二维码
导航图标
招标网 > 招标采购 > 招标公告 > 长汀县一江两岸景观工程龙潭公园原自来水厂改造项目招标公告
分享到:
长汀县一江两岸景观工程龙潭公园原自来水厂改造项目招标公告
发布日期:2018年01月22日 | 标签:自来水招标 公园招标 水厂招标 
以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先 注册 成为会员,
已注册会员请 登录 后查看。
招标编号 【正式会员登录后可浏览】 采购业主 【正式会员登录后可浏览】
招标公司 【正式会员登录后可浏览】
联系人 【正式会员登录后可浏览】 联系电话 【正式会员登录后可浏览】 通讯地址 【正式会员登录后可浏览】
邮政编码 【正式会员登录后可浏览】 截止日期 【正式会员登录后可浏览】

公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托,于2018年01月22日在招标网发布长汀县一江两岸景观工程龙潭公园原自来水厂改造项目招标公告。
    各有关单位请与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

    部分信息内容如下:(查看详细信息请登录

**省房屋建筑和*政基础设施工程

标准施工招标文件
专用本
(****年版)


报建编号:____(由省行政监督平台报建系统生成)__   
招标项目名称:_***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 
招标项目编号:_ FJXS招字[****]***号     


招标人:**省古韵汀州旅游发展有限公司(盖单位电子公章)
招标代理机构:**鑫晟工程管理有限公司(盖单位电子公章)
招标代理机构项目负责人: 韩**
招标代理机构编制人:______ __胡秋苹 _ 
招标文件编制日期:**** 年 **月 ** 日
?
使用说明
*. 《**省房屋建筑和*政基础设施工程标准施工招标文件(****年版)》(以下简称“标准施工招标文件”)是根据《中华人民**国标准施工招标文件》(****年版)、《中华人民**国房屋建筑和*政工程标准施工招标文件》(****年版)、《电子招标投标办法》,结合我省实际情况编制的,适用于**省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和*政基础设施工程施工招标项目,包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
*. 《标准施工招标文件》包括第*章“招标公告/投标邀请书”、第*章“投标须知”、第*章“评标办法和标准”、第*章“合同条款及格式”、第*章“工程量清单及计价”、第*章“招标图纸”、第*章“技术标准和要求”和第*章“投标文件格式”。
*. 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中,《通用本》适用于所有房屋建筑和*政基础设施工程施工招标项目,每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
*. 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用,如确实需要修改或补充的,应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
*. 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改(如有时)的内容为对应关联关系,可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的,以《专用本》为准;《专用本》无约定的,从《通用本》的约定;《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的,以后者为准;招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时,以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求;以空格下划线标示的,由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容,招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时,填入的具体内容应将其覆盖。
*. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程,应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目,工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人,其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
*. 在招标项目的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜,并承担相应责任。








?
目 录

第 * 章 招标公告 *
招标公告 *
第 * 章 投标须知 *
第*节 投标须知前附表 **
投标须知前附表 **
第*节 投标须知 **
(一)总则 **
(二)招标文件 **
(三)投标文件 **
(四)投 标 **
(五)开 标 **
(六)评 标 **
(七)中标 **
(八)异议、投诉 **
(九)其他 **
投标须知内容修改表 **
第 * 章 评标办法和标准 **
第*节 评标办法和标准数据表(简易评标法) **
第*节 评标办法和标准 **
简易评标法 **
第 * 章 合同条款及格式 **
第*节 合同协议书 **
第*节 通用合同条款 **
第*节 专用合同条款 **
专用合同条款 **
第 * 章 工程量清单及计价 **
第*节 工程量清单 **
第*节 招标控制价 **
第*节 投标报价(本项目不要求) **
第*节 工程量清单与计价表格式 **
第 * 章 招标图纸 **
第*节 招标图纸目录 **
第*节 招标图纸 ***
第 * 章 技术标准和要求 ***
第*节 招标项目概况和说明 ***
(一) 工程建设地点的现场自然条件 ***
(二) 工程建设地点的现场施工条件 ***
(三) 招标项目说明 ***
第*节 工程建设技术标准 ***
(一) 工程建设标准强制性条文 ***
(二) 招标项目使用的其他工程建设技术标准 ***
(三) 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求 ***
第*节 施工现场管理要求 ***
(一) 现场安全防护设施要求 ***
(二) 水土保持与环境要求 ***
(三) 文明施工要求 ***
(四) 施工机具进场要求 ***
第*节 招标人对工程主要材料设备的要求 ***
(一) 技术要求 ***
(二) 质量要求 ***
(三) 参考品牌 ***
第*节 招标人自行采购的材料设备 ***
第*节 其他要求 ***
第 * 章 投标文件格式 ***
第*节 资格文件 ***
第*节 商务文件 ***
第*节 技术文件(不要求) ***


?
第 * 章 招标公告





















招标公告
*. 招标条件
本招标项目***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目已由**省***发展和改革局以《关于***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目建议书的批复》汀发改审批【****】***号文批准建设,建设单位为**省古韵汀州旅游发展有限公司, 建设资金来源 上级拨款,招标人为**省古韵汀州旅游发展有限公司,委托的招标代理单位为**鑫晟工程管理有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行*内公开招标。
*. 项目概况和招标范围
*.*. 工程建设地点:*****公园原自来水厂;
*.*. 工程建设规模:***厂机房管理房,建筑面积***平方米,造价约为***万元;
*.*. 招标范围和内容:
(*)工程类别:房屋建筑工程;
(*)招标类型:施工总承包;
(*)招标范围和内容:***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工(具体详见本项目招标控制价预算书及施工设计图纸);
其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:建筑面积为***平方米的建筑工程其中要求建设仿古木结构及一斗两卧青砖墙体工程(按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述);
用于确定注册建造师等级的相关数据:建筑层数:*层建筑高度 (按照《注册建造师执业工程规模标准(试行)》中相应规模标准规定的特征描述);
用于确定类似工程业绩的相关数据: 无(按照《**省房屋建筑和*政基础设施工程特殊性划分标准(试行)》中规定的工程特征指标描述,适用于允许设置类似工程业绩的项目);
*.*. 招标控制价(即最高投标限价,下同):*******.** 元;
*.*. 工期要求:总工期为 ** 个日历天,定额工期 ** 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ;
*.*. 标段划分(如果有): / ;
*.*. 质量要求:符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
*. 投标人资格要求及审查办法
*.*. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三 级建筑工程施工总承包及古建筑工程专业承包叁级及以上资质并在***工商注册和纳税且具备《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)
*.*. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于贰级建筑专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)
*.*. 本招标项目不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人应优先选用**省建筑业龙头企业作为联合体成员,自愿组成联合体的应由/ 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
*.*. 本招标项目不应用**省建筑施工企业信用综合评价分值。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于**分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分,可通过**省建筑施工企业信用综合评价系统(从**住房和城乡建设网的“**省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录)查询。
*.*. 投标人“类似工程业绩”要求: * 个;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 / 。
*.*. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的  / 个标段投标,但最多允许中标  / 个标段。(适用于分标段的招标项目)
*.*. 其他资格要求: 无 。
*.*. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。
*.*. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
*. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于****年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 ** 秒至 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 ** 秒通过 ***公共**交易中心**分中心平台(http://ggzy.ctasc.com.cn/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用海迈电子标书软件最新版本 打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。
*. 评标办法
本招标项目采用的评标办法:简易评标法 。
*. 投标保证金的提交
*.*.投标保证金提交的时间:投标截止时间前一个工作日下午*:**前,以实际到账时间为准。
*.*.投标保证金提交的金额:贰万元整人民币。
*.*.投标保证金提交的方式:①基本户银行转账或电汇②**省建筑业龙头企业年度投标保证金③有效期内的***工程建设项目年度投标保证金。
*. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在***公共**交易中心**分中心(http://ggzy.ctasc.com.cn/)上发布。
*. 联系方式

招标人:**省古韵汀州旅游发展有限公司
地址:***腾飞一路电信大厦六楼,邮编:******
电子邮箱:***********
电话:*********** ,传真:****-*******
联系人: 涂先生

招标代理机构: **鑫晟工程管理有限公司
地址:****委党校*号楼一层 ,邮编:******
电子邮箱: ***********
电话:****-*******,传真:****-*******
联系人: 胡小姐 。

公共**电子交易平台名称: ***公共**交易中心**分中心
网址:http://ggzy.ctasc.com.cn/
联系电话:***********、***********、***********、***********、***********

招投标监督机构名称:**省***住房和城乡规划建设局
地址:***横岗岭**号
联系电话:****-*******

公共**交易中心名称:***公共**交易中心**分中心
地址:***环**路青少年宫隔壁
联系电话: ****-*******

第 * 章 投标须知







第*节 投标须知前附表





投标须知前附表
说明:
(*)本表各项应一一填写,除“不适用”外,不留空白。如某日期一时定不下来,可先填计划日期。
(*)如某项内容对本项目不适用,应在相应栏目中注明“不适用”。
(*)投标须知前附表是投标须知的说明和补充,如两者有矛盾之处,以前附表内容为准。

项号 条款号 条款名称 编 列 内 容
*. *.* 招标人和招标代理机构 招标人:**省古韵汀州旅游发展有限公司
地址:***腾飞一路电信大厦六楼
联系人:涂先生
电话:***********,传真: ****-*******
电子邮箱:***********
招标代理机构: **鑫晟工程管理有限公司
地址:****委党校*号楼一层
联系人: 胡小姐
电话:****-******* ,传真:****-*******
电子邮箱:***********
*. *.*
本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分(如果有) 招标项目名称:***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目
报建编号:(由省行政监督平台报建系统生成)
招标项目编号:FJXS招字[****]***号
标段名称(如果有): 无
标段编号(如果有): 无
招标人允许投标人参加投标的标段数量 : *个
招标人最多允许投标人中标的标段数量:*个
*. *.* 资金来源和落实情况 资金来源: 上级拨款
出资比例: ***%
资金落实情况:已落实
*. *.* 工程建设地点 *****公园原自来水厂
*. *.* 工程建设规模 ***厂机房管理房,建筑面积***平方米,造价约为***.*万元
*. *.* 招标范围和内容 ***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工(具体详见本项目招标控制价预算书及施工设计图纸)
*. *.*
/**.* 本招标项目使用的公共**电子交易平台和公共**交易中心 公共**电子交易平台名称:***公共**交易中心**分中心平台
网址:http://ggzy.ctasc.com.cn/
联系电话:***********、***********、***********、***********、***********
公共**交易中心名称:***公共**交易中心**分中心
地址:***环**路青少年宫隔壁
联系电话:****-*******

*. *.* 电子招投标基本要求 *、 关于CA证书办理、电子标书编制等相关事项,请投标企业进入***公共**交易中心**分中心平台的办事指南中查看,如有疑问请咨询**海迈科技股份有限公司。
*、 匿名报名时,投标人报名成功后须及时记住报名号【①可用于登录***公共**交易中心**分中心平台下载电子招标文件(edox固化格式)、制作电子投标文件和打印报名凭证;②可用于登入“海迈电子标书软件”打开下载的电子招标文件、导出word版招标文件和编制电子投标文件,报名号初始密码为******】。若忘记报名号或没获取到报名号的,投标人需及时联系**海迈科技股份有限公司。

