嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（二期）的招标文件公示

条款号	条 款 名 称		编   列   内  容
1.1.2	招 标 人		名称：嵊州市石璜镇人民政府       地址：*** 联系人*** 电话：***
***	招标代理机构		名称：浙江华元工程咨询有限公司   地址：*** 联系人*** 电话：***
***	项目名称		嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（二期）
1.1.5	建设地点		嵊州市石璜镇。
1.1.6	审定预算造价		人民币810.7647万元
1.1.7	现场管理机构		/
1.1.8	设计人		中北工程设计咨询有限公司
1.1.9	监理人		/
1.1.10	代建机构		/
1.1.11	预算编制单位
1.1.12	预算审核单位		浙江华元工程咨询有限公司
1.1.13	跟踪审计单位		/
1.2.1	资金来源		自筹
1.2.2	出资比例		100%
1.2.3	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		会稽路提升改造，范围东起嵊松线与环镇路 交叉口，起点桩号为 K0+000，西至石璜江，终点接石璜江（下桥 东岸桥头）现状桥梁，终点桩号为 K1+287.77，路线全长 1.287公里。主要建设内容包括道路提升工程、道路沿线路灯照明及交 通安全设施提升改造。（具体招标范围 以工程量清单为准）
1.3.2	计划工期		计划工期：60日历天 计划开工日期：   年   月   日（具体开工日期以监理人发出的开工通知为准） 计划竣工日期：     年   月   日
1.3.3	质量要求		合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉		资质条件：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。     信誉要求：1、企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网公布为准，由评标专家在评审时进行网上现场查询）；2、企业、项目负责人*** 项目经理（项目负责人，下同）资格：市政公用工程二级及以上注册建造师资格并同时具有安全生产考核合格证（B证），且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人。在省级诚信平台（浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台、浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统、浙江省水利建设市场信息平台）有在建记录,投标人在投标文件中提供了变更项目负责人*** 在全国建筑市场监管公共服务平台的个人工程业绩有记录，但在该平台上没有相关的竣工验收资料的，须在投标文件中提供相关的竣工验收合格证明材料，若没有在投标文件中提供的，视为有在建工程。 同一投标人拟派同一项目负责人*** 其他要求： 省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案相关证明或查询记录的相关网页截图。
***	是否接受联合体投标		［√ ］不接受 ［   ］接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场		［ √］自行组织 ［   ］组织所有潜在投标人，踏勘时间：           踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会		［ √］不召开 ［   ］召开，召开时间：      召开地点：
1.10.2	投标人对招标文件提出 异议的截止时间		投标截止日15日前
1.10.3	招标人书面澄清或者修改给所有潜在投标人的时间		投标截止日15日前
1.11	分  包		［√］不允许 ［  ］允许，分包内容要求：         分包金额要求：         接受分包的第三人资质要求：
1.12	偏  离		［√］不允许       ［  ］允许
2.1	构成招标文件的其他材料		招标人对招标文件的修改、澄清文件、答疑纪要等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间		投标截止日15日前
2.2.2	投标截止时间		2022年    月   日   时  分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间		在收到相应澄清文件后24小时内
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间		在收到相应修改文件后24小时内
3.3.1	投标有效期		60天
3.4.1	投标保证金		1、投标保证金金额：160000元或年度保证金 2、投标担保形式：电子保函、转账（电汇）、网银支付，由投标人自行选择。使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《嵊州市公共资源交易电子交易平台电子保函操作手册（试行）》，电子保函的保证期限必须不少于投标有效期； 3、投标保证金提交时间：应在2022年     月   日16：00时（北京时间）前到账，投标保证金以到账时间为准（包括提交电子保函）。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的或者未从其基本账户转出，一律视为不响应招标文件，其投标文件不予以接受。 开户名称：嵊州市公共资源交易中心 开户银行（1） ：绍兴银行股份有限公司嵊州支行 账 号：  开户银行（2） ：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 账 号：  开户银行（3）：中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业部 账 号  开户银行（4） ：中国工商银行嵊州东城支行 账 号：  投标人在可供选择的开户银行自行选择缴纳。
3.5.2	近年财务状况的年份要求		/  年
3.5.3	近年完成的类似项目的 年份要求		/  年
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁 情况的年份要求		/ 年
3.6	是否允许递交备选投标方案		［ √ ］不允许       ［    ］允许
3.7.3	签字或盖章要求		电子投标文件规定格式的签字和盖章处: 加盖法定代表人电子章和单位电子公章。
3.7.4	投标文件份数		电子投标文件一份（电子投标文件以最后一次上传提交为准）
4.2.1	投标文件递交截止时间		2022年    月   日  时  分
4.2.2	递交投标文件地点		电子交易系统上传投标文件
4.2.3	是否退还投标文件		［√］否       ［  ］是
5.1	不见面开标系统及开标相关要求		1、本项目开标时间为：同投标文件递交截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的30分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。投标人解密截止时间过后，仍未解密的，视作放弃投标。                  2、投标人现场开标观摩地点：由于疫情的原因，本项目暂不邀请投标人现场观摩。                                         3、本项目不见面系统开标网址为：http://220.191.224.7:8088/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login；请各投标单位使用IE11浏览器访问嵊州网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。                4、投标人可全程观看开标过程，不要求投标人到现场开标。 5、投标人授权委托人在开标期间须及时关注电子招投标交易平台信息，并按要求在规定时间内予以回复。
5.2	开标评标程序		（1）开标会议开始； （2）公布投标人； （3）投标人保证金查询； （4）参加开标并且投标文件被招标人接受的投标人多于10家的，招标人采用抽签入围的方式确定10家（依次先摇取的前10个球号对应报名序号的投标人）进入评审；等于10家或少于10家的，所有投标人进入评审。进入评审的有效标数量不足三家的，评标委员会认为投标明显缺乏竞争决定否决全部投标的，招标人应当依法重新招标。（每次摇取的球码均不得放入摇号机的箱内）； （5）投标人自行解密； （6）招标人解密； （7）各投标人的商务报价由招标人按报名顺序以现场随机抽取的方式在下浮区间内确定各自的下浮率报价，并填写在下浮率登记表 中，当众公布；若出现并列下浮率的投标人，由招标人按原抽取顺序再次现场随机抽取名次，其下浮率按第一次抽取的确定，依次类推，中标下浮率以第一次摇取的数码值为准。 摇取下浮率的方法：前一家摇取的数值码在后一家摇取前再放入摇号箱内； （8）由评标委员会对投标人的资格审查资料和商务标进行符合性审查，并对审查通过且抽取最大下浮率的投标人拟任项目负责人*** （9）评标委员会推荐下浮率最大且项目负责人*** （10）开标结束。 备注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视作放弃投标。因系统及其网络、设备故障造成无法正常开评标的，应排除相应故障后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。
