标办法前附表。
*.*.*资格评审标准：见评标办法前附表
*.*.*响应性评审标准：见评标办法前附表。
*.* 分值构成与评分标准
*.*.*分值构成
竞选报价：见评标办法前附表；
*.*.*评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
*.*.*评分标准
（*）竞选报价评分标准：见评标办法前附表。
*. 评标程序
*.* 初步评审
*.*.*评委会可以要求竞选人提交第二章“竞选人须知”各项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评委会依据本章第 *.* 款规定的标准对竞选文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理，资格后审不合格。
*.*.*竞选人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（*）未满足第二章“竞选人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形的；
（*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（*）提交的设计成果不符合比选文件规定的成果内容和格式；
（*）图纸和文字辨认不清、内容不全或粗制滥造，未按比选文件的主要条款编制；
（*）将设计任务转包或私拉其他单位主要设计人员完成投标方案；
（*）提交成果存在着严重的设计问题的；
（*）超过比选文件规定的项目设计完成期限或没设期限的；
（*）竞选文件中设计费报价超过比选人限价的；
（*）不按评委会要求澄清、说明或补正的。
*.*.*竞选报价有算术错误的，评委会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（*）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（*）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（*）单价与总价之间不一致时，应以总价为准，并修改单价；
*.*.* 初步评审不合格的竞选人不进入后续阶段的评标。
*.* 详细评审
*.*.*评委会首先按本章第*.*款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（*）按本章评标办法前附表第*.*.*条规定的评审因素和分值对竞选报价进行评审，报价得分为A。
*.*.*评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
*.*.* 竞选人得分=A
*.*.* 评委会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评委会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
*.* 竞选文件的澄清和补正
*.*.*在评标过程中，评委会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评委会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。
*.*.*澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。
*.*.*评委会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评委会的要求。
*.* 评标结果
*.*.*除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评委会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。
*.*.*评委会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告
附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评选委员会不得判为重大偏差。
章节号 条款名称 废标条件
第二章*.* 竞选报价 竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。
比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改。
如设置了最高限价，竞选人的竞选报价不得超过最高限价。
第三章*.*
初步评审 评选委员会依据本章第 *.* 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
第三章*.*
初步评审
竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：
（*）第二章“竞选人须知”第 *.*.* 项规定的任何一种情形的；
（*）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；
（*）不按评选委员会要求澄清、说明或补正的。
竞选报价有算术错误的，评选委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。
第四章 合同条款及格式
?
合同编号：CQHT-SG-****-XXX
建设工程施工总承包合同
项目名称：
发 包 人：
承 包 人：
签订地点：
签订时间：
合同协议书
发包人（全称）： **环保投资有限公司
承包人（全称）：
发包人愿将 交由承包人实施，并接受承包人递交的有关施工等内容的投标书。依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。
工程总承包主要事项如下：
一、 工程概况
*、工程项目名称：
*、发包工程项目的资金来源： 同比选文件
*、工程内容： 根据比选文件填写
*、工程承包范围： 签订合同时根据内容具体填写
二、 在合同中应明确的主要日期
施工开工日期： 以发包人发出的开工通知为准
施工开工至竣工验收合格的日历天数： 天
三、 质量标准
工程质量符合 国家验收规范 标准。
四、 签约合同价和合同价格形式
签约合同价： 元（大写： 元整）。
其中：
(*)安全文明施工费： 元（大写： 元整）。
（*）材料和工程设备暂估价金额： / 元（大写： / 元整）。
（*）专业工程暂估价金额： / 元（大写： / 元整）。
（*）暂列金额： / 元（大写： / 元整）。
合同价格形式：
五、 项目经理
承包人项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
六、 合同的组成文件
组成合同的文件包括：
（*）本合同协议书及补充文件
（*）中标通知书
（*）投标文件及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）施工设计图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）
（*）已标价工程量清单或预算书
（*）履约担保
（**）比选文件及答疑、补遗、澄清文件
（**）经双方认可的其他合同文件、会议纪要、备忘录等文件资料。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、 承诺
*、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*、发包人承诺按合同约定与承包人办理相关费用的结算，并按期足额支付。
*、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、承包人承诺按照合同约定完成项目工程的施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、 词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。
九、 签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、 签订地点
本合同在 签订。
十一、 补充合同
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充合同，补充合同是合同的组成部分。
十二、 合同生效
本合同自签订之日起生效。
十三、 合同份数
本合同正本一式 贰 份，发包人和承包人各执 壹 份，副本一式捌份，发包人和承包人各执 肆 份，均具有同等法律效力。
?
