《中江县2017年产粮大县奖励资金黄鹿镇粮经复合示范基地建设项目》非公开招标随机抽取发包公告
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
各有关单位请于2018.01.23前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、本项目经***发展和改革局以江发改审批【****】***号批准建设，发包公告已经政府投资主管部门及行业主管部门备案，备案号分别为江发改非水（****）**号。本项目现通过非公开招标随机抽取中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的发包。
二、项目概况（表一）：
项目业主 ***农业局
项目名称 *******年产粮大*奖励资金黄鹿镇粮经复合示范基地建设项目
建设地点 黄鹿镇
实施时间（工期） ****年*月*日-****年*月**日（**天）
工程规模（和/或标准） **田间作业道路***米、沟渠***米、提灌站*座、蓄水池*口、引水管道****米等。
建设资金 *******年产粮大*奖励资金
其他
三、项目建设内容（合同段划分）（表二）
施工 *******年产粮大*奖励资金黄鹿镇粮经复合示范基地建设项目
四、资格要求
（*）一般要求：在***行政区域内工商注册的独立法人并纳入***或***建设领域企业信用名录库的企业。
（*）资质要求：企业资质等级不应低于（包括）:水利水电施工总承包三级及以上资质。
（*）其他要求：拟任技术负责人（项目经理）具有机电工程专业或水利水电专业二级及以上注册建造师资格。
五、报名
（*）请有意参加本项目竞争的申请人，到 ***政府门户 网站下载工程图纸、工程预算控制价清单、申请函样本及合同样本，待自检可以接受发包人确定的工程图纸范围的发包总价以及清单中的固定单价（同比例下浮后的），再自愿报名。
（*）抽取公告发布时间为****年*月**日至****年*月 **日。报名时间从****年*月**日**时**分起至****年*月**日**时**分止。
（*）报名地点：***凯江镇一环路东段***号***政务服务中心*号楼*楼第一开标室。
（*）发包人以公告公布的工程发包价（含清单中的单价同比下浮）、工程图纸和合同样本，按照随机抽取方式确定唯一中选人，并实施工程图纸和工程量清单范围内的总价包干发包（发包价即竣工结算价）。
（*）本项目（合同段）发包人采用的报价方式、工程发包价一览表
（表三）： 单位：万元 合同段 报价方式 报价
要求 工程
发包总价 备注
施工（或服务） 固定价 \ ***.**
六、随机抽取中选人
（*）发包人定于报名截止时间在有关监督部门及申请人的现场监督下，公开举行随机抽取活动，从符合资格条件的申请人中随机抽取*个作为中选人。
（*）抽取方式。拟任项目负责人应在随机抽取开始前，持以下资料由业主审核通过后经现场监督部门签字认可，方可参与随机抽取。
①拟任项目负责人有效身份证、建造员（师）原件（绿化等行业未规定的除外）；
②企业法人营业执照副本原件；
③企业资质证书副本原件；
④企业安全生产许可证副本原件（行业未规定的除外）；
⑤企业为拟任项目负责人缴纳的最近连续*个月养老保险原件；
⑥申请函、授权委托书和法定代表人身份证明，***或***建设领域企业信用名录库网上打印的企业诚信情况。
注：以上①-⑤审原件，收复印件，复印件要加盖单位鲜章，且原件与复印件必须一致。⑥项收原件。
七、中选后*个工作日内，除不可抗力原因外，中标人拒签合同的，中标人应按发包金额*‰的标准向招标人赔偿损失,同时，纳入《信用中国（**）》不良信用记录，并从即日起三年内不接受其参加***非公开招标项目的抽取活动。
八、联系方式:
发 包 人（全称）： ***农业局
地 址： ***凯江镇一环路东段***号
（行政集中办公区*号楼***室）
邮 编： ******
联 系 人： 李先生
联系电话： ****-*******
传 真： ****-*******
移动电话： ***********（仅限与网站联系，不公开）
电子邮件（E-mail）：
***农业局
****年 *月**日
非公开招标项目申请函
(发包人名称)：
我方已仔细研究了 （工程名称） 标段发包公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次随机抽取活动。
我方声明：参加本次随机抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合发包公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。
如我方中选，我方承诺：
*.我方愿意完全按照发包人通过发包公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
*.签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。
*.签订正式合同后，自愿将按合同约定交纳履约保证金。若我方中选后*个工作日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，自愿按发包金额*‰的标准向招标人赔偿损失，同时纳入《信用中国（**）》不良信用记录，并从即日起三年不得参加***非公开招标项目的抽取活动。
*.我公司知晓参加招投标活动的相关法律责任，如有违反，自愿接受参照《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《**省国家投资工程建设项目招标投标条例》等相关规定所作的处罚。
*.本申请函属于合同文件的组成部分。
申请人： （盖单位章）
法定代表人： （签字并盖法人印鉴章）
拟任项目负责人： （签字）
地址：
联系方式：
年 月 日
法定代表人身份证明
申请人名称：
单位性质：
公司注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
申请人： （ 盖单位章）
年 月 日
