粤海工业智造产业中心项目13~26幢厂房，27幢厂房，30~33幢厂房，1~2号垃圾房，2号室外楼梯
发布日期：2019年04月12日 | 标签：
6552636
biangeng
;广东省
2019.04.12
以下内容，仅对会员开放。如需查看详细内容，请先
注册 成为会员，
已注册会员请
登录 后查看。
| 招标编号 |
【正式会员登录后可浏览】 |
采购业主 |
【正式会员登录后可浏览】
|
招标公司 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 联系人 |
【正式会员登录后可浏览】 |
联系电话 |
【正式会员登录后可浏览】 |
通讯地址 |
【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 |
【正式会员登录后可浏览】 |
截止日期 |
【正式会员登录后可浏览】 |
|
|
公告摘要
采购业主*******于2019年04月12日在招标网发布招标变更公告：粤海工业智造产业中心项目13~26幢厂房，27幢厂房，30~33幢厂房，1~2号垃圾房，2号室外楼梯。
请各有关单位及时调整投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
粤海工业智造产业中心项目**~**幢厂房，**幢厂房，**~**幢厂房，*~*号垃圾房，*号室外楼梯答疑文件 （招标编号：JG****-****） 致：投标人 现对****年*月**日发布的粤海工业智造产业中心项目**~**幢厂房，**幢厂房，**~**幢厂房，*~*号垃圾房，*号室外楼梯招标公告及发售的招标文件相关内容作如下澄清（答疑）： 一、澄清（答疑）： *、疑问一：招标文件第*页：投标人未被列为失信被执行人，投标时需提供未被列为失信被执行人的承诺书（承诺书格式详见招标文件第八章），承诺书需加盖公司公章。投标时需提供****年*月**日至****年*月**日期间在信用中国（www.creditchina.gov.cn）内失信被执行人的网页查询截图并加盖公章。请问网页查询页是否以*月**日至*月**日期间任何一天查询结果为依据？ 答：本项目招标文件第*页*.*条要求投标人未被列为失信被执行人，投标时需提供****年*月**日至****年*月**日期间任一天投标人在信用中国的网页查询截图（须字迹清晰，能看到投标单位名称及查询日期）。 *、疑问二：招标文件第**页：*、项目技术负责人资格：具有建筑工程专业中级或中级以上技术职称。请明确建筑工程专业包含哪些专业，例如：工民建、建筑装饰。 答：本项目要求的建筑工程类专业包含建筑、土建、工民建、土木工程、土木建筑、建筑工程、房建工程、建筑施工、土建施工、建筑施工管理。 *、疑问三：招标文件第**页：*.*.* 在投标截止时间 ** 天前，招标人可以对招标文件进行修改。同时将修改后的招标文件通过**公共**交易中心网站以有编号的补充公告形式发出，投标人应按修改后的招标文件制作投标文件。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第**项规定的投标截止时间不足**日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应**投标截止时间。招标文件第**页：投标人提出问题的截止时间及问题送交地点，截止时间：投标截止时间**日前，地点：******东升路石井*#综合楼三楼（恒信建设代理部），两条款时间顺序矛盾，请解释。 答：两条款时间顺序不矛盾，投标人提出问题的截止时间为投标截止时间**日前，招标人书面澄清时间在投标截止时间 ** 天前，如果修改通知发出的时间距投标截止时间不足**日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应**投标截止时间。 *、疑问四：招标文件P**页：g.项目技术负责人简历表,表后附上所显示证件的复印件及业绩合同证明（需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）），加盖公司公章；因为评标条款未涉及相关信息，该项是否多余？ 答：此项不多余，请具体按符合性评审标准来附相对应的评审资料，按招标文件要求执行。 *、疑问五：招标文件P**页：b.项目负责人****年**月**日至今业绩一览表；符合项目负责人业绩加分条件的业绩合同复印件，一个独立的合同按一个业绩计算，业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准，需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、项目负责人姓名、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）。请问日期是否以合同为准？是否需要提供竣工验收报告？如竣工验收报告和合同的项目负责人不一致，以哪个为准，是否需要提供其他证明材料？ 答：本项目不接受项目负责人的在建业绩，故项目负责人业绩以竣工验收报告列明的竣工时间在****年**月**日（含****年**月**日）至投标截止时间范围内；需要提供完整的竣工验收报告；如竣工验收报告和合同的项目负责人不一致，项目负责人以竣工验收报告上的项目负责人为准（如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的项目负责人必须为同一人，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的建筑面积累计均不得低于**万平方米）。请具体按技术标评审标准来附相对应的评审资料。 *、疑问六：招标文件P**页：*.*.*投标文件制作与签章（*）投标文件应采用A*规格纸张（图表可例外）打印。请问投标文件中技术图纸能否打印为A*再折叠成A*大小，以便评标专业清晰阅图。 答：投标文件中图表可用A*规格纸张打印，再折叠成A*大小，以便评标时清晰阅读。 *、疑问七：招标文件P**页：（*）购买招标文件的原始凭证（原始凭证指在购买招标文件时由招标代理发出的招标公告，开标时投标人必须在此处提交）。