关于苍南县人民法院桥墩人民法庭审判综合楼建设工程项目(房屋建筑工程监理、工程监理综合)选取中介服务的公告 |
公告号:202001556 |
|
根据《温州市优化营商环境深化行政审批中介服务市场化改革工作方案》的相关要求,现将苍南县人民法院桥墩人民法庭审判综合楼建设工程项目选取中介服务公告如下: |
一、业主单位:苍南县人民法院 |
二、项目名称:苍南县人民法院桥墩人民法庭审判综合楼建设工程项目 |
三、项目地址:*** |
*** |
五、中介服务内容:施工监理范围为红线范围内的所有工程,包括但不限于:建筑、安装(给排水、电气、暖通、空调、消防、照明、智能化、弱电系统等)、装修、室外配套等工程监理服务。监理内容为工程前期服务、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量、进度、投资、安全及文明施工监理服务,做好合同管理、信息管理,协调施工各方关系,履行建设工程监理法定职责。本工程需办理正式的开工手续及施工许可证,工程监理人员(需质押监理证),人员配置和数量必须符合《温住建发[2018]139号》文件要求。要求监理人员到场率每月不少于20天。各投标单位需综合考虑项目可能因图纸调整等不确定因素造成的停工、延期,监理费不再因施工工期的延长而增加。 |
六、报名要求:工程监理资质-房屋建筑工程监理乙级及以上或工程监理资质-工程监理综合乙级及以上(各中介机构在业主的最高限价内公开竞价,最高限价为60000元,服务时限施工阶段、工程保修阶段的监理服务期:(1)施工阶段监理服务期:从施工准备、施工图审查至全部工程完工并办理竣工验收、备案、保修期满为止;(2)保修阶段监理服务期:同工程保修期。) |
七、合同付款条款(方式):监理费实行一次性包干,在签订合同签提交2%的履约保证金,在签订工程监理合同、监理单位完成备案及全部人员到位后支付合同价的30%作为预付款;当所有工程全部完工,并通过竣工验收后,支付至合同价的80%;剩余20%的监理费待监理单位提交监理资料,办理结算后支付。。 |
八、报价方式:苍南县人民法院采用二次平均限价方式(具体竞价规则请看竞价需知)。 |
九、中介机构通过温州市行政审批中介服务平台(http://zjzx2.wzae.gov.cn:8000/)“我要竞价”模块进行网上报价。 |
十、报价时间:2020年11月24日10时开始报价,2020年11月24日13时报价截止。 |
十一、平台咨询电话:0577-59899685; 平台投诉电话:*** |
*** |
九、实施公开选取时间和地点:在null组织公开选取。逾期到场的,视为自动放弃。 |
十、平台咨询电话:0577-59899685 平台投诉电话:*** |
*** |
十二、本公告未尽事项,以业主单位解释为准。 |
苍南县人民法院 |
2020年11月23日 |