2021年南岸分公司奥园城市天地、中央华府、都市和谐家园等机房装修项目比选公告

第一章  比选公告

本比选项目为2021年南岸分公司奥园城市天地、中央华府、都市和谐家园等机房装修项目，比选人为中国电信股份有限公司重庆南岸分公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1. 项目概况与采购内容

1.1 项目概况：

（1）资格审查方式为资格后审，合格制。

1.2 采购内容及分包划分情况：

（1）项目规模：本项目预估金额为94000元（含税）。

（2）工程地点：重庆市南岸区。

（3）采购内容：对2021年南岸分公司奥园城市天地、中央华府、都市和谐家园等机房装修项目所需的标的物进行采购。

（4）工期要求：30个日历天，合同工期的起计日以发包人发出的书面通知为准，完工以整体项目通过竣工验收的日期为准。

（5）质保期：二年（防水、供热与供冷系统等有规定的按建设部有关规定执行），自工程竣工验收合格之日起计算。

（6）质量要求：符合国家标准，行业标准，并符合重庆电信相关要求。

（7）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。

（8）本项目不划分分包及份额。

本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。

1.3 本项目设置最高参选折扣系数限价，最高参选折扣系数限价为98%，参选人参选折扣系数高于最高参选折扣系数限价的，其参选将被否决。

2. 参选人资格要求 

2.1 参选人基本资格要求：

（1）参选人应为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于比选人。提供有效的营业执照复印件。

（2）参选人的法定代表人或单位负责人***

（3）不允许联合体参加比选。

（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

（5）参选人须具备建筑工程总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（重庆市外建筑施工企业在参选前须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”。

（6）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（6）本项目要求参选人具备以下人员要求：

a）项目经理必须已在参选人单位注册并具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格、安全生产考核合格证B证。

注：项目经理应附有效期内的建造师执业资格注册证、身份证、B类安全生产考核合格证。（复印件）。

b）参选人须为本项目配备安全员至少1人、涉及电工作业的施工人员至少1名、高处作业施工人员至少1名。

注：安全员须附有效期内的“安全生产考核合格证C证”、身份证；电工作业施工人员须附有效期内的“特种作业操作证（电工证）”、身份证；高处作业施工人员须附有效期内的“特种作业操作证（高处作业）”、身份证。（复印件）。

c.以上人员均须提供由社保局出具的2020年10月至今的任意月份的社保证明，其中项目经理、安全员必须由参选单位缴纳社保，其他人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明；不提供则对应的人员不计入其内。

2.2 参选人不得存在下列情形：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（10）在最近三年内存在与采购内容直接相关的行政处罚或法律诉讼，可能影响履约能力的；

（11）法律法规规定的其他情形。

2.3 参选产品资格要求：  /  。

2.4 参选产品制造商资格要求[参选人为代理商的]：  /  。

2.5 要求参选人提供电信公司员工及其亲属在本企业参与经营情况说明。

2.6 法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4. 比选文件获取

4.1 比选文件获取时间：2021年4月21日8时30分至2021年4月23日18时00分（北京时间，下同）。

4.2 比选文件获取地点：重庆市南岸区江南大道10号中国电信股份有限公司重庆南岸分公司网络部309办公室。

4.3 比选文件获取方式：参选人应当委托经办人按照下述要求向比选人了解有关信息，并获取比选文件：

 1、线下方式

（1）单位介绍信或授权文件及新版营业执照复印件并加盖公章；

（2）经办人身份证原件。

2、线上方式

应在报名时间内将1、（1）-（2）要求资料扫描件以电子邮件***

获取联系人：毛老师（联系电话***

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2021年4月27日9时30分。

5.2 参选文件递交地点：重庆市南岸区江南大道10号中国电信股份有限公司重庆南岸分公司309会议室。

5.3 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4 出现以下情形时，比选人/比选代理机构不予接收参选文件：

（1） 逾期送达或者未送达指定地点的；

（2） 未按照比选文件要求密封的；

（3） 未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。

6. 样品的递交

6.1 样品递交的时间、地点：  /  。

7. 参选人注册

7.1 参选人须在购买比选文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。

7.2注册网址：（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/），注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。

8. 发布公告的媒介

本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。

9. 联系方式

比 选 人：中国电信股份有限公司重庆南岸分公司

地    址：重庆市南岸区江南大道10号

联 系 人***

联系电话***

比选人：中国电信股份有限公司重庆南岸分公司（盖章）

2021年4月20日