福储益凤物流产业中心（一期）（施工、预制构件生产一体化）（重新招标）澄_招标网

福储益凤物流产业中心（一期）（施工、预制构件生产一体化）（重新招标）澄

信息发布日期：2021.06.30 标签：福建省招标

加入日期：	2021.06.30
招标代理：	福建省八方工程招标代理有限公司
地区：	福建省
内容：	福储益凤物流产业中心（一期）（施工、预制构件生产一体化）（重新招标）澄清、修改通知招标编号：E***************** 各投标人：一、本项目有关投标人质疑的答复如下： .（）其他因素评分标准为（*分），在投标文件资格文件中第十、“类似工程业绩”情况表已提交了相应的加

招标公告正文

福储益凤物流产业中心（一期）（施工、预制构件生产一体化）（重新招标）澄清、修改通知01

招标编号：E3501110102100265004

各投标人：
一、本项目有关投标人质疑的答复如下：
1.（1）其他因素评分标准为（5分），在投标文件资格文件中第十、“类似工程业绩”情况表已提交了相应的加分业绩及资格业绩相关资料后，是否需要在投标文件商务文件中另提供一份相应的加分业绩资料？请代理明确！
（2）招标文件评标办法和标准数据表（综合评估法 A 类）项号为5评标分和其他因素评分标准（如有）本投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”加分（2分），项目负责人***
答：（1）投标人在投标文件资格文件中已提交了相应的加分业绩及资格业绩相关资料后，商务文件中无需重复提交。（2）投标人拟派项目负责人（项目经理）不可以用在建的项目负责人（项目经理）进行投标。投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”（如有）加分（2分）：项目负责人***
2.若投标人提供的业绩为已取得施工许可证但仍在建的项目业绩，十、“类似工程业绩”情况表（如有时）该如何填写？是否重新提供表格格式？
答：近年在建的“类似工程业绩”情况表（如有时）详见本补充通知。
3.投标须知前附表的34.2其他中34.2.25 投标人须为本项目配备至少2名具有全国BIM 技能等级考试一级证书(或BIM建模师岗位能力证书）人员。是否中标后再提供？
答：中标后提供给招标人审核。
4.招标文件中”投标人须为本项目配备至少2名具有全国BIM 技能等级考试一级证书(或BIM建模师岗位能力证书）人员。“请问BIM证书上面的培训岗位：BIM建模技术是否符合要求
答：按招标文件执行。
5.已取得主体工程施工许可证且仍在建的项目，需要提供什么资料证明自己的业绩符合要求
答：详见本项目招标文件《通用本补正数据表》第5点。
6.（1）“类似工程业绩”：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介公布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的或已取得主体工程施工许可证且仍在建的单体建筑面积8200平方米及以上（不包含地下室）的装配式混凝土建筑工程施工业绩。软件版标书里“类似工程业绩”情况表只能填写竣工业绩，请问招标人在建业绩是否在资格文件的其他资料里体现？请招标人提供在建业绩的“类似工程业绩”情况表？
（2）加分项资料在资格文件已体现，是否需要在商务文件里重复提交。
（3）已知竣工业绩在福建省建设行业信息公开平台能查询到竣工验收信息，无法查询到竣工验收（备案）信息，①请问招标人该业绩是否符合招标文件中“类似工程业绩”的要求？②“类似工程业绩”情况表中的竣工备案编号是否可以提填写竣工验收编号？
答：（1）在建的“类似工程业绩”情况表（如有时）详见本补充通知。（2）加分项资料在资格文件已体现，商务文件中无需重复提交。（3）①投标人提供的竣工业绩在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。②“类似工程业绩”情况表中的竣工备案编号可以填写竣工验收编号。
7.（1）如若预制构件厂商为投标人100%控投的企业，此预制构件厂商是否视为投标人自有？
（2）投标须知前附表中34.2.25 投标人须为本项目配备至少2名具有全国BIM 技能等级考试一级证书(或BIM建模师岗位能力证书）人员。请问：投标时是否不需要提供BIM人员及相关证件，待中标后由中标人提供招标人审核？
（3）若项目技术负责人职称证书上标注的专业已满足招标文件要求，是否可不用提供项目技术负责人***
（4）第3章评标办法和标准中其他因素（5分），请问：此加分项的业绩资料是否附在商务文件的其他资料中即可？
（5）招标公告中要求的投标人“类似工程业绩”和第3章评标办法和标准中3.5/8.3信用评标分和其他因素评分标准中(1)投标人的“类似工程业绩”加分（3分）、(2) 投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”加分（2分）是否均可为同一项目？若均可为同一项目，是否均达到投标人业绩要求和投标人及项目负责人***
（6）在提交投标文件时是否可以不提供《主要材料设备品牌明细表》，中标后由中标人提供招标人审核？
（7）第八章资格审查文件中附表十“类似工程业绩”情况表，是否只需附招标公告中要求的投标人“类似工程业绩”的相关资料；第3章评标办法和标准中其他因素（5分）要求的业绩资料另行附在商务文件的其他资料中？
答：（1）如若预制构件厂商为投标人100%控投的企业，此预制构件厂商视为投标人自有。（2）投标时不需要提供BIM人员及相关证件，待中标后由中标人提供招标人审核。（3）若项目技术负责人职称证书上标注的专业已满足招标文件要求，可不用提供项目技术负责人***
8.招标文件中，评标分和其他因素评分标准：单体建筑面积8200平方米及以上的装配式混凝土建筑工程施工业绩可进行加分。工程总承包项目业绩是否符合满足上述业绩要求。
答：按招标文件执行。
9.招标文件P17，34.2.11中标人应执行融政〔2014〕21号文规定，禁止现场搅拌混凝土。请招标人明确是否执行此文件。