发包人： 承包人：
**环保投资有限公司
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
授权代表：（签字）： 授权代表（签字）：
单位地址： 单位地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
第一章 通用合同条款
参照****版施工合同中《通用合同条款》部分（略）
第四章 专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.* 合同
*.*.*.**其他合同文件包括： 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料 。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名 称： / ；
资质类别和等级： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： 。
*.*.*.*设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / 。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 项目临时办公室及施工场地 。
*.*.*.* 永久占地包括： 按设计图纸确定 。
*.*.*.** 临时占地包括： 由承包人按照比选文件和根据现场实际情况决定，如果有，发生的费用由承包人自行承担，不得增加发包人应付工程款项 。
*.* 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规 。
*.* 标准和规范
*.*.* 适用于工程的标准规范包括： 国家及***现行施工规范和验收规范 。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 。
*.*.* 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 以发包人比选文件列出的为准 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）本合同协议书及补充文件
（*）中标通知书
（*）投标文件及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）施工设计图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）
（*）已标价工程量清单或预算书
（*）履约担保
（**）比选文件及答疑、补遗、澄清文件
（**）经双方认可的其他合同文件、会议纪要、备忘录等文件资料。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。
上述文件互相补充和解释，如有不明确之处，以本合同约定次序在先者为准；若出现不一致的，则以形成时间在后的文件为准。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 *日内提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： *套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部施工图纸 。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 企业、人员资质、 单位工程施工组织设计、单位工程施工进度计划、安全文明施工管理制度、进场设备、工程保险证明、位置与现场复核的情况、施工图尺寸 ；
承包人提供的文件的期限为： 合同生效后**日内并于项目工程开工前*日内 ；
承包人提供的文件的数量为： *份 ；
承包人提供的文件的形式为： 纸质及电子版（文本采用“doc”格式；图纸采用“dwg”格式） ；
发包人审批承包人文件的期限： 提交发包人后的**日内 。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 发包人批复承包人提交的*.*.*款的文件后进行图纸会审 。
*.* 联络
*.*.* 发包人和承包人应当在 * 日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为： 发包人代表 。
承包人接收文件的地点： 。
承包人指定的接收人为： 承包人项目经理 。
增加条款：
本合同一方给对方的通知应用书面形式或传真送到本合同中规定的对方的地址，传真要经书面确认。
*.** 交通运输
*.**.* 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按相关规定执行，承包人施工人员进场应佩戴相关工作证件，并服从现场管理人员的管理规定 。
*.**.* 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按现场实际情况为准，由承包人自行勘察，最终由发包人确定 。
*.**.* 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
*.** 知识产权
*.**.* 关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本工程的施工。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：本工程的施工。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在本合同所约定的工程款项中 。
*.** 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按专用合同条款**.*.*执行 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按专用合同条款**.*.*执行 。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： / ；
职 务： / ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 按发包人管理制度及流程进行现场管理。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：按现场实际情况，承包人自行勘察，相关费用已包含在工程价款中。
（*）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行接通，项目工程厂区红线外费用由发包人承担，厂区红线内及接口干管相关费用由承包人承担。承包人单独装表计量。安装费、管材线路、设备购置费及施工过程中发生的所有水电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行勘察并自行办理，相关费用已包含在工程价款中。
（*）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。
（*）施工现场如有遗留问题，由承包人负责协调处理，除涉及永久性占地的青苗费，拆迁的补偿费用由发包人承担外。用地解决后，发包人向承包人交付施工场地，承包人负责看护管理并承担费用。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同生效后，承包人配合发包人及时办理相关施工许可证手续。
（*）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，若有需要，由发包人另行委托。
（*）本工程的设备供应安装单位进场施工后的工作面由承包人统一调配，设备供应安装单位及工作人员必须服从承包人统一安排。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。
发包人是否提供支付担保： 不提供 。
发包人提供支付担保的形式： 无 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容： 提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数： *套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后*个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件、电子文档（竣工图CAD版本、结算造价资料为软件版本） 。