*. *.* 计划工期 总工期为 ** 日历天,定额工期 ** 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) 无 
**. *.* 质量要求 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准
**. *.* 合同价格形式 固定单价合同
**. *.* 资格审查方式 本项目采用资格后审 方式对投标人的资格进行审查。
**. *.*
/*.* 合格投标人资格条件 *. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 二 级建筑工程施工总承包及古建筑工程专业承包叁级及以上资质并在***工商注册和纳税且具备《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)
*. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
 二 级建筑工程 专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。(无需资质的项目,从其规定)
*. 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人应优先选用**省建筑业龙头企业作为联合体成员,自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。
*. 本招标项目 不应用 **省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为(房屋建筑、*政工程)类。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分不得低于**分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有 (建筑工程、*政公用工程) 施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注:①在每季度首月**日后开标的招标项目,纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值,应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月**日前(含**日)开标的,则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②**省建筑施工企业信用综合评价系统(网址:xy.fjjs.gov.cn,下称“评价系统”)每季度公布投标人的企业季度信用得分(房屋建筑、*政工程)。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息,不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人,其企业季度信用得分以**分确定。
④由于投标人名称变更,造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的,投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件,并按照投标须知前附表第**项规定的时间、地点和密封要求,由其授权委托人(需提供授权委托书和身份证核验)将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的,评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作,并由投标人授权委托人签字确认。
*. 投标人“类似工程业绩”要求: * 个;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 / 。
*. 其他资格要求详见招标文件第*章“投标须知”、第*章“评标办法和标准”和第*章“投标文件格式”的规定。

**. ** 投标人提出疑问的截止时间
**** 年 **月 ** 日 ** 时 ** 分 ** 秒
**. ** 分包 ? 不允许
□ 允许,允许分包内容:
接受分包的第三人资格、资质要求:

**. ** 偏离 ?不允许
□ 允许,允许偏离范围和幅度:
**. **.*
/**.* 投标截止时间 **** 年 **月 ** 日 ** 时 ** 分 ** 秒
**. **.*.* 技术文件 本招标项目 不要求 提交技术文件。
**. **.* 投标有效期 投标截止时间后  **  日历天。
**. **.*/ **.*.* 投标保证金 *、投标保证金金额:贰万元人民币;
*、投标保证金形式: 投标人可以使用下列第①⑤⑥种形式提交:
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式,汇到招标文件指定的投标保证金账户,并应在电汇或银行转账单上注明FJXS招字[****]***号(招标项目编号),如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的,其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况,并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致,否则视为未按规定提交投标保证金,资格审查不合格。
投标保证金银行帐号:
开户银行:中国建设银行股份有限公司**支行
帐户名称:***公共**交易中心有限公司**分公司
帐 号:********************
银行存款利率类型为:银行存款同期活期利率,并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为:税务发票
②银行保函形式: 。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪,并在保函上写明网址,否则视为未按规定提交投标保证金,资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式(适用于已推行工程担保的地区): 。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪,并在保函上写明网址,否则视为未按规定提交投标保证金,资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式: 。投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过**省住建厅政务网站,将保险公司经营单位信息、投保单(范本)以及保险合同含条款(范本)向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪,并在保函上写明网址,否则视为未按规定提交投标保证金,资格审查不合格。
⑤**省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式(适用于已实行年度投标保证金制度的地区):有效期内的***工程建设项目年度投标保证金。
*、投标保证金证明材料提交形式:
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件(加盖投标人单位电子印章)作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的,应当按照投标须知前附表第**项规定,由其授权委托人(需提供授权委托书和身份证核验)将投标保函原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作,并由投标人授权委托人签字确认。
*、投标保证金有效期:与投标有效期一致。
**. **.* 备选投标方案 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。
**. **.* 要求提交的投标文件内容 资格文件: 要求 提交;
技术文件: 不要求 提交;
商务文件: 要求 提交;
其中, 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档;XML电子文档的具体要求:详见商务文件。
**. **.* 投标文件编制和加密要求 投标文件编制工具软件名称及版本:海迈电子标书软件最新版本
投标文件编制工具软件供应商:**海迈科技股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话:***********、***********、***********、***********、***********
投标文件编制和加密要求:
*、 投标文件递交截止时间前,投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。电子投标文件投递成功后,投标人需打印出“投标人签到凭证”。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。
*、 电子投标文件投递成功后,投标人打印出“投标人签到凭证”。
*、 各投标人(联合体牵头人)通过电汇或转账缴交保证金后,在开标签到之前须用企业注册账号登录http://ggzy.ctasc.com.cn使用报名号进行保证金缴交信息手动关联登记操作;采用**省龙头企业年度投标保证金或***工程建设项目年度投标保证金的投标人(联合体牵头人)须上传相关凭证扫描证明件。未进行保证金信息手动关联登记的或未上传**省龙头企业年度投标保证金、***工程建设项目年度投标保证金凭证扫描证明件的,将无法证明投标人是否缴交保证金,若影响投标结果,投标人须承担相应责任。保证金信息缴交关联登记操作详见http://ggzy.ctasc.com.cn办事指南公布的投标人操作手册。。
*、 唱标内容为电子投标文件中【报价信息】栏信息,电子投标文件中的【报价信息】栏,其填写内容应与投标函相关内容一致,因投标人原因,电子投标函报价信息与唱标报价信息不一致的,评标委员会有权将其视为废标。
**. **.*/**.* 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 /

**. **.* 开标时间 开标时间: **** 年 ** 月 ** 日 **  时 ** 分 ** 秒
**. **.* 投标文件解密方式 开标时间即为解密开始时间,电子投标文件解密截止时间为 ****年** 月 ** 日** 时**分(**时间)。
(远程签到解密方式):
(*) 在线签到:各投标人要必须在开标当日**:**--开标时间前登录(无记名方式用报名号登录,记名方式用注册账号登录)交易平台或海迈电子标书软件,完成开标签到操作。
(*) 在线解密:在开标时间到后的** 分钟 之内,投标人务必要用注册账号登录交易平台或海迈电子标书软件,运用“投标文件固化”所使用的CA数字证书,完成投标文件的解密操作。
如投标人不熟悉在线操作,可选择携带签到凭证、“投标文件固化”所使用的CA数字证书到开标现场进行签到和解密。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序。

(现场签到解密方式):
(*)现场签到:投标人在开标当日**:**--开标时间前必须携带“投标人签到凭证”到开标现场通过二维码或序列号签到。
(*)现场解密:投标文件解密截止时间前用“投标文件固化”所使用的CA数字证书到开标现场完成电子投标文件解密。(解密说明:如若网上投标时使用的是企业数字证书,解密时亦需企业数字证书;若携带的是法人数字证书,则无法完成解密。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序。
(*)身份验证和人证比对:评审时间开始前须完成身份验证和人证比对。
(*)开标结束:招标代理关闭开标大厅,即开标结束。电子交易平台自动生成开标记录,项目参与单位可以通过注册账号登录平台查看项目开标记录。
已签到的投标文件全部解密及开标程序提前结束的,代理可以提前关闭开标大厅。
一体机系统原设定的解密时间截止后,由于招标人/招标代理未准确估算设置解密时长、网络不稳定、硬件老旧等非投标人原因造成未解密的,招标人/招标代理向监管部门申请**解密,监管部门确认后,招标代理进入交易平台重新进行设置。如有纸质解密时长申请表应放入最后的项目归档档案中。

**. **.* 投标文件解密失败的补救方案 投标企业在线解密失败的,应在解密时间截止前(至少**分钟)及时联系平台运营方技术支持人员查询解密失败原因,以免因操作错误而耽误解密。
**. **.* 评标委员会的组建 *、评标委员会成员人数为 * 人,其中招标人代表 * 人,技术、经济等方面的专家 * 人 。
*、技术、经济等方面专家的确定方式:在评标专家库中随机抽取方式
**. **.* 评标办法 本招标项目采用的评标办法为: 简易评标法
**. **.*.* 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标截止时间前*天内,不足*天的应相应**。
**. **.*
/**.* 是否授权评标委员会确定中标人 ? 是
□ 否,推荐的中标候选人数: 个
**. **.* 履约担保金额和形式 履约担保金额:为中标合同价的 ** %
履约担保形式:投标人可以选择现金、银行保函等形式之一
履约担保期限:与工期相同
**. **.* 签订合同 中标人在收到中标通知书后 *天内,应派代表与招标人联系,商讨签订合同事宜。
**. **.* 监管部门 部门或机构名称: **省***住房和城乡规划建设局
地点: ***横岗岭**号
电话:****-*******
**. **.* 其他 *、 招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书,(授权书为含有招标人单位公章的扫描件)。
*、 获取到报名号,即报名成功;一家企业参与一个项目只能有一个报名号。
本项目平台使用费为 ***元。招标文件下载方式请看“办事指南”中的【***公共**交易中心**分中心常见问题说明第*点】。


