中国电信重庆公司2021年4G网优型建设常规工程施工公开招标项目

本招标项目为中国电信重庆公司2021年4G网优型建设常规工程施工公开招标项目（集中招标项目名称、招标编号：dxzb-2021-A0129）,招标人为中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司，招标代理机构为鼎信项目管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。

随着重庆移动网业务的迅速发展，为确保中国电信股份有限公司重庆分公司在无线通信及WLAN发展战略中占据领先地位，本次工程拟在重庆市所辖区域新、扩建室内覆盖系统解决室内网络覆盖，新、扩建室外基站解决各城区深度网络覆盖。施工期间的设备代为保管，保证本次工程的设备安全性和完好性。

1.1.1     建设规模：本项目施工费预估金额462万元（不含税）。

1.1.2     建设地点：重庆市。

1.1.3     施工服务期：合同签订日至项目终验转固结束止，具体开工日期另行通知。

1.1.4     计划工期：接施工委托后60个日历日或按具体施工委托工期要求完成，具体期限以发包人委托的规定为准。

1.1.5     保修期：终验后12个月。

1.1.6     工程质量要求：达到行业标准及招标人规定标准，验收质量合格。

1.1.7     合同有效期：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起至2022年6月30日。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：

1）发包人与承包人就下一次[4G网优型建设工程施工]服务再次签订框架协议之日；

2）发包人就再次采购[4G网优型建设工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

3）发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

4）本协议份额使用完毕之日；

5）本协议终止或解除之日。

有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：

1）发包人与承包人就下一次[4G网优型建设工程施工]服务再次签订框架协议之日；

2）发包人就再次采购[4G网优型建设工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

3）发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

4）本协议份额使用完毕之日；

5）本协议终止或解除之日。

1.1.8     技术标准要求：详见技术规范书。

1.1.9     涉及的主要评估产品品类：工程施工。

本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。

1.2承包方式：非包干，包施工，不包主设备及配套材料、主材。

1.3本项目不划分为标段/份额。

1.4 ※本项目设置最高投标限价，折扣系数最高限价为61%。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1 投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2本项目要求投标人具备以下资质：

（1）具备有效的安全生产许可证；

（2）具备住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包企业三级及以上资质。

2.3 投标人须提供2018年1月1日至今的移动网室外基站或室内基站施工业绩，应满足下列要求：累计总额达150万元及以上（须提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可。如果提供框架合同，必须提供盖章订单复印件；如提供订单，必须同时提供对应的框架合同。单项目合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下达/签订时间为准，证明材料加盖投标人公章。如需检查原件，则须在要求时间内提供）。

2.4 本项目要求投标人具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人***

（2）项目负责人***

（3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

提供证书复印件并同时提供以上人员的社保证明（社保局出具的2020年11月1日之后的任意月份的社保证明，以上所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内，如为第三方公司代缴社保，不予认可。）

2.5 本项目不接受联合体投标。

2.6投标人的法定代表人或负责人***

2.7 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题的；（待查）

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（18）在最近三年内存在与采购内容直接相关的行政处罚或法律诉讼，可能影响履约能力的；

（19）法律法规规定的其他情形。

2.8要求投标人提供电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．招标文件的获取

4.1电子招标文件获取

4.1.1 招标文件获取时间:2021年6月4日至2021年6月11日，每日上午8时30分至12时00分，下午13时30分至17时00分（北京时间，下同）。

4.1.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.1.2.1登录“中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)” （以下简称“二期平台”）进行本项目招标文件的登记申领。已在平台注册过的投标人按照《中国电信电子交易平台（二期）供应商招标比选操作手册》(平台首页操作指南—投标人专区)进行登记申领。未在平台注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.1.2.2在平台登记申领招标文件时须上传以下文件的电子版扫描件：

（1）税务信息表并加盖财务专用章，格式如下：

序号	类别	信息
1	投标人名称
2	投标人注册地址
3	投标人联系电话***	***
4	纳税人识别号
5	开户银行
6	户名
7	银行账号
8	开票类型	增值税专用发票/增值税普通发票
注： 1.本表为招标人/招标代理机构为投标人开具购买招标文件发票时所需信息。 2.如因投标人提供税务信息错误而导致的开票错误所造成的全部损失由投标人承担。