（**）承包人应履行的其他义务：
a. 按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及***有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《***房屋建筑和*政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。凡是达不到安全文明验收标准和评定为不合格的，发包人不支付安全文明施工费，并处以****元/次的罚款。
b. 负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《***人民政府关于对主**易撒漏物质实行密闭运输的通告》（*政府令第***号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，发包人有权按照*政府令第***号对承包人进行责任追究。
c. 根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。
d. 负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用*政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。
e. 按***政府有关主管部门（包括建设、*政、**、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。
f. 确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。
g. 负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。
h. 承包人须无条件提交民工工资结清证明，不得影响发包人办理竣工验收备案。
i. 负责做好项目工程施工现场的安全保卫工作，安排专门人员对施工现场堆放的施工设备、安装设备、材料等进行看管。
j. 负责协调安排设备供应安装单位进场开展施工工作，为上述单位有效开展相关工作提供用水、用电等方面的便利条件，确保项目工程保质按期完工。
k. 综合管理进入施工现场的工作人员，保证安全生产顺利进行，并对安全生产事故负责；确保相关岗位的工作人员均具备相应的资质条件，严格执行法定的或行业规定的安全操作规范，禁止违规用工、违规操作。
l. 项目工程开工前承包人必须按照合同约定及时缴纳农民工工资支付保障金。
m. 承包人项目班组成员岗位和数量见下表，承包人在实际施工中，可根据需要在原班组人员基础上增加人员，并报发包人备案；本合同明确的班组成员在合同签订后至工程竣工前，原则上不得更换，若有特殊情况，在提出拟替换人员其资质应相当于或高于被替换人员的情况下，须向发包人提出书面申请，并经发包人单位书面同意后，同时还须按照项目经理、技术负责人每人次*****元，其它人员每人次****元的标准向发包人赔偿。
岗位名称 姓名 身份证号码 执业、资格证书号 执业印章号 安全生产考核合格证号 手机号码
项目经理
技术负责人
材料员
造价员
施工员
质检员
安全员
资料员
n. 承包人应定期向发包人提交施工周报、施工月报。施工周报应在当周的周日前提交，施工月报应在当月的**日前提交。
o. 承包人负责施工区域及相关拆迁区域内的所有安全、物品看护责任，如发生纠纷由承包人自行承担。
p. 承包人的质量保证资料及结算资料须与施工工序同步。
q. 承包人应代发包人整理、装订施工招投标之前的资料及结算审计资料。
r. 负责协调施工期间当地行政管理部门及周边邻里关系，并承担相关费用，确保项目建设顺利推进。
s．按区*为发包人员提供办公室及宿舍各*间，费用已计入投标总价。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理：
承包人项目经理和技术负责人必须与本合同所承诺的人员一致，并根据合同确定的开工日期前到任。在发包人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理除投标时承诺负责的项目工程外不得同时兼任其他任何项目的项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。
承包人对项目经理的授权范围如下：
项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工工期按每月**日计，每月至少**天，每天不少于*小时在现场组织施工（因大型节假日或发、承包双方认定的异常恶劣气候条件除外），项目经理的出勤情况应由发包人现场代表签字确定，离开施工现场需要向发包人现场代表报告请假 。
如发现承包人未与项目经理签订劳动合同和为其缴纳社会保险， 承包人将承担*****元的违约金，并限期签订劳动合同、补缴社会保险 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担****元/天的违约金。由于承包人原因导致进度与总进度计划对比滞后**日以上时，项目经理不得请假，不请假擅自离开施工现场的按上述项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任处理 。
*.*.* 承包人确需更换项目经理，在提出拟替换人员不低于被替换人员资格等级的情况下，应提前**天书面通知发包人，并经发包人书面同意后，方可更换。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的，经发包人通知后，须在*日内恢复为原项目经理；同时发包人将对承包人处以每人次*****元的罚款。承包人拒绝整改，发包人可立即终止合同并扣除全部履约保证金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人认为承包人的项目经理不能胜任本项目工程的指挥、组织工作或有重大违约行为的，发包人可要求承包人于*日内进行更换，逾期不更换的，发包人可处以承包人次*****元的违约金。承包人拒不更换的，发包人可以立即终止本合同并扣除全部履约保证金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
增加条款：
*.*.*若因承包人违反合同等原因发包人提出终止合同时，承包人必须在发包人发出退场通知后**日内无条件退场。待承包人退场后方可清算已完成且合格的工程量，在由发包人选定的专业机构结束已完成且合格的工程量结算后**日内，发包人向承包人支付结算的工程款。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前*日内 。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人认为承包人的主要施工管理人员（技术负责人、施工员、质检员、安全员）不能胜任本项目工程工作的，发包人可要求承包人于*日内进行更换，并向承包人缴纳每人次****元的赔偿金。承包人拒不更换的，发包人有权要求承包人承担*****元/人次的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
*.*.*承包人施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向发包人代表请假 。
*.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按照擅自更换项目经理的违约责任处理 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担***元/人?天的违约金。由于承包人原因导致进度与总进度计划对比滞后**日以上时，承包人主要施工管理人员不得请假，不请假擅自离开施工现场的按上述承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任处理 。
*.* 分包
*.*.* 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： 根据比选文件确定 。
*.*.* 分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
*.*.*分包合同价款