第*节 投标须知
(一)总则
*. 工程说明
根据《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《**省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行施工招标。
*.*. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第*项。
*.*. 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第*项。划分标段的,招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量,在投标须知前附表第*项中明确。
*.*. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第*项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
*.*. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第*项。
*.*. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第*项。
*.*. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第*项。
*.*. 本招标项目使用的公共**电子交易平台(以下简称“电子交易平台”)和公共**交易中心见投标须知前附表第*项。
*.*. 电子招投标基本要求见投标须知前附表第*项。
*. 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
*.*. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第*项。
*.*. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第**项。
*.*. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第**项。
*. 资格审查方式
*.*. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第**项。
*.*. 采用资格后审方式的,按照招标文件第*章“评标办法和标准”的规定进行评审。
*. 投标人资格要求
*.*. 为履行本招标项目合同的目的,投标人必须具有独立法人资格(允许联合体投标的从其有关规定),至少须满足投标须知前附表第**项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格,投标人应提供令招标人满意的资格文件,以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此,所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第**项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
*.*. 投标人不得存在下列情形之一:
(*) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(*) 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位);
(*) 为本项目(标段)的监理人;
(*) 为本项目(标段)的代建人;
(*) 为本项目(标段)提供招标代理服务;
(*) 与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人;
(*) 与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系;
(*) 被有关行政主管部门责令停业;
(*) 本项目(标段)投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态;
(**) 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行;
(**) 企业法人、拟派出主要施工管理人员被*级以上建设行政主管部门按照《关于建立**省建设*场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[****]**号)的规定建立其违规违法档案;
(**) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性;
(**) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
(**) 在本次投标中,以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
*. 投标费用
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
*. 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
*. 语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*. 计量单位
所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。
*. 踏勘现场
*.*. 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的,视同对招标项目现场已经了解。
*.*. 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理,并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
**. 疑问
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的,应在投标须知前附表第**项规定的时间前,以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人,招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
**. 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标须知前附表第**项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时,优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
**. 偏离
投标须知前附表第**项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
(二)招标文件
**. 招标文件的组成
**.*. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成,包括下列内容:
第一章 招标公告(或投标邀请书)
第二章   投标须知
第三章   评标办法和标准
第四章   合同条款及格式
  第五章   工程量清单与计价
第六章   招标图纸
第七章 技术标准和要求
第八章 投标文件格式
**.*. 除本投标须知第**.*款所述的招标文件内容外,招标人在招标期间根据本章第**条、第**条对招标文件所作的澄清、修改,均构成招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用,当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时,以最后发出的内容为准。
**. 招标文件的澄清、修改
**.*. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改,并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投标须知前附表第**项规定的投标截止时间至少**日(采用简易评标办法的招标项目为*日,下同)前通过电子交易平台发布;不足** 日(*日)的,将相应**投标截止时间。
**.*. 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
(三)投标文件
**. 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件(如有时)组成。
**.*. 资格文件
**.*.*. 资格文件应包括以下内容:
(*) 投标人基本情况表
(*) 法定代表人资格证明书
(*) 授权委托书(如有时)
(*) 拟派出项目负责人简要情况表
(*) 拟派出项目技术负责人简要情况表
(*) 项目部施工管理人员到位承诺书
(*) 投标人基本账户信息
(*) “类似工程业绩”情况表(如有时)
(*) 投标保证金有关单据扫描件
(**) 其他资料
**.*. 商务文件
**.*.*. 商务文件应包括下列内容:
(*) 投标函;
(*) 投标函附录;
(*) 其他资料。
**.*. 技术文件(不要求)
**.*.*. 采用综合评估法的,招标人是否要求投标人提交技术文件,见投标须知前附表第**项。要求投标人提交技术文件的,技术文件应当按照第*章“评标办法和标准”和第*章“投标文件格式”的规定进行编制。
**.*.*. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
**. 投标和支付所使用的货币
本招标项目的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。
**. 投标有效期
**.*. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第**项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
**.*. 在投标有效期结束前,出现特殊情况的,招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人**投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认,逾期未确认的,视为不同意**投标有效期。投标人同意**的,不得修改其投标文件的实质性内容,但应相应**其投标保证金的有效期;投标人拒绝**的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因**投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但因不可抗力**投标有效期的除外。在**的投标有效期内,本投标须知第**条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
**. 投标保证金
**.*. 投标人应按投标须知前附表第**项规定的金额、方式提交投标保证金,并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交(本省龙头企业作为联合体成员之一的,可以使用**省建筑业龙头企业年度投标保证金)。**省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险(凭证)格式见投标须知附件*-*、附件*-*、附件*-*、附件*-*。已实行年度投标保证金制度的地区,格式从其规定。
**.*. 投标保证金退还
**.*.*. 招标人在中标结果公示期结束后的*日内(因投标人异议或投诉可能造成重新评标的,在异议或投诉处理完后*日内),应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函(包括银行保函、担保保函、投标保证保险等,下同)的收取单位办理投标保证金退还手续,同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称,并退还现金投标保证金及银行同期存款利息(银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第**项的规定,下同)或投标保函原件。
**.*.*. 招标人在与中标人签订合同后的*日内,按本投标须知第**.*.*款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的*日内, 将投标保证金退还中标人。
**.*. 投标人存在下列情形之一的,其投标保证金将不予退还:
(*)投标人在投标有效期内撤销其投标文件;
(*)中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金;
(*)因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效;
(*)法律、法规规定的其他情形。
**. 备选投标方案
**.*. 除投标须知前附表第**项另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
**. 投标文件的编制与加密
**.*. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第**项。
**.*. 投标文件应按照招标文件第*章“投标文件格式”规定的格式和内容(表格可以按同样格式扩展,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分)进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明,并按要求提交相关资料。
**.*. 第*章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章,个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
**.*. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件,应为其原件彩色扫描件。
**.*. 投标人应当按投标须知前附表第**项的规定编制与加密投标文件。
(四)投 标
**. 投标文件的递交
**.*. 投标人应当在电子交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子交易平台运营机构验证。
**.*. 投标人应当通过投标须知前附表第*项规定的电子交易平台递交投标文件。
**.*. 投标人应在投标须知前附表第**项规定的投标截止时间前,完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件,电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
**.*. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件,应当即时向投标人发出确认回执通知,并妥善保存投标文件。
**.*. 投标人以投标保函形式提交投标保证金的,应当按照投标须知前附表第**项规定的时间、地点和密封要求,由其授权委托人(需提供授权委托书和身份证核验)将投标保函原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作,并由投标人授权委托人签字确认。
**.*. 应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,由于投标人名称变更,造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的,投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件,并按照投标须知前附表第**项规定的时间、地点和密封要求,由其授权委托人(需提供授权委托书和身份证核验)将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的,评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作,并由投标人授权委托人签字确认。
**.*. 投标人所提交的投标文件均不予退还。
**.*. 到投标截止时间止,递交投标文件的投标人少于*个的,不得开标;招标人应当重新招标。
(五)开 标
**. 开标程序
**.*. 招标人按投标须知前附表第**项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标,所有投标人均应当准时在线参加开标。
**.*. 开标时,电子交易平台自动提取所有投标文件,提示招标人和投标人按投标须知前附表第**项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件,投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第**项。
**.*. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
**.*. 解密程序完成后,由电子交易平台自动生成《开标记录表》,向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书(或临时执业证书)注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与**省建筑施工企业信用综合评价系统(下称“评价系统”,从**住房和城乡建设网的“**省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录)对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致,招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料,在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人,以**分计取。
(六)评 标
**. 评标委员会
**.*. 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第**项。
**.*. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为*人(含)以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的,工程造价类专家不少于*人。
**.*. 招标人没有符合规定条件的代表,应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员(由招标人按照规定直接确定的除外),应当由招标人从**省综合性评标专家库中抽取。
**.*. 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(*) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
(*) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(*) 与投标人有利害关系的;
(*) 与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;
(*) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
**.*. 在评标委员会成员进入评标室前,公共**交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
**.*. 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动,对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决,组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
**. 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
**. 评标
**.*. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第**项。
**.*. 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则:
**.*.*. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件,至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
**.*.*. 评标委员会应当按照招标文件第*章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序,客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第*章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准,不得作为评标的依据。
**.*.*. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认,核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件(含招标文件的澄清、修改)规定的评标办法和标准一致。如有不一致,应要求招标人修正评标参数,经评标委员会核实无误后方可评标。
**.*.*. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的,招标人应当适当**。
**.*.*. 评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
**.*.*. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的,应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件*-*和附件*-*。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第**项。
**.*.*. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的,评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
**.*.*. 评标委员会成员的评审意见不一致时,应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的,应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字(电子签名)又不在评标报告说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
**.*.*. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况,评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
**.*.**. 通过评审合格的投标人少于*家(不含*家),评标委员会认为投标明显缺乏竞争的,可以否决全部投标。
**.*. 评标委员会完成评标后,应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告(格式见附件*-*)。评标报告应至少包含以下内容:
(*) 基本情况和数据表;
(*) 评标委员会成员名单;
(*) 符合要求的投标一览表;
(*) 否决投标的情况说明;
(*) 评标标准、方法或者评标因素一览表;
(*) 经评审的价格及投标人排序情况一览表
(*) 推荐的中标候选人名单(推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第**项规定)和签订合同前要处理的事宜;
(*) 澄清、说明、补正事项。
**.*. 评标报告应当由评标委员会全体成员签字或电子签名 。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字或电子签名又不说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
**.*. 评标结束后,由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外,评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
(七)中标
**. 定标方式
**.*. 除投标须知前附表第**项规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
**.*. 招标人在收到评标报告后**日内,根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人,确定中标人并向中标人发出中标通知书(格式见投标须知附件*-*)。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。
**.*. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以重新招标。
**.*. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
**. 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起*日内(最后一日为法定节假日的,顺延至节假日后的第一日,下同),应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人,公示期不少于*日。公示至少包括以下内容:
(一)招标人的名称、地址和联系方式;
(二)招标项目名称;
(三)评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时);
(四)评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时);
(五)被否决投标的进入评审的投标人名称及原因;
(六)推荐的中标候选人名单及其排序;
(七)中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩(如有时)、执业资格证书名称和注册编号;
(八)中标候选人的类似工程业绩(如有时);
(九)中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等;
(十)异议的渠道和方式。
**. 中标结果公示
依法必须进行招标的项目,招标人自确定中标人之日起*日内,将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示,公示期不少于**日,公示至少包括以下内容:
(一)招标人的名称、地址和联系方式;
(二)招标项目名称;
(三)中标人名称及其中标金额;
(四)评标委员会成员名单。
**. 履约担保金额和形式
**.*. 在签订合同前,中标人应按投标须知前附表第**项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的,其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式(已推行工程担保制度的地区,当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的,履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式)。保险公司提供的履约保证保险,其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过**省住房和城乡建设厅政务网站,将保险公司经营单位信息、投保单(范本)以及保险合同含条款(范本)向社会主动公开。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的**%。
**.*. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的,视为放弃中标,其现金投标保证金不予退还;以投标保函形式提供投标保证金的,招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
**. 签订合同
**.*. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第**项规定的时间内,应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起**日内,按照招标文件和中标人的投标文件,订立书面施工合同。
**.*. 招标人和中标人应当依照《中华人民**国招标投标法》和《中华人民**国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
**. 重新招标和终止招标
**.*. 有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(*) 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的;
(*) 评标委员会决定否决所有投标的;
(*) 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
**.*. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因,导致招标失败,且连续两次公开招标失败的,招标人可以按照《**省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式,并承担相应责任。
**.*. 招标人终止招标的,应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件(如有)或者已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息;有收取投标保函原件的,退还投标保函原件。
(八)异议、投诉
**. 异议
**.*. 投标人对开标有异议的,应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出;招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
**.*. 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的,应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容:
(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;
(二)被异议人的名称(仅适用于对评标结果的异议);
(三)异议事项的基本事实;
(四)相关请求及主张;
(五)有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的,异议必须由其法定代表人签字并盖公章;与本招标活动有利害关系的自然人提出的,异议必须由异议人本人签字,并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
**.*. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后,应当在*日内作出是否受理的决定,逾期未作出不予受理决定的,自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议,不予受理,并向异议人发出不予受理告知书:
(一)对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者,或者与本项目无任何利害关系;
(二)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(三)异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义提出异议的,异议未经法定代表人签字并加盖公章的;
(四)超过异议时效的。
**.*. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果,应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开,同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
**. 投诉
**.*. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的,应当自知道或者应当知道之日起**日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民**国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委**号令)的要求。
**.*. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的,除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外,还应当提供招标人的异议答复复印件。
**.*. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第**项。
(九)其他
**. 需要补充的其他内容
**.*. 在开标或评标工作开始后,因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时,故障可在短时间内解除的(不超过*小时),招标人可以暂停开标或评标工作,待故障解除后继续开标或评标;故障无法在短时间内解除的(超过*小时),招标人应当终止开标或评标,并配合公共**交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作,待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
**.*. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第**项。
**.*. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第*章第*节“投标须知”的全部条款内容,如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的,则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。
**.*. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第*章第*节“通用合同条款”的全部条款内容,如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的,招标人可以对“通用合同条款”进行补正(删除、补充或修改)。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。
**.*. 除了“投标须知”、“通用合同条款”外,招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的,则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
投标须知内容修改表

条款号 原条款内容 修改后的条款内容















































第 * 章 评标办法和标准



第*节 评标办法和标准数据表(简易评标法)