（2）购买招标文件的费用支付凭证；

（3）购买招标文件的方式有两种：线上购买和线下购买。

A、线下购买：

因进行电子招投标，线下购买招标文件同时，投标人应在报名时间内同时完成 “中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)”本项目招标文件的登记申领。

1）招标文件获取地点：重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼财务室。

2）购买所需提交资料：

①单位介绍信或授权文件原件，及新版营业执照复印件并加盖公章；

②经办人身份证原件。

B、线上购买：

1）投标人应在报名时间内将2）、①-②要求资料和招标文件费汇款凭证扫描件以电子邮件***

2）完成以上操作后，投标人登录“中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)”进行本项目招标文件的登记申领。

4.2.2.3招标文件获取联系人：高弋然（联系电话***

4.2.3 招标文件费用：每套售价 300 元人民币，售后不退。

5．投标文件的递交

5.1纸质投标文件的递交：递交纸质投标文件的截止时间（即投标截止时间）为2021 年 6 月 29 日 8 时 30 分，投标文件递交地点：重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼204室。

    5.2电子投标文件的递交：电子投标文件通过电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)递交，投标截止时间为 2021 年 6 月29 日 8  时 30 分。投标人应在投标文件递交截止时间之前通过交易平台完成加密电子投标文件的上传。投标人未在交易平台进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过交易平台提交电子投标文件。

电子投标文件递交及解密异常时的处理方式：当电子投标文件上传异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。若在投标文件递交截止时间之前仍未解决，投标人须在投标截止后的30分钟内将操作失败的系统桌面的全幅截图提交招标代理机构，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准。如投标人按要求提供全幅截图但未递交纸质投标文件的，不加密电子投标文件同时失效并予以退回，其投标无效。

电子投标文件上传成功但因平台原因导致解密异常时，招标人/招标代理机构导入投标人递交的不加密电子投标文件，不加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，纸质投标文件失效；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准，电子投标文件失效,未递交纸质投标文件的，其投标无效。

因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败的，不加密电子投标文件、纸质投标文件均同时失效并予以退回，其投标无效。投标人电子投标文件上传异常但未按要求提供全幅截图的或电子投标文件上传成功但因投标人原因导致解密异常的，均视为因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败。

5.3 本项目本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加，并须出示本人身份证、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

5.4招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收：

5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2未按照招标文件要求密封的；

5.4.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn）及中国电信集团阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1中国电信电子招投标交易平台注册及CA证书办理

7.1.1平台注册

有意参与本项目投标的潜在投标人需完成中国电信阳光采购网电子交易二期平台注册后，方可申领本项目招标文件。

已在一期平台https://42.99.33.235/TPBidder注册并审核通过的供应商，使用原网站账号在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台登录，二期平台初始密码可通过《平台投标人密码重置服务申请表》发送至【zb_support@chinatelecom.cn】获取。

未注册的潜在投标人，请在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台首页进行注册。具体操作和相关表单的使用详见平台首页操作指南—投标人专区中的《中国电信电子交易平台投标人（二期平台）注册指南》。

7.1.2 CA证书办理

使用平台进行电子投标的潜在投标人须提前办理CA证书进行投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见二期平台首页“CA办理”专区《中国电信电子招投标交易平台CA证书办理指南（供应商、招标代理）》，CA证书售后不退。

7.1.3技术支撑联系方式***

平台技术支撑：【服务热线4008227188，服务邮箱zb_support@chinatelecom.cn】，工作时间：周一至周五09:00-12:00 14:00-18:00。

CA证书办理技术支撑：【服务热线4008301330，QQ4008301330，服务邮件zgdxztb@cnca.net】。

7.2中国电信阳光采购网注册

7.2.1投标人须在购买招标文件后10日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。

7.2.2注册网址：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示（视频）”。

8．联系方式***

招 标 人：中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司

地   址：重庆市两江新区星光五路189号

邮   编：401121

联 系 人***

电   话：023-67558331

电子邮件***

 

 

招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

地   址：重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼

邮   编：401120

联 系 人***

电   话：18183190076、023-67461922

电子邮件***

银行帐户：鼎信项目管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行袁家岗支行

账    号：9558833100001266195

说明：

1、本账号为招标代理公司系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位投标人高度重视。

2、与本项目相关的招标文件费和投标保证金请在汇款时备注“投标人公司全称”，以便核实。

 

招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司（盖单位公章）    

 

            2021 年 6 月 4 日