北方民族大学校园3号综合教学楼东楼设备配套工程项目-空调工程招标公告

1.招标条件

本招标项目北方民族大学校园3号综合教学楼东楼设备配套工程项目-空调工程已由北方民族大学以购字〔2022〕16号批准建设，项目业主为北方民族大学，建设资金来自校内预算，招标人为北方民族大学。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

宁夏三环信达建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：北方民族大学校园3号综合教学楼东楼设备配套工程项目-空调工程

2.2建设地点：北方民族大学校园

2.3计划工期：120日历天

2.4招标范围：北方民族大学校园3号综合教学楼东楼设备配套工程项目-空调工程以及招标文件、施工图纸及工程量清单范围内所有内容施工。

2.5标段划分：共一个标段

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并提供生产制造商针对本项目唯一的有效代理授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格（区外企业需提供一级建造师证），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。

3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）

3.4一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标（同一品牌的制造商与代理商不得同时参与投标）

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年05月12日00时00分至2022年05月19日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。

4.2“电子交易平台” 实行CA数字证书安全登录管理。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年06月06日10时30分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”、“北方民族大学网”上发布。

7.联系方式

招 标 人：北方民族大学

地址：***

邮编：750021

联 系 人***

电话：***

传真：***

电子邮件***

招标代理机构：宁夏三环信达建设工程咨询有限公司

地址：***

邮编：750000

联 系 人***

电话：***

传真：***

电子邮件***

国有资产管理处

2022年05月12日