项号 条款号 条款名称 编列内容
* *.* 招标控制价及其组成和计算方法 本工程招标控制价(预算价)为:*******.**元;其组成和计算方法详见以下规定及招标人发布的《关于***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目》预算造价。
(*)不可竞争项目包括:
① 总价措施项目清单中的安全文明施工费费率,应按有关规定计算;
② 其他项目费清单中的暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费,应按招标文件的规定计算;
(*)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目,即包括除不可竞争项目外的人工费、材料设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等所有构成工程造价的各项费用。
* *.* K值取定 K= * %
* *.* 发包价及其组成和计算方法 发包价=可竞争项目造价×(*-K)+不可竞争项目造价
* *.*.* 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 *、项目负责人 * 人,注册建造师专业及等级:建筑工程专业二级及以上注册建造师(或临时建造师)执业资格,并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证(无需资质的项目,从其规定)。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册建造师证书上的注册单位为准。
*、项目技术负责人 * 人,职称:中级及以上职称,专业:建筑类 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准,若职称证书上无专业的,以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准或劳动合同。社保由上级单位统筹缴纳的,还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
*、其他施工现场管理人员应当在工程开工前,由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员,且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
*、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的,应当无条件地接受招标人作出的以下处理:
a、工程开工前,拟派出的施工现场管理人员不能全部通过**省工程项目建设监管系统备案的,招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任;
b、工程开工后,除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人,每人每次向招标人交纳 壹拾 万元违约金;其他人员每人每次向招标人交纳 叁 万元违约金。
* *.* 抽取中标候选人方法 (*)投标人数量少于**家时,全部入围评审。
(*)投标人数量多于**家时,从投标人中随机抽取**家入围评审。
(*)经评审的合格投标人少于**家时,再随机抽取**家入围评审,直至合格投标人不少于**家。
(*)由招标人在开标现场采用吹球机从经评审合格的入围投标人中,公开随机抽取*名中标人。所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成





第*节 评标办法和标准














简易评标法
*. 评标程序
*.*. 本招标项目评标将按以下程序进行:
(*) 评标前准备工作;
(*) 对资格文件进行评审;
(*) 对商务文件进行评审;
(*) 抽取和推荐中标候选人;
(*) 提交评标报告。
*.*评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审,资格文件评审合格的,方可进入商务文件的评审。
*. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
*.*. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第*项。
*.*. K值取定见评标办法和标准数据表第*项。
*.*. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第*项。
*. 评标前的准备工作
*.*. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号,按照下列办法确定进入评审的投标人名单:
(*)投标人数量少于**家时,全部入围评审。
(*)投标人数量多于**家时,从投标人中随机抽取**家入围评审。
(*)经评审的合格投标人少于**家时,再随机抽取**家入围评审,直至合格投标人不少于**家。
*.*. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件,至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
*.*评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认,核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件(含招标文件的澄清、修改)规定的评标办法和标准一致。如有不一致,应要求招标人修正评标参数,经评标委员会核实无误后方可评标。
*. 资格文件评审办法和标准
*.*. 资格文件有下列情形之一的,视为未能对招标文件做出实质性响应,应否决其投标,不得进入下一步评审:
*.*.*未完整提供招标文件第*章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章;
*.*.*关键内容字迹模糊、无法辨认的;
*.*.*未按招标文件规定提交了投标保证金;
*.*.*不具备合格有效的企业法人营业执照;
*.*.*不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》;
*.*.*不具有独立法人资格;
*.*.*联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书;
*.*.*工程分包的,不符合《中华人民**国建筑法》和相关法律法规的规定;
*.*.*拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第*项规定的要求;
*.*.**企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致;
*.*.**存在投标须知第*.*款规定的情形之一;
*.*.**不符合招标文件规定的其他资格条件。
*. 商务文件评审标准
*.*. 商务文件有下列情形之一的,视为未能对招标文件做出实质性响应,应否决其投标:
*.*.*未按照招标文件第*章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料;
*.*.*相关内容与资格文件填报(包括盖章和签署)不一致;
*.*.*投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的;
*.*.*投标函中载明的工期(包括各关键点工期)超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的;
*.*.*附有招标文件规定的无法接受的条件;
*.*.*不符合招标文件规定的其他实质性要求。
*. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
*.*用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的,以文字数额为准。
*.*细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的,在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差:
*.*.*按照本办法第*.*款规定对投标报价进行的算术性修正。
*.*.*投标函和投标函附录数据有矛盾的,以投标函的数据为准。
*.*按照本办法第*.*款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
*. 抽取和推荐中标候选人
*.*在推荐中标候选人前,评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对:
(*)通过**省建设行业信息公**台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息,无法查询到或查询的信息不完整的,应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在**省建设行业信息公**台登记的企业信息或相关人员信息(投标截止时间当日),与证书原件不符的,视为弄虚作假行为。
上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期;相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。
(*)通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址:shixin.court.gov.cn)查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”,若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
(*)通过全国企业信用信息公示系统(网址:www.gsxt.gov.cn)查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”,若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
*.*招标人在经评审合格的的投标人中,根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第*项规定的抽取中标候选人方法,公开随机抽取确定中标候选人。
*. 提交评标报告
*.*. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后,应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
*.*. 评标委员会决定否决所有投标的,应当在评标报告中说明具体理由。
*. 附则
*.*. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的,抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效,招标人应当重新组建评标委员会进行评审,并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
*.*. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中,如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的,抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效,招标人应当重新抽取。
*.*. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
?
第 * 章 合同条款及格式


本章在《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)的基础上,结合《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)和我省实际情况进行调整。使用前,应仔细阅读《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)的说明。


?
第*节 合同协议书
发包人(全称):    
承包人(全称):   
根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
*.工程名称:  。
*.工程地点:  。
*.工程立项批准文号:  。
*.资金来源:  。
*.工程内容:  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件*)。
*.工程承包范围:
  
  。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写) (? 元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写) (? 元);
(*)甲供材料费金额:
人民币(大写) (? 元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (? 元);
(*)暂列金额:
人民币(大写) (? 元)。
*.合同价格形式:固定单价合同形式。
五、项目负责人
承包人项目负责人:  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。


发包人: (公章) 承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)

组织机构代码:  组织机构代码: 
地 址:  地 址:  
邮政编码:   邮政编码:
法定代表人:  法定代表人: 
委托代理人: 委托代理人:
电 话:  电 话: 
传 真: 传 真: 
电子信箱: 电子信箱: 
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:


?