***	评标委员会的组建		评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会 确定中标人		［√］否，推荐的中标候选人数： 1 个 ［  ］是
7.3.1	履约担保		履约担保的形式：保证金； 履约担保的金额：中标合同金额的2%； 履约保证金支付时间：中标人应在中标候选人公示结束之日起5个工作日内向招标人交付履约保证金，否则，视为中标人放弃中标。 履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转账形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后） 履约保证金的退还：工程验收合格后十日内退还（无息）。
10	需要补充的其他内容
10.1	词语定义
10.1.1	不良行为记录	1、企业、项目负责人*** 2、企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）由评标专家在评审时进行网上现场查询。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。
***	行贿犯罪记录	企业、法定代表人、项目负责人***
***	造价下浮区间	以审定预算造价作为造价下浮区间的基准造价，本工程下浮区间：8%-16%，（暂估价、暂列金额和发包人供应材料均不下浮）。
10.3	评标结果公布及中标公示
	在评标结束后，中标候选人公示前公布评标结果。在中标通知书发出前，招标人将中标（候选）人情况在嵊州市公共资源交易网上予以公示，公示期为3日。
10.4	中标人约谈
	根据嵊政办〔2018〕104号文件《嵊州市政府投资工程建设项目中标人约谈制度》的有关规定，中标人的项目负责人***
***	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“建造师”按“项目负责人***
***	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市建设局及政务服务中心（公管办）的监督、邀请浙江省嵊州市公证处现场公证。
10.7	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
10.8	招标人参考造价编制说明
	本工程参考造价由招标人根据国家、省现行规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求组织编制。招标人应当在招标文件中将审定后工程预算总价、工程量清单和计价表作为招标文件的组成部分进行公开。 本工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版），套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》，《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》，《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及浙江省有关补充规定，取费按照各专业工程确定，施工组织措施费[只计算安全文明施工基本费、行车行人干扰增加费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费按标准值计算，税金按文件浙建建发（2019）92号文件计取，其他暂列金额按税前造价5%计取。 本工程人工、材料价格依次按照2022年6月《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、浙江省建设工程造价管理总站发布的《浙江造价信息》（除税价）及部分市场调查价（除税价）。 需要说明的问题 1.专业工程暂估价：木制花箱暂按1300元/个计入，合计403000元； 2.人行道花岗岩、花岗岩侧石、电缆拆除时应注意材料保护，预算人行道及侧石按图纸内80%利用、20%外购计算，电缆按50%利用计算，施工时按实签证结算； 3.电缆管保护按黄砂护管计算，结算时根据施工方案按实结算； 4.依据绍兴市住房和城乡建设局文件（绍市建设办[2022]31号）文件，本工程按500万-3000万档计算安责险费率0.63%，依据文件要求各专业工程的企业管理费率按《2018版浙江省建设工程计价规则》相应专业费率加上安责险费率计算。如实际未发生，结算时不予计算； 5.现状行道树移栽包含起挖、栽植、运输、养护，最终结算工程量按移栽成活的工程量计算。
10.9	资格后审条件（适用于资格后审）
	按照本须知第1.4.1款的约定外，还必须符合如下条款： 企业或拟任项目负责人***
***	中标人确定及违约
10.10.1	适用于授权评标委员会只推荐一名中标候选人［√］是    ［］否
	1、本招标工程将确定中标候选人为中标人。 2、中标候选人在评标结束后、中标候选人公示前被查实存在弄虚作假、串通投标、以他人名义 投标、向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标等情形之一的，招标人可重新组织评标，由 评标委员会否决其投标，其投标保证金（或年度保证金）不予退还，归招标人所有。 3、中标候选人公示后，中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求 提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消 其中标资格，招标人应重新招标。其投标保证金（或年度保证金）不予退还，归招标人所有， 且当重新招标的中标人总报价大于原中标人总报价时，应承担二个报价差额部分的费用。招标 人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。如评标委员会对客观评分范畴的评分存在差错的， 招标人可重新组织评标，并重新公布评标结果。
10.11	中标无效情形
	1.招标代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的； 2.招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的； 3.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 4.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；　　 5.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的； 6.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的； 7.招标人在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的； 8.在公示期间，根据本招标文件规定，中标候选人有否决其投标的； 9.法律法规规定的其他中标无效情形。
10.12	重新招标的其他情形
	1.除投标人须知正文第8条约定的情形外，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的； 2.有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争的。
10.13	电子投标文件编制及要求
	本工程采用电子投标文件，具体要求如下： 1.采用电子投标的项目，投标人递交的电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 2.投标人应通过“浙江省投标文件制作工具（嵊州版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。 3.投标人应按以下要求加盖电子印章： （1）要求为“盖章”、 “签字”和“签字或者盖章”之处的，统一加盖电子印章。 （2）要求盖章或者签字的主体为“法定代表人”的，统一加盖投标人法定代表人电子印章，如有授权委托书的委托人代理人签字以打印代替电子印章。 （3）要求盖章或者签字的主体为投标人的，应加盖投标人电子印章；联合体投标的，应按照盖章规范加盖相关联合成员单位的电子印章。 4.电子投标文件导入即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和资信标分阶段开启的办法。 5. 本项目采用不见面开标系统开标，投标人须在本企业电脑上自行解密，如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间继续开标，具体安排将另行通知。 6.中标单位须在签订合同前提供纸质投标文件一正三副。 备注：各投标人在电子招投标过程中碰到各类技术问题请咨询:QQ 技术支持群：306060147、823929228。
10.14	“在建工程”认定标准
	在省级诚信平台（浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台、浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统、浙江省水利建设市场信息平台）有在建记录,投标人在投标文件中提供了变更项目负责人*** 在全国建筑市场监管公共服务平台的个人工程业绩有记录，但在该平台上没有相关的竣工验收资料的，须在投标文件中提供相关的竣工验收合格证明材料，若没有在投标文件中提供的，视为有在建工程。 同一投标人拟派同一项目负责人***
***	投标人在制作投标文件时根据投标响应的实际情况仔细填报投标信息一览表。投标信息一览表在开标时作为唱标信息使用，但不作为投标文件的组成和实质性响应内容。投标人未在投标信息一览表中填报相关投标信息或所填报的投标信息与投标文件实质性内容不一致的，均按照投标文件的内容为准。