注：法定代表人亲自参加投标适用
授权委托书
本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员 （姓名，必须是申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）非公开招标项目申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附件：*.法定代表人身份证明原件和法定代表人居民身份证
复印件
*.委托代理人居民身份证复印件、投标人为其缴纳人
的养老保险复印件
申 请 人： （盖单位章）
法定代表人： （签字并盖法人印鉴章）
委托代理人： （签字）
年 月 日
注：法定代表人不亲自投标而委托代理人参加投标适用
随机抽取诚信承诺函
（招标人名称）：
我方作为 （项目名称）随机抽取中选人，作出以下承诺：
一、所提供证件、资料真实、合法。
二、严守相关法律法规，企业无借牌挂靠、围标串标、买标卖标、违法分包、拖欠农民工工资等违法违规行为，否则自愿接受主管部门处理处罚。
三、采购建材及工程服务时，在同质同价的基础上优先选择本*供应商。
四、保证遵守廉政建设相关规定。
五、我方承诺在收到中选人确认书后，在规定的期限内，与你方按照随机抽取文件签订合同。
六、我方承诺按照随机抽取文件规定向你方递交履约保证金。
七、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
八、我方承诺不因任何因素导致施工组织设计方案发生变更而增加工程造价。
如违反以上承诺，本公司自愿承担一切法律责任和行政主管部门处罚。
随机抽取申请人：
法定代表人或其委托代理人：
（单位盖章）
年 月 日
非公开招标项目建设工程施工合同
工程名称：*******年产粮大*奖励资金黄鹿镇粮经复合示范基地建设项目
建设单位（发包人）：***农业局
施工单位（承包人）：
年 月 日
合 同 条 款
发包人（全称）：***农业局
承包人（全称）：
依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，由 对在我局中选的规模以下工程进行施工，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：*******年产粮大*奖励资金黄鹿镇粮经复合示范基地建设项目
工程地点： ***黄鹿镇
工程内容：**田间作业道路***米、沟渠***米、提灌站*座、蓄水池*口、引水管道****米等。
资金来源：*******年产粮大*奖励资金
二、工程承包范围
承包范围：财政评审报告和施工图中的全部工程内容。
三、合同工期：
开工日期： ****年*月*日
竣工日期：****年*月**日
缺陷责任期期限： ** 月
合同工期总日历天数 ** 天
四、质量标准
工程质量标准：达到**省农业厅《中低产田改造技术规程》、《**省坡改梯工程建设技术规程》要求。
五、合同价款
金额（大写）：***.**万元（人民币）
￥：壹佰柒拾捌万玖仟陆佰元整
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、中选通知书
*、投标书及其附件
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸
*、工程发包价清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：***农业局办公室
本合同双方约定签字（盖章）后生效。
发包人：***农业局（公章）承包人： （公章）
住 所： ***凯江镇一环路东段***号住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
第一节 合同通用条款
“通用合同条款”内容见《标准施工招标文件》第**-**页（略）。
第二节 专用合同条款
* 一般约定
*.* 词语定义
*.*.* 合同当事人和人员
*.*.*.* 发包人：***农业局
*.*.*.*承包人：
*.*.*.* 承包人项目经理：姓名： ，资质证书编号： 。
是承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.* 分包人：_无___。
*.*.*.*监理人： 。
*.*.*.* 总监理工程师（总监）：姓名： ，资质证书编号
监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
*.*.* 日期
*.*.*.* 开工通知：监理人给承包人发出的开工的函件。
*.*.*.* 开工日期：监理人给承包人发出的开工令为准。
*.*.*.* 工期：本合同签约工期为 日历天。
*.*.*.*缺陷责任期 （工程质量保修期）： 个月_。
*.* 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
(l）合同协议书；
(*）专用合同条款；
(*）通用合同条款；
(*）技术标准和要求；
(*）图纸；
(*）已标价的工程量清单；
(*）其他合同文件。
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸套数： 叁 套，提供图纸的时间：发包人与承包人签订合同协议*日内，承包人需要更多份数时，应自费复制。
使用国外图纸的要求及费用的承担： 。
发包人对图纸的保密要求和保密期限：未经发包人允许，承包人不得将本工程设计图纸内容泄密，若因承包人引起设计图纸泄密的，则视为承包人违约。
*.*.* 承包人提供的文件
提供文件的类别：发生时承包人按发包人要求提供
提供文件的时间：发生时承包人按发包人要求提供
提供文件的数量：发生时承包人按发包人要求提供
监理人批复的期限：*天之内
*.*.* 图纸的修改
图纸需要修改和补充的相应部位：发生时另行确定
监理人签发期限：*天之内
*.* 联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求 （合同技术条款）约定的期限送达发包人。
