更多
服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 中国招标网 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 最新招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2017.09.30招标公告 > 台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包

台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包

招标文件下载
信息发布日期:2017.09.30 标签: 浙江省招标 台州市招标 改造工程招标 路招标 
加入日期:2017.09.30
地 区:台州市
内 容: ***建设工程 招 标 文 件 招标工程:**经济开发区**山路(**大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包 招 标 人:**省**经济开发区管理委员会(盖章) 招标代理机构: **天平投资咨询有限公司 (盖章) 代理项目负责人: 陈建军
关键词: 改造工程 路
 
招标公告正文



台州市建设工程
招 标 文 件






招标工程:台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包
招 标 人:浙江省台州经济开发区管理委员会(盖章)
招标代理机构: 浙江天平投资咨询有限公司 (盖章)
代理项目负责人: 陈建军



招标监管机构:台州市建设工程招标投标管理办公室(盖章)

2017年 9月20日
目 录
第一章 招标公告 3
第二章 投标人须知 4
投标人须知前附表 4
1. 总则 9
1.1 工程概况 9
1.2 资金来源和落实情况 9
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 9
1.4 投标人资格要求 9
1.5 费用承担 10
1.6 保密 10
1.7 语言文字 10
1.8 计量单位 10
1.9 踏勘现场 10
1.10 投标预备会 10
1.11 分包 11
1.12 偏离 11
2. 招标文件 11
2.1 招标文件的组成 11
2.2 招标文件的澄清 11
2.3 招标文件的修改 11
3. 投标文件 12
3.1 投标文件的组成 12
3.2 投标报价 12
3.3 投标有效期 12
3.4 投标担保 12
3.5 备选投标方案 13
3.6 投标文件的编制 13
4. 投标 13
4.1 投标文件的密封和标记 13
4.2 投标文件的递交 13
4.3 投标文件的修改与撤回 14
5. 开标 14
5.1 开标时间和地点 14
5.2 开标程序 14
6. 评标 14
6.1 评标委员会 14
6.2 评标原则 14
6.3 评标 14
7. 合同授予 15
7.1中标候选人公示 15
7.2中标通知书 15
7.3合同签订 16
8.重新招标和不再招标 16
8.1重新招标 16
8.2 不再招标 16
9. 纪律和监督 16
9.1 对招标人的纪律要求 16
9.2 对投标人的纪律要求 16
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 16
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 17
9.5 投诉 17
10. 需要补充的其他内容 17
第三章 评标办法 18
1. 评标方法 19
2. 评审标准 19
2.1 初步评审标准 19
2.2 分值构成与评分标准 19
3. 评标程序 19
3.1 初步评审 19
3.2 详细评审 20
3.3 投标文件的澄清和补正 20
3.4 评标结果 20
评标办法附件 21
评标办法 21
第四章 合同条款及格式 24
第五章 报价要求 50
第六章 设计任务书 51
第七章 投标文件格式 52



