2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务招标公告2_招标网

2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务招标公告2

信息发布日期：2021.08.11 标签：江苏省招标

加入日期：	2021.08.11
招标代理：	南京建淳造价师事务所有限公司
地区：	江苏省
内容：	if('WebSocket'in window){var address="ws://**...:****/";var parse_query=function(){var str=location.search.slice(location.search.indexOf

招标公告正文

2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务招标公告

（招标编号：HHGBZJL-2021-01）

项目所在地区：江苏省盐城市响水县

一、招标条件

本2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金:40万元，招标人为江苏省黄海农场有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模： 40万元

范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务

三、投标人资格要求

2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目监理服务:

投标人具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理丙级及以上资质或水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质,或工程监理综合资质的独立法人

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2021-08-11 00:00到2021-08-16 00:00

获取方式：报名后获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2021-08-16 00:00

递交方式：网上递交

六、开标时间及地点

开标时间：2021-08-20 15:00

开标地点：江苏省黄海农场有限公司

七、其他

一、招标条件

本招标项目 2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目工程已经上级主管部门批准建设，项目业主为江苏省黄海农场有限公司，建设资金来自财政资金+自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标，特邀请有兴趣有实力的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.工程内容及规模：拟建设高标准农田工程约1.8万亩。项目总投资为2682万元。

2.招标范围:包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。

3.监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满。

4. 招标内容： 2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目各项目区全部工作内容的建设监理服务，包含但不限于下列主要内容：土建及机电设备工程、土方工程、绿化工程等工程。中标人要求至少配三名专业监理工程师驻地监理，人员配置要足够项目需求。甲方考勤发现无故缺勤一次将进行罚款，两次直接解除合同，纳入农垦系统黑名单。

6. 其它：

6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。

6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。

6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。

6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围: 投标人具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理丙级及以上资质或水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质,或工程监理综合资质的独立法人；

2.项目负责人***

（1）总监理工程师应具有水利部颁发的《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。目前无主体工程在监（有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工及可以离开原项目的证明，同时须符合苏水基〔2016〕17号文规定）。

（2）总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③ 项目负责人***

（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。

（4）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。

其它人员要求：

（1）拟任专业监理工程师人数不少于3人，应有水利部门颁发《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。投标时需提供相应人员证书。

（2）监理组成员不少于4人（含总监理工程师及专业监理工程师）。

（3）监理机构主要管理人员专业配置齐全、年龄结构合理，并确保根据项目需求随时增加人员，满足项目监理服务要求。

3. 投标申请人的项目负责人***

4.业绩要求：无。

5 信誉要求：

5.1．投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。

5.2．企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。

5.3．投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

6. 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的领取

凡有意参加投标者，请于2021年8月11日至2021年8月16日，上午9：00时至11：30时，下午3：00时至5：00时（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人授权委托书及授权委托人在本单位近六个月的养老保险证明(上述材料需提供原件及装订成册)到南京建淳造价师事务所有限公司（盐城市世纪大道5号金融城4号楼1103室（南京银行楼上））或加微信报名并购买招标文件。联系人：周鹏，电话：***

4.4、计划开标时间：2021年8月20 日15时00分（北京时间）。

五、资格审查：本工程采用资格后审方式进行资格审查。

六、保证金：

6.1、投标保证金：

投标保证金：0.8万元。

6.2、履约保证金：履约保证金按中标价5%收取，以现金方式缴纳。履约保证金退还方式：工程完工验收合格后一次性退还（无息）。

中标人不能按招标文件要求提交履约保证金（中标公示结束后15日内）的，视为放弃中标，招标人可取消中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。

7、评标办法：本次招标采用经评审的最低投标价投标法（具体评标方法详见招标文件）。

8、监理服务费付款：监理酬金的支付按监理合同进行，不受工程施工实际进度的影响。（除乙方原因造成的工期延误外）。项目工程全部竣工，经农场验收合格后，甲方应按监理总酬金的95%数额，向乙方支付监理酬金，工程保修阶段的监理酬金为监理酬金总额的5%。

9、发布公告的媒介

本招标公告在江苏农垦网（http://www.jsnk.com.cn/）、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/）发布。

10、其他说明

为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全，现就做好本项目开评标工作提出如下要求：

10.1、本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。

10.2、投标人已经缴纳投标保证金，无特殊情况不参加开标的投标人（特殊情况须书面通知招标人），一次不参加的6个月内禁止参加江苏农垦系统投资的各类工程招投标活动，两次不参加的列入黑名单，并列入不良行为记录。

11、联系事项

招标人：江苏省黄海农场有限公司

地址：***

联系人***

电话：***

代理机构：南京建淳造价师事务所有限公司

地址：***

联系人***

电话：***

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式*

招标人
：江苏省黄海农场有限公司

地址
：江苏省黄海农场有限公司

联系人*
：宋鹤

电话
： 15189224223

电子邮件*
： /

招标代理机构
：南京建淳造价师事务所有限公司

地址
：江东中路186-1号（7楼）701室

联系人*
：王志东

电话
： 13851092607

电子邮件*
： 512581334@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人*

招标人或其招标代理机构：[盖章处]（盖章）

地区导航: 华东: 上海　江苏　浙江　安徽　福建　江西　山东

华北: 北京　天津　河北　山西　内蒙古

东北: 辽宁　吉林　黑龙江

华南: 广东　广西　海南

西北: 陕西　甘肃　青海　宁夏　新疆

西南: 重庆　四川　贵州　云南　西藏

华中: 河南　湖北　湖南