关于分包，合同价款支付的约定： / 。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开工日至实际竣工验收合格并交付发包人之日 。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保：根据比选文件确定。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：根据比选文件确定
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.* 特殊质量标准和要求：达到国家、行业和***有关现行施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。
关于工程奖项的约定： 无 。
发包人和承包人在工程建设中，应执行以下规定：
施工执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB*****-****）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB*****-****）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB*****-****）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB*****-****）、《城*污水处理厂工程质量验收规范》（GB*****-****）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB*****-****）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB*****-****）、《埋地塑料排水管施工》（**S***）、《排水检查井》（**（**）S***）等相关规范。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.* 承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定： **小时 。
发包人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： ** 小时。
发包人有义务通知发包人代表参与隐蔽工程的检查。
*. 安全文明施工与环境保护
*.* 安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝死亡和重伤事故，轻伤事故发生率控制在*‰ 以内，现场不发生重大及以上机械事故、火灾事故、刑事案件和重大治安事件，安全文明施工达标率***%。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定： 按通用合同条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制，并于开工前*日内交发包人 。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 满足以下要求。承包人需办理的有关施工场地交通、环卫、夜间施工和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，由承包人自行承担其费用。
*、文明施工
（*）承包人应按照《房屋建筑和*政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔****〕**号）、《***房屋建筑和*政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，罚款等费用由承包人承担。
（*）对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
（*）环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和**相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便,做到工完场地清。
（*）承包人的施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到，必须配备合格的冲洗设施。
（*）承包人在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，必须减少、控制粉尘、噪声、振动等污染的干扰。必须按发包人及有关部门的要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。
（*）保证项目本身及周边所有区域的建（构）筑物、各种*政设施（电杆、塔吊、广告牌、通讯设施、地上及地下管线、架空管线、地下轻轨、*政道路、桥梁及绿化、边坡稳定、文物保护建筑、苗木）等设施的安全工作等，如有损坏，费用由承包人自行承担。
（*）做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。
（*）按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，相关费用包括在投标报价中。
*、安全施工
承包人必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。如果造**全事故，由承包人承担一切责任和经济损失
（*）按国务院令第***号《建设工程安全生产管理条例》和《通用合同条款》第五条执行，并按渝建发（****）**号、渝建发（****）**号文件执行。
（*）承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费均按合格标准支付。
（*）发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评**果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。
（*）承包人应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理，如因承包人原因发生安全责任事故，责任由承包人全部承担。
*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工组织设计 。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 施工组织设计在开工前* 日内提供 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： **日内 。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人收到施工进度计划后 * 日内审查确认 。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前*日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前*日内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前*日内 。
*.*.* 开工通知
由发包人书面通知
*.* 测量放线
*.*.* 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*日内。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 费用不索赔，工期顺延，发包人、承包人双方均免责 。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
限价比选文件 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过签约合同价的**%；违约造成的损失赔偿金按实计算 。
增加下列内容：
*、项目工程施工现场发包人未对应具备的条件作任何承诺，具体情况以承包人自行踏勘为准，且承包人已在投标文件中进行综合考虑，承包人不得以现场不具备施工条件为由造成工期延误。
*、项目工程开工后，因村民阻工等原因导致的工期延误，不能作为工期延期的依据。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照国家有关规定执行 。
