陈埭镇海尾村九五北路公厕改建工程招标文件主要条款确认

4.建设资金来源：  财政拨款及自筹   ；【请确认财政拨款及自筹】

5.招标范围和内容：本项目系陈埭镇海尾村九五北路公厕改建工程施工招标，总造价260593元，总面积38.22㎡，檐口高度：3.9m。建设内容包括但不限于：房屋建筑与装饰工程、土方工程、砌筑工程及其附属工程等。具体详见招标人提供的工程量清单及施工图纸；

【招标内容及范围根据先有预算编制，将根据定稿预算编制】

6.评标办法：简易评标法；

7.本招标项目要求投标人须同时具备有效的不低于 叁 级建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。

8.投标人拟担任本招标项目的项目负责人***

9.工期要求：总工期为 90 日历天；其中各关键节点的工期要求为 无 ；【请确认本项目工期时长】

10.招标文件的获取：【请确认本项目是否采用电子标，及交易平台选择】

易交易平台

①本项目 采用 电子招投标；

②凡有意参加投标者，请于2022年 07 月29日08时30分00秒至2022年08月02日18时00分00秒前，通过随行易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com）采取匿名方式报名并下载电子招标文件等相关资料，招标资料每套售价300元，招标人不另行出售纸质招标文件。过期不售，售后不退。本招标项目电子招标文件使用随行软件打开。对平台操作有任何疑问，请联系福建随行软件有限公司，联系电话***

11.投标保证金的提交：【请确认投标保证金形式，金额将根据定稿预算相应调整】

①现金形式投标保证金提交的时间：请务必于投标截止时间前汇到招标人指定账户，未在规定时间前汇到无效。

开户银行： 招商银行股份有限公司福州分行营业部

帐户名称： 福建随行软件有限公司

帐    号： 在线获取保证金子账号

②投标保证金提交的金额：投标保证金  1.3  元人民币（下同）。【请确认投标保证金范围：投标保证金按预算标的金额5%收取（不计息）最低不少于10000元，最高不超过150000元。（注： 晋江市人民政府办公室关于印发晋江市村级建设工程规范管理规定的通知晋政办〔2022〕7号）】

③投标保证金提交的方式：（1）应在投标截止时间前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标项目编号”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止时间的同一时间查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明材料）上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格；

或（2）投标人开具电子保险保函应在投标截止时间之前通过随行随行易交易电子招标投标交易平台在线申请。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

④未被确定为中标人的投标保证金将在中标结果公示期结束后的10个工作日内无息退还，中标人与招标人签订合同且提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5个工作日内，将投标保证金无息退还中标人。

12.发布公告的媒介：

本次招标公告同时在晋江市人民政府网（http://www.jinjiang.gov.cn/xxgk/ggzypz/gcztb/）、晋江市陈埭镇人民政府公开栏、“陈埭视野”微信公众号、福建省泉州市晋江市陈埭镇海尾村村民委员会公开栏、随行易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com）上发布。【请确认本项目公告发布媒介】

13.K值的取值区间：8%-10%（含8%，不含10%）。【请确认本项目K值取值范围】

14.本项目施工中土方外运及堆放场所由中标人自行解决，其运输费用已包含在投标总报价中，招标人不另行支付。

15.本项目拆除原有旧公厕及抽粪便、垃圾外运，每座公厕按已包干计算，日后不在增加费用，请投标人投标时综合考虑此部分费用

16.代理费收取方式：本工程招标代理服务费按中标总价的1%计取，（最低不少于3000元，最高不超过7000元），该招标代理费由中标人支付，中标人在中标后一次性付清招标代理费。

17.因承包人原因导致工期延误：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同总工期逾期的，每逾期1天罚款10000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 10%。【请确认工期延误罚款金额】

18. 付款周期的约定：按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的85％支付进度款，直至工程完成竣工验收并经有关部门进行验收符合验收规范合格标准发包人支付至完成合格工程量相应金额的85％（不含设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分），但承包人被发包人处罚或违约金应从履约保证金或合同价款中扣除；工程完成竣工结算且完成工程移交、档案资料移交后，发包人支付至经批准的结算金额总价97％的工程款（设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分，在工程结算时一并调整），剩余3％作为工程质量保证金，发包人应按14.4款〔最终结清〕、15.3款〔质量保证金〕的约定退还质量保证金。所有款项承包人必须出具同等金额的税务发票。

以上款项支付均以上级补助资金到位为前提，完成工程量均为合格工程量由监理人审查报送发包人，并经发包人签字确认。【请确认付款周期约定是否需要修改】

19.竣工退场：承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应支付发包人每日10000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

20. 履约担保金额和形式：

履约担保金额：签约合同价的 10 %。

履约担保形式：现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险。

履约担保退还期限：施工合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。【请确认履约担保金额及担保形式】

21.签订合同时间的要求：中标人必须在中标结果公示结束后2个工作日内（不含公示最后一天）领取中标通知书，并于领取中标通知书后 7 天内，完成施工合同的商讨并签订施工合同。

中标人在收到中标通知书后30日内拒绝与招标人签订合同的，视为放弃，其投标保证金不予退还。

未按时或无正当理由不领取中标通知书或不与招标人订立合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，发包人有权取消其中标资格并没收投标保证金，且视情况列入我镇投标单位黑名单，一定时间内限制其参与我镇招投标活动。

不符合中标条件，取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

22.因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：【请确认解决方式】

（1）向 泉州仲裁委员会晋江分会 申请仲裁；

（2）向 晋江市 人民法院起诉。

招标人收到评标报告之日起5日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），按投标须知前附表第29项规定的场所和媒介公示中标人。

报名时间：2022.7.29-2022.8.2

答疑时间：2022.8.3

开标时间：2022.8.8下午14：30

大成工程咨询有限公司

2022年07月28日