* 发包人义务
*.* 提供施工场地
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_发包人将已具备施工条件的施工现场在开工前移交给承包方。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_发包人负责在开工前提供施工用水、用电的接口，从接口至施工现场发生的费用由承包人承担。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_开工前。
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：_开工前。_
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前**日内负责办理完工程质量监督、安全监督等开工前的一切证件、批件，各自承担相关费用。_
（*）水准点与座标控制点交验要求：由监理工程师主持，邀请设计单位参加，现场书面交验。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周转环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明以上方面问题，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。因此，承包人的投标文件是以发包人所提供的资料和他自己察看和核查为依据的。故费用原则上由承包人承担。按要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作，如发生意外事项，由双方协商解决。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：_发生时另行商订。
*.*.* 发包人提供的施工场地范围为：__按施工总平面布置图 。
*.*.* 承包人自行勘察的施工场地范围为：__按施工总平面布置图__ 。
*.*组织设计交底
图纸会审和设计交底时间：_发包人与承包人签订合同协议后*日内，由监理工程师主持，邀请设计单位参加。
*.*支付合同价款
*.*.*合同价款的确定
本合同价款采用固定单价合同 方式确定。
(*)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：投标人应充分考虑工程实施过程中的材料价格涨价风险，并考虑在投标报价中(除规定的可调材料价外)。投标人还应考察当地水、电情况，因缺水、停电等造成的损失应包含在报价中。国家政策性调整除外。
(*)采用可调价格合同，合同价款调整方法：
(*)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：
双方约定合同价款的其他调整因素：需经业主和监理确认的设计变更或核实、认定的工程量增减。
*.* 其它义务
（*）发包人派驻现场代表，姓名： 职务： 职权：处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证，审核，施工进度，对合同及设计变更后的工程量认定。
（*）不实行监理的，工程师（现场代表）的职权：
（根据发包人的合同管理要求补充）
* 监理人
*.* 监理人的职责和权力
发包人委托监理人的职权：承担工程质量、安全、施工进度的监督（参与本工程全过程施工工程质量、安全生产的监督）。需要取得发包人批准才能行使的职权：_增加清单以外的工程项目、设计变更、单价调整等。
*.*.* 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（*）按第*.*款约定，批准工程的分包；
（*）按第**.*款约定，确定**完工期限；
（*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
* 承包人
*.* 承包人的一般义务
*.*.* 完成各项承包工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*） 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月**日前提供已完工程月报表和下月工程进度计划报表，一式五份，先送监理单位审定后，监理方留存一份，送发包方二份、承包方自行存查。
（*）承担施工安全保卫工作及必要的夜间施工照明的责任和要求：施工期间由承包人负责。承包人配置专人专职管理安全，根据发包方及监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施。施工过程中所造成的一切安全责任，概由承包方负责，发包方不承担因此而产生的一切费用。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人向发包人提供不少于**平方米的办公用房*间，向监理方提供*间工地用房,并在施工总平面图中标示。承包人的办公和生活房屋及施工过程中的一切设施由承包人自行负责，并承担相关费用。
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按**、交通、环卫及当地政府有关规定办理。确保现场施工道路畅通，如需夜间施工，承包人自行至有关部门办理手续，费用由承包人承担。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_承包方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担相关费用。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按通用条款执行。
（*）施工场清洁卫生的要求：按相关规定，由承包方自行负责。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：_*）签定合同前，按规定交纳民工工资保证金及办理质检、安全等相关手续。*）施工中做好各种标志和警示牌，对永久设置的标志注意保护，竣工时列注清单，完整移交与发包方。*）承包方在施工中严格按照国家施工规范、规程进行施工。*）承包人特别注意地下管网保护，一旦发生损坏，由承包人承担一切后果。
