招标编号: | XS20200707325 |
---|---|
加入日期: | 2020.07.07 |
截止日期: | 2020.07.29 |
地 区: | 江苏省 |
内 容: | *******年度高标准农田建设项目施工监理服务招标公告 标段编号:GXS****************** 一、 招标条件 ***农业基础设施工程建设处实施的*******年度高标准农田建设项目施工监理服务已经上级部门批准建设,项目所需资金为上级财政补助 ,并已落实。项目已具备招标条件,现对该 |
响水县2020年度高标准农田建设项目施工监理服务招标公告
标段编号:GXS202007078931136333
一、 招标条件
响水县农业基础设施工程建设处实施的响水县2020年度高标准农田建设项目施工监理服务已经上级部门批准建设,项目所需资金为上级财政补助 ,并已落实。项目已具备招标条件,现对该项目的监理服务进行公开招标。南京建淳造价师事务所有限公司受招标人委托,负责本项目具体招标事宜。本次招标对投标报名人的资格审查,采用 资格后审 方法。
二、 项目概况与招标范围
1.工程内容各规模:工程内容主要包括:灌溉和排水工程及田间道工程。项目概算总投资为13825万元。
2.招标范围:包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。
3.监理服务期:工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满,计划开工时间2020年8月初。
4. 标段划分:本项目分为三个标段,一标段:陈家港镇、南河镇、小尖镇及张集社区项目区,计3.1万亩;二标段:响水镇、双港、老舍社区项目区,计2.3万亩;三标段:大有镇、黄圩、六套、七套社区项目区,计2.2万亩。
5、招标内容:响水县2020年高标准农田建设项目各项目区全部工作内容的建设监理服务,包含但不限于下列主要内容:土建及机电设备工程、土方工程、绿化工程、线路及变压器架设等工程。中标人要求驻地监理。
6. 其它:
6.1工期目标:确保承包人能够按照时间节点,完成每个阶段工作计划中的工作内容;最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
6.2质量目标:确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
6.3安全目标:要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作,确保安全事故为零。
6.4成本目标:要求在整个项目实施阶段开展管理活动,实现项目的实际投资不超过计划投资(以建设工程施工合同造价为主要控制指标)。
6.5合同信息管理:要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔,对其实施专项管理。
三、 投标人资格要求
1.资质等级及范围: 投标人具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理乙级及以上资质或水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质,或工程监理综合资质的独立法人;
2.项目负责人***
(1)总监理工程师应具有水利部颁发的《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》(水利水电工程专业)。目前无主体工程在监(有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工及可以离开原项目的证明,同时须符合苏水基〔2016〕17号文规定)。
(2)总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括:①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险,②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位,③ 项目负责人***
(3)本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。
(4)本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。
其它人员要求:
拟任监理工程师人数不少于3人,应有水利部门颁发《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》(水利水电工程专业)。投标时需提供相应人员证书。
3. 投标申请人的项目负责人***
4.业绩要求:无。
5 信誉要求:
5.1.投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入,或者受到限制但已过公示期的。
5.2.企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人(以全国征信系统平台信息为准)。投标人(含法定代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定。
5.3.投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
6. 本次招标不接受联合体投标。
四、 招标文件的领取
4.1、凡有意参加投标者,请自行到响水政府网(网址:http://www.xiangshui.gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件(含工程量清单),如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
4.2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布,请各潜在投标人自行适时登录响水政府网(网址:http://www.xiangshui.gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
4.3、招标文件售价300元/每标段,售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标,否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。注:每个投标人可以同时投多个标段,但只能中一个标段(即:兼投不兼中)。评审顺序按标段顺序依次进行,即:一标段→二标段→三标段。在前标段中标投标人的投标文件,在后续标段评审中继续参评,但不作为后续标段的第一中标候选人推荐。
4.4、投标截止(开标)时间、投标(开标)地点
4.4.1.投标截止时间和开标时间为2020年7月29日15时00分。
4.4.2.投标和开标地点:响水县招标投标服务中心开标厅(响水县城金海路177号,县政务服务中心大楼三楼)。
五、资格审查:本工程采用资格后审方式进行资格审查。
六、保证金:
6.1、投标保证金:
投标保证金一标段:1.8万元,二标段:1.5万元,三标段:1.4万元。
6.2、履约保证金:履约保证金按中标价5%收取,以现金方式缴纳或以保函形式缴纳,以保函形式缴纳的,必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还方式:工程完工验收合格后一次性退还(无息)。
中标人不能按招标文件要求提交履约保证金(中标公示结束后15日内)的,视为放弃中标,招标人可取消中标资格,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
中标人除按规定提供履约保证金外,若中标价比有效投标报价平均值低5%以上,则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。
7、评标办法:本次招标采用综合评估法(具体评标方法详见招标文件)。
8、监理服务费付款:本工程监理费支付方式与施工同步,余款保修期满结清。但招标人保留在项目实施过程中进行适当调整的权利。在工程竣工初验合格且无违约情形下一次性无息退还。
9、其他说明
为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,现就做好本项目开评标工作提出如下要求:
9.1、根据疫情防控工作要求,严格控制进场人数,各投标单位可委派1名投标代表手持授权委托书原件到达开标现场,否则不予接收标书。项目负责人***
9.2、因疫情防控需要,现进入响水县招标投标服务中心须在门卫处登记备案并测量体温,我中心目前开辟专用投标通道(院内南门楼梯处上楼),请各投标单位自行考虑登记、测量体温时间。
9.3、进场交易人员要服从响水县招标投标服务中心工作人员引导和安排。严格做好个人防护,必须佩戴口罩,做好手部卫生,主动配合体温检测和人员信息登记。
9.4、参加开标的投标人代表须出示支付宝中“苏康码-盐城市”(可在开标前提前注册登记),苏康码显示绿色方可进入开标厅。
对有发热、咳嗽等症状以及其他不符合防控管理要求的人员,一律禁止进入交易场所参与招投标活动。
9.5、投标人已经缴纳投标保证金,无特殊情况不参加开标的投标人(特殊情况须书面通知招标人),一次不参加的6个月内禁止参加响水县政府投资的各类工程招投标活动,两次不参加的列入黑名单,并列入不良行为记录。
10、联系事项
招标人:响水县农业基础设施工程建设处 招标代理机构:南京建淳造价师事务所有限公司
联系人:卫纯 联系人***
电话:13901414151 电话:***
2020年7月 7日
响水农开监理招标文件(送审定稿).pdf |
招标文件文字部分.pdf |