中国工商银行金华分行资料馆及培训中心建设工程项目监理服务招标公告

一、 招标项目编号： HX-202101905-008 

二、 招标项目名称：   中国工商银行金华分行资料馆及培训中心建设工程项目监理服务 

三、 招标项目内容：

 本招标项目为中国工商银行金华分行资料馆及培训中心建设工程项目监理服务（招标编号：HX-202101905-008），招标人为中国工商银行股份有限公司金华分行，招标代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。
1. 项目概况与招标内容
1.1 招标概况及内容：招标人拟新建中国工商银行金华分行资料馆及培训中心建设项目位于金华市丰亭东路100号，建筑面积6635.08平方米，现对中国工商银行金华分行资料馆及培训中心建设项目设计、施工全过程进行监理服务采购。主要服务包括但不限于以下分项：
（1） 负责项目设计图纸和施工图预算的审核；
（2） 项目基础开挖和基础建筑、地下水池、泵房建筑安装；
（3） 项目的建筑、安装和室内外装修；
（4） 项目的室外工程及相关的附属建筑、安装工程；
（5） 整个项目的设备设施安装调试。
（6） 资料收集完善、城建档案馆存档。
（7） 负责施工过程施工单位签证单经济价值的确认；
1.2 本项目不划分标包，中标1家供应商，中标份额100%。
1.3 项目估算金额：40万人民币（含税）。
1.4 服务周期：现场监理工期同建设施工工期（监理服务结束时间到完成城建档案馆存档）。
1.5 施工工期：预计开工之日起8个月内完成工程竣工并交付招标人使用。
1.6 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为40万人民币（含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
2. 投标人资格要求
2.1 投标人基本资格要求
2.1.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。
2.1.2 投标人的法定代表人或负责人***
2.1.3 本次招标【不接受】联合体投标。
2.1.4 本项目【不接受】代理商投标。
2.1.5 自2019年1月1日以来，投标人须至少具备2个同类项目业绩。
注：须提供合同证明材料，证明材料须包括首页、采购内容及签字盖章页，时间以合同签订日期为准，未体现签订时间的则不纳入评审。提供的形式至少为a、b两种方式中的一种：
a：单项合同（如业绩案例有金额要求，单项合同中未能体现合同金额，则需提供对应的发票）。
b：框架合同，须提供框架合同关键页和结算证明文件（可为业主出具的结算书或订单，或结算发票复印件）。
2.1.6 投标人【应承诺】中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。
2.1.7 投标人具有工程监理综合资质或者房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质。
注：须提供资质证书复印件。
（1）若换证请提供被换证书和网站截图；
（2）若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期的，企业无需换领资质证书情况的，投标人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及投标文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件；
（3）若在投标文件递交截止时间前出现资质管理制度改革情况的，需提供原资质证书、并提供国家关于资质改制制度政策文件。
2.1.8 ★项目团队：
（1） 拟配备的总监理工程师具备注册监理工程师证书（房屋建筑专业），且须承诺中标后合同执行过程中不得更换总监理工程师。
（2） 总监理工程师在做施工许可证过程中不得出现兼任多个项目的情况，若出现该现象的即终止合同。
（3） 拟配备的团队其他人员不少于2人。
注：须提供人员身份证、证书、投标人为其缴纳的有效社保证明等复印件，原件备查。
2.1.9 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 供应商未进入工商银行采购黑名单或未与工商银行系统任何单位发生过诉讼或仲裁争议，且在过去工商银行的供应项目中无不良表现。
2.2 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间：2022年2月7日09时00分至2022年2月14日17时00分（北京时间，下同）。
4.2 招标文件获取地点：杭州市滨江区春波路999号。
4.3 招标文件获取方式：投标人应委托经办人在招标文件售卖期间，通过华信电子采购平台（https://hxcg.hxdi.cn/）成功支付招标文件费用后下载招标文件及发售登记表，并将下述文件发送至【招标人/招标代理机构】邮箱，且电话告知代理机构人员。
（1） 营业执照副本复印件并加盖公章；
（2） 经办人授权委托书及身份证原件；
（3） 发售登记表
4.4 招标文件每套售价 500 元人民币，售后不退，电子发票请自行在华信电子采购平台上下载。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2022年2月28日14时00分（北京时间）。
5.2 纸质投标文件递交地点：浙江省金华市婺城区人民西路898号开元曼居酒店（金华火车站店）3楼B（曼言厅）【原金华嘉恒宾馆】。
5.3 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人***
5.4 招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收：
5.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；
5.4.2 未按照招标文件要求密封的；
5.4.3 未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
6. 发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在【浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）】上发布，其他媒介转载无效。
7. 联系及异议接收方式
招标单位：中国工商银行股份有限公司金华分行
联系人***
联系电话***
代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地址：***
邮编： 310014
项目负责人***
项目联系人***
联系电话***
邮箱：1969160258@qq.com
异议接收邮箱：1969160258@qq.com

四、 投标人资格

 详见招标内容 

五、 招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：

 2022年2月7日09时00分至2022年2月14日17时00分 

(二)招标文件获取方式及地址：

 详见招标内容 

六、 投标起止时间、地点及需提供材料等

（一） 递交投标文件截止时间：

 详见招标内容 

（二） 投标文件递交地点:

 详见招标内容 

（三） 开标时间及地点：

 详见招标内容 

（四）提供材料：详细见招标文件

七、 联系方式

1、采购代理机构名称：  华信咨询设计研究院有限公司 

联系人***

联系电话***

传真：***

地址：***

2、采购人名称： 中国工商银行股份有限公司金华分行 

联系人***

联系电话***

传真：***

地址：***

3、监督机构名称： / 

联系人***

联系电话***

传真：***

地址：***