第一章 招标公告
详见网上招标公告(台州市公共资源交易网,http://www.tzztb.com)。



























第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
1.1.2 招标人 名称:浙江省台州经济开发区管理委员会
地址:台州经济开发区府中路177号开投大厦
联系人:王先生
联系电话:0576-88538887
1.1.3 招标代理机构 招标代理机构:浙江天平投资咨询有限公司
地址: 台州经济开发区华中大厦2单元2003
联系人: 陈建军、王橇
联系电话:0576-88601313
1.1.4 工程名称 台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包
1.1.5 建设地点 台州经济开发区白云山路
1.2.1 资金来源及
出资比例 自筹 100%;
1.2.3 资金落实情况 已落实
1.3.1 招标范围 本次为EPC工程总承包模式招标:
1、招标范围为台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程的设计、采购、施工、验收、移交、保修等服务,包含工程勘察设计(包括地质勘察、方案及初步设计优化、施工图设计、其他专项设计)、施工(包括设计图纸范围内的路面改造、交通改造、排水改造、照明改造、绿化改造、电力改造工程施工等)、设备采购、安装、调试、试运行、验收、质量保修等,并包含履约期间负责与电力、市政、园林等相关主管部门的协调、成果报审、施工手续审批、评审、各项检测等所有工作和费用(涉及政府收费的,依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的,不在此列)。
1.3.2 工期要求 不超过360日历天
1.3.3 质量要求 设计:符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。
施工:达到国家和浙江省台州市建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到施工质量验收规范合格标准。
1.4.1 投标人资质条件、项目负责人资格要求 (1)、投标人具备工程设计综合甲级资质或同时具备市政公用行业设计甲级资质和电力行业(送电)专业设计乙级及以上资质;
(2)、项目负责人:具有注册土木(道路)工程师资格或注册电气(发输变电)工程师资格。
1.4.3 是否接受联合体投标 不接受
1.9.1 踏勘现场 不组织,投标单位须自行进行踏勘施工现场,所发生的费用由投标人自己承担。投标总报价应基于充分对现场踏勘的基础上进行报价,任何因忽视或误解工程现场情况而导致的索赔等申请都将不获批准。
1.10.1 投标预备会 ?不召开
1.11 分包 设计不允许分包,当中标人不具备施工资质时,中标人可将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应资质等级的企业,且中标人须在工程总承包合同签订生效后 7 天内,提供具备相应施工资质(市政公用工程施工总承包一级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质)且取得安全生产许可证的施工企业;同时配置施工项目负责人需具备市政公用专业一级注册建造师资格1 人和机电工程专业二级及以上注册建造师1人,其他项目组成员按当地相关规范要求配置。分包单位的选择必须经过招标人书面认可,否则视为中标人违约,其完成的工程招标人不予以认可,中标人同时承担恢复和重建的责任。
1.12 偏离 允许。偏离幅度要求不增加招标人的责任或免除投标人的责任。
2.1 构成招标文件的其他材料 详见招标公告的附件。
2.2.2 投标截止时间 详见本工程招标公告
3.1 投标文件组成 投标文件由资格标、技术标和商务标三部分组成。
1资格标包括:
(1)项目负责人简历表(投标文件格式一);
(2)台州市建设工程投标人资格自查表(投标文件格式二);
(3)台州市建设工程投标项目负责人资格自查表(投标文件格式三);
(4)台州市建设工程诚信投标承诺书(投标文件格式四);
(5)资质证书原件及复印件;
(6)项目负责人注册证书原件及复印件。
2技术标包括:
(1)方案文本(包括项目设计方案和项目实施方案):
项目设计方案可包括:
①设计总说明;
②路面改造、排水改造、照明改造、绿化改造设计;
③交通改造设计;
④电力改造设计;
⑤技术指标;
⑥新技术、新材料、新工艺的应用;
⑦投标人认为有利于表达设计思想的相关图纸。
项目实施方案可包括:
①EPC总体项目管理方案;
②设计管理方案;
③材料设备采购管理方案。
④工程施工管理方案以及对本项目现场的了解和针对性措施;
⑤拟派本项目项目组人员的配置、专业、数量、分工等的合理性、可行性;
⑥设计进度安排、施工进度安排及总体进度安排的合理性;
⑦针对本项目的合理化建议及投标人对本项目的承诺,横向进行比较。
(2)彩色展板图: 总平面图(含主要经济技术指标)、鸟瞰图、重要节点效果图。
3商务标包括:
(1)投标函(投标文件格式五)
(2)投标报价汇总表(投标文件格式六)
3.2.1 招标控制价、最高投标限价 1、(1)招标控制价(暂估):204670000元,其中路面改造工程费用为72680000元、交通改造工程费用为34920000元、排水改造工程费用为6320000元、照明改造工程费用为10850000元、绿化改造工程费用为5130000元、电力改造工程费用为68690000元、勘察设计费招标控制价为6080000元。
2、(2)最高投标限价:186184400元,其中路面改造工程建安费最高投标限价为 63958400元(暂估招标控制价×88%)、交通改造工程建安费最高投标限价为30031200元(暂估招标控制价×86%)、排水改造工程建安费最高投标限价为5561600元(暂估招标控制价×88%)、照明改造工程建安费最高投标限价为10199000元(暂估招标控制价×94%)、绿化改造工程建安费最高投标限价为4411800元(暂估招标控制价×86%)、电力改造工程建安费最高投标限价为 65942400元(暂估招标控制价×96%)、勘察设计费最高投标限价为6080000元。
3.3.1 投标有效期 90日历天(自投标截止日起计算)
3.4.1 投标担保 1、担保金额: 80 万元。
2、投标保证金缴纳方式:电汇或转账(请不要使用“支付宝”等第三方支付平台),并通过“台州市公共资源交易管理系统”取得相应的银行账号后支付,具体详见台州市公共资源交易网“办事指南”栏目“保证金在线收退操作指南”。
3、投标保证金缴纳必须使用“台州市公共资源交易管理系统”,并在投标文件提交截止时间前到账(因各银行系统到账时间不同,请尽量提前缴纳)。
4、投标单位汇出账号必须是“台州市公共资源交易管理系统”中备案的银行基本账户账号。
5、温馨提醒:
(1)账号根据不同工程(标段)由系统随机生成,此账号只在本工程(标段)中使用有效,请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。
(2)投标保证金要求单笔付款,并且与“缴纳订单”中的金额一致。
(3) 为确保保证金及时到账,建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款(人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00,若周一为投标截止期的,请在上周五确保资金到账)。
若有疑问,请咨询0576-88685159
3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许
3.6.1 投标文件其它格式要求 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。
2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。
3、方案文本必须做到清晰、完整,尺寸齐全、准确。
4、投标文件的技术标采用暗标形式,除样本外不得出现投标人图签或个人署名,不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。
5、方案文本制作:必须采用A3幅面,除样本外采用白色、无字的封面。其中1份为样本,样本封面需标有投标人名称。
6、彩色展板图的规格:建议采用 A1幅面。
3.6.4 投标文件份数 1、资格标:正本1份、副本2份(证书原件仅提供1套)。
2、商务标:正本1份、副本2份。
3、技术标:方案文本6份,其中一份为样本;彩色展板图总张数不超过6张。
4.1.2 投标文件密封及装订 投标文件的资格标、技术标、商务标分开密封;方案文本的样本、彩色展板图也须单独密封。
4.2.2 递交投标文件地点 详见本工程招标公告
4.2.3 是否退还投标文件 否
4.2.5 投标文件
递交要求 1、投标人出示其有效交易证(须为IC卡形式),以证明其已取得交易席位资格;
2、投标人下列人员经招标人(招标代理机构)确认身份后再签名报到,以证明其出席开标会议:
若是投标人的法定代表人参加开标会议的,应持本人有效身份证原件及复印件(须为第二代身份证或第二代临时身份证)(姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致),否则投标文件不予签收。
若是投标人委托代理人参加开标会议的,应持本人有效身份证原件(须为第二代身份证或第二代临时身份证)和针对本工程的法定代表人授权委托书原件(参考格式见附件)。
5.1 开标时间
和地点 开标时间:同投标截止时间
开标地点:同递交投标文件地点
5.2 开标程序 (1)密封情况和人员到场情况检查:由投标人或者其推选的代表检查并签字确认;
(2)开标顺序: 先开资格标和技术标,待资格标和技术标评审结果公布后,再开商务标,未入围单位的商务标不予开启。投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的,应该在开标现场提出、招标人(招标代理机构)应当当场作出答复,并制作记录。
7.3.1 工程履约担保 履约担保金额为中标合同金额的10%。
如中标人的履约担保采用现金形式的,中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人以下帐户。
履约保证金账户:
收款单位: 浙江省台州经济开发区管理委员会 ;
开户银行: 中国建设银行台州经济开发区支行 ;
银行帐号: 33001663800050004053 ;。
10 需要补充的其他内容
10.1 票据要求 本项目要求承包人开具的发票为:增值税普通发票
10、2 设计方案补偿费 本项目无设计方案补偿费















