青海龙羊峡至拉西瓦航运建设工程-附属码头工程施工[变更公告]
| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 |
招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 |
公告摘要
请各有关单位及时调整投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
（招标编号：E**********************）
公告（公示）发布时间：****年**月**日
一、公告内容：
**龙羊峡至拉西瓦航运建设工程-附属码头工程
变更公告
公告（公示）发布时间****年**月**日
各投标单位：
“**龙羊峡至拉西瓦航运建设工程-附属码头工程”(招标编号：****-****GNQHGCGK****)有关通知如下：
*.原招标文件投标人须知*.*.*构成投标文件的其他资料为“*.本次招标不接受最高人民法院等九部委联合下发的法[****]***号文中所指的失信被执行人和国家企业信用信息公示系统公示的经营异常名录企业报名，附三个网站查询截图。”
现变更为：本次招标不接受最高人民法院等九部委联合下发的法[****]***号文中所指的失信被执行人和国家企业信用信息公示系统公示的经营异常名录企业报名，附两个网站查询截图。
*.原招标文件第九章投标文件格式要求提供银行信贷证明；
取消原招标文件第九章投标文件格式中对银行信贷证明的相关要求；
*. 原招标文件项目专用合同条款数据表为空表，现补充该项内容；详见附件；
*.其它内容不变。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为： **省地方海事局
三、联系方式
招标人：**州地方海事局 招标代理机构：中金招标有限责任
公司
地址：**省**州***恰卜恰镇 地址：**省******五四西路**号五矿柴达木广场（索菲特大酒店北侧）C*写字楼****室
联系人：李先生 联系人：杨先生、贾女士
电话：****-******* 电话：****-*******
电子邮箱： 电子邮箱：***********
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：**省地方海事局
****年**月**日
附件：
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
序号
条目号
信息或数据
*
*.*.*.*
发 包 人：
地 址： 邮政编码：
*
*.*.*.*
监 理 人：
地 址： 邮政编码：
*
*.*.*.*
缺陷责任期：自实际交工日期起计算 * 年
*
*.*.*
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 ** 天签发图纸修改图给承包人
*
*.*.*
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %
注：本款不适用
*
*.*.*
本项目增值税税金按 / 计算，增值税税率为 / 。
*
*.*
履约保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：
？否
*
*.*.*
发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：
*
*.*
发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：
**
*.*.*
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前*天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 开工前*天内
**
**.*（*）
逾期交工违约金： / 元/天（合同签订前约定）
**
**.*（*）
逾期交工违约金限额： / %签约合同价（合同签订前约定）
**
**.*
提前交工的奖金： / 元/天（合同签订前约定）
**
**.*
提前交工的奖金限额： / %签约合同价（合同签订前约定）
**
**.*.*
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励（本款不适用）
**
**.*
□因物价波动引起的价格调整按照 第**.*.*项或第**.*.*项 约定的原则处理
若按第**.*.*项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整
？合同期内不调价
**
**.*.*（*）
开工预付款金额： / %签约合同价（合同签订前约定）
**
**.*.*（*）
材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %
**
**.*.*
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： * 份
**
**.*.*（*）
进度付款证书最低限额： / %签约合同价或 / 万元
**
**.*.*（*）
逾期付款违约金的利率： / ‰/天（中国人民银行发布的同期货期贷款利率）
**
**.*.*
质量保证金金额： * %合同价格，若交工验收时承包人具备被**省交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：
？否
**
**.*.*（*）
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
* 份
**
**.*.*（*）
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
* 份
**
**.*（*）
竣工资料的份数： * 份
**
**.*.*
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /
**
**.*.*
本工程及工程设备是否进行试运行： 是
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： /
**
**.*（*）
保修期：自实际交工日期起计算 * 年
**
**.*
建筑工程一切险的保险费率： * ‰
**
**.*.*
第三者责任险的最低投保金额： ** 万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率： *.* ‰
**
**.*
争议的最终解决方式： 仲裁
如采用仲裁，仲裁委员会名称： 项目所在地仲裁委员会
二、监督部门
本招标项目的监督部门为：**省地方海事局
三 、联系方式
招标人：**州地方海事局
招标代理机构：**********
地址：**省**州***恰卜恰镇
地址：**省***海湖新区五四西路**号五矿柴达木广场C*写字楼（索菲特大酒店**）**楼
联系人：李先生
联系人：杨先生、贾女士
电话：****-*******
电话：****-*******
电子信箱：
电子信箱：***********
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：**州地方海事局
****年**月**日
- 招标导航
-
施工准备 土地整理 三通一平
工程施工 地基与基础工程 桩基工程 预应力工程 防水工程 保温工程 爆破工程 加固除险工程 改造改建工程 回填工程 燃气工程 防腐工程 电气防雷工程 空调采暖工程 地下室 停车场 钢结构 膜结构 给排水 声屏障 道路工程 桥梁工程 市政工程
园林景观绿化 古建筑 喷泉 水幕 雕塑 草坪 亮化工程 照明 灯光
弱电 安防 综合布线 消防工程 门禁 救生 智能建筑 有线电视 数字会议 广播 音响工程 大屏幕
装饰装修 吊顶 粉刷 彩绘 幕墙 外立面
工程服务 审计 监理 勘察 规划 设计
建筑材料 门窗 座椅 地板 混凝土构件 水泥 建筑钢材 木构件 涂料 拦污栅 除尘器 管材 土工材料 土工格栅 土工布
更多>>
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