第*节 通用合同条款



第*节 专用合同条款

专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.* 合同
*.*.*.** 其他合同文件包括:中标通知书、中标人的投标书及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)、招标文件、招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目工程预算造价及发包价的通知》、设计图纸等。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.* 监理人:
名 称:
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*.* 设计人:
名 称: /
资质类别和等级: /
联系电话: /
电子信箱: /
通信地址: /
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括:
*.*.*.* 永久占地包括:    
*.*.*.** 临时占地包括:   
*.* 法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民**国招标投标法》(中华人民**国主席令第**号)、《中华人民**国合同法》(中华人民**国主席令第**号)、《中华人民**国建筑法》(中华人民**国主席令第**号)、《建设工程质量管理条例》(国务院令第***号)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第***号)、《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第**号)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民**国住房和城乡建设部令第**号)、《房屋建筑和*政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第***号)、《建设工程价款结算暂行办法》(财政部、建设部财建〔****〕***号、〔****〕***号)、及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
*.* 标准和规范
*.*.* 适用于工程的标准规范包括:执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准,若上述标准和规范做出修改时,则以修订后的新标准和规范为准,有出入的则以较严格的为准。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称: 无 ;
发包人提供国外标准、规范的份数: 无 ;
发包人提供国外标准、规范的名称: 无 。
*.*.* 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无 。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(*)本合同协议书;
(*)中标通知书;
(*)中标人的投标书及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)
(*)招标文件与招标答疑纪要及其相应规定(含工程预算书)
(*)本合同专用合同条款
(*)本合同通用合同条款
(*)施工图纸
(*)标准及有关技术文件与技术要求。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当有关工程的洽商、变更等书面协议或文件在不同时间上对同一内容的表述不一致时,以最后确定的书面协议或文件内容为准。发包人、承包人就本项目另行订立施工合同、补充协议,违背本施工合同规定的实质性内容的,应当以经备案的施工合同、补充协议作为工程价款结算的依据。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工前*日内提供。
发包人向承包人提供图纸的数量:提供*套施工图纸。
发包人向承包人提供图纸的内容:***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目设计图纸。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计(含工程施工进度计划)。
承包人提供的文件的期限为:承包人应于合同签订后**天内向监理人和发包人提交《施工组织设计》,并于每月的**日向监理人和发包人上报下月工程施工进度计划。
承包人提供的文件的数量为:*份。
承包人提供的文件的形式为:书面形式及电子文档。
发包人审批承包人文件的期限:*日内。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室;
发包人指定的接收人为:发包人派驻施工现场的项目负责人或其发包人代表。
承包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室;
承包人指定的接收人为:承包人派驻施工现场的项目部施工管理人员。
监理人接收文件的地点:承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室;
监理人指定的接收人为:监理人派驻施工现场的总监理工程师或专业监理工程师。
*.** 交通运输
*.**.* 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
*.**.* 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:由承包人负责并承担费用,发包人予以配合。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:无。
*.**.* 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
*.** 知识产权
*.**.* 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人不得向与施工无关的第三方提供。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:发包人不得向与施工无关的第三方提供。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在签约合同价中,由承包人承担。承包人须保障发包人在采用的专利、专有技术、技术秘密或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控时,均与发包人无关,承包人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如发包人因此而遭致损失的,承包人应赔偿该损失。
*.** 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:不予以调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:以实际完成工程量按本项目施工招标文件规定的相应工程量清单计价规范及现行消耗量定额规定计算。
*. 发包人
*.* 发包人代表
(*)发包人派驻施工现场项目负责人:
姓名: 职务:
(*)发包人派驻施工现场代表:
姓 名:
身份证号:
职 务:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
发包人对发包人代表的授权范围如下:发包人派驻施工现场的代表按现行有关法律、法规规定行使发包人的权利,但本项目涉及工程造价的设计变更、有关签证资料除经发包人派驻施工现场的代表签字确认外,均应经发包人项目负责人审批并加盖发包人单位公章。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:施工合同签订后*天内向承包人提供施工场地。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人在合同签订后*天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用;在使用过程中的费用由承包人承担。
(*)其他相应条件按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行;且其它条件均由承包人负责并由承包人承担全部费用。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
发包人是否提供支付担保: 不予提供支付担保 。
发包人提供支付担保的形式: 无 。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
*.*.* 承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工图纸、工程竣工验收报告(含完整内业资料)。
承包人需要提交的竣工资料套数: *套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格之日起**日历天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求: 按档案管理相关规定完成竣工资料立卷、归档并在本合同规定时间内移交发包人 。
*.*.** 承包人应履行的其他义务(承包人应按约定的时间和要求完成以下工作):
(*)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无 。
(*)应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人在合同签订后的*日内,应向监理工程师和发包人提交*份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程施工进度计划,工程施工进度计划必须根据施工合同规定工期进行合理安排,确保工程按施工合同规定工期如期竣工;承包人应当在每月的**日向监理人和发包人上报当月完成的工程量和下月工程施工进度计划。
(*)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:在实施和完成本合同工程过程中,承包人应:① 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全,保证工程施工安全,现场施工应当保持有条不紊,避免上述人员的安全受到威胁;② 为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往群众的安全与方便,在必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施,并承担责任。
(*)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:承包人应向发包人和监理人各提供施工现场不少于 ** ㎡的办公用房和必要的办公设施。
(*)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人按照有关部门要求及时办理,但除另有约定外以发包人名义申请的,其费用由发包人承担。
(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收交付发包人使用前,承包人应负责己方承包范围内的全部成品、半成品的保护工作,并承担全部费用。
(*)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求,采取适当措施予以保护。
(*)施工场地清洁卫生的要求:承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理,做到文明施工、保持施工场地清洁。本项目所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责,其费用均已包含在合同款项内。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费均已包含在合同价款中,不予另列项目计算。
(*)双方约定承包人应做的其他工作:
① 为确保工程施工进度、质量和安全,履行承包人投标时的承诺,承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划,及时派出投标时承诺拟派出的现场施工项目部施工管理人员,做好工程各项施工工作。
② 若承包人不能按期组织投标文件中承诺的项目部施工管理人员到位,按照本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条规定由承包人支付发包人相应违约金,并责令承包人履行承诺,采取措施保证人员到位,若承包人不履行承诺,发包人有权取消承包人中标资格,其全部责任和损失由承包人承担。
③ 承包人应负责已完工部分工程的保护工作;应做好防雷电、防火等的安全防护工作;承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用;若发生任何事故,均由承包人全部负责。
④ 承包人若发现图纸或工料与规范之间有任何差异,须立刻以书面通知发包人,说明差异之处,而发包人须给予指令。
⑤对于发包人供应的材料,承包人应编制合理的材料供应计划(一式三份),与施工组织设计一并提交发包人及监理人进行审定。
⑥政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作。
⑦承包人夜间加班施工须经环境保护部门审核批准,并由承包人承担在审核批准过程中需交纳的有关费用。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理:
姓 名: 
身份证号: 
建造师执业资格等级: 
建造师注册证书号: 
建造师执业印章号: 
安全生产考核合格证书号: 
联系电话: 
电子信箱: 
通信地址: 
承包人对项目经理的授权范围如下:按现行有关法律、法规及本合同第二部分《通用合同条款》相应规定履行职责,即代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: **天 。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人自行承担,并且承包人应当由此造成对其更换项目经理向发包人支付违约金人民币壹拾万元整,由发包人直接从工程进度款中予以扣抵。
项目经理未经批准、擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权要求承包人按未批准次数每次支付违约金人民币****元,并由发包人直接从工程进度款中予以扣抵。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任:由承包人按每人每次向发包人支付违约金人民币壹拾万元整,并由发包人直接从工程进度款中予以扣抵;且发包人予以暂停工程进度款拨付,直至承包人违约为止;由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人自行承担。
*.*.* 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员组成本项目项目部(即项目管理机构),人员组成除投标文件中承诺的项目经理(详见本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条规定)外包括投标文件中承诺的项目部其他施工管理人员,组成本项目项目部施工管理人员名单为:
项目经理:姓名: 职称:
项目技术负责人: 职务:
其他人配备按实际情况进行配备;
承包人在投标文件中承诺所列派出的上述项目部施工管理人员应按工程施工需要及时到位。
承包人如要求更换项目部施工管理人员,其申报接替人员的执业资格和职称不得低于被替换人员,并须以书面形式报监理人和发包人批准;经监理人和发包人批准后,承包人应当报送施工许可证颁发部门备案;未经监理人和发包人批准并报送施工许可证颁发部门备案的,不得更换投标时所报的项目部施工管理人员;否则,发包人应按本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条和本条款规定要求承包人支付违约金。经监理人和发包人批准更换项目部施工管理人员并报送施工许可证颁发部门备案的,承包人应按照下列约定向发包人交纳履职违约金且由发包人直接从支付承包人的工程进度款中予以扣抵。
更换项目经理每人每次人民币壹拾万元整;
更换项目技术负责人每人每次人民币壹拾万元整;
更换项目部其他施工管理人员(包括施工员、质检员、安全员)每人每次人民币叁万元整。
项目经理和项目部其他施工管理人员(包括项目技术负责人、土建施工员、安装施工员、质检员、安全员、材料员)必须参加发包人或监理工程师召开的会议;如有缺席,承包人应当向发包人支付违约金,其中,项目经理按缺席次数每次由承包人向发包人支付违约金人民币****元,项目部其他施工管理人员(包括项目技术负责人、土建施工员、安装施工员、质检员、安全员、材料员)按缺席次数每人每次由承包人向发包人支付违约金人民币****元。承包人向发包人支付的违约金均由发包人直接从工程进度款中扣抵。发包人有权要求承包人更换与岗位职责不相称的项目部施工管理人员。
项目经理和项目部其他施工管理人员(包括项目技术负责人、土建施工员、安装施工员、质检员、安全员、材料员)实行出勤考核制度,每月出勤天数不得少于**天,每天考勤为上午、下午各一次,重要工序施工时必须出勤。否则,项目经理每月出勤天数少于**天的,按项目经理缺勤次数每次由承包人向发包人支付违约金人民币****元;若项目部其他施工管理人员(包括项目技术负责人、土建施工员、安装施工员、质检员、安全员、材料员)每月每人出勤天数少于**天的,按项目部其他施工管理人员(包括项目技术负责人、土建施工员、安装施工员、质检员、安全员、材料员)缺勤次数每人每次由承包人向发包人支付违约金人民币****元;承包人向发包人支付的违约金均由发包人直接从工程进度款中扣抵。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:监理人发出符合法律规定的开工通知之日起*日内。其中,承包人提交项目管理机构组成人员名单应当与其投标文件中承诺的项目部施工管理人员名单一致,不得擅自更换。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人除按本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条相应规定向发包人支付违约金外,发包人予以暂停工程进度款拨付,直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人自行承担。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:当承包人主要施工管理人员离开施工现场时,接替人员的执业资格和职称不得低于被替换主要施工管理人员的执业资格和职称,并须以书面形式报监理人和发包人批准;经监理人和发包人批准后,承包人应当报送施工许可证颁发部门备案。
*.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人应当按本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条相应规定向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人按本合同第三部分《专用合同条款》第*.*.*条相应规定向发包人支付违约金。
*.* 分包
*.*.* 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:不得分包 。
主体结构、关键性工作的范围:不适用 。
*.*.* 分包的确定
允许分包的专业工程包括:不得分包 。
其他关于分包的约定:不适用 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:不适用 。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:从工程开工之日起至工程竣工验收合格交付发包人使用之日为止。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保: 应提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人应在中标通知书发出之日起*日内并于签订施工合同前以转帐或电汇或有效的银行保函等方式向发包人提交金额为合同总额的**%的履约担保金。
履约保证金在工程竣工验收合格后**天内无息退还。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:监理人除按法律法规规定和本项目施工合同及承包人投标文件确认的内容进行工程质量、安全生产、施工进度和工程投资的监理控制管理外,还应对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理,并对不同施工队伍之间的交叉施工进行协调和监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等,均须取得监理人和发包人代表的书面许可。
关于监理人的监理权限:发包人在工程开工前将监理人的监理职责和权限以书面的形式通知承包人。
需要取得发包人批准才能行使的职权: 以发包人书面通知为准 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:除由承包人在施工现场提供** ㎡的办公用房外,其余场所均由监理人自行解决并承担费用。
*.* 监理人员
总监理工程师:
姓 名: ;
职 务:总监理工程师;
监理工程师执业资格证书号: ;
联系电话:  ;
电子信箱:  ;
通信地址:  ;
关于监理人的其他约定:以发包人书面通知为准。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(*)按现场实际施工情况确认实际完成项目及其相应工程量,并提供反映现场实际施工情况的摄像等有关资料,报请发包人审定确认;
(*) 。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.* 特殊质量标准和要求: 无 。
关于工程奖项的约定: 无 。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.* 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:所有隐蔽工程和中间验收均须经监理人和发包人验收确认后方可继续施工,承包人应预先通知监理人和发包人,事先做好准备,并保证监理人和发包人有机会和合适时间进行检测,除非监理人和发包人认为没有必要并就此通知承包人。
监理人不能按时进行检查时,应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: ** 小时。
*.*.*承包人应按本招标文件规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准,承包人对施工现场作业必须进行严格管理,确保工程质量,为此应:
(*)建立质量责任制,项目部应设专职质量检查员,班组设质检员,明确各级职责,开工前应报监理工程师备案。
(*)对现场施工人员应加强质量教育,强化质量意识,开工前应进行技术交底,施工中严格执行规范和操作规程,分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序,先向监理工程师报送施工组织设计(包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等),监理工程师审核同意后方能进行试验施工,完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(*)分项工程现场应实行挂牌管理,标明作业内容及操作规程和质量要求,认真自检、互检及工序交接检验制度,要切实做好隐蔽工程的检验。
(*)要加强质量监控,确保规范规定的检验和抽检频率,现场质检的原始记录必须真实准确、可靠,不得追记,弄虚作假,接受质量检查时,必须出示原始资料。
(*)要开展多种形式的安全质量活动,制定奖优惩劣的激励措施,对质量事故要做到原因不清不放过;责任不明不放过,整顿措施不落实不放过。
(*)接受发包人定期或不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(*)在施工过程中,由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定,造成质量隐患或质量问题,经监理人确认,发包人有权要求承包人予以返工,并按相应合同价款的*%向发包人支付质量违约金,由此造成的费用损失、工期延误均由承包人自行承担。
*.*.* 本项目所有施工变更和隐蔽工程验收等资料均应依据现场施工情况办理签证手续,承包人应在施工变更和隐蔽工程验收等签证完成之日起*日内向监理人及发包人提供相应的签证资料原件各一份,否则,由此造成的一切后果均由承包人负责,发包人可不予拨付工程结算款。办理变更签证、现场签证时,应填写规定格式的签证单,签证单应当明确签证项目的工程数量和金额(或计算方法)。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字且经发包人项目负责人审批并加盖发包人单位公章后,作为工程竣工结算的依据。
*. 安全文明施工与环境保护
*.* 安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按国家和地方有关部门的规定,结合工程实际情况,制**全施工管理规章,采用适当有效的防护措施,加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理,对施工现场人员安全,以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,承担安全施工责任和费用,并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定编制施工场地治安管理计划(含应对突发治安事件的紧急预案),报请监理人和发包人审定后实施。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:承包人应按《**省建筑施工文明工地管理规定》(试行)等有关文件要求组织安全文明施工,并接受建设行政主管部门的监督和管理,其费用已包含在合同价款相应安全文明施工措施费内,不得另行列项计取。
*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按月进度支付。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:未包含在本合同第二部分《通用合同条款》相应施工组织设计内容内,但涉及确保本项目关键部位、关键设备施工质量、安全、环境保护等方面的其他内容。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:承包人应于合同签订后**天内向监理人和发包人提交《施工组织设计》,并于每月的**日向监理人和发包人上报下月工程施工进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在收到承包人递交的详细施工组织设计之日起**日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:在收到承包人递交的详细施工进度计划之日起**日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:承包人应于签订本施工合同之日起*日内向监理人和发包人提交工程开工报审表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:发包人应于签订本施工合同之日起*日内完成其他开工准备工作。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:承包人在投标文件中承诺所列派出的本项目项目部施工管理人员应在监理人发出符合法律规定的开工通知之日起*天内全部及时到位施工现场,并按经监理人和发包人批准的施工组织设计要求及时组织人员、建筑材料和施工机械进场准备施工。
*.*.* 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 日历天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
*.* 测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:应于签订本施工合同之日起*日内。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
(*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:征地拆迁。在合同履行过程中,因发包人原因导致工期延误在**日历天以内的,延误的工期可凭政府有关文件和签证单等有关资料予以相应顺延,但发包人不予调整费用和支付承包人合理的利润;因发包人原因导致工期延误超过**日历天时,延误的工期可凭政府有关文件和签证单等有关资料予以相应顺延,但发包人不予支付承包人相应合理的利润。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
(*)因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:
① 若延误工期在**天以内的,逾期竣工违约金按延误工期天数每延误工期*天****元人民币计算,并由发包人在支付承包人工程进度款中给予扣除。
② 若延误工期超过**天的,逾期竣工违约金在前款规定计算办法基础上,从延误工期第**天起逾期竣工违约金按延误工期天数每延误工期*天****元人民币且予以累加计算,并由发包人在支付承包人工程进度款中给予扣除;直至发包人可单方终止履行施工合同,并将承包人的履约保证金给予没收。
③ 由于承包人原因未按本合同规定工期竣工而造成工期延误导致发包人由此增加监理费用的,所增加的监理费用由承包人赔偿。
(*)因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: 无 。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: *、*级以上政府及其行政主管部门公告不允许施工的日期 。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(*)烈度*度以上地震(按地震部门公布为准);
(*)*级以上(不含*级)台风、日雨量**mm以上暴雨(按气象部门公布为准)。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.* 提前竣工的奖励: 无 。
*. 材料与设备
*.* 材料与工程设备的接收与拒收
*.*.* 承包人采购材料设备的约定:
(*)承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求,并应按照监理人和发包人要求提前**天向发包人提供样品、有关资料和采购计划,经发包人书面确认后,方可采购进场。