*.* 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*） 如发生**年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温、地震等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人**工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔 ；
（*） 异常恶劣气候条件结束后的*日内承包人应及时恢复施工工作，逾期未恢复施工的视为承包人工期延误，结束之日以政府相关部门发布的信息资料为准，相关部门的信息资料未明确的，以工程所在地公开的气象资料为准 ；
（*） / 。
*. 材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.* 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。
增加下列项：
*、承包人提供的材料和工程设备
（*）承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备： 所有材料、设备（甲供除外）原则上由承包人采购供应，在采购和使用前须经发包人批准确认，所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，由承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，由承包人承担 。
（*）承包人采购材料设备的约定： 本工程所用的钢材要求采用重钢、水钢、达钢等国内大型钢厂生产的优质钢材，材料进场时必须提供出厂合格证、质量保证书和厂家质量检验报告；所用钢筋及其接头必须严格进行先检后用，并符合国家现行有关规范、标准要求；砼、砂浆要求采用商品砼、砂浆，厂家须有较高的信誉和优质产品，配合比和质量控制须按国家现行有关规范、规程和标准执行；承包人用于本工程的任何材料、设备的品质，在使用前必须得到发包人的批准 。
（*）承包人承担检验费用的材料、设备： 按现行的法律、法规、规章和有关标准、规范的规定，进场后必须履检的材料、设备，其检验费用均认为已包含在投标报价中由承包人承担。若发包人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，送国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担；若检验合格，则检验费用由发包人承担 。
*、发包人提供的材料和工程设备
（*）材料的名称、规格、数量和价格：见比选文件工程量清单。
（*）材料的交货方式、地点和日期： 材料设备供应商直接与承包人在发包人的监督下交接，地点在项目工程的施工现场发包人指定位置，日期另行协商 。
（*）工程设备的名称、规格、数量和价格：见比选文件工程量清单。
（*）工程设备的交货方式、地点和日期： 材料设备供应商直接与承包人在发包人的监督下交接，地点在本工程的施工现场发包人指定位置，承包人免费配合卸货，日期另行协商 。
（*）材料和工程设备的接收、运输与保管：由承包人承担。 。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求。所有材料设备必须经发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，由承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，由承包人承担。
承包人报送审批的时间：*）按本合同约定；*）材料、设备、大型机械进入施工现场承包人须提前**小时通知发包人进行监督验收。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
增加条款：
安装设备：承包人负责项目工程通用设备（除一体化设备外的设备）的安装、调试，一体化设备的安装、调试不由承包人负责。
*. 试验与检验
*.* 试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行决定。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行决定。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行决定。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 按照有关规范执行 。
**. 变更
**.* 变更的范围
关于变更的范围的约定： 非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围 。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
按比选文件执行
本工程结算办法：根据比选文件确定
**.* 承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限： **天 。
承包人提出的合理化建议(经评审)降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审查同意，可以签证形式办理，按节约造价的**%奖励承包人。
**. 价格调整
正常工期内，*场价格波动不调整合同单价。
**. 合同价格、计量与支付
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定：根据比选文件确定
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
进度付款申请单的份数：*份。
进度付款申请单的内容：（*）付款次数或编号；（*）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（*）索赔金额；（*）经发包人批准的**万元以上的工程变更、新增内容；（*）本次扣减的质量保证金；（*）根据合同应增加和扣减的其他金额。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单的份数：*份。
进度付款申请单的内容：按照有关规定执行。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无
**.*.* 进度款审核和支付
（*）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 自发包人收到进度付款申请单之日起**日内 。
（*）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后**日内完成支付。发包人支付进度款以收到承包人出具的合法有效的等额发票为前提，但发包人支付**.*.*（*）条的款项前，承包人须将剩余款项的等额发票同时提供给发包人 。
**.*.* 支付分解表的编制
（*）总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。
（*）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 无 。
**. 验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*发包人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： ** 小时。
**.*.* 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按照本合同通用合同条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： ****元/天 。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容： 按设计要求 。
（*）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（*）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 无 。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后**日内 。
**. 竣工结算
………….
