射阳县人民政府招标公告射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园土建劳务项目(A320924001000468001001)招标公告

江苏华信荣盛建设工程有限公司 拟实施的  射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园土建劳务项目招标 已由 射阳县行政审批局射行审投资备[2022]363号文件 批准建设。项目业主为江苏华信荣盛建设工程有限公司，建设资金来源为自筹，已落实。项目中的射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园土建劳务项目招标已具备招标条件，现采用公开招投标方式，择优确定该项工程土建劳务施工承包人。

1、项目概况与招标范围

（1）招标人：江苏华信荣盛建设工程有限公司

（2）项目名称：射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园项目

（3）标段名称：射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园土建劳务项目

（4）建设地点：幸福大道北侧、兴创路西侧

（5）项目规模：射阳经济开发区新能源汽车及装备制造产业园土建劳务项目，施工总建筑面积约9.2万平方米，（其中含1^#车间、2^#车间、3^#车间、4^#车间、1#宿舍楼、2^#宿舍楼、3^#宿舍楼、生产楼、食堂、连廊等），具体以招标人提供的工程量清单、图纸为准。

（6）招标工程内容：

6.1本工程施工图纸、总承包合同、设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的除甲供材料（钢筋、混凝土、门窗（含安装）、砖、砌块、装配式墙板、预制砼叠合楼板）以外所有土建建筑工程和为完成土建建筑工程而需进行的辅助工作及配合其他分包单位的土建配合工作。投标报价中包含但不限于以下内容：承包范围内所有钢筋工、木工、架子工、瓦工、焊工等工种所有人工及辅材耗材 、机械；模板、脚手架搭设所涉及的所有人工及主材、辅材、耗材及机械；配合机械挖土用工、 人工清槽用工、桩孔清理用工、桩芯钢筋绑扎及灌注用工；孔洞吊模、土建图纸中涉及的所有护坡、管线加强筋、止水钢板、止水带、预埋铁件、网格布、钢丝网等人工及耗材；现场文明施工、安全防护、电梯井道脚手、安全标牌、标语、标识、扬尘控制等费用；各种安全防护栏和防护棚等各类安全设施费用； 临时设施用工、机械挖土辅助人工、施工测量放线用工；塔吊司机、操作用工、信号工（以上人员不得兼职）；检验、试验用工；样板施工用工；材料卸车、转运、堆码用工；窝工、停工损失等；项目变压器以下的材料及线路维护费用（含楼层电箱及线路，竣工验收合格或项目部书面确认后方可拆除）；水表接口以下材料及维护用工；剔槽、封堵、吊洞、局部修补、门窗塞缝用工、其他工种预留洞口用工（≥200mm）、因施工需要的临边拆除、恢复用工；垃圾清理、现场清扫用工；二次搬运、垂直运输、浪工、窝工及人工降效,材料卸货上楼费等各项费用均由投标人承担；因现场材料检测（除第三方检测费用以外）、 工程检查验收、危大工程施工方案编制及论证等发生的费用均由中标人承担。

投标人需按招标人要求负责本项目的临时设施工程劳务，劳务费用包含在劳务报价中。 包括但不限于：场内混凝土地面硬化，散水、排水设施，为完成本工程土方运输需修建的洗车设施（含水池及沉淀池），临时生产设施的搭设、拆除，旗杆及基础，用电线路配电箱基础，地磅土建施工，各种安全防护栏和防护棚、防护通道（含塔吊旋转半径范围内的安全防护设施）等各类安全设施（按公司统一要求标准施工）。

6.2如受现场条件所限，钢筋加工场地、木工制作场地等需搭设在招标人指定地点（施工区域以外，招标人仅按现状提供场地），由此产生的用工、二次搬运、垂直运输、浪工、窝工及人工降效、材料卸货等所有费用不另计算，均包含在劳务报价中。

6.3工程施工期间的上述临时设施维护、保养，在使用过程中，投标人必须做好维护工作，使用期间的各种质量标准应当符合本地区有关规范、规定且满足项目部管理要求。本工程竣工后，上述临时设施的拆除，并配合招标人对现场垃圾外运清理工作。

6.4投标人必须做好招标人指定分包、招标人自行完成的专业工程或分包工程与投标人存在有关工序交接的土建配合工作，按招标文件规定收取相关配合费，并提供相关配合服务。

6.5投标人必须指派专人做好施工场地内外的保洁工作，还应做好由于特殊原因造成大门口以外的道路临时污染的清洁工作。如未能及时清理，招标人可安排另外人员清理，费用在乙方劳务费中扣除，同时罚款1000元/次。

6.6垂直运输机械由中标单位自行解决，垂直运输中所产生的一切费用（包括塔吊工、司索工、信号工等）均由中标人承担。

6.7投标人负责本工程材料的装卸车、倒运、堆放、保管等，并承担相关费用。

6.8投标人必须为本单位职工按国家法律购买工伤保险、意外伤害险。

6.9中标人配置的现场电工应持证上岗，并交由项目部统一管理。中标人委派至现场的专职项目技术负责人***

6.10如招标人要求赶工、抢工、增加人员、增加材料投入的，投标人不得以任何理由拒绝，并不得增加任何费用；若不服从管理和要求的，招标人有权解除合同并要求投标人无条件退场。