该文件是封入标书中还是手持？ 答：手持购买招标文件的原始凭证即可，无须封入投标文件中。 *、疑问八：请明确投标文件格式投标函及投标函附录中，（二）投标函附录中第**项除姓名一栏外需要填写什么内容？： ** 项目负责人 姓名 / 专业类别及资格等级 / 承诺 / 未达到承诺的赔偿费 / 答：专业类别及资格等级处对应填写注册建造师证上所示专业及等级；承诺及未达到承诺的赔偿费处由投标人自行填写优于施工合同约定的条款，或填写按合同约定执行。 *、疑问九：考虑到副本数量较多，请明确投标文件副本能否为正本盖章后的复印件？ 答：所有投标文件的副本可以是正本的复印件，但所有投标文件副本封面应由投标人加盖投标人公章，投标文件骑缝处须加盖投标人公章。 **、疑问十：请提供本项目的地质勘查报告相关资料。 答：地质勘查报告相关资料作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考。 **、疑问十一：招标文件第**页②响应性评审内c.投标保证金函与j.投标保证金转账回执及投标保证金函都要求提供投标保证金函，是否将j项投标保证金函去掉，请明确。 答：可以。相关条款重新修订为： j.投标保证金转账回执（加盖公司公章） **、疑问十二：招标文件第**页①已标价工程量清单要求按招标人提供的PDF版手工填写报价，是否提供相应工程量清单EXCEL格式内容，方便制作标书，请明确。 答：工程量清单EXCEL格式作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章第*条处理。 **、疑问十三：招标文件第**页*.*.*（*）要求拟在本项目任职的项目负责人（携带授权委托书），招标文件未提供项目负责人委托书格式，且在投标报名时被要求委托人不得更改，因此不能将开标委托人定为项目负责人，项目负责人委托书格式是否可以自拟，请明确。 答：本项目*.*.*（*）要求拟在本项目任职的项目负责人（携带授权委托书），授权委托书格式参照招标文件P**页（二）授权委托书。 **、疑问十四：投标文件所附营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书、缴纳社保证明、施工业绩等开标是否不需要提供原件，请明确。 答：本项目开标时不需要提供上述资料原件。 **、疑问十五：投标文件附营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书、缴纳社保证明、施工业绩等是否需要录入**公共**交易中心企业诚信档案，请明确。 答：本项目开标不使用***住房和城乡建设委员会诚信档案信息库，不需要将上述相关信息录入**公共**交易中心企业诚信档案。 **、疑问十六：已标价工程量清单PDF版建议改成Excel版本固化清单。 答：工程量清单EXCEL格式作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章投标人须知第*条处理。 **、疑问十七：企业施工业绩如合同协议书上未体现建筑面积等相关信息，是否可以提供中标通知书、交竣工验收证书或业绩证明作为证明材料予以认定。 答：本项目只接受施工合同上能体现建筑面积等相关信息的业绩合同。 **、疑问十八：企业施工业绩中在建项目以合同协议书签订时间为准，完工项目可否以交竣工验收证书时间为准。 答：*、在建业绩的认定：施工合同签订时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，且按要求提供业绩合同相关材料；在建业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准； *、完工业绩的认定：竣工验收报告列明的竣工时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，合同签订日期不作限制，且按要求提供业绩合同及竣工验收报告等相关材料；如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，完工业绩的业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的累计建筑面积均不得低于评分标准要求的面积平方数（需加盖建设单位公章）。 **、疑问十九：三期总平面图中阴影部分建筑（*~**幢厂房）是否已建成？临时办公区在红线内搭设还是业主另外提供办公区、生活区的场地？ 答：三期总平面图中阴影部分建筑（*~**幢厂房）是在建工程；本项目的临时办公区、生活区的位置需根据国家及***相关规定以及合同条款规定由投标人根据实际情况自行考虑。 **、疑问二十： 请明确水、电接驳位置及相应容量？请明确雨水排放及污水排放位置。 答：本次招标范围场地内的临水在**号路*政给水管道处接驳，临电在粤海大道边***KVA箱变、**号路边***KVA箱变处接驳；雨水临时排放渠在建设一路，污水排放至粤海大道、**号路、**大道、建设一路*政污水检查井（注：**号路位于本项目西边，粤海大道位于本项目北边，**大道位于本项目南边，建设一路位于本项目两个地块中间）。 **、疑问二十一： 本工程施工进度计划是否可以采用project编制的施工进度横道图表示？ 答：可以。 **、疑问二十二： 能否提供excel版清单？ 答：工程量清单EXCEL格式作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章第*条处理。 **、疑问二十三： 请明确是否确认手工填写报价清单？ 答：必须手工填写，投标人按招标人提供的PDF版工程量清单手工填写进行报价，已标价工程量清单需含报价汇总表。 **、疑问二十四： *、招标文件中规定“安全防护、文明施工措施等单列费为不可竞争性费用，此部分费用无需投标人进行报价”。在投标文件的“单位工程投标报价汇总表”中，不可竞争费用是不是仅指“*措施费”中的“*.*安全防护、文明施工措施等单列费”？ “*.*.*安全防护、文明施工费 *.*.*施工升降机安全监控管理系统费用 *.*.*赶工措施费及额外增加的赶工措施费”这三项是属于“*.*安全防护、文明施工措施等单列费”的子项吗？