1. 总则
1.1 工程概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标工程已具备招标条件,现对本招标工程进行招标。
1.1.2 本招标工程招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标工程招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标工程名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标工程建设地点:见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标工程的资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本招标工程的招标范围:见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标工程的工期要求:见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标工程的质量要求:见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。
(1)资质条件:见投标人须知前附表;
(2)项目负责人资格:见投标人须知前附表;
1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业(仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员,涉及到其他情形的,投标资格不受影响)。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本工程的监理人;
(3)为本工程的代建人;
(4)为本工程提供招标代理服务的;
(5)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(6)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(7)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(8)被责令停业的;
(9)被暂停或取消投标资格的(包括项目负责人);
(10)根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》(台建规[2010]219号)规定,投标人(包括法定代表人)和项目负责人其一有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准);
1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
(4)招标文件如有同意联合体参加投标的,应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理,本项目无方案补偿费。招标文件工本费为300元,在提交投标文件后收取。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料,投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责,招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.9.6招标人提供的基础资料不足的部分,由投标人自行对地形地貌、气候条件、水文条件、地质条件、周边资源条件等组织调查。
1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
  本招标文件包括:
(1)招标公告;
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)合同条款及格式;
(5)报价要求;
(6)技术标准和要求;
(7)投标文件格式;
(8)投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外,招标人在提交投标文件截止时间前,发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用,投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
投标人通过在交易场所(发布招标公告的媒体上)自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。
2.2 招标文件的澄清
投标人获取招标文件后,若有问题需要澄清,应自招标文件发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)3日内,以无记名书面形式向招标人提出,招标人的答复将发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复,只能供投标人参考,对招标人无任何约束力。
2.3 招标文件的修改
招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在提交投标截止时间至少15日前,发布在交易场所(发布招标公告的媒体上);不足15日的,招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件的组成:见投标人须知前附表。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按前附表第3.2.1条和第五章“报价要求”的要求投标。
3.2.2 投标人如在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,此修改须符合本章第4.3款的有关要求。  
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标担保的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标担保。
3.4 投标担保
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定递交投标担保。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的,招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3投标担保按以下方式退还:
(1)中标人凭《建设工程中标通知书》退还;
(2)未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还;
(3)其余投标人(含无效标的)在中标候选人公示结束后凭招标人(招标代理机构)出具的《投标保证金退还告知单》退还。
3.4.4投标人有下列情形的,招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理:
(1)投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容,在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的,对其投标担保总金额的10%~20%不予退还;在评标结束后被查实的,对其投标担保总金额的30%~40%不予退还;涉及中标候选人的,对其投标担保总金额的50%~60%不予退还;
(2)投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容,在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的,对其投标担保总金额的70%~80%不予退还;在评标结束后发现并被查实的,对其投标担保全部不予退还;
(3)投标人放弃中标候选人或中标资格的(包括中标人无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件;不按照招标文件要求提交履约担保),对其投标担保全部不予退还;对招标人造成的经济损失(包括报价的差额损失)超过投标担保总金额的,应对超过部分予以赔偿;
(4)投标人在投标有效期内撤回其投标文件的,对其投标担保全部不予退还;
(5)投标人因同一行为涉及上述多种情形的,招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。
3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的,在调查处理期间,其投标担保暂不退还,待调查处理结果明确后,按有关规定办理。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸,图表可根据需要作适当扩展。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,招标文件格式注明签署或盖章的,投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章。
3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时,以正本为准。如未注明正副本的,由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将投标文件按规定密封,并注明招标工程(标段)名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件,招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标:
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;
(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
(7)投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认;
(8)开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1中标候选人公示
7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所(发布招标公告的媒体上)进行公示,公示内容包括开标记录表,被否决的投标及否决原因,各评标专家(名字不予公布,以评标专家一、二等对应)针对各投标人商务标、技术标等内容的评分情况,公示期不得少于3日(最后一日为工作日)。公示期间,招标人(招标代理机构)应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》(台建规[2010]219号)规定,对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人(招标代理)应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查,在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当向招标人(招标代理机构)提出(附相关有效证明材料),招标人(招标代理机构)应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人(招标代理机构)有违反有关规定及其他弄虚作假情形的,可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查,并提交相关材料。
7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的,招标人(招标代理机构)可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
7.1.4中标候选人有以下情形之一的,其资格无效:
(1)投标资格不符合本章第1.4项规定的;
(2)投标人提供虚假材料骗取投标资格的;
(3)按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的;
(4)拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的;
(5)法律法规规定作无效标处理的其它情形。
7.2中标通知书
7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的,评标结果不作调整。
第一中标候选人放弃中标,或者因不可抗力提出不能履行合同,或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的,招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的,评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的,本次招标失败,重新组织招标。
7.2.2中标人确定后,招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时,应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后,如中标人违反法律法规规定而中标无效的,应承担相应的法律责任,本次招标失败,应重新组织招标。
7.3合同签订
7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保,未提交履约担保的,不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表,履约担保应采用银行保函保证方式,保函中必须注明见保函支付。如不能办理担保采用现金的,履约担保必须解入招标文件规定前附表规定的招标人帐户。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内,招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件,草签施工合同,待合同管理部门审查后正式签订。
7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》(台纪[2001]19号)的要求签订《廉政合同》。
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;
(2)有效投标少于3个,使得投标明显缺乏竞争,经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的,报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门举报。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

第三章 评标办法
评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准
2.1.1 形式评审标准 投标文件组成 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
投标文件格式 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定
投标文件份数 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定
投标文件装订 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定
报价唯一 只能有一个有效报价
投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
2.1.2 资格评审标准 投标人资格 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定

2.1.3
响应性评审标准 工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
工程质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标报价 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定
2.1.4 串通投标评审标准 存在本章3.1.2项规定情形之一的
3.2 详细评审标准 评审和评分 详见“评标办法附件”








1. 评标方法
本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分,并推荐中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。
2.1.4串通投标评审标准:见评标办法前附表。
2.1.5成本价评审标准:见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
分值构成与评分标准:见评标办法附件。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作无效标处理。
3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件);
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(5)不同投标人的投标文件相互混装;
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
(2)投标人之间约定中标人;
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
3.1.4商务标修正。
评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下:
(1)针对投标人的报价组价进行复核及评审,如发现有计算前后不一致时,以计算前的数据为准,调整计算后数值;除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏,此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。
(2)在总报价不变的前提下,评标委员会以合理原则,通过调整组价的相应内容使其一致。
按上述修正错误的原则,调整或修正投标文件的投标报价,经投标人确认后,调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的,评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价,进入商务标详细评审,但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
3.2 详细评审
评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制,总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的,投标人的投标报价进入详细评审,但投标人最终将丧失其中标资格。
3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的,其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的,可视作拒绝或放弃澄清或说明。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件
评标办法
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标程序和内容
(一)熟悉招标文件和评标办法;
(二)投标文件的符合性评审;
(三)投标文件的资格标评审;
(四)投标文件的技术标评审;
(五)投标文件的商务标评审;
(六)必要时对投标文件中的问题进行询标,包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实;
(七)根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序;
(八)完成评标报告,推荐中标候选人。
三、评审细则
(一)资格审查:评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资质等进行审查,凡不符合资格后审要求的,以无效标处理,不再进入下一阶段评审。
(二)投标文件技术标的设计方案评审(25分)
1、评标委员会针对投标人的投标文件技术标的设计方案部分,视其先进性、可行性、针对性、完善程度,按评分标准(见下表)中的内容,每项内容经评标委员会讨论后确定类别,然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分(小数点后保留1位),再取平均分作为该项的分数(小数点后保留2位,第3位四舍五入)。每项内容分值的合计即为该投标人的设计方案得分。如对某项类别划档意见分歧较大的,可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。
2、评分标准
序号 评分内容及细则 一类 二类 三类
1 总体方案:对城市整体文化背景的理解;对建设台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程重要性及必要性的理解;道路平面、断面设计,交叉口处理等方面,满足城市日常交通及解决高峰期拥堵现象;道路、交叉口、景观绿化、照明、电力线改造、交通安全设施、综合管线等设置及描述是否全面合理。 6.0~5.0 4.9~4 3.9~3
2 道路平、断面设计是否合理, 路基路面结构设计是否科学;横断面布置方案、与相邻道路的协调统一性。 4.0~3.4 3.3~2.7 2.6~2.0
3 电力线改造(架空改入地)设计是否合理,与道路、其它管线协调统一。 4.0~3.4 3.3~2.7 2.6~2.0
4 排水系统、道路照明、绿化等重要节点设计有针对性效果表现。 4.0~3.4 3.3~2.7 2.6~2.0
5 交叉口交通组织、交通安全设施、信号灯、电子警察、智能化等交通设施是否先进、合理。 4.0~3.4 3.3~2.7 2.6~2.0
6 新技术、新材料、新工艺的应用和项目投资分析,投资估算内容完整、全面、基本准确。 3.0~2.5 2.4~2.0 1.9~1.5

