九龙坡分公司九龙广场营业厅装修改造采购项目比选公告

本比选项目为九龙坡分公司九龙广场营业厅装修改造采购项目（项目编号：DXJJ-2B-20200087），比选人为中国电信股份有限公司重庆九龙坡分公司，比选代理机构为鼎信项目管理咨询有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1. 项目概况与采购内容

1.1 项目概况：

（1）格审查方式为资格后审，合格制。

（2）建设地点：重庆市九龙坡区九龙广场营业厅。

（3）项目预算：项目预估金额327000元（含税）。

（4）工作范围：比选范围包括但不限于以下工程内容，具体内容以附件2工程量清单和施工图为准，以设计图纸及图说范围内全部工作内容为准，具体详见设计图纸，同时包括（但不限于）图纸会审纪要、图纸优化纪要、设计变更等。

（5）主要施工内容包括但不限于：装饰装修、照明插座、消防报警、通风、综合布线、建筑垃圾清运、其它部分安装以及与本工程相关的施工措施、安全文明施工等。

（6）工期要求：45个日历天，合同工期的起计日以发包人发出的书面通知为准，完工以本工程通过竣工验收日期为准。（注：要求施工单位施工期间不影响比选人基本的营业活动，充分利用施工界面流水作业。）

（7）质保期：两年（防水、供热与供冷系统等有规定的按建设部有关规定执行），自工程竣工验收合格之日起计算。

（8）质量标准：本工程质量应达到国家现行规范、标准的合格要求。

（9）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。

1.2 采购内容及分包划分情况：

（1）采购内容：九龙坡分公司九龙广场营业厅装修改造采购项目。

（2）本项目不划分分包和份额。

1.3 本项目设置最高折扣系数限价，最高折扣系数限价为95%，参选人参选折扣系数报价高于最高折扣系数限价的，其参选将被否决。

2. 参选人资格要求 

2.1 参选人基本资格要求：

（1）参选人应为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的营业执照复印件。

（2）参选人的法定代表人或单位负责人***

（3）不允许联合体参加比选。

（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

（5）企业资质：参选人须具备建筑工程总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（重庆市外建筑施工企业在参选前须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”）。（复印件）

（6）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（复印件）

（7）项目团队：本项目要求具备以下人员和人员资质。

a）项目经理必须已在参选人单位注册并应具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证B证。

注：项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、B类安全生产考核合格证。（复印件）

b）项目技术负责人***

注：技术负责人***

C)参选人须为本项目配备安全员至少1人、施工员至少1人、质量员至少1人、电工作业施工人员至少1人。

注：安全员须附“安全生产考核合格证C证”、身份证；施工员、质量员须附上岗证书、身份证；电工作业施工人员须附“特种作业操作证（电工）”、身份证。（复印件）

d）以上人员均须提供由社保局出具的2020年5月至今的任意月份的社保证明，其中项目经理、项目技术负责人***

（8）参选人必须购买或承诺必须在合同签订前购买工程施工人员的人身意外伤害保险或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于100万元，并提供相应证明材料。

2.2 参选人不得存在下列情形：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（9）在最近三年内存在与采购内容直接相关的行政处罚或法律诉讼，可能影响履约能力的；

（10）法律法规规定的其他情形。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3 参选产品资格要求：  /  。

2.4 参选产品制造商资格要求[参选人为代理商的]：  /  。

2.5 要求参选人提供电信公司员工及其亲属在本企业参与经营情况说明。

2.6 法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4. 比选文件获取

4.1 比选文件获取时间：2020年11月26日8时30分至2020年11月29日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 比选文件获取地点：重庆市九龙坡区科园四路257号11F1103。

4.3 比选文件获取方式：参选人应当委托经办人按照下述要求向比选代理机构了解有关信息，并购买比选文件：

 1、线下方式

（1）单位介绍信或授权文件及新版营业执照复印件并加盖公章；

（2）经办人身份证原件。

2、线上方式

应在报名时间内将1、（1）-（2）要求资料和比选文件费汇款凭证扫描件以电子邮件***

获取联系人：邵玉梅（联系电话***

4.4 比选文件每套售价200元人民币，售后不退。

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2020年12月2日10时00分。

5.2 参选文件递交地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街1号中国电信股份有限公司重庆九龙坡分公司702会议室。

5.3 本项目将于上述同一时间、同一地点的形式进行唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4 出现以下情形时，比选人/比选代理机构不予接收参选文件：

（1） 逾期送达或者未送达指定地点的；

（2） 未按照比选文件要求密封的；

（3） 未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。

6. 样品的递交

6.1 样品递交的时间、地点：  /  。

7. 参选人注册

7.1 参选人须在购买比选文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。

7.2注册网址：（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/），注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。

8. 发布公告的媒介

本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。

9. 联系方式***