屏山县2017年易地扶贫搬迁水利项目鸭池水厂改造提升工程比选公告
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
各有关单位请于2017.12.19前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
项目业主：***鸭池乡人民政府
代理机构：**兴诚招投标代理有限公司
*******年易地扶贫搬迁水利项目
鸭池水厂改造提升工程比选公告
一、本项目经***发展和改革局、***水务局 以屏发改赈〔****〕**号批准建设，比选方案已经政府投资主管部门备案，比选方案备案号为屏发改发【****】***号现本项目通过随机摇号抽取中选人（承包人），诚邀在***内注册符合资质要求的独立法人企业参与本项目的摇号抽取。
二、项目概况(表一)：
项目业主***鸭池乡人民政府
项目名称*******易地扶贫搬迁水利项目鸭池水厂改造提升工程
建设地点鸭池乡大坝村、华象村、中华村、周家山村、清坪村、白坝村等
实施时间***日历天
工程规模（和/或标准）该项目为水利工程，长度*****米，包括取水、净水、蓄水池、管沟开挖回填及管道（含管件）安装等内容。请详见工程量清单以及施工图设计文件等相关资料。
建设资金易地扶贫搬迁资金，已落实
其他*、施工期间，因比选中选人（即承包人）原因造成现有道路和其他设备设施等损坏，概由比选中选人（即承包人）负责修复并承担其经费。
*、请各比选申请人应自行安排时间对工程现场及周围环境自行组织踏勘，查明或核实有关编制比选实施方案和签订施工合同所需的一切资料。比选人对比选申请人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。比选申请人应承担自行踏勘所带来的一切风险和责任。
三、项目内容（合同段划分)(表二)：
施工* *******年易地扶贫搬迁水利项目鸭池水厂改造提升工程
四、资格要求：
*、一般要求：***内注册的具有独立企业法人资格。
*、资质要求：企业资质等级不应低于（包括）：水利水电工程施工总承包叁级及以上。
*、其他要求：
（*）比选申请人拟派驻施工现场的比选申请人项目经理应具有二级及以上注册建造师资格（水利工程），提供安全生产考核合格证，技术负责人应具备水利工程专业中级及以上职称（以上资料报名时需提供加盖单位鲜章的复印件）。如有造假行为，公司列入黑名单。项目经理和班子成员均无在建项目，中选后至完工前也不得在其它项目担职。资审查现场不接收任何补充材料。
（*）如未满足以上条件，即使抽中也会被取消中选资格。
（*）中选后在施工合同签订前，应提交工程项目的“管理机构配备情况表”和“施工组织设计”给比选人（即项目业主）。
（*）本工程项目不允许转包或违法分包。
（*）本工程按屏府函[****]**号和屏府办函[****]**号文件执行。
*、.本工程项目不接受组成联合体参选。
五、发布公告的媒介：
本次公告在《***人民政府门户网》http://www.ybps.gov.cn上发布。
六、报名：
*、请有意参加本项目竞争并符合条件的申请人，到《***人民政府门户网》http://www.ybps.gov.cn下载工程图纸、工程预算控制价清单、比选申请函样本及合同样本，待自检可以接受比选人确定的工程图纸范围的发包总价以及清单中的固定单价（同比例下浮后的），再自愿到***公共**交易服务中心报名。
报名时应提交以下资料（所有资料均为复印件加盖单位鲜章）交于**兴诚招投标代理有限公司（*****地块**栋*单元*楼*号）：
（*）.拟任项目负责人有效身份证、建造师资格证等复印件。
（*）.企业法人营业执照副本复印件和资质证书复印件。
（*）.企业安全生产许可证副本复印件。
（*）.已注册企业为拟任项目负责人缴纳的最近*个月养老保险复印件；注册企业时间不足*个月的，提供从注册之日起缴纳养老保险复印件。
（*）.比选申请函、授权委托书和法人代表身份证明。
（*）.缴纳的年度抽取保证金复印件。
*、此项目公告规定的报名时间最少不得少于*日（至少*个工作日）。各申请人报名时间为：从 ****年**月 **日（**时间）发出参选公告之时起至 ****年**月**日**时**分 （**时间）截止。
*、本工程项目（合同段）项目业主采用的最高限价、发包价一览表
（表三）：
合同段报价方式最高限价（万元）发包价（万元）备注
施工* E.固定价***.*******.**
七、随机抽取中选人
*.项目业主定于**时间 ****年**月**日**时**分 ，在有关监督部门以及自愿到场的申请人的现场监督下，在***公共**交易中心（即**城行政办公楼*号楼*楼）公开举行***政府投资项目随机摇号抽取活动，从符合资格条件的申请人中随机摇号抽取 *个作为中选人。
*.抽取方式。在随机摇号开始前，业主单位应将报名时比选申请人提交的资料交监督部门审查，合格的比选申请人方可参与随机摇号抽取。