条 款 号		评 审 因 素	评  审  标  准
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标文件签字盖章	加盖法定代表人电子章和单位电子公章
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		联合体投标人	本项目不接受联合体投标
		报价唯一	只能有一个有效报价
		……	……
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	市政公用工程施工总承包叁级及以上资质
		信    誉	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		项目负责人***	须具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人；“在建工程”认定标准：在省级诚信平台（浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台、浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统、浙江省水利建设市场信息平台）有在建记录,投标人在投标文件中提供了变更项目负责人*** 在全国建筑市场监管公共服务平台的个人工程业绩有记录，但在该平台上没有相关的竣工验收资料的，须在投标文件中提供相关的竣工验收合格证明材料，若没有在投标文件中提供的，视为有在建工程。 同一投标人拟派同一项目负责人*** 拟派项目负责人*** 申请人所属社保机构养老保险交纳清单或证明；拟派项目负责人*** 退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明。
		***	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		联合体投标人	/
2.1.3	响应性评审 标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		工    期	60日历天
		工程质量	合格
		投标有效期	60天
		投标保证金	160000元或年度保证金或电子保函
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定
条款号	条   款   内   容
2.2.1	本工程对投标人的资格审查资料和商务标作符合性审查，采用经评审的最低投标价法。本工程审定预算造价 810.7647万元。专业工程暂估价为40.3万元，暂列金额为35.42万元，发包人供应材料价 /  万元；本次招标适用的下浮区间为工程审定预算造价的8%-16%（暂估价、暂列金额和发包人供应材料均不下浮）。
2.2.2	评标入围办法		评标入围方法：参加开标并且投标文件被招标人接受的投标人多于10家的，招标人采用抽签入围的方式确定10家（依次先摇取的前10个球号对应报名序号的投标人）进入评审；等于10家或少于10家的，所有投标人进入评审。进入评审的有效标数量不足三家的，评标委员会认为投标明显缺乏竞争决定否决全部投标的，招标人应当依法重新招标。如果参加开标并且投标文件被招标人接受的投标人多于1000家的，采用分二组抽签入围办法，若投标人数量能被2整除，则平分二组，每组抽取5家；若余数为1，则第二组多1家。举例：投标人数量为1201，则第一组在入围号为1-600中随机抽取5家，第二组在入围号为601-1201中随机抽取5家。此时第二组抽取时的入围号1001对应球号为1号，1002对应球号为2号，1003对应球号为3号......1201对应球号为201号，以此类推。（每次摇取的球码均不得放入摇号机的箱内）。
2.2.3	中标候选人及中标价确定		（1）下浮率为8%-16%，各档之间步长为0.2%，保留小数点1位。 （2）各投标人的商务报价由招标人按报名顺序以现场随机抽取的方式在下浮区间内确定各自的下浮率报价，并填写在下浮率登记表中，当众公布。摇取下浮率的方法：前一家摇取的数值码在后一家摇取前再放入摇号箱内。 （3）决标：下浮率最大者为中标候选人，若出现并列下浮率的投标人，由招标人按原抽取顺序再次现场随机抽取名次，其下浮率按第一次抽取的确定，依次类推，中标下浮率以第一次摇取的数码值为准。 （4）由评标委员会对投标人的资格审查资料和商务标进行符合性审查（包括对投标人拟任项目负责人*** （5）中标价：（审定预算造价一不下浮部分）×（1－中标下浮率）＋不下浮部分。