(*)地方工作关系协调：项目施工过程中与地方关系的协调工作由项目业主负责。
临时施工道路、临时料场及工货棚等临时工程的占地及青苗赔偿费用由承包人承担。
*.*.** 其它义务
承包人应履行合同约定的其他义务 ：
（*）承包人提供竣工图的约定： 在竣工验收后**日内，向发包方提供竣工图三套，并将施工过程中形成的有关资料分类整理装订成冊，经总监理工程师审核后交发包方归档。
（*）图纸会审、各环节验收时发生的费用，由承包人承担。
*.* 履约担保
*.*.*履约担保（履约保证金）：在签定合同前，向招标人缴纳中标合同金额不超过 ** % 的履约保证金，通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。
*.*.*履约担保的退还时间：承包人应保证其担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效，在工程完工验收合格后**个工作日内无息全额退还（质保金除外）。
*.*.*农民工工资保证金。中标人按合同价款*%通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。
*.* 分包
不允许
*.*.* 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
（*）工程项目：_______ _____________。
（*）工作内容：________ ____________。
（*）分包金额限额：_____ ___________ 。
*.*.** 分包人项目管理机构的设立：___ _____ 。
*.** 不利物质条件
*.**.* 不利物质条件的范围：_由承包人承担_。
* 材料和工程设备
*.* 发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人提供的材料和工程设备 。
* 施工设备和临时设施
*.* 发包人提供的施工设备和临时设施
（*）发包人提供的临时设施： 。
* 交通运输
*.* 道路通行权和场外设施
施工场地专用和道路通行权以及场外设施等的约定：按通用条款执行
*.*.*施工所需的临时道路和交通设施修建、维修、养护和管理等的约定：__按通用条款执行
*.*.*超大件或超重件运输手续及有关费用的约定：__由承包人办理相关手续并承担其费用_
* 测量放线
*.* 施工控制网
*.*.* 施工控制网的约定：__满足施工要求_ 。
*.*.* 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前
*.*.*承包人按规范、基准点（线）以及合同工程精度要求测设的施工控制网等资料送监理人审批的期限：三天内
* 施工安全、治安保卫和环境保护
*.* 发包人的施工安全责任
发包人对施工安全责任的约定：按通用条款执行
*.*.* 发包人提供_施工相关资料，其余资料由承包人负责收集。
*.* 承包人的施工安全责任
*.*.* 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在*日内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
*.*.* 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
*.*.* 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
*.*.* 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
*.*.* 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第*.* 款商定或确定。
*.*.* 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
*.*.* 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
*.*.** 下列工程应编制专项施工方案：
工程施工应编制_施工度汛方案_。应交由***防汛办审查。
*.* 文明工地
*.*.* 本合同文明工地的约定：_按相关要求_。
** 进度计划
**.* 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 图纸会审后*日内提供施工组织设计和总进度计划。工程师确认的时间： 收到以上文件后*日内审定批准。
** 开工和竣工 （完工）
**.*开工
工程建设项目开工日期： 年 月 日；
单项工程开工日期： 年 月 日 ；（需明确的单项工程）
单位工程开工日期： 年 月 日 ；
**.* 竣工（完工）
工程建设项目竣工日期： 年 月 日 ；
单项工程竣工日期： 主体工程竣工： 年 月 日 ；
单位工程竣工日期： 年 月 日 ；
**.* 异常恶劣的气候条件
**.*.* 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于**mm的雨日连续超过_*_天；
（*）其它异常恶劣气候灾害。
异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人要求发包人**工期的约定: 发生时另行协商_
**.* 承包人工期延误
（*）逾期完工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法：每延误工期一天，违约金为人民币****元。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（*）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的_*_％ 。