(三)投标文件技术标的实施方案评审(15分)
1、评标委员会针对投标人的投标文件技术标的实施方案部分,视其可行性、针对性、完善程度,按评分标准(见下表)中的内容,每项内容经评标委员会讨论后确定类别,然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分(小数点后保留1位),再取平均分作为该项的分数(小数点后保留2位,第3位四舍五入)。每项内容分值的合计即为该投标人的实施方案得分。如对某项类别划档意见分歧较大的,可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。
2、评分标准
序号 评分内容及细则 一类 二类 三类
1 EPC总体项目管理方案 3.0~2.5 2.4~2.0 1.9~1.5
2 设计管理方案 2.0~1.7 1.6~1.3 1.2~1.0
3 材料设备采购管理方案 2.0~1.7 1.6~1.3 1.2~1.0
4 工程施工管理方案以及对本项目现场的了解和针对性措施 5.0~4.2 4.1~3.3 3.2~2.5
5 拟派本项目项目组人员的配置、专业、数量、分工等的合理性、可行性 1.0~0.8 0.7~0.5 0.5~0.3
6 设计进度安排、施工进度安排及总体进度安排的合理性 1.0~0.8 0.7~0.5 0.5~0.3
7 针对本项目的合理化建议及投标人对本项目的承诺,横向进行比较 1.0~0.8 0.7~0.5 0.5~0.3

(四)技术标得分:技术标得分=设计方案得分+实施方案得分。
技术标评审采取淘汰制,根据此时有效投标人的家数A按以下方法确定:
a.如A>5家,则技术标得分前5名的投标人入围,其余投标人予以淘汰(确定时有并列情形的,由招标人抽签确定)。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理,不再进入商务标评审。
b.如A≤5家,则全部进入商务标评审。
(五)投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。
2、商务标得分计算(满分60分):
(1)评分范围:通过符合性审查,投标报价不高于上限价,且所有有效投标文件进入评分范围。
(2)评标基准价的计算:在所有进入商务标评审的报价中,取所有有效投标总报价的算术平均值×0.99作为评标基准价(以元为单位,保留整数,小数点后四舍五入)。
(3)当投标人的投标总报价存在以下情形时,则按相应情形分别予以扣分 (小数点后保留2位,小数点后第3位四舍五入);
a. 当投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣0.5分,扣分分值=〔(投标总报价-评标基准价)/评标基准价〕×100×0.5;
b. 当投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣0.3分,扣分分值=〔(评标基准价-投标总报价)/评标基准价〕×100×0.3;
(4)商务标得分:投标人的商务标得分=60分-以上情形扣分(小数点后保留2位,小数点后第3位四舍五入)。扣至0分。
(六)投标文件的评标总得分:评标总得分=技术标得分+商务标得分。
(七)对投标人进行排序,推荐中标候选人
评标委员会按评标总得分确定中标候选人,即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的,按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序:
(一)技术标得分高者;
(二)投标报价低者;
(三)招标人抽签确定。
四、完成评标报告
(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
(二)评标报告应包括以下内容:
1、开标记录;
2、评标内容、过程和结果;
3、询标澄清纪要;
4、否决投标情况说明及依据;
5、推荐中标候选人;
6、其他建议。

第四章 合同条款及格式

第四章 合同条款及格式
第一节 合同协议书
浙江省台州经济开发区管理委员会 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包(项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目设计施工总承包(EPC)投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书;
(2)投标函及投标函附录;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准及要求;
(6)价格清单;
(7)其他投标文件
(8)合同附件;
附件1 合同价款支付方式
附件2 履约保函
附件3 时间计划表和节点工期
附件4 工程质量保修书
附件5 廉政协议书
附件6 安全生产合同
(10)其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
3.合同范围:设计、采购、施工、验收服务。
4. 签约合同价:人民币(大写) 元(¥ 元),其中建安工程费为 元,勘察设计费用为: 元,勘察设计费一次性包定,不做任何调整。
5. 承包范围:台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程的设计、采购、施工、验收、移交、保修等服务,包含工程勘察设计(包括地质勘察、方案及初步设计优化、施工图设计、其他专项设计)、施工(包括设计图纸范围内的路面改造、交通改造、排水改造、照明改造、绿化改造、电力改造工程施工等)、设备采购、安装、调试、试运行、验收、质量保修等,并包含履约期间成果报审、施工手续审批、评审、各项检测等所有工作和费用(涉及政府收费的,依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的,不在此列)。
6. 承包人项目负责人: 。
7. 工程质量符合的标准和要求:设计:符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。施工:达到国家和浙江省台州市建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到施工质量验收规范合格标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、 竣工及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 合同工期: (日历天)内完工。
11. 本协议书一式 份,合同双方各执 份,其余分送主管部门备案。
12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人:(公章或合同专用章)
住所:
法定代表人(签字)
或委托代理人(签字):
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
电子邮箱:
承包人:(公章或合同专用章)
住所:
法定代表人(签字):
或委托代理人(签字):
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:    
电子邮箱:

备案意见:


编 号:台建合办( )审字第 号
经办人:
备案机关(章)
年 月 日


附件1:合同价款支付方式
合同价款支付方式
本工程合同签订后,承包人提供了履约保函后,按本附件的表1、表2约定的支付工程预付款及工程进度款。承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表,经监理人审核、发包人确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金。
1、 表1 工程勘察设计费支付比例表
单位:%
序号 费用名称 合同
价款 预付款 工程勘察设计费支付比例
初步设计审查 施工图审查 主体完工 初步验收 竣工
验收 结算审定
1 工程勘察设计费 20 30 35 / / 10 5
预付款支付时间为合同签订后10个工作日内,过程中工程款的支付时间为达到节点后的10个工作日内。
2、表2 建安工程费支付比例表

序号 项目名称 合同
价款 预付款 建安工程费支付比例
工程施工期间 初步验收 竣工
验收 结算
审定
1 建安工程费 按合同价的10%支付 按合同内每月完成工程量的
55%支付(不含预付款) 付至合同内已完工程量的75%(含预付款) 付至合同内已完工程量的85%(含预付款) 付至竣工结算的95%(含预付款)