答：本项目招标文件删除此条款。
10.（1）本项目类似工程业绩是否需提供施工阶段工业化认定报告？
（2）本项目钢材为甲供材料，未计取甲供材料总承包服务费，请修正。
答：（1）按招标文件执行。（2）本项目甲供材料不另行计取总承包服务费，投标单位自行考虑。
11.招标文件P19，34.2.25，投标人须为本项目配备至少2名具有全国BIM 技能等级考试一级证书(或BIM建模师岗位能力证书）人员。请问：投标阶段是否需提供2名BIM人员证书。
答：投标时不需要提供BIM人员及相关证件，待中标后由中标人提供招标人审核。
12.（1）合同专用条款1.5 合同文件的优先顺序：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件；(4)投标书及其附件；(5)本合同专用条款；（6）本合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)图纸；(9)工程量清单；(10)工程报价单或预算书；(11)履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料及其他协议或文件视为本合同的组成部分。 (3) 招标文件的顺序应调整到（6）本合同通用条款之后。
（2）合同专用条款1.7.2 发包人接收文件的地点，建议修改为本项目现场办公室。
答：（1）按招标文件执行。（2）按招标文件执行。
13.（1）招标文件P121，24、承包人提供的材料和工程设备：③由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。请发包人明确承包人需提供正式发票复印件的法律依据，承包人有责任使用合格的材料和设备，没有义务向发包人提供采购价格等保密信息。
（2）招标文件P123，3.7 履约担保：履约担保金额：为签约合同价的10％.承包人应在收到中标通知书后15天内，签订合同协议书之前提供履约担保。履约担保提交时间：收到中标通知书之日起10工作日内，签订合同协议书之前提交。请明确是15日内还是10日内提供。
（3）合同专用条款7.5.1 因发包人原因导致工期延误5）施工过程中因城市供电、供水部门、环保部门的停电、停水、限电、限水要求暂时停工而影响工期的，发包人一概不作现场签证；这是发包人应承担的风险，应调整工期；若发生费用的，应对承包人进行费用补偿。
（4）合同专用条款7.5.2因承包人原因导致工期延误工期每延误1天，承包人应按签约合同价款的2‰向发包人支付违约金。2‰的违约金术高，建议修改为万分之一。
答：（1）本项目招标文件删除此条款。（2）履约担保提交时间：承包人应在收到中标通知书后15天内，签订合同协议书之前提供履约担保。（3）按招标文件执行。（4）按招标文件执行。
14.合同专用条款7.7异常恶劣的气候条件：（2） 8级以上（不含8级）台风；（3）日雨量200mm以上暴雨等不可抗力（按气象、地震部门公布为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。承包人承担的风险明显不公平，建议修改为（2） 8级以上（不含8级）大风；（3）日雨量80mm以上暴雨等不可抗力（按气象、地震部门公布为准）。增加日最高气温高于37度的天气。
答：按招标文件执行。
15.（1）合同专用条款10.4 变更估价：（1）属于工程量清单内项目的单价，按承包人投标报价中的该项目的单价执行；若工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±3%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款。导致合同总价变动幅度超过±3%的约定有失公平，建议修改为：若工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的……，（2）在确认的工程量清单外项目的单价，按本招标项目控制价的有关计价规定确定综合单价后乘以报价折扣率[投标总价/控制价]计取该项目的综合单价。报价折扣率=（投标总价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)/（控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)。请修正。
（2）合同专用条款11. 价格调整：3调整方式：目前铜、铝合金波动过大，建议增加铜、铝合金的价格调整方式。
（3）合同专用条款12.4.4 进度款审核和支付：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：①监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5个工作日内完成审查，发包人收到经监理人审核的完备的进度款申报资料后10个工作日内完成审批并签发进度款支付证书；（2）发包人支付进度款的期限：发包人收到经监理人审核的完备的进度款申报资料后15个工作日内完成审批并签发进度款支付证书；两个日期有矛盾，请招标人明确。
答：（1）详见本补充通知第二大点第2点。（2）按招标文件执行。（3）发包人支付进度款的期限：发包人收到经监理人审核的完备的进度款申报资料后10个工作日内完成审批并签发进度款支付证书。
16.（1）合同专用条款18.1 工程保险：承包人投保工程一切险和劳工险……，本项目产权人属于发包人，一切险、第三者责任险应由发包人投保并承担保费。发包人和承包人为自身的员工投保劳工险。建议发包人修改。
（2）合同专用条款20.4仲裁或诉讼（2）向发包人所在地人民法院起诉。建议修改为向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
答：（1）按招标文件执行。（2）专用合同条款20.4（2）“向发包人所在地人民法院起诉”修改为“向工程所在地有管辖权的人民法院起诉”。