**.* 工期提前
工期提前的奖金约定：_ _ 。
** 暂停施工
**.* 承包人暂停施工的责任
（*）承包人承担暂停施工责任的其它情形：__ __ 。
**.* 发包人暂停施工的责任
（*）发包人承担暂停施工责任的其它情形：_ __ 。
** 工程质量
**.* 工程隐蔽部位覆盖前的检查
按通用条款执行
工程隐蔽部位覆盖的检查：承包人应在**小时前书面通知监理人和发包人检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
双方约定中间验收部位：_按通用条款、国家有关规定和质监站的有关要求执行。
**.* 质量评定
**.*.* 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：_按通用条款执行。
**.*.* 工程合格标准为：_按SL***-****《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 ；优良标准为：按SL***-****《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 。
**.* 质量事故处理
**.*.* 工程竣工验收时， 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
** 试验和检验
**.* 材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*对主要材料、工程设备和工程的试验和检验的约定：承包人采购材料设备在使用前，承包人必须进行检验或试验，按发包人有关规定进行送检，未检验合格的不得使用，由承包人提供必要的材料合格证、试验资料和原始记录，检验或试验费用由承包人承担。
**.*.* 监理人未派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
**.*.*重新试验和检验：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
**.*现场材料试验
**.*.* 承包人或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
**.*.* 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
**.*.* 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：_砼、砂浆_ 。
** 变更
**.* 变更的范围和内容
变更的范围和内容的约定：以发包人书面通知内容为准。
**.* 变更权
变更权的约定： 由发包人决定。
**.* 变更程序:按照相关文件执行。
**.* 变更的估价原则
**.*.*工程中若需要设计变更的，由承包人提出的设计变更，经发包人及监理单位审核后决定，向设计院提出“设计变更申请单”，经设计单位书面核准后，交由承包人，由监理监督执行。
**.*.*除合同另有规定外，工程设计变更后增加工程量的单价确定，按下列方法进行：
(*)投标报价中已有适用于此工程项目的或类似于此工程项目的固定综合单价，按已有的或类似的固定综合单价计算，并包干使用，结算时不得调整；
(*) 对于漏项的项目、新增和设计变更的项目综合单价，如果承包人在投标文件中有承诺的固定综合单价则采用固定综合单价；财评工程量清单没有的综合单价，其综合单价按《水利工程工程量清单计价规范》GB*****—****，套用****年《**省水利水电建筑工程预算定额》及配套文件的相关规定计算，材料价格同预算财评清单中相应的材料价格，没有的材料价格按当地当月建筑材料*场价格，结算综合单价以财政结算审定为准。
**.* 承包人的合理化建议
**.*.* 承包人实现合理化建议的奖励金额为：____。
** 价格调整
**.* 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不调整_。合同价款中包括的风险范围：包含风险范围以外的所有风险。由投标人自行考虑，含在投标报价中，物价引起的波动，价格不作调整。
**.*.* 采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：__ __。
价格调整的项目和系数：__ __。
** 计量与支付
**.* 预付款
**.*.*预付款：不支付。
**.*工程进度付款
**.*.* 进度付款申请单
进度付款申请单份数： 叁份
进度付款申请单内容： 按通用条款执行
**.*.* 进度付款证书和支付时间：按工程进度审核款的**%足额支付，工程进度款按承包方所报当月已完工程量月报表和该已完工程的工程价款结算单，经监理核实，总监签认工程款支付单，报发包人审定后**日内拨付，工程竣工验收后，工程款拨付至合同总价**%时暂停拨付。工程竣工验收后承包方交齐工程竣工资料（*份），办清工程结算并通过审计后**天内，工程款拨付至审计后工程总价的**%。剩余*%工程质保金在工程质量保修期满后一个月内付清（无息）。
**.* 质量保证金
**.*.* 扣留的质量保证金总额为工程审计价款的*％。
缺陷责任期 （工程质量保修期）满时，发包人将在**个工作日内**承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后**个工作日将质量保证金支付给承包人。
**.* 竣工（完工）结算
**.*.* 竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交完工付款申请单一式_*_份。
乙方应在工程完工后**日内将竣工资料报监理部和甲方，甲方自收到乙方竣工资料后送结算审定部门办理工程结算审核。
（完整的竣工资料，包括：工程结算汇总表、工程结算书、承发包合同或协议书、原设计施工图及竣工图、招标文件、投标文件、中标通知书、隐蔽验收资料和影像资料、分部分项验收资料、设计变更、现场签证资料、承发包双方确认的材料及设备单价表、图纸会审记录、工程协商会议纪要、其它有关工程结算资料，其中工程建设类资料八份、结算类资料*份报送发包人，并向发包人提供电子文档*套。）
