新建深圳平湖南铁路货场站前工程施工总价承包招标
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
各有关单位请于2017.11.01前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
招标公告
招标编号：GC-****-**
*.招标条件
本招标项目*******铁路货场工程根据《中国铁路总公司关于**广铁集团***铁路货场工程可行性研究报告的批复》 (铁总计统函〔****〕***号)批准建设，《广铁（集团）公司关于***铁路货场工程初步设计的批复》（广铁师函［****］***号）批复初步设计。建设单位为************工程建设指挥部，建设资金来自中国铁路总公司、**省***、广铁集团公司更改资金，项目出资比例为全资。招标人为************工程建设指挥部。现该项目**工程已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人提出投标申请。
*.项目概况与招标范围
*.*工程概况：
本项目位于*********编组站东侧，广深Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线西侧。项目所属区域***南湾街道地处**关口，建设地块属丘陵缓坡间谷地，地基良好，地形起伏较小，项目占地面积约****亩。主要工程包括**铁路、土石方、桥梁、仓库及生产和生活房屋。
*.* 招标范围：
*****铁路货场及车站配套改造工程**工程。
主要包含：
第二章站场土石方及其附属工程（不含路基电缆槽、电缆井）；第三章桥涵工程；第五章轨道工程(不含线路备料)；第九章平过道、站场排水沟及检查井（集水井）等工程；第十章大临工程；第十一章营业线施工配合费、安全配合费及安全生产费等相关费用。
*.* 计划工期：
建设总工期**个月。
*.*标段划分：按本次划分为*个标段，即：PNSG-*标
*.投标人资格要求
*.* 在中华人民**国境内合法注册的独立法人；
*.*申请人须具有有效的认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书，具有有效的安全生产许可证；
*.*资质要求：
具有铁路工程施工总承包贰级及以上资质和桥梁工程专业承包贰级资质（子公司具备也可）及以上资质。
*.*业绩要求
近*年（**** 年 ** 月~ **** 年 ** 月）具有承担过或正在承担（*）铁路营业线施工业绩。（*）铁路货场、集装箱中心站、集装箱办理站、动车段、动车运用所等项目的施工或上述项目的改扩建施工业绩。
*.*人员要求：
项目经理：铁路工程专业壹级注册建造师执业资格、工程师及以上、 *年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有*年以上铁路营业线施工管理经验，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
项目总工：高级工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少* 年，主管项目技术工作*年以上。
*.*.其他要求：
*.*.*具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
*.*.*申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在****年**月～****年**月（递交投标文件之日起*年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；
*.*.*未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。
*.*.*未在广铁集团通报的停标处罚期内。
*.*.*投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。
*.*.联合体要求
本次招标不接受联合体投标。
*.*.根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者，请于****年 * 月 ** 日至**** 年 ** 月 ** 日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（**时间，下同），在**公共**交易中心（地址：******天润路***号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《**建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在**公共**交易中心办理企业信息登记，办理详情参见**公共**交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。
*.* 招标文件每套售价?***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
招标代理账号：
开户银行：交通银行**西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账 号：*******
*.* 本次招标不接受邮购招标文件。
*.投标文件的递交
*.* 投标文件递交的时间为****年 ** 月 * 日*时**分至****年 ** 月 * 日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年 ** 月 * 日**时**分，地点：**公共**交易中心（地址：******天润路***号）。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
*.发布公告的媒体
本次招标公告同时在**公共**交易中心网、招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在**公共**交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在**公共**交易中心网站发布的文本为准。
*.联系方式
招 标 人：************工程建设指挥部
地 址：********路船务街**号渔景大厦
邮 编：******
联 系 人：易先生
电 话：****-********
传 真：****-********
电子邮件：***********
招标代理构：************
地址：********路**号国海广场C座*层
邮编：******
项目经理：李剑华（招标师证书编号：*****************）
联系人：庞工、李工、郭工
电话：***********、***********、***-********
传真：***-********
电子邮件：***********
开户银行：交通银行**西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：*******
****年*月 ** 日
公告附件一
投标人业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共**）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。
项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电话：
发 包 人地 址：
总 监理工程师：
联 系 电话：
公告附件二
项目经理业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共**）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电话：
发 包 人地 址：
注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
公告附件三
项目总工（技术负责人）业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共**）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电话：
发 包 人地 址：
注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
文件下载
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