***	人数	资格要求
技术负责人***	***	工程师（市政相关专业）及以上技术职称，具有2年以上市政工程施工管理工作经验。
施工员	1	具有市政工程施工员岗位证书，并有 1 年以上市政工程施工管理工作经验。
质检员	1	具有市政工程质量员岗位证书，并有 1 年以上市政工程质量检验工作经验。
材料员	1	具有材料员岗位证书，并有 1年以上市政工程材料管理工作经验。
资料员	1	具有资料员岗位证书，并有 1 年以上市政工程资料整理工作经验。
安全员	1	从事市政施工安全管理经验 1 年以上，具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

附件2：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

 

 

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                     。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：    2    年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

 

发包人(公章)：                         承包人(公章)：              

地  址：                               地  址：                     

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：           

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：           

电  话：                               电  话：                     

开户银行：                             开户银行：                   

账  号：                               账  号：                    

邮政编码：                             邮政编码：                   

附件4：

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

 

 

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

 

 

附件6：

承包人主要施工管理人员表

名    称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人***	***
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员

 

 

 

 

 

 

附件7：

7-1：专业工程暂估价表

 

 

附件8：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

 

发包人：                                               

承包人：                                               

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该工程项目的管理人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得接受承包人和项目负责人***

2.2不得在承包人和项目负责人***

2.3不得要求、暗示或接受承包人和项目负责人***

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

 

 

发包人：              (公章)    承包人：                   (公章)

法定地址：                      法定地址：***

法定代表人或其                  法定代表人或其委托

委托代理人：        (签字)     （项目负责人***

电话：                           电话：***

传真：                           传真：***

开户银行：                       开户银行：                   

帐号：                           帐号：                       

邮政编码：                       邮政编码：                   

 

 

 

 

 

附件9：安全生产、文明施工责任书

 

市政(园林)工程安全生产、文明施工责任书

 

为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产责任管理，确保安全技术措施及管理措施的落实，明确安全生产目标及责任，保证市政（园林）工程建设的顺利进行，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等有关法律、法规和规定。按照我市市政（园林）工程安全生产和文明施工有关要求，在签订市政(园林)工程合同时，签订责任书。责任方接受市政质监站对该工程项目的安全监督。

一、工程项目施工安全生产目标

1、施工期间不发生一次死亡1人或重伤1---2人的事故；不发生一次直接经济损失10万元以上且社会影响较大的责任事故。

2、施工期间不发生触电、大型施工机具、深基坑坍塌、火灾、支模架坍塌等责任事故，不发生一次中毒事故。

3、施工期间文明施工符合要求。

二、市政质监站安全责任

1、及时传达贯彻国家、省厅、市建设局的安全生产工作要求，适时部署安全生产工作任务。

2、对项目部进行开工前安全生产条件进行审查。

3、定期或不定期对市政工程进行安全抽查，特别是对深基坑、高大支模板、围堰、沉井等危险性较大的分部位、分项工程进行抽查。

4、根据施工企业安全阶段验收及关键工序安全检查的申请，严格按照有关规范、标准在规定时间内进行抽查，并及时、客观的给予安全生产评价。工程竣工后根据抽查情况及阶段验收情况进行标化工地评定。

5、对施工单位文明施工措施费及安全施工措施费的使用进行监督。

三、建设单位安全责任

1、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料及相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。建设单位可以委托施工单位自行取得上述资料，但应支付合理的费用。 

2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全 生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

3、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程文明施工及安全施工措施所需费用。

4、建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施器材。

5、按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号），《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》履行建设单位的职责。