本工程结算编制以本合同、施工图、竣工图、设计变更、现场签证等为根据。最终结算价以国家审计机关依法作出的审计结论作为结算依据。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单一式 * 份。
（*）最终结清申请单提交的期限： 缺陷责任期终止证书签发后**日
**.* 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：
** 竣工验收 （ 验收）
**.* 验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同完工验收；政府验收包括：_竣工验收_ 。验收条件为：_所有分部工程完建并验收合格、合同范围内工程已完工并进行相关验收_，验收程序为：按规范要求执行。
**.* 分部工程验收
**.*.* 本工程分部工程的验收,发包人委托监理人主持验收，设计、施工、监理、发包方代表共同参加。
**.* 单位工程验收
**.*.* 提前投入使用的单位工程包括：_____ 。
**.* 阶段验收
**.*.* 本合同工程阶段验收类别包括：_____。
**.* 专项验收
**.*.* 本合同工程专项验收类别包括：_______ 。
**.* 竣工验收
**.*.* 本工程不需要竣工验收技术鉴定 。
**.* 施工期运行
**.*.* 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：___
**.* 试运行（农村饮水项目适用）
**.*.* 试运行的组织：____；费用承担：__含在投标人工程量清单报价费用中。
**.** 竣工清
对承包人竣工清场的约定： 按通用条款执行
** 缺陷责任与保修责任
**.* 缺陷责任期 （ 工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期 （ 工程质量保修期）：工程完工验收后*年 ，施工期及保修期内因承包方施工质量原因造成的损毁，承包方应承担修复责任。
** 保险
**.* 工程保险
建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：由发包人以发包方和承包方共同名义办理；
投保内容：承包人在工程现场所有施工人员、机具等的有关保险，由承包人负责办理并承担费用；
保险金额、保险费率和保险期限：按国家有关规定执行。
**.* 第三者责任险
**.*.* 第三者责任险保险费率：按国家有关规定执行；
第三者责任险保险金额：按国家有关规定执行_ 。
**.* 其它保险
需要投保的其它内容：______ ；
保险金额、保险费率和保险期限：______ 。
**.* 对各项保险的一般要求
**.*.* 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：____ 。
保险条件：___ ；
**.*.* 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：___ ；
发包人负责补偿的范围与金额：__ 。
**.违约
**.*承包人违约
按通用条款第*.*款约定和工程质量未达到国家规范标准承包人违约应承担的违约责任：工程质量按国家有关标准执行，若工程质量有缺陷，承包人负责无偿维修或返工，直到约定的质量标准。由于返工、修复造成的费用由乙方承担，逾期交付时，按每天****元向发包人支付违约金。
双方约定的承包人其他违约责任： 由承包人造**全、环保等质量事故、重大工作事故，承包方承担全部行政、经济、刑事责任。由承包人违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等规定，造成后果的由承包方承担一切法律、经济后果和行政责任。
**.*发包人违约
按通用条款第*.*条约定发包人违约应承担的违约责任： 承担应付工程进度款银行同期贷款利息。 按中国人民银行同期基准贷款利率承担逾期付款的违约金。
** 争议的解决
**.* 争议的解决方式
合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，双方约定选择下列（ * ）方式解决。
（*）向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；
（*）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。
**.补充条款
**.*承包人应严格按其投标文件所列人员派驻现场人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等，否则发包人有权追究承包人的违约责任。
**.*合同签订前，承包人应按合同签约价的*%缴纳民工工资保证金，工程竣工验收合格后无息退还。施工中不得拖欠民工工资，若承包人拖欠民工工资导致工程停工*天以上，发包人有权动用民工工资保证金支付民工工资，承包人必须在*天内将民工工资保证金补足，否则发包人有权单方面终止合同，追究承包人的违约责任并处以罚金。
在施工过程中若因乙方原因未支付乙方民工工资，造成乙方民工到甲方或甲方上级主管部门聚众上访或闹事，甲方除动用民工工资保证金支付民工工资外，且有权单方终止合同。