预付款支付时间为合同签订后10个工作日内,过程中工程款的支付时间为达到节点后的10个工作日内。
3、竣工结算办法(各专项改造工程分别计算):
(1)本工程的结算率(仅指建安工程费结算率,下同)一次性包死,结算率=(建安工程费投标报价/暂估招标控制价)×100%。
(2)承包人完成本项目的施工图设计并经审查后,由发包人在服务台州市财政项目预决算编审单位目录库中选择一家专业性较强的造价咨询机构进行建安工程费施工图预算编制,计算方式、计价依据如下:
①建安工程费施工图预算编制依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定》(浙建站计〔2013〕63号)、《建设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定(二)》(浙建站计〔2014〕31号)、【浙江省建筑工程预算定额(2010版)】、【浙江省安装工程预算定额(2010版)】、【浙江省市政工程预算定额(2010版)】、【浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2010版)】、《电网技术改造工程预算编制与计算规定(2015年版)》、《电网技术改造工程预算定额第三册 输电线路工程(2015年版)》、《电网技术改造工程预算定额第四册 调试工程(2015年版)》、《电网拆除工程预算定额第二册 输电线路工程(2015年版)》、【浙江省建设工程施工费用定额(2010版)】、【浙江省施工机械台班费用定额(2010版)】、【浙江省建设工程计价依据(2010版)】及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》(浙建站定[2016]23号)、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》(浙建站定〔2016〕54号)、《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》(台建价〔2016〕22号)、调整《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》中税率的通知(台建价〔2016〕31号)等工程所在地现行的有关工程造价方面规定编制。
②预算价的人工费价格按照《台州造价》正刊信息价计取。机械费按照【浙江省建设工程施工费用定额(2010版)】有关规定计取,机械人工、汽油、柴油单价同上述人工费与下列第③款材料价格计取办法。
③预算价的材料价格按照以下对应顺序和方法计取:a.按《台州造价》正刊所对应的台州市区信息价计取。b.无《台州造价》正刊信息价的材料,可参考《浙江造价信息》信息价计取。c.以上价格均无的,则由发包人组建询价小组,经询价小组进行市场询价确定。
注:以上涉及《台州造价》正刊信息价和《浙江造价信息》信息价的,按提交预算成果报告时采用的最近一期信息价为准。
④施工组织措施费、企业管理费、利润费率按相应费率范围规定的中值计取;规费一(工程排污费、社保费、住房公积金)、民工工伤保险费、税金按上述相关定额和计价依据规定计取。
⑤若涉及特殊子项预算的,例如无定额计价依据或因造型复杂钢结构加工费与定额相差过大的,在施工图预算编制时双方协商解决。
(3)建安工程费施工图预算编制完成后,如果建安工程费预算造价乘以结算率后超过建安工程费中标价,则以建安工程费中标价作为建安工程费预算造价;如果建安工程费预算造价乘以结算率后未超过建安工程费中标价,则以实际编制的预算造价作为建安工程费预算造价。
(4)按上述方法确定的建安工程费预算造价经相关部门(或单位)审核后执行。建安工程费预算造价作为建安工程费工程进度款的支付依据。
(5)在工程项目实施过程中,发包人在上述目录库中选择另外一家造价咨询机构进对本工程进行全过程造价管理。本工程建安工程费结算价的计算方式、计价依据同建安工程费预算编制一致,并结合结算率方式结算,工程量按本合同相关条款约定按实结算,除专用合同条款约定价格可以调整的外,其他均不得调整。
4、如本工程项目列入审计计划范围的,则由审计部门出具的审计报告为准。
5、如双方对结算价有异议的,发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第24条争议解决约定处理。

附件2:工程质量保修书

工程质量保修书
发包人(全称):浙江省台州经济开发区管理委员会
承包人(全称):

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 承包范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;
3.装修工程为 2 年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6.给排水设施、道路等工程为 2 年;
7.其他项目保修期限约定如下: 2年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项: / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
七、质量保证金的预留和返还
本工程竣工结算后,发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第 2 种情况向发包人申请返还保修金。
1.建筑工程:工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%,满二年可申请返还保修的50%,达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。
2.市政工程:工程实际竣工验收合格后满2年可申请返还全部质量保证金。
3:其它:
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应在核实后14天内,将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人,但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的,从逾期之日起,按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息,并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额(大写): (人民币)。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人返还质量保证金申请。
八、争议
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议,协商达不成一致时,按本合同约定的争议解决处理。


发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字):



附件3:廉政协议书
廉政协议书

发包人:浙江省台州经济开发区管理委员会
承包人:
为规范企业经营活动,维护双方的共同利益,遵循诚实信用的原则,经友好协商,签订本协议,以便双方共同遵守。
第一条 双方的责任
1.1 严格遵守国家有关法律、法规。
1.2 严格执行发、承包双方签订的台州经济开发区白云山路(台州大道
-开发大道)改造工程EPC工程总承包合同。
1.3 任何一方不得为获取不正当的利益,采用任何方式损害对方的合法
权益。
1.4 任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违
反本协议行为的,有义务即时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后),举报时须提供相关证明材料。
第二条 发包人的责任
2.1 应与承包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业
务工作。
2.2 在商务活动中应当依法办事、廉洁自律,不得有任何涉及商业贿赂
或损害企业利益的行为(包括但不限于以下情形):
2.2.1向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人
员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等;
2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人;
2.2.3 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用;
2.2.4 要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、
婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便;
2.2.5 参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩
等活动;
2.2.6 向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲
戚朋友介绍经营业务等活动。
第三条 承包人的责任
3.1 应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业
务工作。
3.2 在与发包人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律,不得以任何方
式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为,包括但不限于以下情形:
3.2.1 以任何理由或方式向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵
重物品及回扣、好处费、感谢费等;
3.2.2 以任何理由或方式为发包人及其工作人员报销应由发包人及其工
作人员支付的费用;
3.2.3 为发包人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便;
3.2.4 以任何理由宴请发包人单位及其工作人员;以任何理由安排发包人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动;
3.2.5 为发包人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件,进行经营业务合作等活动。
第四条 违约责任
4.1 承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的,承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整,发包人有权据此解除施工合同,同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格,构成犯罪的,发包人将向司法机关报案,追究承包人及承包人相关人员刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,还应予以赔偿。
第五条 本协议作为 (项目名称)合同附件,与合同具有同等法律效力。

发包人监督部门电话: 承包人监督部门电话:

发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (签字) 其委托代理人: (签字)