*. 中选后*日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，将按***相关政策处理。
八、联系方式：
项目业主（全称）：***鸭池乡人民政府
地 址：***鸭池乡人民政府
邮 编： *******
联 系 人： 彭女士、罗先生
联 系 电 话： *********** 、***********
传 真：
电子信箱(E-mail)： ***********
附件： *. 比选申请函、授权委托书和法定代表人身份证明格式
*.发包价清单（含固定单价）
*.施工图
*.合同样本
****年**月**日 (公章)
一、比选申请函
(比选人名称)：
我方已仔细研究了 （工程名称） 标段比选公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守比选公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次比选活动。
我方声明：参加比选抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合比选公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。
如我方中选，我方承诺：
*、我方愿意完全按照比选人通过比选公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
*、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。
*、中选后*日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，将按***相关政策处理。
*、本申请函属于合同文件的组成部分。
以上为我方参加比选的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚。
比选申请人： （盖单位章）
拟任项目负责人： （签字）
地址：
联系方式：
年 月 日
二、授权委托书
本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段比选申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
比选申请人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
委托代理人： （签字）
年 月 日
注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用
三、法定代表人身份证明
申请人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
比选申请人： （ 盖单位章）
年 月 日
*******年易地扶贫搬迁水利项目
鸭池水厂改造提升工程
施
工
合
同
及
附
件
项目业主：***鸭池乡人民政府
二*一七年十二月
第一部分 合同协议书
（发包人名称，以下简称“ 发包人” ）为实施（项目名称）已接受
（承包人名称，以下简称“承包人”）对本项目施工标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.工程概况
工程名称:
工程地点：
工程内容：详见工程量清单、图纸。
*.工程承包范围
承包范围：具体工程项目和工程数量详见工程量清单、图纸。
*.工期
承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。
开工日期：****年月日
竣工日期：****年月日
*.质量标准
工程质量标准：符合国家相关要求达到合格及以上标准。
*.合同价款
金额（大写）： （人民币） ￥：元
*.本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：
⑴ 中标通知书；
⑵ 投标函及投标函附录；
⑶ 专用合同条款；
⑷ 通用合同条款；
⑸ 技术标准和要求（合同技术条款）；
⑹ 图纸；
⑺ 已标价工程量清单；
⑻ 其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
*．承包人项目负责人（建造师）：。承包人技术负责人（工程师）：。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
**.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.本协议书一式份，合同双方各执份，具有同等法律效力。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： ________________（盖单位章）承包人：________________（盖单位章）
法定代表人：（签字）法定代表人：_________________（签字）