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： *份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按合同付款约定执行 。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同付款约定执行 。
（*）发包人完成支付的期限： 按合同付款约定执行 。
最终结清的范围包括：签约合同价、索赔金额、工程量变更金额、新增项目价款、其它约定的内容。
**. 缺陷责任期与保修
**.* 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： **个月 。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （*） 种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）工程结算价款*%的工程款；
（*）其他方式：/。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （*） 种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式： 发包人在工程结算价款中扣留 。
关于质量保证金的补充约定：如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。
**.*.* 质量保证金的退还
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
**.* 保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为： 以工程质量保修书为准 。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： **小时内 。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.* 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*日内下达开工通知的违约责任： / 。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人承担逾期应支付费用对应天数银行同档次存款利息。因发包人内部付款审批程序造成的合同费用支付或履约保证金退还时间延迟，不超过**日的，不视为发包人违约 。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（*）其他： / 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
（*）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收**%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的**%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付合同签约价的**%作为违约金，承包人无条件退场。
（*）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付****元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付****元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序后，从最近一次工程进度款中扣除。
（*）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人的管理，经发包人书面警告仍不服从的，承包人每次向发包人支付****元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付合同签约价的**%作为违约金，承包人无条件退场。
（*）承包人违反本合同第*.*.*款规定，对本工程进行任何形式的转包、分包的，发包人有权单方面解除本合同，承包人应向发包人支付签约合同价**%的违约金，并赔偿发包人由此产生的一切经济损失。
（*）如果承包人未按时提交施工周报、月报的，每延期一天，违约金按***元/天计，发包人有权从未支付的工程进度款中扣除。
（*）在承包人因违约而向发包人支付违约金或赔偿金后**日内，承包人应无条件的补足履约保证金。如果承包人未按时补足履约保证金的，每延期一天，违约金按***元/天计，发包人有权从未支付的工程进度款中扣除。
（*）若承包人未及时支付农民工工资须发包人代为垫付的，经承包人确认发包人可先行代为垫付。发包人有权从未支付的工程款中扣除代为垫付的农民工工资，且承包人须承担代为垫付农民工工资的**%的罚金。承包人不得拖欠农民工工资，合同履行过程中，如出现工人（含农民工）、供货商闹事，阻碍交通，集体上访等事件，每出现一次发包人处承包人*****元违约金。若此事件触发媒体有损发包人的报道，每出现一次，处承包人******元违约金。违约金累计计算。
（*）施工期间，发包人签发的工程指令或设计变更，承包人必须无条件配合实施，否则按每次*****元收取罚金。
（*）承包人提出的签证或变更内容必须客观、真实，数据、规格、尺寸标注明确，不得产生异议，如签证或变更有异议且承包人又不能作出合理解释的，产生的相关经济损失和责任由承包人承担。同时，对于未给发包人造成损失的，发包人有权对承包人按****元/次收取违约金；对于给发包人造成损失的，除发包人按损失金额收取承包人赔偿金外，发包人还有权对承包人按****元/次收取违约金。累计发生三次此类情况的，发包人有权要求承包人更换项目经理及直接责任人员。
（**）若承包人违反本合同约定的其他义务，经发包人催告后在合理期限内未整改的，发包人有权单方面解除本合同，承包人应向发包人支付签约合同价 **%违约金，并承担由此造成发包人的经济损失。
**.*.* 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按照本合同第**.*.*款约定的具体方式及标准执行 。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 包括战争动乱、**年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温、地震） 。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 日内完成款项的支付。
*、因发生不可抗力致使合同不能继续履行或不能实现合同目的的，承、发包双方可在不可抗力发生后协商解除本合同。
*、不可抗力的通知义务
承、发包双方均有义务在不可抗力发生后*日内及时书面通知对方，以避免发生更大经济损失，通知后双方可就合同是否继续履行及履行方式等进行协商；按期通知的，双方均可就不可抗力所造成的损失免责，逾期通知造成对方损失的，通知方应就扩大部分损失向对方承担赔偿责任。
*、不可抗力事件的费用承担
（*）不可抗力事件发生后，发包人应承担已经形成永久建构筑物或即将形成永久建构筑物的材料、设备等的损失发包人代表的伤亡，但承包人材料、设备堆放位置明显不合理的除外。