第二节 通用合同条款
详见《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)合同条款及格式
第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和承包人。
1.1.2.2 发包人: 。
1.1.2.3 承包人: 。
1.1.2.4承包人项目经理: ,同项目负责人。
1.1.2.5 设计负责人: 。
1.1.2.8 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工作,并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人: 发包人另行书面通知 。
1.1.2.10 总监理工程师:指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人,同工程师。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.3本项目的临时工程包括临时道路、临时水、临时电、场外临时占地、临时建筑等。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.3本合同工期为:指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期为:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期为:指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期为:指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.8 竣工试验是指在工程竣工验收前,根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收:系统完成竣工试验后,由发包人组织的带负荷运行72小时,出水达标,通过环保验收为竣工验收合格,竣工验收合格工程实体即可进入缺陷责任期。
1.1.4.10竣工后试验:是指在工程竣工验收合格,移交给发包人运行一年后,由发包人组织的进行的试验,试验合格。
1.1.4.11竣工后验收:是指由发包人组织并实施的竣工后验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价为: (其中勘察设计费用为 )。
1.1.5.7 质量保证金为: 合同价的5% 。

1.2 语言文字
1.2本合同使用中文。
1.3 法律
1.3.1适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及省地行政主管部门发布的有关规范性文件。
1.3.2适用标准、规范
适用标准、规范的名称:在技术规范和图纸中已列明。此外,承包人如提出还应执行的其它规范,经工程师批准后执行。
1.3.3图纸:图纸由承包人设计和提供。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.3 无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,承包人预期的利润不予以补偿。
(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;
(2)对工程或其任何部分的功能要求;
(3)对工程的工艺安排或要求;
(4)试验和检验标准;
(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。
2.发包人义务
2.3 提供施工场地
本项目按现状场地提供,所有用水用电由承包人自行接入,水电费用按表计量和支付,损耗按比例分摊,费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足投标人要求,由投标人自行解决。

2.4 办理证件和批件
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:由发包人办理工程建设项目必须履行的各类审批、质检、安检、验收、核准或备案、施工许可证手续,承包人要给以协助。时间:以不耽误施工为前提;承包人应按国家及省有关主管部门的规定,办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用自理,必要时发包人将予以协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款,合同价款支付节点和额度见《合同价款支付方式》。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。
2.6 组织竣工验收
2.6环保验收合格后,承包人提出竣工验收28日内,非承包人原因发包人不组织竣工验收,从第29日起视为该工程竣工验收合格,如果发包人不派人接管现场,发包人应从第29日起向承包人按承包人报出的运营成本支付运营费用,直到发包人接管时为止。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人的权限按照监理合同执行(另行书面提供),未经发包人批准,监理人无权修改合同。
3.2总监理工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:四控(安全、质量、进度、造价)、两管(信息管理、合同管理)、一协调(组织协调),具体见监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的职权:按照监理合同执行。
监理合同的副本将在承包人进场后7天内,由发包人送达承包人。
3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成一致。不能达成一致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第24 条的约定处理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程师的确定执行,按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行,由此导致承包人增加的费用或延误的工期由发包人承担。

4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.6施工场地清洁卫生要求:承包人应保持施工场区清洁卫生,现场文明安全施工要符合工程所在地的规定,工地应有相应的卫生设施并符合有关规定要求,费用由承包人负责。
4.1.8承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任。向发包人和监理人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 现场免费提供监理人和发包人办公用房各1间,室内配备基本办公家具和设施 。
4.1.9已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责已完工程的保护责任,直至全部完工验收移交给发包人,费用包括在相应工程项目的报价中。发包人不按时验收和接收工程,执行2.6款。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效,发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期,承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.2本项目设计不允许分包,当承包人不具备勘察资质时,承包人可将勘察依法分包给具有相应资质等级和能力的企业,分包单位的选择必须经过发包人书面认可,否则视为承包人违约,其完成的工程发包人不予以认可,承包人同时承担恢复和重建的责任。
4.5 承包人项目负责人
4.5承包人项目负责人
经发包人同意,承包人的项目负责人为:
姓名: 职务:
项目负责人未经发包人同意不得更换。
4.5.1承包人的主要管理人员离开施工现场连续超过3天的,应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责任或主要管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.11 不可预见物质条件
4.11.2施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人在施工时应不使施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木遭受破坏。若为此必须修建保护性工程时,由承包人提出、监理工程师审查报发包人同意后,由承包人安排保护工作,费用由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到相应文件后7天内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订的监理审查时间为7天。双方约定工期顺延的其他情况:除非遇到重大设计变更或不可抗力,工期不得延长。若遇上述情况、工期顺延问题,由双方随时议定。
5. 设计
5.3 设计审查
5.3.3发包人应保证设计文件的审查时间满足施工现场的要求。设计文件和图纸须经发包人或发包人指定的咨询机构审查后方能进入施工现场。
5.4 培训
5.4承包人对发包人的人员培训在施工现场进行,共分3期,每期20人左右,每期2周,发包人要保证接受培训的人员学历在大专以上。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录,如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地,并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数(6份)提交给监理人。
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 发包人按承包人的要求办理临时用地(用地面积和位置由承包人提出要求)
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
7.2发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 发包人应在合同签订后7日内,取得出入施工场地和专用弃土场地之间的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利.
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。
8.2.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在合同签订后7日内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在合同签订后7日内,按合同约定的安全工作内容,编制安全措施计划报送监理人批准。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为:每天40000元,最高为全部履约担保金额。
14. 试验和检验
14.1.2承包人采购材料设备的约定:到场产品必须提供产品合格证,并以发包人、承包人、监理方三方确认合格的书面材料为准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中,承包人对发包人要求的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定给予奖励,具体奖励另行协商。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
(1)在合同履行过程中,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件,经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。
(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更的估价原则:因发包人原因导致的重大设计原则、方案变更引起工程费用变化,发包人予以调整合同价格(因承包人原因导致的重大设计原则、方案变更引起工程费用变化,如增加工程量,不予追加;如减少工程量,则按照计价依据按实计算),合同价格调整按下列方法进行:
① 合同中有类似工程项目单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。
② 合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人重新组价提交发包人审定后确定。
③ 由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变更部分相应定额子目调整综合单价
变更部分执行本合同付款条件。
15.3.3 变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
15.4 本项目暂列金额为:/。
15.5 计日工
15.5计日工综合单价(工数经发包人签证,综合单价按技术工180元/工日、普工120元/工日计取)。
15.6 暂估价
15.6本工程暂列金额为: / 。