**.*承包人不得拖欠工程材料及设备采购款，施工机械及设备租赁费，若承包人与工程材料及设备供应商，工程施工机械及设备租赁商发生纠纷，导致工程停工*天以上，发包人有权单方面终止合同，追究承包人的违约责任并处以罚金。
**.*发包人有权对承包人的工程进度情况进行随机检查，并对关键工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。承包人拒不接受整改意见或整改不力，发包人有权单方面终止合同或组织其他施工力量以确保工期目标的实现，由此而发生的所有费用和损失均由承包人承担。如果承包人工作不到位造成工期严重滞后无法保证工程按期完工或其他对发包人的形象造成重大影响的情况发生，发包人有权单方面终止合同并勒令承包人退场，或减少承包人承包内容，所有损失由承包人承担。
**.*承包人应与本工程的临近或有关单位**配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其他承包人的设施或公共设施等行为，则由责任方承担相关损失。
**.*所有可能产生由发包人承担费用的指令，必须经发包人签字确认后有效。
**.*对于评标中未被发现修正的数量乘以单价与合价不一致的算术性细微偏差，在工程竣工结算时，按照下列办法修正结算清单价：
（*）当投标人的某清单项目综合单价乘工程数量大于投标合价时，按该项投标合价除以招标清单给定的工程数量确**算综合单价。
（*）当投标人的某清单项目综合单价乘投标数量小于投标合价时，按投标人投标文件的综合单价确**算综合单价
（*）若以上修正后的清单价与投标报价相比，修正价低于投标人的清单价，则按照修正后的清单价结算，若修正价高于投标人相应项目的报价，则按照投标报价结算。
（*）投标文件的投标总价小于各分项价之和的（包括投标总价小于各单项（单位）工程价之和，或单项（单位）工程总价小于分部分项工程量清单合价与措施项目清单合价和规费之和的），其差额视同投标人让利，办理结算时将其差额按比例调低其投标文件的分部分项工程量清单价，或在结算时减去其差额。
**.*（*）施工单位现场项目经理、技术负责人必须与投标文件中载明的人员一致。
（*）工程如因乙方原因致进度、质量与本项目目标进度、质量偏离较大，无法完工时，发包人有权按照相关规定终止合同。
（*）承包人在施工期间，应严格执行***有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用和损失应由承包人自行承担，在承包人整改前，发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
（*）因承包人原因质量达不到协议书中约定的质量标准的，承包人必须无条件返工至合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的发包人按不合格部分造价扣除承包人的程款，承包人必须支付合同价款*—**%的违约金。
附件一：质量保修书
农业田间工程质量保修书
一、单位（合同）工程情况
单位中标承担 工程建设施工任务，主要工程建设任务 等工程。施工单位必须依据国家现行有关法律、法规、规章和技术标准，根据批准的立项文件、初步设计文件及相应的工程变更文件、施工图纸及施工合同，组织施工，按期完工施工任务。质量标准必须达到合格以上。
二、工程质量保修范围、保修期限。
在正常使用条件下，本工程质量保修期限承诺如下；
*、本工程所有施工范围内项目全部在保修范围之内。
*、本工程保修期限：工程完工验收合格之日起*年。
三、质量保修责任
*、施工单位承诺和双方约定保修的项目和内容，应在接到发包方保修通知后*日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员维修，保修费用质保金中扣除。
*、发生紧急抢修事故时，承包方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非施工质量引起的事故，抢修费用由发包方或造成事故者承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，或保修期内，确保工程的质量，因承包方原因致使在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包方应承担损害赔偿责任。
*、因保修不及时，造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。
*、下列情况不属于质量保修范围；
（*） 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；
（*）不可抗力造成的质量缺陷；
（*）因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。
四、质量保修费用：由质量缺陷责任方承担。
从施工单位工程合同价款中扣留*%作为质量保修款，在施工单位已完成全部返修工作后（需建设单位签字认可），保修款在保修时间满一年及**期满时，建设单位在保修**期满后**日内将余款全额一次性付清。
五、双方约定的其他工程质量保修事项。 无
六、本保修书未尽事项，执行国家的法律、法规规定。
七、其他
*、施工单位同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
*、本保修书：签署后作为施工合同附件，在工程有效寿命内一直生效。
发包方（公章）***农业局 承包方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日
附件二：廉政责任书
建设工程廉政责任书
发包人： ***农业局
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式六份，发包人承包人各执三份，具有同等效力。
发包人： ***农业局 (公章) 承包人： (公章)
法定地址： 法定地址：
法定代表人或其 法定代表人或其
委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)
电话： 电话：
传真： 传真：
电子邮箱： 电子邮箱：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
***非公开招标项目随机抽取
中选确认书
工程名称
招标人
中选人
中选价格
随机抽取操作人
项目负责人
项目负责人执业资格证书号
招标人签字 （盖章）
中选人签字 （盖章）
监督人员签字
随机抽取时间
文件下载
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