6、督促施工企业按照绍兴市及本级建筑(市政)安全文明施工有关标准要求组织施工。

7、按照住建部《关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人***

四、市政（园林）施工企业及工程项目部安全责任

1、应当建立健全各级安全生产责任制及各项制度，实行各级安全生产目标管理，推行施工现场标准化管理。建筑(市政)施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负总责，工程项目经理对本项目的安全生产负责。

2、必须依法加强对安全生产的管理工作，执行国家、省、市有关规范标准，积极采取措施，落实各项安全技术措施要求，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

3、依法为从事危险作业的职工办理工伤保险和人身意外伤害保险，支付保险费。

4、对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应开立专户，专款专用，不得挪作他用。

5、应当落实劳动安全生产教育培训、交底制度，加强对职工安全生产的培训教育与安全交底工作，提高职工的安全生产意识和自我保护意识。未经安全生产教育培训及安全交底的人员不得上岗作业。

6、应根据季节和生产情况的变化，定期或不定期组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当即整改。特别是在抗台及防汛过程中要措施得力，提早制订预案，做到“防患于未然”。

7、使用、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有（制造）生产许可证（产品合格证）的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养台收；并按规定为作业人员提供合格的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。钢管、扣件、高处悬挂施工设备必须经检测合格后方可投入使用。

8、各工程项目部必须制订安全事故应急预案，并定期演练。市政工地如发生安全事故，市政（园林）施工企业和工程项目部应当严格保护事故现场并以最快速度向市市政安监站报告，采取有效措施抢救人员和财产，防止事态扩大，并积极配合事故联合调查组的调查，不得隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限，不得破坏事故现场。

9、加强危险性较大分部分项工程的安全管理，按照住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）要求，编制审核危险性较大分部分项工程安全专项施工方案，组织专家论证，审批签字。并按方案组织实施，需要验收的危险性较大的分部分项工程，建设单位、施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人***

10、按照绍兴市及本级建筑(市政)安全文明施工有关标准要求组织施工。

11、认真落实《关于进一步加强市区建设工程施工现场扬尘治理及文明施工工作通知》（嵊政办〔2012〕87号）及《关于治理市区工程车辆“抛洒滴漏”问题的协调会议纪要》（〔2012〕50）规定的内容。

12、由建设单位支付费用、施工单位自行取得施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料及相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料的，施工单位必须对资料的真实、完整、准确性进行自行检查并核实。施工单位在施工前，必须确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。发现隐患应立即停止施工，整改落实并经监理确认后方能施工。

13、按照住建部《关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人***

五、监理单位安全责任

1、工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对建设工程安全生产承担监理责任。 

2、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。加强危险性较大分部分项工程的安全管理，按照住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）要求对专项方案的编制、论证、组织实施等进行监督，履行监理职责。特别是对规定要进行专家论证的施工方案要督促施工企业及时组织论证、修改完善，未经论证的方案一律不得实施。

3、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向市安监站报告。

4、督促施工企业严格按照绍兴市及本级建筑(市政)安全文明施工有关标准要求组织施工。

5、监督施工单位落实《关于进一步加强市区建设工程施工现场扬尘治理及文明施工工作通知》（嵊政办〔2012〕87号）及《关于治理市区工程车辆“抛洒滴漏”问题的协调会议纪要》（〔2012〕50）规定的内容。

6、按照住建部《关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人***

六、奖罚约定

 1、本工程若达不到安全文明施工有关标准要求，施工单位、监理单位将被记不良行为记录，并予以公示、对施工企业安全生产条件情况进行复查，对建设单位进行通报批评。其他奖罚按照建设局不良行为考评规定执行。

2、施工企业在施工过程中不按安全标准、规范作业，存在安全隐患的，或经市政质监站及上级部门提出整改而未进行整改及整改不力的，市政质监站将按规定严肃处理。

3、工程项目发生死亡一人及重伤以上安全生产事故，市政质监站给予暂停施工整改，按照“四不放过”原则进行处理。并提请市住建局给予施工、监理单位不良行为公示、暂扣《安全生产许可证》、暂停项目经理和项目总监执业资格的处罚，并按有关规定对各方责任主体、责任人处以罚款。

七、其他

1、本责任书由市建设局负责解释；

2、本责任书一式五份，市政质监站、建设单位、监理单位、市政施工企业、工程项目部各一份。

 

 

责任单位及责任人签章

工程名称：

 

附件

嵊州市市政工程施工工地安全文明施工要求

 

各施工单位：

    为将文明施工工作落实到施工全过程，各施工单位除了要严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和有关安全生产法律法规的要求做好安全文明施工以外，还要注意做到一下几点：

     1、围挡应用砖砌或采用双层夹心彩钢板等有刚度的材料，围档应整齐、美观、牢固；高度应符合规范要求，特殊路段施工及交通路口在保证交通安全前提下可使用上部通透围挡或当降低围档高度，但高度不得低于1.8米；临时围档应固定。