或委托代理人：______________（签字） 或委托代理人：_______________（签字）
住 所：住 所：___________________________
电 话：_______________________电 话：_______________________
合同订立时间：________ 年____ 月____ 日
合同订立地点：
第二部分 通用合同条款
引用中华人民**国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（****版）相应条款。
第三部分 专用合同条款 *. 一般约定
*.* 词语 定义
*.*.* 合同当事人和人员
*.*.*.* 发包人：（填入发包人的名称）。
*.*.*.* 承包人：（签约后填入承包人的名称）。
*.*.*.* 监理人：（填入监理人名称）。
*.*.* 日期：
*.*.*.* 缺陷责任期（工程质量保修期）：*年。
*.* 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序：如下。
⑴ 中选通知书；
⑵ 抽选（或比选）申请函及附录；
⑶ 专用合同条款；
⑷ 通用合同条款；
⑸ 技术标准和要求（合同技术条款）；
⑹ 图纸；
⑺ 已标价工程量清单；
⑻ 其他合同文件。
*.发包人的一般义务和责任
本条全文引用中华人民**国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（****版）合同范本通用条款相应条款。
*. 监理人
*.* 监理人的职责和权利
*.*.* 监理人须根据发包人事先批准的权力范围内行使权力，发包人批准的权力范围：按照《水利工程施工监理规范》（SL***-****）执行。
*. 承包人
本条全文引用中华人民**国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（****版）合同范本通用条款相应条款。
*.*.**承包人应履行的其他义务：
A、应提供计划、报表的名称及完成时间：在每月**日前向监理和现场代表提交下月进度计划安排；在图纸会审后**日内向发包人提供实施性施工组织设计；材料核价或采购计划报表按发包人管理要求提前时间提交监理和现场代表。
B、双方约定承包人应做的其他工作：配合发包人协调处理施工过程中有关城*建设管理、施工法规、周边关系、质监单位、勘察单位、设计单位、监理单位的问题。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：__无。
**.* 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：含项目部人员及分工、施工方案、安全方案、质量控制、总进度计划等。
**. 开工和竣工（完工）
**.* 异常恶劣的气候条件
**.*.* 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：十级以上的大风，持续降雨**小时且降雨量为 *** mm以上，**摄氏度以上并持续*天的高温天气，上述及其它异常恶劣天气导致的延误，经监理和发包人认可后，工期可顺延，但费用不变。
**.*承包人工期延误
⑴逾期完工违约金****元/ 天。
⑵ 全部逾期完工违约金总限额为：不超过签约合同价的 **％。
**.*承包人暂停施工的责任
由承包人承担的其他暂停施工： 无。
**. 变更
**.* 变更的范围和内容
本工程无变更，按照工程量清单固定总价发包，费用实行总价包干（审减不审增）。
**.* 暂估价
本工程无暂估价。
**. 价格调整
**.* 物价引起的价格调整
物价引起的价格调整方式：不调整。
**. 计量与支付
**.*.* 计量方法
补充约定：开工前承包人在监理工程师和业主现场的监督下应对工程地形、断面或工程量进行复核，项目按《水利水电工程标准施工招标文件范本（****）年版）》中技术规范的相关规定计量。
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_承包人应于达到进度款支付条件后*日以内向发包人及监理工程师提交已完工程量报告和质量认证资料。承包人所报工程量及现场签证必须经过监理工程师及发包人共同审定。
**.*.* 工程进度付款
双方约定的工程款(进度款）支付的方式和时间：(*)①待承包人工程量产值完成达到合同总价**%时，支付至总合同价款的**%；②工程完工验收合格后，支付至总合同价款的**%；③完成竣工审计结算，支付至总合同价款的**%；④预留竣工结算价款的*%作为质量保金，待质量保证期结束后经相关部门确认无质量问题后无息退还。(*)项目业主的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设，留有投标文件承诺的项目经理印鉴的企业法人账户。发包人在未出具审计结论之前，施工合同价款划拨额度不得超过合同总价的**%.
