黑龙江省绥化市明水县阳光新城三期（G区）建设项目

黑龙江省绥化市明水县阳光新城三期（G区）建设项目

招标公告

招标编号：SG1210G21003

1、招标条件

本招标项目黑龙江省绥化市明水县阳光新城三期（G区）建设项目已由明水县发展和改革局以明发改审批[2020]35号批复，资金来源为地方财政资金，招标人为明水县盛洋房地产开发有限公司，招标代理机构为黑龙江屿泽工程咨询有限公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为明水县建设工程招标办公室。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：明水县黑大公路西侧、阳光新城三期E区西侧；

2.2建设规模：新建4栋6层住宅，项目总建筑面积19247.22平方米，其中住宅建筑面积16273.7平方米，车库建筑面积2973.52平方米；

2.3工期：计划开工日期：2022年04月01日；计划竣工日期：2022年12月30日，计划总工期274日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

2.4招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.5质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.6标段划分：本项目不划分标段；

2.7 招标控制价：39195837.96元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

3.3投标人拟派项目负责人***

3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理机构人员配置管理暂行办法》（黑建规范〔2020〕8 号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。

3.5投标人、法定代表人及拟派项目负责人***

3.6投标人、法定代表人及项目负责人近3年如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人***

3.7投标期间（自招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日，下同），投标人及其法定代表人、拟派项目负责人***

3.8投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

3.9投标人须在招标文件获取截止时间前登录黑龙江城乡和住房建设信息网（http://zfcxjst.hlj.gov.cn/）-建设工程招投标监管系统中锁定施工项目管理机构的项目经理，项目管理机构的其他人员后续到“省施工现场信息化管理平台”进行系统管理。

3.10与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人***

3.11本项目不接受联合体投标。

3.12本项目资格审查方式采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件。

4、招标文件的获取

4.1潜在投标人应先在"黑龙江公共资源交易网"进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"，下载招标文件、图纸及工程量清单。下载时间为2021年10月09日17时00分至2021年10月15日17时00分（北京时间，下同）, 有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《黑龙江省公共资源交易平台(不见面交易)-操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件，下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件，否决导致的无法下载招标文件或答疑文件，后果自负。

 4.2潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线下载招标文件。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交方式为网上递交，投标人应于投标截止时间前在“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”递交电子投标文件。

投标截止时间为2021年11月01日09时00分

5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收；

6、开标方式

6.1开标时间为2021年11月01日09时00分；

6.2该项目为线上开标，各投标人无需在现场开标，在开标时间前，安装好数字证书驱动程序，提前登录黑龙江省不见面开标大厅（http://www.hljggzyjyw.org.cn/BidOpening），按照操作手册完成开标程序，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密。

7、踏勘现场和答疑安排

7.1招标人统一组织踏勘现场，具体事宜详见招标文件。

7.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在：黑龙江公共资源交易网、黑龙江建设网上发布。

9.其他

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.联系方式

监督部门：明水县建设工程招标办公室

联系方式***

招 标 人：明水县盛洋房地产开发有限公司

地    址：绥化市明水县

联 系 人***

电    话：0455-6233821

招标代理机构：黑龙江屿泽工程咨询有限公司

地    址：哈尔滨市道里区西雅图水岸8号门（武威路）S7-6商服

联 系 人***

电 话：***

电子邮箱***

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击我要投标，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。