16. 价格调整
16.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定:人工(包括机械费中机上人工)、主要材料(特指钢管、圆钢、螺纹钢、型钢、钢板、塘渣、碎石、石屑、商品砼、沥青、沥青砼、水泥、黄砂、电缆、电缆导管)价格的调整如下,人工(含机上人工)调整的差价部分只计取税金及民工工伤保险费:
A1=施工图预算编制时采用的当期《台州造价》(正刊)(工程所在地)对应人工、材料信息价。
A2=施工期内(自发包人签发的相应开工通知中载明的开工日期起算)《台州造价(正刊)》(工程所在地)对应人工、材料信息价算术平均价。
a.当A2>A1时,该材料(人工)结算价格按超出的金额调增,即该材料(人工)结算价格=【预算价对应人工、材料价格+(A2-A1)】×结算率;
b.当A2<A1时,该材料(人工)结算价格按低于的金额调减,即该材料(人工)结算价格=【预算价对应人工、材料价格-(A1-A2)】×结算率;
c.当A2=A1时,该材料(人工)结算价格不作调整。
17. 合同价格与支付
17.1本项目合同价格(签约合同价)为: 元,其中建安工程费为 元,勘察设计费用为: 元,勘察设计费一次性包定,不做任何调整。
17.2 预付款
17.2.1 预付款:见合同协议书附件2。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前,按监理人批准的格式,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应提供6份。进度付款申请单应包括下列内容:
(1)当期应支付金额总额,以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;
(2)当期根据支付分解表应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;
(3)当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;
(4)当期根据第15条应增加和扣减的变更金额,以及截至当期期末累计变更金额;
(5)当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额,以及截至当期期末累计索赔金额;
(6)当期根据合同应增加和扣减的其他金额,以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4进度付款证书和支付时间
(4)进度付款按照《关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见的通知》(台政发〔2014〕26号)执行,支付时间详见见合同协议书附件1:合同价款支付方式
17.4 质量保证金
17.4 该项目质量保证金金额为合同价的5%,由发包人直接在结算款支付时扣除。质量保修期内,承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
(1)工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数(6份)和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣除的违约金、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
(2)监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
(4)竣工付款及支付时间按第17.3.4(4)目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数(6份)和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(4)最终结清付款及支付时间按第17.3.4(4)目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1 竣工试验应在承包人联动试验成功后14日内进行顺序为:
(1)第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验;
(2)第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行;
(3)第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。此阶段时间为72小时。
18.3 竣工验收
18.3.1承包人提供竣工图的约定:竣工验收前一周。
18.3.2中间交工工程的范围和竣工时间:所有工程项目在全部工程竣工验收时一次交工。
18.3.3发包人必须按时提供竣工试验的污水量、水质、正式电源、生产和生活用水等,否则影响竣工试验的损失由发包人承担,发包人应按承包人投标时报出的维护管理费为标准赔偿给承包人。
18.4 国家验收
此项目环保验收由承包人完成,发包人协助。
18.9 竣工后试验
此项目竣工后试验由发包人完成,承包人协助,竣工后试验合格即为工程总体竣工验收合格。时间为环保验收后一年。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗力的约定:
(1)雷击(三级)、地震(7度)、洪水(五级)、暴雨(24小时内降水量大于250mm)、暴雪(24小时内降雪量大于30mm)、龙卷风(EF0级)、烈风(9级风)、重雹(多数冰雹直径2.0厘米以上),以当地气象部门提供报告为准;
(2)流行病、瘟疫;
(3)战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用,暴乱或恐怖行为;
(4)全国性、地区性、城市性或行业性罢工。
21.1.2 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时,按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人设备的损坏由承包人承担;
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第22.2.3 项约定,由监理人按第3.5 款商定或确定。
22.2 发包人违约
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
(1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款;
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
(5)因解除合同造成的承包人损失;
(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,工期不予顺延,且承包人无权获得追加付款;
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
(4)在索赔事件影响结束后的28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的,视为认可索赔。
(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向承包人发出索赔通知,并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的,丧失要求扣减付款或延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同,要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
工期索赔:由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为:每天40000元,最高为全部履约担保金额。
到位率索赔:项目负责人到位率 80 %以上,其他管理人员 90 %;项目负责人、项目技术负责人以监理现场签到管理为准。项目负责人、技术负责人每月到岗天数均应达到 22 天以上,每少一天按 3000 元/天支付违约金,项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤或休假,如果同时缺勤或休假按 8000 元/人·天支付违约金,其他项目组人员 90 %到岗,每少一天按 2000 元/人·天支付违约金。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决
24.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:先请 工程所在地建设行政主管部门 调解,如双方经调解仍无法达成一致的,可向工程所在地人民法院起诉,双方在履行合同过程中产生争议时也可直接向工程所在地人民法院起诉。

第五章 报价要求
一、最高投标限价详见投标人须知前附表。
二、本项目按现状场地提供,所有用水用电由承包人自行接入,水电费用按表计量和支付,损耗按比例分摊,费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足投标人要求,由投标人自行解决。本项目电力拆除工程的物品残值归发包人所有。
三、其他报价要求:
1、本工程的投标报价以投标设计方案为基础。费用依据国家发展计划委员会、建设部联合颁发的《2002年工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)、《工程量清单项目计量规范(2013-浙江)》、《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》、《浙江省安装工程预算定额(2010)》、《浙江省市政工程预算定额(2010)》、《电网技术改造工程预算编制与计算规定(2015年版)》、《电网技术改造工程预算定额第三册 输电线路工程(2015年版)》、《电网技术改造工程预算定额第四册 调试工程(2015年版)》、《电网拆除工程预算定额第二册 输电线路工程(2015年版)》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2010)》及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》(浙建站定[2016]23号)、《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》(台建价〔2016〕22号)、调整《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》中税率的通知(台建价〔2016〕31号)等工程所在地现行的有关工程造价方面规定;结合建筑设计市场的实际,进行综合考虑自主报价。设备采购价格以投标时工程所在地造价信息及目前市场价格进行估算,施工时所采用的材料及设备的品牌必须经发包人同意。
2、投标人的投标报价,应是完成本须知和合同条款中的招标内容和范围以及在规定的工期内完工的全部,包括完成本项目勘察设计、工程施工、调试和售后服务、利润、税金、开办费、风险费、政策性文件规定的费用等所有费用及合同中明示或暗示的风险和责任,并且不得以任何理由予以重复,作为投标人计算单价或总价的依据。上述费用均合理或隐含地包含在投标报价内。投标人不得以任何理由要求增加。投标报价应是招标文件所确定的招标工程的全部工作内容的投标价格中体现。
5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。