6.11承包范围的劳务工作内容为：除招标人提供的主材外的一切土建工作。

6.12投标人在投标报价前必须踏勘现场，详细了解施工场地、道路情况、进度要求及施工难度。

（7）招标控制价（投标最高限价）：7034.02万元

（8）标段划分：本项目为一个标段。

（9）承包方式：采用包人工、包耗材、包工器具、包机械、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包竣工验收的一揽子承包方式，采用固定单价形式报价，最终以审计结论为准。

（10）资金来源：自集。

（11）计划开工时间：2022年11月（开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准，中标人不得因招标人确定的开工时间延迟而提出任何费用补偿要求）。

（12）工期：总工期不超过330天。

12.1具体进度计划和施工安排必须严格按照招标人的施工组织进度计划和施工方案执行，若因投标人原因工期延误，按每延误一天5000元/天的标准进行处罚；

12.2如施工过程中投标人人员严重不足（比计划少1/4以上），施工进度滞后，招标人有权单方面采取措施，所发生的所有费用均由投标人承担；

（13）工程质量标准：合格。确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。 

2、投标人资格要求

2.1资格条件

2.1.1资质条件：                                        

（1）具备独立独立法人资格。

（2）具备工商行政管理局核发的营业执照。

（3）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。

投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）

招标人在资格预审申请文件递交截止时间或投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,检查资格预审申请人或者投标人的建筑业企业资质动态监管状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

2.1.2财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。  

2.1.3业绩要求：无

 2.1.4信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、射阳县有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

?（2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”公示期间的。

（3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

（5）发生盐住建招【2020】4号文规定的被停止、暂停盐城市范围内投标资格的安全生产事故，且在停止、暂停期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

2.1.5项目负责人的资格要求：投标项目负责人具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业一级建造师注册证书和项目负责人***

2.1.6其他要求：

（1）项目负责人***

1）项目负责人***

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位（以国家职业资格目录为准）；

③项目负责人担任其他公司法定代表人（包括不限于投标人的子公司以及控股参股企业其他企业分公司负责人***

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人***

3）项目负责人***

4）在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目招标文件约定行政主管部门、招标投标交易机构信息系统中项目负责人信息处于在建锁定状态的（绿化养护、市政养护项目除外）也认定为在建工程。本项目招标文件项目负责人***

（2）投标申请人须保证代理人及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保从2022年1月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。（例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳）。

（3）本工程投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

（4）投标项目负责人***

2.2投标人及拟派项目负责人***

（1）企业和拟派项目负责人***

（2）企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人***

（3）企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

（4）投标人或者拟派项目负责人***

2.3投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

2.4本次招标不接受联合体投标。

2.5盐城市招投标及标后履约不良行为系统已启用，投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

????3、工程款支付办法

3.1本工程预付款：无    

3.2工程进度款支付节点：

（1）1#车间、2#车间、1#宿舍楼、食堂土建完成工程量的50%付上述四个单位工程合同价的10%；

（2) 本项目竣工验收合格后，付中标价的50%工程款（包括以前支付）；

（3) 本项目竣工验收合格满一年，付至中标价80%工程款（如审计未结束，付至中标价70%工程款（包括以前支付））；

（4) 工程竣工验收合格满两年，按照审计价结清全部工程款。

3.3甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据及由工程所在地税务部门提供的增值税专用发票，且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。

3.4如甲方根据上级部门要求代发工资的，按实发金额从乙方应付款中扣除。

3.5以上付款均在满足本合同全部要求条件下进行，否则甲方视情况确定减付、缓付或停付。甲方所支付的价款，乙方必须首先足额并及时支付工人工资，因拖欠工人工资而造成的一切后果由乙方承担，并承担壹拾万元违约金。

?????4、投标保证金

4.1投标保证金数额：50万元。

4.2投标保证金交纳时间：投标文件递交截止时间前。

4.3投标保证金交纳方式：详见招标文件。

?????5、招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间为：2022年11月02日-2022年11月15日上午9点00分

5.2 招标文件获取方式：请符合资格条件的投标人登录射阳县公共资源交易平台（http://218.92.184.170:8191/TPBidder）下载招标文件等资料（投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。

5.3 特别说明：

（1）我系统驱动为江苏省互联互通版，技术支持电话：***

（2）办理CA锁以及电子签章相关事宜，咨询电话：***

（3）投标工具请勿使用其他投标工具，只能使用盐城射阳投标工具制作软件，下载地址为：射阳县公共资源交易平台（http://218.92.184.170:8191/TPBidder），会员登录首页→投标文件制作软件下载，进行下载安装，如使用别的地区投标工具制作文件导致的一系列问题，由投标人自行负责。

6、网上电子投标文件的递交截止时间（开标时间）

6.1 投标截止时间为 ：2022年11月15日上午9:00 。

6.2逾期将无法在系统中上传投标文件，因逾期造成的一系列问题，由投标人自行负责。

7、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件。

8、评标方法

本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件。

9、发布公告的媒介

本次招标公告在射阳县人民政府网上发布。

10、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。

11、 本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

12、其他

本工程采用远程“不见面开标”模式。投标人应在投标截止时间前登陆射阳县不见面开标大厅（http://218.92.184.170:8191/BidOpening），按系统提示参加开标并完成开标有关程序。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

12、联系方式

招标人：江苏华信荣盛建设工程有限公司

地址：***

联系人***

联系电话***

 

招标代理机构：江苏鑫缘项目管理有限公司

地  址：射阳县五洲广场B区5号楼17层

联系人***

联系电话***