也是不可竞争费用吗？ “*.*其他措施项目费”是不是属于可竞争费用，还是需要填报金额。请明确。 答：“单位工程投标报价汇总表”中，不可竞争费用是指“*措施费”中的“*.*安全防护、文明施工措施等单列费”；“*.*安全防护、文明施工措施等单列费”含 “*.*.*安全防护、文明施工费，*.*.*施工升降机安全监控管理系统费用，*.*.*赶工措施费及额外增加的赶工措施费”；“*.*其他措施项目费”是属于可竞争费用，需要填报金额。 **、疑问二十五： *、措施项目清单与计价表（一）中“*安全防护、文明施工措施等单列费”是不是包括下面序号“*.*” “*.*” “*.*”的内容？该部分费用属于不可竞争费用，是不是不需要填写此部分的金额？请明确。 答：措施项目清单与计价表（一）中“*安全防护、文明施工措施等单列费”包括下面序号“*.*” “*.*”“*.*”的内容；该部分费用属于不可竞争费用，不需要在措施项目清单与计价表（一）中填报此部分的金额，但在投标总价中需含安全防护、文明施工措施等单列费。 **、疑问二十六： *、措施项目清单与计价表（二）中“*安全防护、文明施工费”是不是包括下面序号“*.*”到“*.*”的内容？该部分跟序号“*安全防护、文明施工措施等单列费”是不是一样都属于不可竞争费用？请明确。 答：措施项目清单与计价表（二）中“*安全防护、文明施工费”包括下面序号“*.*”到“*.*”的内容；该部分跟序号“*安全防护、文明施工措施等单列费”都属于不可竞争费用。 **、疑问二十七： 该项目税金是按**%考虑，还是按照*%考虑？请明确。 答：本项目税金统一按*%计取。 **、疑问二十八： “单位工程投标报价汇总表”中“*.*总承包服务费”是不是不用填写？“*.*预算包干费”是什么意思？“*规费”的计算基础是什么？包括哪些内容？ 答：总承包服务费统一在工程量清单“粤海工业智造产业中心项目二期工程总承包管理和协调费、配合和服务费计价表”和“粤海工业智造产业中心项目三期工程总承包管理和协调费、配合和服务费计价表”处填写即可；预算包干费、规费按**省相关计价规范及综合定额执行。 **、疑问二十九：请提供地勘报告？ 答：地质勘查报告相关资料作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考。 **、疑问三十： 土方是否可以外运？ 答：土方可以外运，土方外运的距离、地点及费用由投标人在投标报价中综合考虑。 **、疑问三十一： 鲁班奖有没有专业类别要求（**：房建、**、*政、铁路等），请明确鲁班奖获奖类别？ 答：本项目对鲁班奖不限专业。 **、疑问三十二：施工合同P*，协议书——*.* （**）负责或配合专业分包人办理工程开工和验收的各项手续。 问：是否总包单位负责或配合合同范围内的专业分包人办理工程开工和验收的各项手续，发包人另行发包工程的开工和验收各项手续由发包人负责？ 答：总包单位负责合同范围内的专业分包工程的开工和验收各项手续及配合发包人另行发包工程的开工和验收各项手续。 **、疑问三十三：施工合同P*，协议书——五、合同价款 问：是否应列明合同含税总价、不含税价格、税金以及税率？ 答：本项目施工合同版本为**省建设工程标准施工合同版本，协议书部分不能随意更改合同版本格式。含税总价、不含税价格、税金以及税率等信息在报价清单中都有清晰的表明。 **、疑问三十四：施工合同P**，专用条款——*.** 本合同中提及的“综合单价”除清单中另有列明且该另列项目为招标人允许外，应认为均已包含了承包人完成综合单价报价项目所需的全部相关费用，包括但不限于人工，材料，机械，设备及劳工，材料、机械和设备的杂费，所有消耗费，专利费用，包装费，运输费，余泥清运费，保险费，设备调试费，装卸费，仓储费及其他临时在外的存储费用、运抵费、安装费、升降费及固定费，处理费，监管费，内外部管理费用，利润，加班费，材料*场价差，与知识产权相关的费用，劳动保险金及其他由承包人向政府缴纳的保证金，各类保险费，风险费，水电费，治安、消防、安全、环保、主管部门因进行工程所规定应由施工单位所缴纳的任何收费，民扰及扰民费，检验试验费（发包人另行发包的第三方检测除外），保修费，根据合同约定包含于合同价款内或应由承包人承担的费用以及其他承包人为按时按质完成报价项目所需费用等，不论图纸、规范、招标文件或工程量清单中有没有说明。承包人确认其所报综合单价是在承包人已详细研究明了本工程的全部资料、施工图纸、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路、工程施工现场环境、储存空间、装卸限制及与本工程相关的当地政策法规等情况下作出的报价。承包人应保证报价准确无误；如承包人报价有漏项，遗漏项目费用视为已包含在其它有价款的项目内，报价错误项目不予调整。合同约定的综合单价在任何情况下不调整（合同明文另有规定可调增或调减的除外）。 问*：与专用条款**.*矛盾，综合单价是否不应包括材料*场价差？ 问*：消防工程由发包人另行发包，因该专业工程而需要向主管部门缴交的费用是否应由消防专业承包单位负责？ 问*：民扰及扰民费如何界定？ 问*：“其他承包人为按时按质完成报价项目所需费用等”具体包括哪些费用？ 答：*.与专用条款**.*不矛盾，本项目投标时综合单价含材料*场价差，施工过程中材料调差按专用条款**.*条执行。 *.由发包人另行发包的专业工程需向主管部门缴交的费用由其专业承包单位负责。 *.民扰界定按国家及***相关部门规定，扰民费由投标人根据项目施工组织设计自行综合考虑。 *.本条款是指承包人为按时按质完成报价项目所需的其他费用等。 **、疑问三十五：施工合同P**, 专用条款——*.*.*（**）负责管理和配合分包人按施工图纸要求预留、 开设设备及管线的**，按规范和图纸要求封堵设备管线**，修补缺陷，防漏治漏等。 问：因新增或改变**位置，需重新开洞或二次封堵等所增加的费用，是否由责任方承担？ 答：由责任方承担。 **、疑问三十六：施工合同P**，专用条款——按以上原则修正、调整后的综合单价若属于严重不平衡报价范围，按本合同专用条款第**.*款规定执行。 问：专用条款第**.*为“通用条款不适用”，此处是否有误？ 答：此处无误，请投标人联系相关条款理解。 **、疑问三十七：施工合同P**,专用条款——**.* （*）办理有关所需证件的约定：委托承包人负责并由承包人承担相关费用 。 问：是否改为“办理有关所需证件的约定：委托承包人负责，按相关文件规定各付各费”？ 答：不更改，按合同约定执行，若发生相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。 **、疑问三十八：施工合同P** 专用条款——（*）由承包人负责办理施工许可及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、占用道路、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）。 问：按政府文件规定，施工许可等证件应由发包人负责办理，是否应改为：“由发包人负责办理施工许可及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、占用道路、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外），承包人予以配合。” 答：不更改，按合同约定执行，若发生相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。 **、疑问三十九：施工合同P**专用条款——A*、承包人消防施工要有消防部门认可的消防施工安装许可证，且已到**消防部门备案，保证系统开通，并取得消防验收合格证。 问：消防工程由发包人另行发包，此款是否删除？ 答：施工合同P**专用条款-**）A*此款不删除，总承包人应配合发包人另行发包的专业工程的承包人办理相关手续。 **、疑问四十：施工合同P***专用条款——**.*材料和工程设备等产品的检验试验费已包含于合同价款内，其他按通用条款执行。 问：根据《建设工程质量检测管理办法》第十二条“本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。”，以及专用条款*.**“检验试验费（发包人另行发包的第三方检测除外）”，是否改为： “承包人负责对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，发包人新结构、新材料的试验费，对结构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。” 答：施工合同专用条款**.*修改为：依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对进入施工现场的材料设备、构配件的见证取样检测费用，不包含在合同价内。 **、疑问四十一：施工合同P*** 专用条款——**.*调整分部分项工程费的方法 问：*）和*）的材料基价按何时执行？ 答：执行***建设工程造价管理站发布的《**建设工程造价信息》****年**月发布的材料综合价格。 **、疑问四十二：施工合同P***专用条款——**.*现场签证办理程序按照发包人内部管理要求执行，合同中与发包人内部管理要求不一致时，优先执行发包人内部管理要求。 问：是否提供关于签证事项的发包人内部管理要求？ 答：本项目施工合同签订后提供。 **、疑问四十三：施工合同P***专用条款**.*钢筋、混凝土当月信息价与《**建设工程造价信息》年月所发布的信息价（工程基期价格）相比涨跌幅度超过*%时…… 问：材料基价按何时执行？ 答：执行***建设工程造价管理站发布的《**建设工程造价信息》****年**月发布的材料综合价格。 **、疑问四十四：施工合同P*** 专用条款**、合同价款调整程序 “工程变更价款被确认后列入合同价款。单项变更工程价款经发包人审核后可按审定金额**%支付进度款。余下**%的工程款在工程竣工结算时清算（但需随其他工程款保留质保金）。单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付：……” 问：除工程变更价款外，物价涨落事件、分部分项工程量清单缺项漏项事件、工程量偏差事件、费用索赔事件、现场签证事件是否也参照合同通用条款，由承包人申请经发包人审核同意后，作为同期工程进度款支付。 答：按施工合同相应条款约定执行。 **、疑问四十五：施工合同P*** 专用条款 **.* 发包人付款前，承包人应提前**个工作日内向发包人提供已达付款条件的证明文件、增值税专用发票及付款申请，否则由此造成发包人付款延误的责任由承包人承担。在工程竣工验收合格后发包人支付工竣工结算总价的**%前，承包人向发包人开具的增值税专用发票累计金额应达到工程结算总价的***%； 问：根据税法四流合一的有关要求，资金流与发票流必须一致，否则存在税务风险。是否改为“承包人应向发包人开具与收款金额一致的正规增值税专用发票”。 答：该合同条款不予修改。 **、疑问四十六：施工合同P*** 施工总承包管理与配合服务管理办法——*.*总承包人应向各专业分包人和另行发包人提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机架人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸或工作由专业分包人和另行发包人自行负责。 问：是否改为“总承包人应向各专业分包人和另行发包人提供项目现有的井架、塔吊等垂直运输装置和机械…...” 答：此款不更改。 **、疑问四十七：施工合同P*** 施工总承包管理与配合服务管理办法——*.*.*本项目场内办公区、施工作业区、生活区由施工单位按实际情况考虑。 问：“施工单位”是否指专业分包人和发包人另行发包的单位？ 答：“施工单位”是指总承包人。 **、疑问四十八：施工合同P*** 专用条款 ④在*建设行政主管部门的指导下，。。。。。。承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本账户，保证每月准时、足额发放工人工资。 问：是否应改为“④在*建设行政主管部门的指导下。。。。。。承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的专用账户，保证每月准时、足额发放工人工资。 