（*）不可抗力事件发生后，承包人应承担自有和 租赁机械设备、临时设施、材料等的损失及承包人现场人员的伤亡。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定： 按通用合同条款执行 。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定： 按政策规定应由承包人购买的工伤保险、人身意外伤害保险等各种保险费由承包人自行承担，同时承包人须在合同生效后项目开工前向发包人提供相应的有效证明 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 无 。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无 。
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：以发包人和承包人共同名义投保的，当保险金不足以补偿损失时，由责任方负责补偿；若无责任方的，永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。发包人、承包人以各自名义投保的，保险金不足以补偿损失时，由投保人自行负责补偿。
**. 争议解决
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （*） 种方式解决：
（*）向 ** 仲裁委员会申请仲裁；
（*）向 人民法院起诉。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，双方当事人同意由**仲裁委员会仲裁。
** 合同其它约定：
**.*农民工工资支付保障金
**.*.*在本合同生效之日起 ** 个工作日之内并于项目工程开工前，承包人应当一次性向建设行政主管部门指定的本项目保障金专用账户存入农民工工资支付保障金，保障金金额为本合同暂定总价的*%。
**.*.*有下列四种情形之一时，经劳动保障部门或发包人查证属实后可以申请建设行政主管部门向相关农民工支付农民工工资支付保障金：
（*）施工企业未依法及时结算农民工工资，拖欠农民工工资的；
（*）建设单位或施工企业非法转包、分包建设工程，导致用工主体不具有法人资格而发生拖欠农民工工资行为的；
（*）建设单位或施工企业法人代表或工程负责人隐匿逃跑或死亡，造成拖欠农民工工资的；
（*）其他被认为拖欠农民工工资的情形。
**.*.*在启用农民工工资支付保障金支付农民工工资后，劳动保障部门或发包人有权要求承包人在**日内等额补缴已启用支付的保障金。逾期未补缴的，发包人有权在承包人欠缴金额范围内扣除相应工程进度款或工程总价款。同时，发包人有权申请建设工程项目审批部门和劳动保障部门将承包人记入信用档案，通报批评并向社会曝光。
**.*.*本合同竣工验收合格并交付发包人后，承包人应在施工现场农民工集散场所公示本建设项目的竣工日期、工资结算结果等情况，公示时间不得少于**个工作日。在发包人与分包人、实际施工人分别出具承包人已实际支付农民工工资的书面证明后，承包人方可凭借此证明于***住房与城乡建设委员会无息领取其缴纳的农民工工资支付保障金。
附件
附件一：廉政责任协议书
附件二：安全生产责任协议书
附件三：工程质量保修书
附件一：
廉政责任协议书
发包人：**环保投资有限公司
承包人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书。
第一条 承、发包双方的责任
（一）应严格遵守国家关于*场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和*场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
**环保投资有限公司
法人代表： 法人代表：
（或委托代理人） （或委托代理人）
日期： 日期：
附件二：
安全生产责任协议书
发包人：**环保投资有限公司
承包人：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民**国劳动法》、《中华人民**国建筑法》、《安装工程承包合同条例》和***建委关于建筑工程的有关规定，双方就本工程安全生产责任达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工 期
开工日期： 工期天数：
三、安全生产
*、承包人必须学习、掌握，并执行发包人发行的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。
*、承包人必须执行发包人与承包人共同制定的与项目有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
*、承包人必须执行三级安全教育制度，项目经理、承包项目负责人及特种作业人员必须持证上岗。
*、承包人必须执行安全生产检查整改制度，认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提**全防范能力。
*、承包人必须接受发包人或发包人上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，对于发包人查处的隐患，承包人必须限期整改。
*、承包人必须执行安全防护设施、设备验收制度。
*、承包人自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。
*、承包人必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
*、承包人必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如承包人施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向发包人及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。承包人须积极配合发包人上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。
**、承包人须承担因为承包人的原因造成事故的经济责任和法律责任。
**、承包人有权拒绝发包人的违章指挥。
**、承包人发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，承包人必须做好事故的善后处理工作。
**、承包人应做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。
**、承包人应严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。
**、承包人应保证工地不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。
**、当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包人认为确定有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工。承包人实施处理意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。
**、承包人必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
**、发包人应为承包人创造良好的作业环境。
**、发包人有监督、纠正承包人人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的有权命令其停止作业。
**、发包人有权审查承包人的安全资质和全厂人员的安全教育情况。
**、承包人承诺以本合同的履约保证金同时作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的，发包人据实计算扣款额，在履约保证金中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证金总额的，超出部份承包人仍须承担。
**、承包人确保进入施工现场的车辆及设备完好，同时做好现场封闭施工，并加强施工现场的巡视和管理，杜绝非生产人员进入施工现场。因承包人管理不善，造成他人伤害或伤亡，由承包人承担责任。
四、违 约