 2、工地上的材料、机具等堆放要整齐有序，按平面布置图设置。

3、施工过程中产生的建筑垃圾、废土等要及时清理集中放置并做到及时清运。

4、工人在施工过程中要正确佩戴安全帽、及其它安全防护设施。

5、工地大门设置要美观，大门口要设置五牌一图、危险源公示牌及其它标志标牌；工地大门口及居住办公区域等场地要用混凝土硬化，施工区域通道应硬化；大门口要设置车辆冲洗装置，配备冲洗水枪，悬挂《施工车辆清洗制度》，并设置沉淀池及排水系统保证排水通畅，不得积水。

6、工地临时设施要按规范设置，工棚要求坚固、整洁，工棚场地需硬化，临时设施所用的材料应符合环保、消防要求，施工现场宿舍必须设置可开启窗户，宿舍内的床铺严禁使用通铺。

7、脚手架，支模架要按照规范搭设，周边设置安全警示标志与标语。临边防护应使用钢管，并挂设密目网。

8、按要求安装远程视频监控设备。

9、工地要建立专人值班制度。

    10、对于不符合以上要求的施工单位要及时整改，整改或者整改不到位的将予以不良行为公示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嵊州市市政（园林）工程安全生产

 

 

主

体

责

任

告

知

书

 

 

嵊州市住房和城乡建设局  制

 

 

 

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，工程施工企业是工程施工安全管理的责任主体，做好工程施工安全管理工作、确保人民群众生命财产安全是施工企业应尽责任和义务。施工企业的主要负责人***

 

 

 

 

安全生产目标

一、企业不发生一次死亡1人（或3人重伤）及以上生产安全事故。

二、企业不发生一次直接经济损失10万元以上且社会影响较大的责任事故。

三、企业承建的市政（园林）工程项目不发生一次死亡1人或3人重伤以上安全生产事故，不发生一次因工程质量造成在建建筑（构筑物）倒塌事故，不发生施工承重支架、外脚手架、基坑坍塌和施工围墙、临时设施、塔吊倒塌事故，不发生一次中毒事故。

 

 

 

 

 

 

 

 

市政（园林）施工企业的主要义务

 

一、认真贯彻落实国家和省市有关安全生产工作的法律、法规、规章、政策和标准，依法开展生产经营活动。

二、按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等规定，落实安全生产责任，建立健全安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，对安全生产实行目标管理。

三、加强安全生产管理工作，制订并督促落实安全生产规章制度和安全操作规程；按规定建立安全管理机构、配备安全管理人员；加大安全投入，落实安全生产措施经费，保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用；组织开展安全检查和专项整治工作，加大对安全隐患的查处，对检查出的事故隐患及时定人、定时、定措施进行整改；按照要求建立安全生产台账及安全技术档案；开展行之有效的安全宣传教育活动，按规定组织各类人员参加安全生产知识教育培训，特种作业人员持证上岗；做好日常安全管理工作，及时向市建设局报送相关材料。

四、建立事故应急救援体系和健全安全生产保障体系，制定好事故应急救援预案，设置专职抢修队伍，配备防护用品、车辆工具、抢修器材、通讯设备等，并组织演练。发生事故立即向有关部门报告并及时组织救援，妥善处理好各项善后工作，减少人民生命和国家财产损失。

五、建立并且有效实施岗位责任、经常性维护保养、修理改造、定期安全检查、隐患治理、应急救援、人员培训管理、设备采购验收等安全管理制度；

六、积极参加财产保险、人身保险和工伤保险，以保障国家财产安全和职工合法权益。

七、积极开展创建安全文明标准化工地活动，提高施工现场文明施工和安全生产管理水平。

 

市政（园林）施工企业接受意见：

我公司接受上述告知，并遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章和安全技术规范的规定，加强安全管理，确保工程建设施工安全。

 

接受企业（盖章）：

联系电话***

接受企业法定代表人：

                                       年 　 月 　 日

 

注：本告知书一式四份，市政（园林）施工企业留存一份、企业所在辖区乡镇（街道、部门）、工程所在辖区乡镇（街道、部门）、市建设局备份各一份，市建设局一份在办理施工许可手续时留存于市政质监站。

 

第五章  工程量清单

（采用经评审的最低投标价法的招标项目，投标人无需按本章内容提交工程量清单报价，招标人发布的工程量清单和计价表按中标下浮率下浮后视同为投标人已标价的工程量清单）

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用国家法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准 和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

2．工程量清单编制及计价采用统一格式。（详见附件）

3．工程量清单编制总说明应包括下列内容

    3.1. 工程概况:建设规模、工程特征、招标项目中单位工程的组成，施工现场情况、交通运输、自然地理条件等，工程招标范围。

    3.2  工程量清单编制依据：工程量根据施工图和有关资料及现行计价规则计算。

    3.3工程质量、工期、材料、施工等要求。

    3.4安全生产、文明施工和环境保护的要求。

    3.5其他需要说明的问题。

4．分部分项工程费是指完成分部分项工程量清单所需的费用。

5．措施项目费是指为完成该工程项必须采取的措施所需要的费用。

    5.1措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体的项目清单，其编制应体现工程特点和招标要求，需补充的措施项目，清单编制人可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据自行补充。