(*)本项目所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时,应由发包人及承包人双方及监理人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等,按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验,承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
(*)承包人应于每月**日向发包人提交《承包人供应材料设备一览表》,详细填报如下数据:材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点,附送产品合格证(复印件)。
(*)由承包人采购且以*场实际价格签证并结算的建筑材料、装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
(*)承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品,具有合法手续,其所发生的一切法律责任由承包人负责。
(*)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
(*)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
(*)承包人实际使用施工机械必须满足施工进度要求,发包人不予追加承包人因使用施工机械不足而增加的施工机械费用。
(*)承包人在投标文件中承诺的机械、设备和仪器视为完成本合同的最低要求,应能满足工程施工需要。尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器,但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时,监理人仍然有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器,即使这些机械、设备和仪器未在投标文件中承诺,承包人既不得拒绝,也不得要求增加任何费用。
*.* 材料与工程设备的保管与使用
*.*.* 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:无。
*.* 样品
*.*.* 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按照发包人颁发的《关于发布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工图纸有关问题及招标有关事项的通知》及本合同第三部分《专用合同条款》规定所选用的主要材料(设备)均应当报送样品,样品的种类、名称、规格、数量应当符合发包人颁发的《关于发布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工图纸有关问题及招标有关事项的通知》及本合同第三部分《专用合同条款》相应规定。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:均由承包人承担。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按施工要求配置并经监理人和发包人审查确认。
施工现场需要配备的试验设备:按施工要求配置并经监理人和发包人审查确认。
施工现场需要具备的其他试验条件:按国家《工程施工质量验收规范》和本项目施工合同规定执行并经监理人和发包人审查确认。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:按国家《工程施工质量验收规范》和本项目施工合同规定执行并经监理人和发包人审查确认。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定:
(*)施工中发生工程变更,承包人按照经设计单位和发包人认可的变更设计文件(含招标人发布的施工图纸有关问题及招标有关事项的通知)进行变更施工。
(*)在工程设计变更确定后**天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款均按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*条第*款规定计价办法进行。
收到变更工程价款报告一方,应在收到之日起**天内予以确认或提出协商意见。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。
(*)工程设计变更确定后**天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
(*)本项目应当按设计图纸及招标人发布的施工图纸有关问题及招标有关事项的通知等规定进行施工,不得随意变更。若承包人在施工过程中发现设计图纸有疑虑(含错误)时,应当及时向监理人与发包人提出,否则,所造成的返工损失由承包人负责。
(*)发包人在施工过程中提前*天以书面变更通知形式通知承包人调整设计图纸(含招标人发布的施工图纸有关问题及招标有关事项的通知)、施工合同规定的施工项目、施工内容及调换主要材料、品种、规格时,无论是增加,还是减少,承包人均不得拒绝发包人以书面变更通知形式通知中要求调整的施工项目、施工内容及调换的主要材料、品种、规格且对发包人书面变更通知形式通知调整的施工项目、施工内容及调换的主要材料、品种、规格均应按招标文件、施工合同规定予以调整工程造价。
(*)在施工过程中,承包人对设计图纸提出合理化建议的,须经监理人、发包人及设计单位同意后凭设计变更资料调整工程造价。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定:均按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*条第*款规定计价办法确定变更估价。
**.* 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人提交的合理化建议之日起*天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限:收到经监理人审查报送的合理化建议报告之日起**天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:若有时,可签订补充协议,按补充协议规定进行奖励。
**.* 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细内容详见本合同附件**《暂估价一览表》:本项目不适用。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定: 不适用 。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:本项目若有发生暂列金额时应当按招标人颁发的《关于发布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工图纸有关问题及招标有关事项的通知》相应规定计算。在实际施工及工程结算时,工程预算中若已列入暂列金额的项目费用应当凭设计文件和签证单等有关资料按本项目施工招标文件规定中有关合同价款调整规定计算;若实际施工中未发生暂列金额项目所列费用时,工程结算不得计取暂列金额项目的相应费用。
**. 价格调整
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定:均按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*条第*款规定计价办法执行。
因*场价格波动调整合同价格,采用以下第 * 种方式对合同价格进行调整:
第*种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: 不适用 。
第*种方式:采用造价信息进行价格调整。
(*)关于基准价格的约定:均按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*条第*款规定计价办法执行。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。
第*种方式:其他价格调整方式: 无 。
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式:本项目合同价款采用下列第*款(即固定单价合同)形式确定。
*、固定单价合同。
(*)综合单价包含的风险范围:综合单价包含材料(含招标文件规定的材料价格风险承包幅度内的价差)、施工设备(含招标文件规定的施工机械使用费价格风险承包幅度内的费用)、管理、安装、维护、保险(不含劳保费用)、政策性调价(本工程标准施工招标文件特别注明的政策性调整规定的费用可按本工程标准施工招标文件相应规定调整的除外)、非政策性调价、工作面排水、各项措施性费用及合同包含的所有分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和计算;。
(*)风险费用的计算方法:承包人在投标文件中承诺已按招标文件要求计入发包价内。
(*)风险范围以外合同价格的调整方法:本工程施工项目及其相应工程量(含其《工程预算书》中没有的项目工程量)按本工程标准施工招标文件规定的相应工程量清单计价规范及现行消耗量定额规定计算,其单价及其他各项费用计算办法如下:
① 招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 招标控制价及发包价的通知》相应工程预算书中有的项目,其项目发包价单价按招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 招标控制价及发包价的通知》相应工程预算书的相应项目工程预算造价中可竞争项目工程造价下浮 *%加上不可竞争项目工程造价之和计算,其计算公式为:
项目发包价单价=可竞争项目工程造价×(*—*%)+不可竞争项目工程造价
② 招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 招标控制价及发包价的通知》相应工程预算书中没有的项目,其项目人工单价、材料单价、机械台班单价、有关费用及计算基数均按招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 招标控制价及发包价的通知》相应工程预算书中相应价格、费率和计算基数执行并依据本招标文件规定的现行工程量清单计价规范、消耗量定额、变更工程资料、可竞争项目工程造价下浮率计算相应项目发包价,即其相应项目发包价按相应项目工程预算造价中可竞争项目工程造价下浮 * %加上不可竞争项目工程造价之和计算,其计算公式为:
项目发包价单价=可竞争项目工程造价×(*— *%)+不可竞争项目工程造价
③ 招标人发布的《关于公布***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目 招标控制价及发包价的通知》相应工程预算书中涉及相应人工、材料、机械台班单价以外的材料价格按***造价站、***造价站分别发布的****年**月《**工程造价信息》中***相应材料(综合)价格(税前综合价)、《***工程造价信息》相应材料(品牌)价格(税前综合价)执行;若****年**月《**工程造价信息》中***相应材料(综合)价格(税前综合价)、《***工程造价信息》相应材料(品牌)价格(税前综合价)中没有的材料价格,并报发包人审定确认后凭《签证单》(须附有正式发票复印件)作为工程结算依据;
④人工费按**省住房和城乡建设厅公布的各消耗量定额中人工费基价乘以人工费调整系数,其中人工费调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行;人工费发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
⑤ 招标文件规定的材料价格风险承包幅度内的价差及招标文件规定的施工机械使用费价格风险承包幅度内的费用按下列规定执行:
(Ⅰ)水泥、钢材价差计算以招标文件规定公布的招标控制价中相应价格与施工期***建设工程造价管理站发布的《**工程造价信息》***相应主要材料品牌价(税前综合价)的差额为依据,水泥、钢材*场价格上涨或下浮幅度在*%以内的,其价差由承包人承担或受益;水泥、钢材*场价格上涨或下浮幅度在*%以外的,其超出部分(含上涨或下浮)的价差可另行调整,发生的水泥、钢材价差只计取差价和税金,不计取其他费用。
(Ⅱ)施工机械使用费价格风险承包幅度计算以招标文件规定公布的招标控制价中相应施工机械台班单价与施工期**省住房和城乡建设厅发布的相应季度**省相应施工机械台班不含税价格(单价)的差额为依据,施工机械台班单价上涨或下浮幅度在**%以内的,其价差由承包人承担或受益;施工机械台班单价上涨或下浮幅度在**%以外的,其超出部分(含上涨或下浮)的价差可另行调整。
除上述明确的材料、施工机械,其价格风险承包幅度按上述规定执行外,其余材料价格均予以包干,中标后不得调整。
⑥劳保费用取消,并入预算定额人工费和费用定额企业管理费。具体详见《**省住房和城乡建设厅<关于执行**省建筑安装工程费用定额>(****版)有关规定的通知(闽建筑[****]**号)》。
⑦ 本工程工程竣工结算造价计算公式为:
本工程工程竣工结算造价按工程结算造价中可竞争项目工程造价下浮 *%加上不可竞争项目工程造价之和计算,其计算公式为:
工程竣工结算造价=可竞争项目工程造价×(*— * %)+不可竞争项目工程造价
(*)不可竞争项目包括:
① 总价措施项目清单中的安全文明施工费费率,应按有关规定计算;
② 其他项目费清单中的暂列金额(含设计变更和现场签证暂列金额、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、远程监控系统租赁费、发包人检测费、工程噪音超标排污费、渣土收纳费)、专业工程暂估价、甲供材料费,应按招标文件的规定计算;
(*)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目,即包括除不可竞争项目外的人工费、材料设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等所有构成工程造价的各项费用。
⑧ 在实际施工及工程结算时,若以*场实际价格办理现场签证并以*场实际价格结算的材料,不得计取风险包干系数。
⑨ 本工程若发生施工合同规定的现行消耗量定额缺项的施工项目及以“元”体现的零星签证费用,其下浮率的确定均以现场签证单规定为准;对于现场签证单中未明确予以下浮的施工项目及零星签证费用,工程结算下浮率均按本工程施工合同规定予以下浮。
*、总价合同。
(*)总价包含的风险范围: 无 。
(*)风险费用的计算方法: 无 。
(*)风险范围以外合同价格的调整方法: 无 。
*、其他价格方式: 无 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额:无。
预付款支付期限:无。
预付款扣回的方式:无。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: 不适用 。
预付款担保的形式为: 不适用 。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则:本项目施工项目及其相应工程量(含其《工程预算书》中没有的项目工程量)按本项目施工招标文件(专用本)第*章《技术标准和要求》第*节《工程预算造价》的相应工程量清单计价规范、现行消耗量定额及其相应规定计算。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定:工程量的计量按月进行。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
(*)单价合同计量办法均按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*条第*款规定计价办法执行。
(*)对承包人不符合工程质量合格标准的工程量、或未经检验的工程量、超出设计图纸(含设计变更)范围擅自施工的工程量、因承包人原因造成返工的工程量,发包人均不予纳入工程量计算范围,即发包人均不予计量。
(*)其余条款按本合同第二部分《通用合同条款》第**.*.*款规定执行。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: 不适用 。
**.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: 不适用 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: 不适用 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定:本工程进度款按完成工程形象进度支付,付款比例为**%,其计算基数按完成相应工作量计算,支付时间为承包人向发包人送交当月完成工程量和进度报表并经发包人审核确认完成相应工作量后的**日内;工程竣工验收合格并签署工程竣工验收报告之日起**日内,经发包人确认后付至工程总造价的**%;工程结算经具有相应资质的工程造价咨询企业审核后,付至审定工程含税总造价的**%;余款转为质量保修金(工程总造价的*%),待质量缺陷责任期满后的**天内清算。
工程款全部以银行电汇、银行转账形式支付。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按本合同第二部分《通用合同条款》第**.*.*款和第三部分《专用合同条款》第**.*.*款相应规定执行。
**.*.* 进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定: 。
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定: 不适用 。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 不适用 。
**.*.* 进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*.*款相应规定执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*.*款相应规定执行。
(*)发包人支付进度款的期限:按本合同第三部分《专用合同条款》第**.*.*款相应规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:发包人超过约定的支付时间未支付工程进度款时,承包人应及时向发包人发出要求付款的通知。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批: 不适用 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 。
**. 验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.* 监理人不能按时进行验收时,应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: ** 小时。
**.* 竣工验收
**.*.* 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按本合同第二部分《通用合同条款》第**.*.*款相应规定执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 无 。
**.*.* 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:应当在发包人颁发工程接收证书之日起*天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 无 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 无 。
**.*.* 中间交工工程的范围和竣工时间:按照发包人要求确定。
**.*.* 承包人提供竣工图的约定:承包人向发包人提供竣工图一式叁份,并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证,以及建筑装饰材料、安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全,符合工程技术档案要求,并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的工程竣工验收完成后**天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工验收资料,发包人可不予拨付工程结算款。
**.*.* 承包人应在工程竣工验收合格后及时向发包人提供完整的内业资料(含工程竣工验收报告),否则发包人有权拒付工程款。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容: 。
(*)单机无负荷试车费用由 承包人 承担;
(*)无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: 无 。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
**. 竣工结算
**.* 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:在工程竣工验收合格后**天内。
竣工付款申请单应包括的内容: 。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
发包人完成竣工付款的期限:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: *份 。
承包人提交最终结算申请单的期限:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
**.*.* 最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:应在收到承包人提交的最终结清申请单后**天内完成审批。
(*)发包人完成支付的期限:在颁发最终结清证书后**天内。
**.*.* 工程完工后,双方应按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算。发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人应在接受发包人施工要求之日起*天内向发包人提出书面施工签证要求,经发包人签证后施工;如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负。
**.*.* 竣工结算资料包括:
(*)承包人编制的工程结算书(含电子文档)、工程量计算书、钢筋料单(土建工程)、设备清单(安装工程),各项资料盖章签字应完整、齐全;
(*)施工合同、补充协议;
(*)工程竣工图纸(应加盖竣工专用章并经监理人核对确认)、设计变更签证、隐蔽工程验收签证、现场签证单、施工日记、监理日记、工程竣工验收报告及经监理人审查确认的施工组织设计;
(*)在施工过程中实际使用脚手架及垂直运输机械种类签证资料;
(*)若采用商品混凝土进行施工的混凝土构件,应当提供经承包人、监理单位和发包人共同确认的签证单;
(*)招标文件、招标答疑纪要、招标项目预算书、发包人在招标阶段发布的有关设计变更通知、中标通知书、投标文件及其附件等有关招标资料;
(*)经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
**. 缺陷责任期与保修
**.* 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:十二个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:本项目质量保证金按有权机构审定的含税工程总造价的*%计算并由发包人予以扣留,待质量缺陷责任期满后的**天内清算。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为: / ;
(*)*.**%的工程款;
(*)其他方式: / 。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定:本项目质量保修金在质量缺陷责任期内分一次清算返还,清算返还时间为工程交付使用之日起的**天内。承包人在工程交付使用时应当向发包人出具保修承诺书并明确保修责任和保修义务;在使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的,则发生的费用应在质量保修金内扣除。如承包人未履行保修责任和保修义务的,发包人有权押后返还部分质量保修金
**.* 保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为:(*)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 * 年;(*)装修工程为 * 年;(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年;(*)供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期;(*)室外的上下水和小区道路等*政公用工程为 * 年;(*)其他项目保修期限约定均为 * 年。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:**小时内。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: 无 。
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任: / 。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
(*)其他: 无 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 ** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
(*)本项目工程质量综合评定应达到承包人承诺的质量等级标准,否则发包人有权要求承包人返工达到其承诺的质量等级标准,返工费用均由承包人自行负责,且承包人应按相应合同价款的*%向发包人支付质量违约金,由发包人直接从支付承包人工程进度款中予以抵扣。若结构验收不合格,承包人须按相应工程造价赔偿发包人一切损失。
(*)因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建,其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
(*)工程违约分包处理。除招标文件另有规定外,本项目不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包,发包人有权责令其退场,且承包人应按相应合同价款的*%向发包人支付违约分包违约金,由发包人直接从支付承包人工程进度款中予以抵扣,并且发包人有权单方面取消承包人的中标资格,终止合同,由此产生的责任和损失均由承包人负责。
(*)承包人中有下列情况之一时,发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同,发包人因此所遭受的一切损失,承包人均应承担全部赔偿责任:
① 承包人假借他人公司名义承接本项目,或未经发包人同意擅自将本项目的一部分或全部分包或转包给其他承包人施工。
② 承包人延期开工达*日。
③ 承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后,显然不能按照合同约定的工期如期完工。
④ 承包人无正当理由全面停工达三日。
⑤ 承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
⑥ 承包人发生重**全质量事故的。
⑦ 若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包(未经发包人同意,总承包人不能将工程的任何部分予以分解)。
⑧ 工作草率,不听从发包人的指令或拒绝改正。
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时,应立即停工,负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用(使用费用由发包人按当期*场行情价格确定后支付)。无论发包人自理或改由其他承包人施工,发包人与承包人在全部工程完工后进行结算,并解除合同,但发生其他赔偿事件,发包人仍依法向承包人要求赔(补)偿而不受上述约束。
**.*.* 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:本合同第三部分《专用合同条款》相应规定有的条款,则按本合同第三部分《专用合同条款》相应规定执行;本合同第三部分《专用合同条款》相应规定没有的条款,则按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:本合同第三部分《专用合同条款》相应规定有的条款,则按本合同第三部分《专用合同条款》相应规定执行;本合同第三部分《专用合同条款》相应规定没有的条款,则按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:不可抗力为烈度*度以上地震、*级以上(不含*级)台风、日雨量**mm以上暴雨(按地震、气象部门公布为准),以及*、*级以上政府及其行政主管部门公告不允许施工的日期。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
**.* 其他保险
关于其他保险的约定:按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:由承包人自行确定并承担费用。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否 。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 。
选定争议评审员的期限: 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: 。
其他事项的约定: 。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 。
**.* 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决:
(*)向 / 仲裁委员会申请仲裁;
(*)向 工程所在地 人民法院起诉。
**. 补充条款
(*)承包人应当按照中华人民**国劳动和社会保障部与中华人民**国建设部《关于印发(建设领域农民工工资支付管理暂行办法)的通知》(劳社部发[****]**号)规定及时支付农民工工资。
(*)承包人应按《**省建筑施工文明工地管理规定》(试行)等有关文件要求组织安全文明施工,并接受建设行政主管部门的监督和管理。
(*)由于承包人原因未按本合同规定工期竣工造成工期延误而造成的形象及经济损失,承包人必须给予发包人每天伍万元的损失赔偿,并由发包人在支付承包人工程进度款中给予扣除;直至发包人可单方终止履行施工合同,并将承包人的履约保证金给予没收。
附件*:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格(元) 开工日期 竣工日期