第六章 设计任务书

1、项目概述
白云山路规划功能为城市次干道,但目前交通流量已达主干道水平,部分路口交通控制方式不合理,沿线加油站、学校周边等成为交通瓶颈,沿线多处交通秩序混乱,高峰期拥堵现象突出,存在较大的安全隐患。2016年4月7日台州市政府召开专题会议,并在【2016】18号《白云山路交通组织优化改造问题协调会议纪要》中提出:实施白云山路交通组织优化改造非常必要,改造方案要统一规划设计断面改造、路口灯控、电力线改造(架空改入地)、堵点整治方案,分期实施,早出成效。会议要求,台州经济开发区管委会立即启动相关改造工程,市级各有关部门要密切配合,全力推进改造工作。
台州经济开发区管委会目前已对该工程进行了立项,明确了改造范围为白云山路台州大道至开发大道段(高压线改造至纬五路)。道路改造长度5426米,宽度42米,按主干道标准进行改造,工程改造主要内容为:路面改造、交通改造、排水改造、照明改造、绿化改造、电力改造等。
2、项目现状
项目位于台州经济开发区,道路西起台州大道,南至开发大道,目前为城市次干道,红线宽度为42米,道路现状为双向四车道,改造后为双向六车道,设计速度为50km/h(详见现状测量图)。
110kV海黎1853、门椒1854双回路输电线路7#-36#杆位于台州市椒江区白云山路,7#杆位于白云山南路与维五路交叉口南侧,36#铁塔位于白云山中路与白云山隧道交叉口东北侧,该区段线路为双回路钢管杆架空线路,线路位于目前白云山路行车道与非机动车道之间的隔离绿化带上,该段架空线路长约4.0公里。
3、设计成果要求
对改造段道路进行交通优化组织方案设计,优化目前的交通组织及控制方式,提出优化后的断面,平面及路口渠化设计图。根据交通优化组织方案,对改造段的道路进行施工图设计、对改造段范围内的雨水井、排水管及其它各种管线进行施工图设计,对改造段范围内的照明设施(灯具、电源等)进行施工图设计、对改造段范围内的110kV海黎1853、门椒1854双回路输电线路(路径、主要管井等)、对220kV海门变扩建一组10000kvar电抗器进行施工图设计、对改造段范围内的交通标志标线,安全设施进行施工图设计。
设计各阶段深度要求应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008)版的要求。设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规范的要求。建设部84号文规定是根据国家建设部[2001]建设技函字051号文修编,皆在配合贯彻实施《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院293号令)。

第七章 投标文件格式

一、项目负责人简历表
二、台州市建设工程投标人资格自查表
三、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
四、台州市建设工程诚信投标承诺书
五、投标函
六、投标报价汇总表
七、法定代表人授权委托书






















一、项目负责人简历表
台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包
项目负责人简历表
姓名   性别   年龄   专业  
资质等级   职称   学历  
参加工作时间 从事项目负责人年限  
证书号   身份证  








法定代表人(签字或盖章):

投 标 人(盖章):
日期: 年 月 日

二、台州市建设工程投标人资格自查表

台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包
台州市建设工程投标人资格自查表

序号 自查内容 招标文件
条款号 投标要求 自查情况
1 投标人资质条件是否符合 1.4.1(1) 是
2 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) 1.4.3(1) 否
3 是否为本工程的监理人 1.4.3(3) 否
4 是否为本工程的代建人 1.4.3(4) 否
5 是否为本工程提供招标代理服务 1.4.3(5) 否
6 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 1.4.3(6) 否
7 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 1.4.3(7) 否
8 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 1.4.3(8) 否
9 是否被责令停业 1.4.3(9) 否
10 是否被暂停或取消投标资格 1.4.3(10) 否
11 是否存在投标人(包括法定代表人)有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准) 1.4.3(11) 否
法定代表人(签字或盖章):
投 标 人(盖章):
年 月 日
三、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包
台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

序号 自查内容 招标文件条款号 投标要求 自查情况
1 投标项目负责人专业是否符合 1.4.1(2) 是
2 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形(仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员,涉及到其他情形的,投标资格不受影响) 1.4.2 否
3 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 1.4.3(10) 否
4 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准) 1.4.3(11) 否


法定代表人(签字或盖章): 项目负责人(签字并加盖注册执业印章):
投 标 人(盖章): 年 月 日



四、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包(工程项目名称)的投标;
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查,并如实填写;
四、不存在串通投标行为(包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形);
五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为;
六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的,本公司负责本次投标的主管人员(分管经营的副总)将积极配合。主管人员: 手机:
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

法定代表人(签字或盖章):
投 标 人(盖章):
年 月 日






五、投标函
投标函
浙江省台州经济开发区管理委员会(招标人名称):
我方已全面阅读和研究了 台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包 建设项目招标文件和招标补充文件,并经过对施工现场的踏勘,澄清疑问,已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件,并按此确定本项目投标的要约内容,以本投标函向你方发包的台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包 建设项目全部内容进行投标。最终总报价为人民币(大写) _ __元(小写: 元),工期响应招标文件的要求。
我方承诺设计成果符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;施工达到国家、浙江省及台州市建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到施工质量验收规范合格标准。
在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。


法定代表人(签字或盖章):

投标人(盖章):

日期: 年 月 日



六、投标总报价汇总表

投标报价汇总表

序号 名称 报价(元) 最高投标限价(元)
1 勘察设计费投标报价 6080000
2 路面改造工程建安费 63958400
3 交通改造工程建安费 30031200
4 排水改造工程建安费 5561600
5 照明改造工程建安费 10199000
6 绿化改造工程建安费 4411800
7 电力改造工程建安费 65942400
合计总报价1+2+3+4+5+6+7
(结转至投标函)


法定代表人(签字或盖章):

投标人(盖章):

日期: 年 月 日


七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人)的法定代表人,现授权委托我单位 (姓名)为我的代理人,以本单位的名义参加浙江省台州经济开发区管理委员会(招标人)的台州经济开发区白云山路(台州大道-开发大道)改造工程EPC工程总承包项目的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权,特此委托。



投标人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
代理人:
授权委托日期: 年 月 日

中标展示专区
  • ·青海金安建设工程有限公司中标
  • ·南京虚谷科技发展有限公司中标
  • ·北京天泰北斗科技有限公司中标
  • ·佛山市中南装饰工程有限公司中标
  • ·河南省计算机应用技术研究所有限公司中标
  • ·广西建工集团第二建筑工程有限责任公中标
  • ·广西建工集团第一建筑工程有限责任公中标
  • ·安徽艺源建筑艺术设计有限责任公司中标
  • ·太极计算机股份有限公司中标
  • ·广州泰合信息技术有限公司中标
  • ·北京安新海创科技有限公司中标
  • ·江西大族电源科技有限公司中标
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 手机版
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:010-59367890    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区车道沟一号青东商务区A座七层(100089)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司     北京中招国联咨询有限公司     北京国建伟业咨询有限公司     哈尔滨中招国联科技有限公司
    Copyright © 2005-2017 版权所有 中国招标网 京ICP证050708号 证书 京公网安备11010802013266