    5.2清单编制人自行补充的项目，应填写在相应措施清单项目之后，在“序号”栏中加“补”字，并自01起按顺序编制。

    5.3安全防护、文明施工和环境保护是必须保证的措施项目，投标人应结合招标工程的特点和招标文件要求报价。

6．其他项目清单与计价汇总表费是指该工程项目中可能发生的其他费用。根据拟建工程的具体情况，参照下列内容列项：预留金（包括招标人委托项目费）等。未列项目投标人可做补充。

6.1预留金是招标人为可能发生的工程变更、涨价等因素而预留的金额。

6.2总承包服务费是指投标人为配合协调招标人进行的工程分包和材料、设备采购所需的费用（本工程不考虑此项费用）。

7．主要工日、材料（设备）、机械（设备）台班价格应属清单范围内投标人填报的项目，是招标人根据工程需要提出的报价要求。

    7.1.主要工日价格表编制时，由投标人根据工程需要报价，工种可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据按一、二、三类人工列项，或按具体工种列项。

    7.2.主要材料（设备）价格清单编制时，由投标人根据工程项目报价。

    7.3.主要机械台班价格表编制时，由投标人根据施工方案的机械报价，．

8．投标人需按规定提供工程量清单项目和措施项目综合单价报价分析或计算分析。

9．招标补遗文件、答疑纪要具有对工程量清单修正的效力，请各投标人认真核对。

10.投标人擅自将招标人提供的工程量清单及暂定材料价格作变动、补充和修改的（除规定可以变动、补充和修改内容外），由评标委员会认定为未能对招标文件作出实质性响应，应作否决其投标处理。

11.工程量清单中如有漏项部分，投标人应当在招标答疑时提出，并经招标人或相关监管部门委托的审价机构认可，作为今后工程造价调整的依据。

12.工程量清单调整：工程量清单调整由招标人和中标人依据招标文件、合同以及有关规定进行。未经签证的工程变更项目和数量调整，将视为投标人完全放弃。

13.除招标文件或“招标文件补遗书”另有规定外，无论工程项目中是否明列细目，投标单位的自主报价，应视作为无缺陷不可改变的报价，投标单位应当自行承担工程投标报价书的全部风险责任，一旦中标，将根据投标人的自主报价签订合同，投标报价各类表格上所载明的价格数据对投标人具有合同约束力，投标人不能以此作为错报、漏报等依据而寻求招标人的补偿。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他 （运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义 务等），以及管理费、利润等。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其 他相关子目的单价或价格之中。

2.3 本工程工程量清单综合单价的投标报价，由投标人自行编制风险费和承担报价风险责任。善意提醒：报价有风险，投标须谨慎。

2.4 由投标人自行按照其报价作出相关说明。

3.编制说明

本工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版），套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》，《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》，《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及浙江省有关补充规定，取费按照各专业工程确定，施工组织措施费[只计算安全文明施工基本费、行车行人干扰增加费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费按标准值计算，税金按文件浙建建发（2019）92号文件计取，其他暂列金额按税前造价5%计取。

本工程人工、材料价格依次按照2022年6月《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、浙江省建设工程造价管理总站发布的《浙江造价信息》（除税价）及部分市场调查价（除税价）。

需要说明的问题

1.专业工程暂估价：木制花箱暂按1300元/个计入，合计403000元；

2.人行道花岗岩、花岗岩侧石、电缆拆除时应注意材料保护，预算人行道及侧石按图纸内80%利用、20%外购计算，电缆按50%利用计算，施工时按实签证结算；

3.电缆管保护按黄砂护管计算，结算时根据施工方案按实结算；

4.依据绍兴市住房和城乡建设局文件（绍市建设办[2022]31号）文件，本工程按500万-3000万档计算安责险费率0.63%，依据文件要求各专业工程的企业管理费率按《2018版浙江省建设工程计价规则》相应专业费率加上安责险费率计算。如实际未发生，结算时不予计算；

5.现状行道树移栽包含起挖、栽植、运输、养护，最终结算工程量按移栽成活的工程量计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 图  纸

（网上自行下载）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章  技术标准和要求

   

（略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章  投标文件格式

 

 

                      （项目名称）施工招标

 

 

 

 

 

 

投  标  文  件

（商务标）

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位章）

 

法定代表人：                         （签字）

 

        年    月    日

 

 

目    录

 

 

一、投标函

二、投标函附录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、投标函

 

                       （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                            （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以开标现场招标人摸取的下浮率作为本项目投标报价下浮率，工期       日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函已提交投标保证金凭证。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件约定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺招标人发布的工程量清单和计价表视同为我方已标价的工程量清单，并属于合同文件的组成部分。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                    （其他补充说明）。

 

 

                             投 标 人：                          （盖单位章）

                    法定代表人（签字）：              

                             地址：***

                             电话：***

                                                        

                                                     

          年     月     日

 

 

 

二、投标函附录

 

工程名称：             （项目名称）      

备注：若投标人有其他要求，可自行编辑。

 