附件*:
发包人供应材料设备一览表
序号 材料、
设备品种 规格型号 单位 数量 单价(元) 质量等级 供应时间 送达地点 备注



















附件*:
工程质量保修书

发包人(全称):**省古韵汀州旅游发展有限公司
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
质量保修内容包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 * 年;
*、装修工程为 * 年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年;
*、供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期;
*、室外的上下水和小区道路等*政公用工程为 * 年;
*、其他项目保修期限约定均为 * 年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为十二个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:
本项目质量保修金在质量缺陷责任期内分一次清算返还,清算返还时间为工程交付使用之日起的**天内。承包人在工程交付使用时应当向发包人出具保修承诺书并明确保修责任和保修义务;在使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的,则发生的费用应在质量保修金内扣除。如承包人未履行保修责任和保修义务的,发包人有权押后返还部分质量保修金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。


发包人(公章):   承包人(公章): 
地 址:  地 址: 
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话: 电 话:
传 真: 传 真: 
开户银行: 开户银行:
账 号:  账 号:
邮政编码:  邮政编码:






附件*:
主要建设工程文件目录
文件名称 套数 费用(元) 质量 移交时间 责任人





















附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(KW) 生产能力 备注




















附件*:
承包人主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员


二、现场人员
项目负责人
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员






附件*:
分包人主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员


二、现场人员
项目负责人
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员






附件*-*:
履约担保
(发包人名称):

鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
*. 担保金额人民币(大写) 元(? )。
*. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后**日止。
*. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决;协商不成的,任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁;《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
*. 本保函自我方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:

年 月 日


备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件*-*:
履约保证保险(凭证)
(发包人名称):
鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)接受 (承包人名称,以下称“承包人”)于 年 月 日参加 (项目名称) 标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供履约保证保险。
*. 保险单号: 。
*. 履约保证保险金额人民币(大写) 元(? )。
*. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后**日止。
*. 在本保险有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*. 发包人和承包人按合同约定变更合同时,我方承担保险合同约定的义务不变。
*. 因本保险发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁;《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
*. 本保险自我方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年 月 日

备注:本履约保证保险(凭证)格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

?
附件*-*:
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
*. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
*. 我方保证的方式为:连带责任保证。
*. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。
*. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
*. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
*. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
五、保证责任的解除
*. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
*. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
*. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决;协商不成的,任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁;《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:

年 月 日



附件**:
专业工程暂估价表
序号 专业工程名称 工程内容 金额

























小计:


附件**:
质量保证金保函

(发包人名称):
鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)与 (承包人名称,以下简称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),我方接受承包人的请求,愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证:
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币(金额大写) 。(下称“保证金额”)
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第 种:
*.本保函有效期至 年 月 日止。
*. 。
四、在本保函的有效期内,如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务,我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决;协商不成的,任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁;《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我方在本保函项下的责任消灭,发包人应立即将本保函原件退还我方,发包人未履行上述义务,本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民**国法律。
十一、其他条款:

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。


担保人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:

年 月 日



第 * 章 工程量清单及计价



第*节 工程量清单
一、说明
*、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民**国法定计量单位。
*、工程量清单作为招标文件的组成部分,应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
*、工程量清单仅是投标报价的共同基础,其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
*、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
*、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定,其电子文件格式同时符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单
本项目招标工程量清单由招标人另册提供。