答：该款不更改，用于支付工人工资的企业基本账户即指用于支付工人工资的专用账户。 **、疑问四十九：招文**页: h.要求提供项目负责人和项目技术负责人的社保及劳动合同;而招文**页资格评审内容里只要求提供项目负责人和项目技术负责人的社保,表述不一致,请问是否以**页资格评审内容的表述为准 答：以招标文件**页资格评审内容的表述为准。相关条款重新修订为： 招标文件P**页h.拟投入本工程且满足本项目资格要求的项目负责人及项目技术负责人在****年**月至****年**月连续在投标人处缴纳社保的证明文件，能体现社保管理机构印章，投标人或其分公司缴纳的均予以认可），加盖公司公章； 招标文件P**页h.拟投入本工程且满足本项目资格要求的项目负责人及项目技术负责人在****年**月至****年**月连续在投标人处缴纳社保的证明文件，能体现社保管理机构印章，投标人或其分公司缴纳的均予以认可），加盖公司公章； **、疑问五十：请问符合性评审部分和技术标部分的副本可否是正本的复印件？ 答：所有投标文件的副本可以是正本的复印件，但所有投标文件副本封面应由投标人加盖投标人公章，投标文件骑缝处须加盖投标人公章。 **、疑问五十一：根据《中华人民**国民事诉讼法》相关规定，“最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息”；而招标文件P*,*.*是要求提供在信用中国网页查询截图并加盖公章，请明确以哪个查询结果为准。 答：本项目以信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。 **、疑问五十二：招文**页项目负责人业绩：项目负责人有单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩每个加*分，但项目负责人不能有在建项目，请问是否改为项目负责人有单项建筑面积不低于**万平方米的完工建筑工程施工总承包业绩每个加*分？ 答：本项目不接受项目负责人的在建业绩，故项目负责人业绩以竣工验收报告列明的竣工时间在****年**月**日（含****年**月**日）至投标截止时间范围内；需要提供完整的竣工验收报告；如竣工验收报告和合同的项目负责人不一致，项目负责人以竣工验收报告上的项目负责人为准（如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的项目负责人必须为同一人，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的建筑面积累计均不得低于**万平方米）。请具体按技术标评审标准来附相对应的评审资料。 **、疑问五十三：招文**页技术标评审-奖项：获得鲁班奖每个得**分，是否只限是承建该项目才得分？ 答：是。 **、疑问五十四：招文**页技术标评审-企业施工业绩：****年**月**日至投标时间截止，若是已完工的项目是否为验收时间为准？ 答：*、在建业绩的认定：施工合同签订时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，且按要求提供业绩合同相关材料，在建业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准； *、完工业绩的认定：竣工验收报告列明的竣工时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，合同签订日期不作限制，且按要求提供业绩合同及竣工验收报告等相关材料；如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，完工业绩的业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的累计建筑面积均不得低于评分标准要求的的面积平方数（需加盖建设单位公章）。 **、疑问五十五：本工程临时用电负荷为多少及接入点位置？临时用水为多少管径及接入点位置？二期和三期施工场地南、北向道路上是否有*政排污口接入？ 答：本次招标范围场地内的临水在**号路*政给水管道处接驳，临电在粤海大道边***KVA箱变、**号路边***KVA箱变处接驳；雨水临时排放渠在建设一路，污水排放至粤海大道、**号路、**大道、建设一路*政污水检查井（注：**号路位于本项目西边，粤海大道位于本项目北边，**大道位于本项目南边，建设一路位于本项目两个地块中间）。 **、疑问五十六：请问用地红线是否为本次施工用地范围？ 答：用地红线不全是本次施工用地范围。 **、疑问五十七：厂区二期和三期的临时施工办公、生活区的位置可否在施工用地范围自行布置？ 答：本项目的临时办公、生活区的位置需根据国家及***相关规定以及合同条款规定由投标人根据实际情况自行考虑。 **、疑问五十八：二期和三期的施工出入口位置是否自行考虑设置？ 答：由投标人自行考虑。 **、疑问五十九：在**大道可否设置施工出入口？一期和三期项目之间的现有沥青道路可否使用？ 答：在**大道可设置施工出入口，由投标人自行考虑；一期和三期项目之间的现有沥青道路不可使用。 **、疑问六十：二期厂区的现有临时施工道路可否使用？ 答：二期厂区的现有临时施工道路不可使用。 **、疑问六十一：厂区二期与三期之间的规划路可否使用？ 答：厂区二期与三期之间的规划路不可使用。 **、疑问六十二：可提供本项目的地质资料？ 答：地质勘查报告相关资料作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考。 **、疑问六十三：请提供工程量清单的excle版本。 答：工程量清单EXCEL格式作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章第*条处理。 **、疑问六十四：工程量清单能否纸质打印？ 答：投标人可以使用招标人提供的PDF版纸质打印出来，手工填写报价。 **、疑问六十五：工程量清单第*页的“*”和“*”单位工程名称一样的是否有误？ 答：工程量清单第*页有误，修改后的工程量清单第*页扫描件，作为此次补充公告附件发出，请各投标人以修改后的替换原发出的工程量清单第*页进行填报。 **、疑问六十六：投标函的总价是填总价是含安全防护、文明施工措施等单列费总价还是不安全防护、文明施工措施等单列费总价？ 答：本项目投标函上的投标总价含安全防护、文明施工措施等单列费。 **、疑问六十七：工程量清单比较多手填工作量比较大请提供控制价造价软件版辅助用。 答：工程量清单EXCEL格式作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章第*条处理。 **、疑问六十八：工程量清单PDF版有其他单位盖章在上面是否对投标有影响？ 答：工程量清单PDF版上有造价公司及招标人章，对投标无影响。 **、疑问六十九：招标文件要求提供的业绩合同复印件须体现工程名称（或项目名称）、建筑面积签约日期、签约双方盖章等关键信息，若合同中不体现建筑面积或签约日期，能否提供中标通知书，或业主证明或项目招标公告概况截图等资料。 答：本项目只接受施工合同上能体现建筑面积等相关信息的业绩合同。 **、疑问七十：招标文件中对项目负责人和技术负责人要求提供在****年**月至****年**月连续在投标人处缴纳社保证明文件、劳动合同。但对项目管理机构配备的其他人员没有要求是否不需要提供以上资料，请明确！ 答：项目管理机构配备的项目负责人和技术负责人以外人员在招标阶段无需提供社保证明文件、劳动合同。 **、疑问七十一：投标人须知前附表**项中，提供电子版可编辑的投标文件，本项目工程量清单为加盖“**华审工程咨询有限公司”公章扫描件，未提供可编辑的电子表格，投标文件中，工程量清单是否只提供手写的清单扫描件即可？ 答：提供电子版投标文件中，工程量清单可提供按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写的清单报价扫描件或与手工填写的清单报价一致的Excel版报价清单。 **、疑问七十二：投标人须知前附表**项中，符合性评审、技术标、商务标正本各一份，副本六份，电子版一份，是符合性评审、技术标、商务标副本每个两份共六份，亦或是符合性评审、技术标、商务标每个都需提交六份副本？ 答：本项目投标文件符合性评审、技术标、商务标每个都需提交六份副本。 **、疑问七十三：投标文件副本可否为正本的完全复印件？副本是否需在招标文件要求处加盖公司鲜章？ 答：所有投标文件的副本可以是正本的复印件，但所有投标文件副本封面应由投标人加盖投标人公章，投标文件骑缝处须加盖投标人公章。 **、疑问七十四：附表*：技术标评审标准企业实力中企业施工业绩一项，****年**月**日至投标时间截止，该时间（****年**月**日）是以合同签订时间为准还是以开工时间为准亦或是以竣工时间为准？已完工业绩是否需要附竣工资料？若需提供竣工资料，可否提供五方盖章的竣工验收记录或竣工验收意见表？ 答：*、在建业绩的认定：施工合同签订时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，且按要求提供业绩合同相关材料；在建业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准； *、完工业绩的认定：竣工验收报告列明的竣工时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，合同签订日期不作限制，且按要求提供业绩合同及竣工验收报告等相关材料；如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，完工业绩的业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的累计建筑面积均不得低于评分标准要求的面积平方数（需加盖建设单位公章）。*、提供五方盖章的竣工验收记录或竣工验收意见表都予认可。 **、疑问七十五：附表*：技术标评审标准项目负责人业绩一项，****年**月**日至投标时间截止，该时间（****年**月**日）是以合同签订时间为准还是以开工时间为准亦或是以竣工时间为准？已完工业绩是否需要附竣工资料？若需提供竣工资料，可否提供五方盖章的竣工验收记录或竣工验收意见表？可否提供项目负责人的在建业绩？ 答：*、本项目不接受项目负责人的在建业绩，故项目负责人业绩以竣工验收报告列明的竣工时间在****年**月**日（含****年**月**日）至投标截止时间范围内；需要提供完整的竣工验收报告；如竣工验收报告和合同的项目负责人不一致，项目负责人以竣工验收报告上的项目负责人为准（如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的项目负责人必须为同一人，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的建筑面积累计均不得低于**万平方米）。请具体按技术标评审标准来附相对应的评审资料。 *、提供五方盖章的竣工验收记录或竣工验收意见表都予认可。 **、疑问七十六：投标文件符合性评审部分格式中（八）投标保证金转账回执，是否只需提供汇出投标保证金的银行回单即可？ 答：投标文件符合性评审部分格式中（八）投标保证金转账回执是指**公共**交易中心发出的“项目保证金确认回执”，且必须提供**公共**交易中心发出的“项目保证金确认回执”。 **、疑问七十七：二期和三期是否同时进行？***天主体施工完成是否为两期所有厂房。投标时是否为两个标段，两个投标书。 答：*、二期和三期同时进行施工； *、主体施工完成是两期所有厂房，节点工期详见招标文件及施工合同； *、本项目为一个标段，一个投标书。 **、疑问七十八：桩基完成后基础土层是否要处理？ 答：按设计图纸要求和国家规范执行。 **、疑问七十九：现场排污水点没有找到，可否明确具体位置？*政管网是否可以使用？ 答：污水排放至粤海大道、**号路、**大道、建设一路*政污水检查井。（注：**号路位于本项目西边，粤海大道位于本项目北边，**大道位于本项目南边，建设一路位于本项目两个地块中间） **、疑问八十：现场施工临舍及办公用房无法建在施工场区内，可否能指定一块土地用于临建？ 答：招标阶段不指定土地用于临建，施工现场的临舍及办公用房位置需根据国家及***相关规定、合同条款约定由投标人自行考虑，中标后发包人协助中标人协调解决临建用地。 **、疑问八十一：现场围挡进场后是否要重新进行施工？ 答：是。 **、疑问八十二：主体施工时间短，确保能提前拆除模板，是否砼可加早强？ 答：投标人按国家规范和设计要求自行综合考虑。 **、疑问八十三：P**工程量清单说明,第一条第*项，取费依照刊登在****年*月**《建设工程造价信息》上的清单计价程序表计取，不含材料检验试验费，增值税税率按**%计取。****年*月*日后增值税税率已进行调整，请明确商务标税率按哪个执行。 答：本项目税金统一按*%计取。 **、疑问八十四：招标文件及合同中未提及控制价编制信息价及人工材料调差基准价 答：执行***建设工程造价管理站发布的《**建设工程造价信息》****年**月发布的材料综合价格。 **、疑问八十五：混凝土外加剂是否包含在综合单价中？ 答：综合单价由投标人根据其施工方案自行综合考虑各种因素、措施进行编制，且非合同条款另有约定不予调整。 **、疑问八十六：预算包干费中停工未超过**天的费用如何计取？ 答：预算包干费中因发包人原因造成连续停工**天内的费用按招标文件第五章第二条第**款规定执行，超出**天的费用按《**省建设工程计价依据》计取。 **、疑问八十七：招标文件响应性评审内容中**项投标文件中是否有投标保证金转账回执及投标保证金函，是否可理解为现金转账形式仅提供投标保证金转账回执，保函形式提交投标保证金仅提供投标保证金保函？ 答：招标文件响应性评审内容中**项修改为“投标文件中是否有投标保证金转账回执”；本项目投标担保不接受投标保函，仅接受现金转账形式提交投标担保，需按招标文件要求提供**公共**交易中心发出的“项目保证金确认回执”及投标保证金函。 **、疑问八十八：与非本次招标范围的连廊，是否为中标单位施工？ 答：中标单位施工范围以招标文件中的招标范围及发出的施工图纸、工程量清单的施工范围为准。 **、疑问八十九：图纸中未明确具体桩型，招标文件中为管桩，请明确桩基是否为管桩？ 答：以发出的施工图纸、工程量清单的桩型为准。 **、疑问九十：本次招标范围场地内的临水临电接驳口具体位置、负荷大小能否明确？ 答：本次招标范围场地内的临水在**号路*政给水管道接驳，临电在粤海大道边***KVA箱变、**号路边***KVA箱变接驳。（注：**号路位于本项目西边，粤海大道位于本项目北边） **、疑问九十一：**大道及粤海大道能否设置大门通行？ 答：可以。 **、疑问九十二：如本工程采用管桩，因管桩施工需参考岩层情况，请问能否提供地勘报告？ 答：地质勘查报告相关资料作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考。 **、疑问九十三：请问能否提供招标控制价的xml文件？ 答：不提供xml文件，可提供工程量清单EXCEL格式，作为此次补充公告附件发出，仅供投标人参考，具体报价须按招标文件要求使用招标人提供的PDF版手工填写报价，否则按招标文件第二章第*条处理。 **、疑问九十四：能否明确商务标需要提供哪些资料？ 答：按招标文件要求提供。 **、疑问九十五：招标文件第**页“取费依照刊登在 **** 年 * 月**《建设工程造价信息》上的清单计价程序表计取，不含材料检验试验费，增值税税率按 **%计取”现增值税率已调整为*%，请问是否更改？ 答：本项目税金统一按*%计取。 **、疑问九十六：招标文件第*页第（*）点最下面备注：安全防护、文明施工措施等单列费为不可竞争性费用，无需投标人进行报价，但投标人报价汇总需按项目分别含上述安全防护、文明施工措施等单列费。结合工程量清单（报价）给出的建设项目投标报价汇总表汇总金额均为不含安全防护、文明施工措施等单列费。是否所有单位工程报价表中均无需填报安全防护、文明施工措施等单列费，最后在工程量清单（报价）第*页含安全防护、文明施工措施等单列费的报价汇总表等于上面的不含安全防护、文明施工措施等单列费的报价汇总表加上二期和三期各自对应给定的安全防护、文明施工措施等单列费来统一体现该部分费用？若要在各自单位工程中填报，填报该部分费用的是否在措施项目与清单计价表（一）中序号*项目名称：安全防护、文明施工措施等单列费的清单项填报还是别的清单项上填报？ 答：所有单位工程报价表中均无需填报安全防护、文明施工措施等单列费，最后在工程量清单（报价）第*页含安全防护、文明施工措施等单列费的报价汇总表等于上面的不含安全防护、文明施工措施等单列费的报价汇总表加上二期和三期各自对应给定的安全防护、文明施工措施等单列费来统一体现该部分费用。 **、疑问九十七：招标文件第**页编制依据第*点报价增值税税率是否按国家最新调整税率*%计取？ 答：本项目税金统一按*%计取。 **、疑问九十八：招标文件第**页，第*.*点上方c小点：投标人报价无需填报材料检验试验费，以及合同文件**.*点：材料和工程设备等产品的检验试验费已包含于合同价款内。那么材料检验试验费既不能报价（不含材料检验试验费），合同中又说明已含该部分费用，是否自相矛盾 答：施工合同专用条款**.*修改为：依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对进入施工现场的材料设备、构配件的见证取样检测费用，不包含在合同价内。 **、疑问九十九：招标文件第**页，第**点预算包干费按*%计算，该值是否为不固定值，投标人根据自身情况考虑合适费率或合适金额填报？ 答：本项目预算包干费按*%计算，该值为固定值。 二、对招标文件相关内容的修改： *、第三章评标细则附表*：符合性评审标准中二、响应性评审及第八章第二节投标文件符合性评审部分二、响应性评审内容： 原文： 编号 审查项目 要求 是否符合 ** 投标文件中是否有投标保证金转账回执及投标保证金函 有，通过响应性评审； 无，投标被否决 现文： 编号 审查项目 要求 是否符合 ** 投标文件中是否有投标保证金转账回执 有，通过响应性评审； 无，投标被否决 *、第三章评标细则附表*：技术标评审标准中项目负责人业绩： 原文： 分值 评分标准 项目负责人业绩（*分） *、****年**月**日至投标时间截止，项目负责人有单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩每个加*分，满分*分。