*、达不到约定条件的，发包人一经发现，可要求承包人立即进行改正和补充完善，承包人应按发包人要求改正和补充完善，直到符合约定条件。
*、因承包人原因达不到约定条件的，由承包人承担违约责任和经济支出。
五、争 议
*、本责任协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。
*、当承、发包双方发生争议时，可通过承、发包双方上级主管部门协商调节，若达不成一致意见，可向**仲裁委员会申请仲裁。
六、本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
**环保投资有限公司
法人代表： 法人代表：
（或委托代理人） （或委托代理人）
日期： 日期：
附件三：
工程质量保修书
发包人：**环保投资有限公司
承包人：
发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程（包括池体防水等），为设计文件规定的工程合理使用年限，为**年；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为*年；
*．给排水设施、道路等配套工程，为*年；
*．供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；
*．其他项目保修期限约定如下： 无 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*．在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
法人代表： 法人代表：
（或委托代理人） （或委托代理人）
日期： 日期：
第五章 技术要求和工程量清单
*、污水处理厂主要设备品牌建议表
序号 类别 建议与下列同档次品牌 备注
一 **设备
* 水泵 **凯泉、南方泵业、川源、**人民泵业、**申岗泵业
* 风机 罗茨 恒荣、海福德、拜思特、**三牛
回转式 启正、长风、百事德、**优纳特
二 主体工艺设备
* 格栅机 港力环保、新浪环保、**贝特、蓝深集团
* 污泥脱水机 板框：**华章、**川源；**景津环保
带机：**川源、**通用、**金禾
注:竞选人所供应设备应参照以上品牌或技术参数、质量标准相当于或优于以上品牌。
*、工程量清单
详见附件
第六章 图纸
详见附件
第七章 竞选文件格式
（项目名称）
竞 选 文 件
竞选人： （盖单位法人公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
****年 月 日
目 录
一、竞选函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、竞选人基本情况表
四、项目管理机构组成表
五、项目主要管理人员简历表
六、拟投入本项目的主要施工设备表
七、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
八、竞选人证明文件
九、信誉要求
十、商务部分
一、竞选函
致： （比选人）
*．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （? ）的竞标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。
*．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销投标文件。
*．如我方中标：
（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（*）本竞选函属于合同文件的组成部分。
（*）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（*）我方承诺派驻本工程施工现场的项目部成员必须与资格审查时所报一致（不可抗力因素影响除外）。
否则我方自愿承担一切违约责任。
*．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第*.*.* 项规定的任何一种情形。
*． （其他补充说明）。
竞选人： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：
单 位 性质：
地 址：
成 立时 间： 年 月 日
经 营期 限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （竞选人名称）的法定代表人。
附：法定代表人的身份复印件。
特此证明
竞选人： （盖单位法人公章）
年 月 日
注：法定代表身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响有效性。
授 权 委 托 书
本人 （姓名）系 （竞选单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人和代理人的身份复印件。
竞选人： （盖单位法人公章）
法定代表人： （签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：
委托代理人联系电话：
委托代理人电子邮箱：
日期： 年 月 日
备注：*、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
*、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
三、竞选人基本情况表
竞选人名称
注册地址 邮政编码
联系方式 联系人 电 话
传 真 邮 箱
组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话
技术负责人 姓名 技术职称 电话
成立时间 员工总人数：
企业资质等级 其中 项目负责人
营业执照号 高级职称人员
注册资金 中级职称人员
开户银行 初级职称人员
账号 技 工
经营范围
备注
四、项目管理机构组成表
职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注
证书名称 级别 证号 专业 养老保险
备注：竞选人需按竞选人须知前附表*.*.*的规定填入拟派本项目的人员情况。
五、项目主要管理人员简历表
姓 名 年龄 学历
职 称 职务 拟在本合同任职
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
六、拟投入本项目的主要施工设备表
序号 设备名称 型号
规格 数量 国别
产地 制造
年份 额定功率（kW） 生产
能力 用于施工部位 备注
七、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
序号 仪器设备名称 型号
规格 数量 国别
产地 制造
年份 已使用台时数 用途 备注
八、竞选人证明文件
竞选人的企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书等资料复印件（加盖公章）。
九、信誉要求
竞选人自行承诺，与竞选人须知前附表*.*.*条一致。
十、商务部分
已标价工程量清单
文件下载
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