第*节 招标控制价
一、说明
*、招标控制价作为投标报价的参考,不作为本招标文件的组成部分。
*、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定,其电子文件格式同时符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
*、本项目招标控制价由招标人另册提供。
*、本招标项目招标控制价为 元(大写金额: 元)。
其中:
序号 单位工程名称 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 合计







第*节 投标报价(本项目不要求)
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价:
(*) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;
(*) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定;
(*) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法;
(*) 企业定额,国家或省级建设主管部门颁发的计价定额;
(*) 建设工程设计文件及相关资料;
(*) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计;
(*) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
(*) *场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
(*) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金,以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标,不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价,其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
七、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的,已标价工程量清单电子文件的格式应符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第*节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。


第 * 章 招标图纸


?
第*节 招标图纸目录

招标图纸目录(格式)
项目名称:
设计单位:
序号 图名 图号 版本 出图日期 备注




























第*节 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时,应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。



第 * 章 技术标准和要求

?
第*节 招标项目概况和说明
(一) 工程建设地点的现场自然条件
拟建的***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目位于*****公园
(二) 工程建设地点的现场施工条件
具备施工条件



(三) 招标项目说明
工程概况:***一江两岸景观工程**公园原自来水厂改造项目施工程;造价约为***.*万元人民币













第*节 工程建设技术标准
(一) 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求,本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民**国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文:
*. 《工程测量规范》 GB*****-****
*. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB *****-****
*. 《建筑桩基技术规范》JGJ **-****
*. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ ***-****
*. 《建筑地基处理技术规范》JGJ **-****
*. 《地下防水工程质量验收规范》GB *****-****
*. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB *****-****
*. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB *****-****
*. 《混凝土质量控制标准》GB *****-****
**. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB *****-****
**. 《木结构工程施工质量验收规范》GB *****-****
**. 《屋面工程质量验收规范》GB *****-****
**. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB*****-****
**. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB*****-****
**. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB*****-****
**. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB*****-****
**. 《电梯工程施工质量验收规范》GB*****-****
**. 《智能建筑工程质量验收规范》GB *****-****
**. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ **-****
**. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T**-****
**. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB*****-****
**. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ**-****
**. 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ**-****
**. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB *****-****
**. 《建筑施工安全检查标准》JGJ**-****
**. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ**-****
**. 《道路工程术语标准》GBJ***-**
**. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ*****-**
**. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB *****-****
**. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB *****-****
**. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ *-****
**. 《城*桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ *-****
**. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB *****-****
**. 《建设工程文件归档规范》GB/T*****-****
**. 《建设工程项目管理规范》GB/T*****-****
**. 《混凝土质量控制标准》GB *****-****
**. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ***-****
**. 《**省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T **-***-****
**. 《建筑施工组织设计规范》GB/T *****-****
**. 《**省建筑工程文件管理规程》DBJ/T**-**-****
**. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ **-****
**. 《城*道路照明工程施工及验收规程》CJJ **-****
**. 《*政工程施工组织设计规范》GB/T *****-****
**. 《**省*政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T**-***-****
……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准,如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准。
(二) 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外,有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下:




(三) 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求,该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外,还应满足下列标准要求:





第*节 施工现场管理要求
(一) 现场安全防护设施要求
按合同条款要求



(二) 水土保持与环境要求
按合同条款要求



(三) 文明施工要求
按合同条款要求



(四) 施工机具进场要求
按合同条款要求







第*节 招标人对工程主要材料设备的要求
(一) 技术要求

(二) 质量要求
符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准


(三) 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
序号 材料设备名称 规格、型号、技术参数 质量等级 参考品牌 备 注
品牌* 品牌* 品牌*










说明:*.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种,也可以自行另选品牌,但所选的品牌品质(品牌知名度、技术标准和质量等级)应当相当于或不低于参考品牌,否则,其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的,投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中,发包人与承包人协商后可更改部分品牌,并按实调整主材(设备)价格。承包人所用的主材(设备)须事先得到发包人批准后方可使用,发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
*.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
*.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时,优先选用**的名优产品。

第*节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第*节 其他要求



第 * 章 投标文件格式


说 明

*.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章,个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
*.本章格式文件中除另有说明外,投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方,应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
*.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件,应为原件彩色扫描件。

第*节 资格文件

说 明

*. 《资格文件》应按照本招标文件第*章“投标须知”第**.*.*项和本章规定的内容和格式进行编制,如有必要,可以增加附页,并作为《资格文件》的组成部分。
*. 投标人以联合体投标的,除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外,《资格文件》第一、二、三、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料,第四项内容涉及联合体非牵头人的,应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的,则无需提交第二项的内容。
*. 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的,投标人无需提交《资格文件》第十项的内容。
*. 《资格文件》第十二项“其他资料”是指按照招标文件第*章“投标须知前附表”第**项 “合格投标人资格条件” 要求的,以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

(用于资格文件封面)

   (项目名称) 标段
招标项目编号:________________

投 标 文 件




投标文件内容:    资格文件__ _ _____
投标人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (盖章)
日期:_______年 月 日

?

目 录
一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、授权委托书(如有时)
四、拟派出项目负责人简要情况表
五、拟派出项目技术负责人简要情况表
六、项目部施工管理人员到位承诺书
七、投标人基本账户信息
八、“类似工程业绩”情况表(如有时)
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料



一、投标人基本情况表
投标人名称
注册地址 邮政编码
联系方式 联系人 电 话
传 真 网 址
组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话
技术负责人 姓名 技术职称 电话
成立时间 员工总人数:
企业资质等级 其中 项目负责人
营业执照号 高级职称人员
注册资金 中级职称人员
开户银行 初级职称人员
账 号 技工
是否存在招标文件第*章投标须知第*.*款规定的任何一种情形(第**项除外)。其中,投标人存在财产被司法机关接管或冻结的,应当如实填写具体情况,由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。

投标人: (盖单位公章)
注:*. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表,并加盖单位公章。
*. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件,并加盖单位公章。
*. 上述各类证书发生变更的,应办理完变更手续方可参加投标,并以发证机关核准的变更为准;否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
*. 未如实填写“是否存在招标文件第*章投标须知第*.*款规定的任何一种情形(第**项除外)”的,按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

投标人名称:
地址:
姓名: 性别: 身份证号码:
职务: 手机号码:
系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。
投标人: (盖单位公章)
年 月 日




三、授权委托书

本人 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销 (项目名称及标段) 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

代理人姓名: 性别: 手机号码:
单 位: 部门: 职务:
身份证号码:

附:委托代理人身份证扫描件


投 标 人: (盖单位公章)
法定代表人: (盖章)
委托代理人: (盖章或签字)

年 月 日


四、拟派出项目负责人简要情况表
姓 名 身份证号码
职 称 职称证书编号 性别
注册建造师执业资格等级 级 建造师专业
建造师注册证书号 安全生产考核合格证书
手机号码 最高学历
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称









投标人: (盖单位公章)

注:*、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
*、项目负责人的相关证明材料按照第*章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
?
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

姓 名 身份证号码
职 称 职 务 性别
技术职称情况
(职称专业、证书编号、发证机关等)
最高学历 手机号码
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称









投标人: (盖单位公章)

注:*、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
*、项目技术负责人的相关证明材料按照第*章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

 
六、项目部施工管理人员到位承诺书

(招标人名称):
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现承诺:
我单位在 (项目名称及标段) 中标后,按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人,并按照**省现行的项目施工管理人员配备的要求,配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的,愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:
*、工程开工前,不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过**省工程项目建设监管系统备案的,招标人有权解除合同并按违约追究我方责任;
*、工程开工后,除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人,每人每次向招标人交纳 壹拾 万元违约金 ;其他人员每人每次向招标人交纳 叁 万元违约金。



投标人: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (盖章)





七、投标人基本账户信息

基本账户
开户银行
名称:


地址:


电话:
传真:

联系人及职务:

基本账户
开户名称:


账号:



投标人: (盖单位公章)

注:*.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
*.联合体投标的,联合体各方均须填写此表,并加盖单位公章。
?
八、“类似工程业绩”情况表(如有时)
项目编号 项目名称 建设地点 合同信息 竣工验收信息 建设单位 建设单位联系人/电话 备注
合同金额(万元) 施工合同标注项目负责人 竣工备案编号 竣工验收证书标注项目负责人 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 其他工程特征指标 工程质量 实际开工日期 实际竣工验收日期








投标人: (盖单位公章)

注:*、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的,投标人须填写本表并按招标文件第*章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。
*、投标人提供的在**省行政区域外完成的业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑*场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息;提供的在**省行政区域内完成的业绩,必须是通过**住房和城乡建设网的**省建设行业信息公**台查询得到其竣工验收备案信息,且查询到的竣工验收备案信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求,否则,其业绩不计。
*、上表中的项目编号、竣工备案编号应当与全国建筑*场监管公共服务平台或**省建设行业信息公**台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号一致。



九、投标保证金有关单据扫描件























?
十、其他资料

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料(见招标文件《专用本》)和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章,否则资料无效。







第*节 商务文件

*、投标人应按招标文件《通用本》第*章第*节规定的格式和内容编写“商务文件”。
*、招标人要求投标人提供的其他资料: 。


用于商务文件封面)

   (项目名称)
招标项目编号:________________

投 标 文 件




投标文件内容:    商务文件 _
投标人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (盖章)
日期: 年 月 日
?
目 录

一、投标函
二、投标函附录
三、其他资料


一、投标函
(招标人名称):
*.我方已仔细研究了 (项目名称) 标段施工招标文件的全部内容,愿意以投标下浮率K=*%并按招标文件规定的结算方式的投标总报价,工期 ** 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ),按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 标准。
*.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
*. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写) 元(? 元)。
*.如中标,我方承诺:
(*)将派出 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 为本项目的项目负责人。
(*)在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(*)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(*)按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(*)在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(*)按月足额支付工人工资。
(*)政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的,我方无条件接受延伸审计并主动配合。
*.我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则,我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
*.我方已对所递交的投标文件及其有关资料(包括第三方提供的资料)的真实性进行了审查,保证其内容完整、真实和准确,若存在虚假,同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时,声明不存在招标文件第*章投标须知第*.*款(第**项除外)规定的任何一种情形。
*. (其他补充说明)。
投标人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (盖章)
法定代表人或其委托代理人手机号码:
地址:
传真:
邮政编码:
年 月 日

二、投标函附录

序号 项目内容 合 同
条款号 约定内容 备 注
* 缺陷责任期 **.* 十二个月
* 承包人履约担保金额 *.* 合同价的**%
* 分包 *.* 不允许
* 逾期竣工违约金 *.*.* 逾期竣工违约金的计算方法:详见合同条款 。
* 逾期竣工违约金最高限额 *.*.* 逾期竣工违约金的最高限额: 详见合同条款。
* 预付款额度 **.* 预付款额度:为签约合同价的 * %
* 质量保证金扣留百分比 **.*.* *%
… …… …… ……


投标人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (盖章)



?
三、其他资料

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料(见招标文件《专用本》)和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章,否则资料无效。








第*节 技术文件(不要求)

招标文件明确要求提交技术文件的,投标人应按招标文件《专用本》第*章的要求和《通用本》第*章第*节规定的格式编制技术文件。

文件下载

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

地区站
东北:辽宁 吉林 黑龙江
华南:广东 广西 海南
西北:陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
西南:重庆 四川 贵州 云南 西藏
华中:河南 湖北 湖南
关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
客户咨询:400-633-1888 信息发布:13030031390 传真号码:010-59367999   京ICP证050708号-1   证书 京公网安备 11010802028602号  总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网  北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司