（注：须提供相关的业绩合同复印件并加盖投标人公司公章，一个独立的合同按一个业绩计算，业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准，需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、项目负责人姓名、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）） 现文： 分值 评分标准 项目负责人业绩（*分） *、****年**月**日至投标时间截止（以竣工验收报告列明的竣工时间为准），项目负责人有单项建筑面积不低于**万平方米的完工的建筑工程施工总承包业绩每个加*分，满分*分。（注：须提供相关的业绩合同、完整的竣工验收报告复印件并加盖投标人公司公章，一个独立的合同按一个业绩计算，业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准，需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、项目负责人姓名、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）） 注：若合同中的项目负责人与竣工验收报告上的项目负责人不一致的，则以竣工验收报告上的项目负责人为准。如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的项目负责人必须为同一人，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的累计建筑面积均不得低于**万平方米（需加盖建设单位公章）。 *、第三章评标细则附表*：技术标评审标准中企业施工业绩： 原文： 分值 评分标准 企业施工业绩 （**分） ****年**月**日至投标时间截止，投标人提供的少于或等于*个单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩的，此项不得分。若投标人提供的单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建建筑工程施工总承包业绩超过*个的，对于超过*个的业绩，每多一个单项建筑面积不低于**万平米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩加*分，满分**分。（注：以分包的形式承接的分包业绩不予认可，须提供相关的业绩合同复印件并加盖投标人公司公章，一个独立的合同按一个业绩计算，业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准，需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）） 现文： 分值 评分标准 企业施工业绩 （**分） ****年**月**日至投标时间截止，投标人提供的少于或等于*个单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩的，此项不得分。若投标人提供的单项建筑面积不低于**万平方米的完工或在建建筑工程施工总承包业绩超过*个的，对于超过*个的业绩，每多一个单项建筑面积不低于**万平米的完工或在建的建筑工程施工总承包业绩加*分，满分**分。 注： *、以分包的形式承接的分包业绩不予认可，须提供相关的业绩合同或完整的竣工验收报告复印件并加盖投标人公司公章，一个独立的合同按一个业绩计算，需提供能体现工程名称（或项目名称）、建筑面积、签约日期、签约双方盖章等关键信息的合同复印件（含合同封面）。 *、业绩认定： （*）在建业绩的认定：施工合同签订时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，且按上述要求提供业绩合同相关材料，在建业绩的建筑面积以业绩合同中列明的建筑面积为准； （*）完工业绩的认定：竣工验收报告列明的竣工时间需在****年**月**日（含****年**月**日）之后至投标截止时间范围内，合同签订日期不作限制，且按上述要求提供业绩合同及竣工验收报告等相关材料。如一个业绩合同中有多个竣工验收报告，竣工验收报告上的施工范围必须与业绩合同施工范围一致，完工业绩的业绩合同建筑面积和同一项目竣工验收报告上的累计建筑面积均不得低于上述要求的面积平方数（需加盖建设单位公章）。 *、招标公告及招标文件第一章招标公告中监督单位的投诉电话和邮箱： 原文： 投诉电话：****-******** 邮箱：*********** 现文： 投诉电话：****-******** 邮箱：*********** 注：招标文件与上述修改内容相关的条款根据上述修改同步调整，不再另行说明。 三、本项目递交投标文件时间与开标时间更改如下： 原文： 投标文件递交截止时间：****年*月**日**时**分，地点为 **公共**交易中心第（*）开标室。 开标时间：同投标截止时间，地点为 **公共**交易中心第（*）开标室。 现修改为： 投标文件递交截止时间：****年**月**日**时**分，地点为 **公共**交易中心第（ * ）开标室。 开标时间：同投标截止时间，地点为 **公共**交易中心第（ * ）开标室。 注：具体时间及场地安排请各投标人密切留意**公共**交易中心公布本项目的日程安排（请密切留意**公共**交易中心网站上“服务指南”中的“交易活动安排”栏目）。 原招标公告及招标文件相关内容与本补充公告的内容不一致之处的，以本补充公告的规定为准，其他内容不变。投标人应于投标会前登陆**公共**交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）除此方式外，不再另行通知，自行下载本补充公告及有关资料，否则将视为已清楚并认同本补充公告内容。 招标单位:**粤普工业制造有限公司 招标代理:***恒信建设工程咨询有限公司 监 督 单 位：粤海置业投资（国际）有限公司 日 期：****年**月**日
施工准备 土地整理 三通一平