二、本项目招标文件修改部分如下：
1.招标文件评标办法和标准数据表（综合评估法 A 类）项号为5信用评标分和其他因素评分标准（如有）第2点中的第（2）小点修改为“（2）投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”（如有）加分（2分）：项目负责人***
2.本项目招标文件专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定中的（1）和（2）修改为：（1）属于工程量清单内项目的单价，按承包人投标报价中的该项目的单价执行；若工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款。（2）在确认的工程量清单外项目的单价，按本招标项目控制价的有关计价规定确定综合单价后乘以报价折扣率[报价折扣率=（投标总价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)/（控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)]计取该项目的综合单价。若无相应的定额子目或材料价格时，由发包人与承包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包人会同有关部门确定项目单价。
3.删除本项目招标文件投标须知前附表35项中的“34.2.11中标人应执行融政〔2014〕21号文规定，禁止现场搅拌混凝土”条款内容。
4.删除本项目招标文件专用合同条款第3点（10）承包人应履行的其他义务24点中的“③由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案”。
5.本项目招标文件专用合同条款20.4“（2）向发包人所在地人民法院起诉”修改为“（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉”。
6.本项目招标文件投标须知前附表35项中的34.2.25条款修改为“34.2.25投标人须为本项目配备至少2名具有全国BIM 技能等级考试一级证书(或BIM建模师岗位能力证书）人员。投标时不需要提供BIM人员及相关证件，只需承诺按招标文件要求配备并在投标文件中提交《项目部施工管理人员到位承诺书》，待中标后由中标人提供招标人审核。”
7.招标文件第8章投标文件格式第1节资格文件“八、项目部施工管理人员到位承诺书”增加以下内容：“3、中标后，除不可抗力外，我单位无法按招标文件要求配备相关BIM人员，每人每次向招标人交纳10万元违约金并继续完成BIM工作。”
8.招标文件第8章投标文件格式第1节资格文件十、“类似工程业绩”情况表（如有时）修改如下：
十（1）、“类似工程业绩”情况表（如有时）

项目编号

项目名称

建设地点

合同信息

竣工验收信息

单体装配式建筑面积（平方米）

建设单位

建设单位联系人***

***

装配式施工或工程总承包合同金额（万元）

装配式施工或
工程总承包合
同标注项目负
责人

竣工备案编号（或竣工验收编
号）

竣工验收证明材料标注项目负责人

***

实际面积（平方米）

其他工程特征指标

工程质量

实际开工日期

实际竣工验收日期

投标人： (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）。

十（2）、近年在建的“类似工程业绩”情况表（如有时）

项目编号	项目名称	建设地点	合同信息		施工许可信息			单体装配式建筑面积（平方米）	建设单位	建设单位联系人***	***
项目编号	项目名称	建设地点	装配式施工或工程总承包合同金额（万元）	装配式施工或工程总承包合同标注项目负责人	施工单位名称	施工许可证号	发证日期	单体装配式建筑面积（平方米）	建设单位	建设单位联系人***	***

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。

三、当招标文件、招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的文件为准。本澄清、补充文件内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力，投标人请按上述要求执行。

   招标人：福建省物资储运有限公司


                          招标代理机构：福建省八方工程招标代理有限公司


                                             时间：2021年6月30日

地区导航: 华东: 上海　江苏　浙江　安徽　福建　江西　山东

华北: 北京　天津　河北　山西　内蒙古

东北: 辽宁　吉林　黑龙江

华南: 广东　广西　海南

西北: 陕西　甘肃　青海　宁夏　新疆

西南: 重庆　四川　贵州　云南　西藏

华中: 河南　湖北　湖南