**.* 质量保证金
**.*.*扣留的质量保证金总额为签约合同价的 * %。本工程缺陷责任期满后无息退还。
**. 缺陷责任与保修责任
**.* 缺陷责任期（工程质量保修期）起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始计算。
**.*.*第三者责任险：按国家相关规定执行。
**.*不可抗力的确认
**.*.*（*）不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
**.*承包人违约
**.*.*当承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，发包人有权向承包人罚处违约金，具体约定如下：
（*）承包人违约逾期竣工应承担的违约责任：除按通用条款第**.*.*（*）款约定承包人承担的违约责任外，另支付发包人工期延误每天****元的罚款。造成其它损失的，按实予以赔偿。非招标人原因和不可抗力原因造成工程停工*天以上或工程进度延期**天以上、或出现重大质量事故和安全事故无力继续履约的、或拖欠民工工资造成上访等群体性事件的，施工单位先自行退出施工场地，后结算已施工工程款项；招标人有权依法另行选择其他施工单位继续开展工程建设，并按照合同依法追究施工单位的违约责任。
（*）承包人承担的工程质量未达到合同协议书约定的标准应承担的违约责任：除按通用条款第**.*.*（*）款约定承包人承担的违约责任。造成其它损失的，按实予以赔偿。
（*）双方约定的承包人的其他违约责任：凡比选文件未明确可以分包的，项目业主不同意中选人进行任何形式的分包，更不得强迫中选人分包，中选人派驻施工现场的建造师、结构工程师、技术负责人、安全工程师与投标文件承诺不符的视同转包；项目业主必须在中选人提供投标文件承诺的建造师、结构工程师、技术负责人和安全工程师的执业资格证书原件后才能签订合同；以上证书至主体工程完工后退还，未经项目业主同意并报主管部门批准，随意变更投标承诺的建造师、结构工程师、技术负责人、安全工程师，视为违约违规，承包人应支付发包方每人*万元的罚款，并应尽快改正。
**. 争议的解决
**.*争议解决方式
合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式向***人民法院提起诉讼。
补充的其他条款：
**．履约担保
承包人是否提供履约担保：提供（以下履约担保条款若有新的文件规定则按最新的文件要求执行）。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中选价的**%为履约担保，承包人在领取中选通知书后*个工作日内通过承包人公司基本账户以银行转账的形式转入比选人（即项目业主或发包人）指定银行账户，若中选人（承包人）在规定时间内未将履约保证金转入比选人（即项目业主或发包人）指定银行账户账号（同比选保证金银行账户账号）则视为弃权，比选人（即项目业主或发包人）将取消其中选资格，另行确定中选人，工程履约担保保证金在工程竣工验收合格后**个工作日内按双方约定无息返还。
**、民工工资和材料款的支付
承包人保证有足够的流动资金用于本工程，应及时支付工人工资、材料款等费用，若因未能及时支付工人（含民工）工资、材料款等，发包人不负有任何责任。承包人同意并接受由于未能及时支付工人（含民工）工资或材料费造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时承担以下违约责任：发生集体上访一次，承包人承担*万元整的违约金，从民工工资保证金中扣除；造成停工、阻塞交通等正常运行的，承包人承担*万元整的违约金,从履约保证金中扣除；情节影响施工进程的，可终止合同。发包人如发现承包人未能按期足额支付民工工资，发包人有权动用承包人提交的民工工资保证金直接代为支付。
**、农民工工资保证金：中标价的*%，承包人在签订合同协议书之前将民工工资保证金通过中标人的基本账户转入发包人账户。民工工资支付完毕，无民工投诉、上访等，无息退还民工工资保证金。
** 、代理服务相关费用由中标单位支付。
**、工伤保险：中标单位严格执行国家相关规定、宜人社发〔****〕*号文件要求及***有关文件要求，即建筑施工项目**府投资且通过招投标确定实施单位的项目，均应强制性参加社保局的项目工伤保险，旨在保障农民工享受同等的工伤保险待遇。项目业主将中标单位参加社保局的项目工伤保险列入合同内容，并作为核发开工令、拨付首笔款项、竣工验收合格的前置条件，没有参加社保局的项目工伤保险将不予划款及竣工验收工程。
**、固定价比选的要求 ：
（*）、施工单位必须按照图纸和工程量清单的内容实施
（*）、本工程不再另行增加资金。
附件一 廉政合同
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*．发包人和承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。
(*)严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*．发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
*．承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*．违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设*场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*．本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件二 安全生产合同
安全生产合同
为在（项目名称）（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(*)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
(*)严格遵守《中华人民**国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《水利水电工程施工安全管理导则》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(*)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《水利水电工程施工安全管理导则》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。
(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(*)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(**)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
(**)安全生产费用按照相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造**全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
*.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日 年 月 日
文件下载
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