 

 

 

投标人（盖单位章）：

 

法定代表人（签字）：

 

      年   　月    日

 

                      （项目名称）施工招标

 

 

 

 

 

 

投  标  文  件

（资格审查资料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

         年    月    日

 

 

目     录

 

 

一、法定代表人身份证明

    二、授权（项目负责人***

三、投标保证金（投标保证金由评标专家核查是否有已缴纳有效保证金的标识）

四、投标人基本情况表

五、项目管理机构

六、承诺书

七、近年来信誉及不良行为承诺书

八、网上查询凭证(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

九、其他资料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、法定代表人身份证明

 

 

投标人名称：                               

单位性质：                                 

地址：***

成立时间：         年        月          日

经营期限：                                  

姓名：           性别：      年龄：       职务：               

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

 

 

 

 

 

 

 

                                投标人：                （盖单位章）

 

 

                                              年      月      日

 

 

 

 

 

 

 

 

二、授权（项目负责人***

 

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                        （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人、项目负责人***

2、项目负责人***

 

  

 

 

 

 

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                      　   （签字）

身份证号码：                           

委托代理人（项目负责人***

身份证号码：                             

                              年      月      日

 

 

 

 

                               

三、投标保证金

 

（投标保证金由评标专家核查是否有已缴纳有效保证金的标识）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、投标人基本情况表

投标人名称
注册地址						邮政编码
联系方式***	联系人***	***				电  话
	传  真					网  址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人***	***		技术职称					电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级			其中	建造师
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
开户银行				初级职称人员
账号				技  工
经营范围
备注

备注：

1、本表后应附企业应附企业营业执照，企业资质证书，安全生产许可证，省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案相关证明或查询记录的相关网页截图的复印件并加盖单位公章（原件备查）

2、若上述材料已在诚信库中，则不需要加盖单位公章。

　　               投标人：                        （盖单位章）

　法定代表人：           　　　　    （签字）

　　　        年      月      日

五、项目管理机构

附1：建造师简历表

 

注：

1、应附建造师注册证书、项目负责人***

2、若上述材料已在诚信库中，则不需要加盖单位公章。

 

 

 

 

 

　　投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：         　　　      （签字）

        年      月      日

 

附2：主要项目管理人员简历表

注：

1、主要项目管理人员指项目技术负责人***

2、若上述材料已在诚信库中，则不需要加盖单位公章。

 

 

 

 

 

　　投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：       　　        （签字）

        年      月      日

 

 

 

 

 

 

六、承诺书

附件1：项目负责人***

 

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人          （项目负责人姓名）至投标截止日没有担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人***

我方在此声明，我方拟派往的施工项目人员（五大员）响应招标人提出 第三章评标办法注4附表现场专业管理岗位人员最低要求  的配备，在开工前提交施工项目人员证件、劳动合同及社保证明复印件并加盖公章。

我方保证上述信息的真实和准确，如投标人被查实或拟派的项目负责人***

 

特此承诺！

 

 

 

 

投标人：                             （盖单位章）

 

 法定代表人：               （签字）

 

          年        月        日

 

 

附件2：依法依规承揽工程承诺书

依法依规承揽工程承诺书

 

本单位在嵊州市内承揽工程施工业务，郑重承诺：

一、不转让、出借借用资质或给他人挂靠投标；

二、不提供违法、虚假、无效的材料或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不收受财物或其它利益陪标和放弃投标；

四、不与招标人（代理机构）或其他投标人串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

　  五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以谋取中标；

　  六、不扰乱嵊州市公共资源交易市场秩序、妨碍开标评标；

　  七、不恶意提出投诉、举报；

　　八、不转让中标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让，不违法分包；

九、不发生派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人***

十、工程建设过程中不向建设单位人员行贿。

本承诺长期有效。若有违反本承诺内容的行为，本单位愿意依法承担行政处罚、行政管理措施、民事赔偿等法律责任，接受信用惩戒并退出嵊州市公共资源交易市场；构成犯罪的，承担刑事责任。

 

承诺单位（盖单位章）：                     法定代表人(签字)：

                             

                      年      月      日

 

七、近年来信誉及不良行为承诺书

 

                          （招标人名称）：

我公司承诺：

1、企业、法定代表人、项目负责人***

2、企业、项目负责人***

3、企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）；

4、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果；

5、我公司保证所提供的一切资料都是真实有效，本公司承诺遵守相关的法律法规依法参加本工程的投标，如被发现有弄虚作假等违法行为的，愿意承担一切法律责任，并接受监督部门的处罚。

 

 

 

 

投标人：        　　       （盖单位章）

                  

法定代表人：               （签字）

                                    

                 年      月      日

 

 

 

 

 

 

 

八、网上查询凭证

 

(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

 

1. 企业、法定代表人、项目负责人***

 

 

 

 

凭证粘贴处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 企业、法定代表人无失信被执行人名单证明（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）

 

 

 

 

凭证粘贴处

 

九、其他资料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九章  单独列出与标准文件不一致的修改内容