六安市裕安区人民法院-独山人民法庭改造及文化建设工程随机摇号发包公告

六安市裕安区人民法院-独山人民法庭改造及文化建设工程随机摇号发包公告

一、项目概况

（一）项目编号：HP-GC20111213

（二）项目名称：六安市裕安区人民法院-独山人民法庭改造及文化建设工程

（三）建设地点：六安市裕安区独山人民法庭

（四）建设单位：六安市裕安区人民法院

（五）代理机构：合普项目管理咨询集团有限公司

（六）建设规模：详见设计图纸及工程量清单（见附件）

（七）建设内容：该工程为六安市裕安区人民法院-独山人民法庭改造及文化建设工程，主要内容为：独山法庭一层装饰工程、三层（装饰基建）、安装工程（基建）、庭院绿化、院墙基础部分等。具体工程量详见工程量清单。

（八）资金来源：自筹资金

二、发包范围

本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程，具体工程内容及工程量详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。

三、项目发包价

预算价：700870.99元；发包价：700870.99元（含代理费、清单控制价编制等费用，标准按照裕安区相关文件规定执行）。

四、工程价款支付方式

签订合同后付至合同价款10%，竣工验收合格后付至合同价款80%，结算审计后付至审计价款的97%，余款3%为质保金，质保期一年，期满无质量问题一次性付清（无息）。【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】

五、工程质量及工期要求

（一）质量要求：本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。

（二）工期要求：90日历天。

六、承包方式

本项目实行施工总承包，由承包人包工包料，其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包人承担，发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。

七、承包人资质、资格要求

（一）承包人应具有独立法人资格，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；且需加入裕安区建设市场信用评价体系。

（二）拟任的项目经理（建造师）具有建筑工程专业二级(含）及以上资质,并同时具有有效的安全考核合格B级证书，且无在建工程。

（三）本项目专门面向中小企业发包，参与企业须提供中小企业声明函（非中小企业不得参与）。

八、现场踏勘

（一）承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。承包人在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。

踏勘联系人***

（二）发包答疑：承包人若对本项目发包有任何疑问，应向答疑联系人***

答疑联系人：郭工??   联系电话***

九、发包方式

□企业报名后，通过资格审查的企业全部参与，通过双随机抽取的方式确定发包对象。

?由发包人推荐的的企业参与，通过双随机抽取的方式确定发包对象。

十、发包时间、地点及资格审查办法

（一）发包时间：2022年12月16日15时00分

（二）发包地点：六安市振兴财富广场1109室（光彩大市场）

资格审查办法

1、各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带：①授权委托人身份证原件及企业法人授权委托书（加盖章公章）和本人社保缴费清单等社保缴费证明；②企业营业执照复印件（加盖公章）、企业资质证书复印件（加盖公章）；③项目经理证书（项目经理证书及安全B证复印件加盖公章）；④企业诚信守法承诺书（见附件）；⑤中小企业声明函。（以上5项资料缺一不可，否则取消其参与资格）

2、在当天有多个项目或多个包段同时抽取的情况下，每个项目应提交一份授权委托书，未携带者取消其随机抽取资格。

3、在当天有多个项目或多个包段同时抽取的情况下，同一个项目经理（建造师）最多只允许成交一个项目或一个包段。

4、承包人必须由本企业人员组建项目班子按承包合同履约，严禁转包、转卖、挂靠、违法分包等违法违规现象，如有违法违规违约行为将从重处罚。

十一、联系方式***

发包人及电话：***

电话：***

代理机构及电话：***

电话：***

十二、其他注意事项：

（一）项目答疑：参与本项目发包的企业若有任何疑问，发包截止时间2日前应以书面方式向发包人或代理机构提出，疑问回复在发包截止时间1日前统一予以回复。

（二）承包人应按发包人发布的工程量清单及发包价为依据，根据承包人自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价，若参与发包、则默认发包价为承包价，成交后发包单价则作为合同单价，结算单价不予调整。

（三）合同方式：固定总价，如有变更，严格按照相关规定程序进行变更，否则变更部分工程不列入工程决算。

（四）鼓励承包企业选用裕安区生产企业生产的设备、材料等建设材料。

（五）本项目禁止挂靠或出借资质，承包人不得转包或违法分包，若承包单位在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为，将取消其成交资格，并追究其相关法律责任。

发包单位：六安市裕安区人民法院

代理单位：合普项目管理咨询集团有限公司

2022年12月13日

诚信守法承诺书

致:                 

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，我公司在参加        （项目名称）的发包活动及施工期间将严格遵守各项法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关监督机构监管，自愿就本项目发包有关事项郑重承诺如下：

一、保证所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、保证不借用他人资质参与发包或出借资质给他人参与发包，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取承包资格；

三、保证我方项目负责人       （项目负责人***

四、若我公司承包，保证承包后不转包及违法分包，承包后按照项目实施方案派驻管理人员及投入机械设备，严格按照质量和工期要求履行合同。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消承包资格、记入信用档案、没收履约保证金、清退出诚信企业名单等有关处理，给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

法定代表（签名）：

                承诺单位（盖章）：    年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，本公司参加       （项目名称）发包活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，具体情况如下：

企业名称为                      ，从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人***

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，视情节给予参加投标资格限制等处罚。

                             企业签章：              

                             日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

附件： 六安市裕安区人民法院-独山人民法庭改造及文化建设工程-工程量清单.rar 附件： 推荐函.docx