加入日期: | 2020.05.25 |
---|---|
招标业主: | 广州白云国际机场股份有限公司 |
地 区: | 广东省 |
内 容: | **************安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计服务采购竞价公告 第一部分 竞价项目说明 第二部分 采购人需求 第三部分 网上竞价报名文件要求 第四部分 附录文件格式 第五部分 合同条款 (注:若图片或文字缺失,请在文末下载附件查看) 第一部分 |
广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计服务采购竞价公告
第一部分 竞价项目说明
第二部分 采购人需求
第三部分 网上竞价报名文件要求
第四部分 附录文件格式
第五部分 合同条款
(注:若图片或文字缺失,请在文末下载附件查看)
第一部分 竞价项目说明
广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部(以下简称“采购人”)现就安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计服务,邀请有相应资质的合作商(以下简称“报价人”)进行网上竞价。
1.项目概况:
1.1项目名称:安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计服务。
1.2工程项目简介: 详见附件
1.3本设计服务限价:本项目总价最高限价为人民币24万元,超出本项限价,将被采购人否决。
2.合格报价人条件:
(1)具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人,可提供增值税专用发票;
(2)报价人必须具备有效的工程设计综合甲级资质或民航行业设计资质甲级;
(3)2016年1月1日至今,报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格;同时,2016年1月1日至今报价人(包括其关联公司)未与广东省机场管理集团有限公司及其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生诉讼和仲裁。(须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章,格式样版见附件)。
(4)报价人不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商,且仍在处置期内的情形。
(5)报价人不得被列为“黑名单”,以“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询为准,报价人需在竞价公告发布后从“信用中国”网站截图并加盖公章,同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中。
(6)报价人不得被列为严重违法失信企业名单(“失信惩戒”为0),以“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn/)查询为准,报价人需在竞价公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。
(7)报价人不得被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)的全国法院失信被执行人名单,报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。
(8)报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在该项目中同时报价。
(9)本项目不接受联合体报价。
3.报价文件的有效期:
本项目报价文件的有效期为报价文件提交后90天之内。
4.报价人注册方式:
(1)报价人应在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块,按规定格式填写正确的合作商登记信息,登记为合格的候选合作商(已注册的除外)。
(2)报价人完成合作商登记工作后,方可在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)的竞价系统中递交项目资格预审文件,资格预审通过后的合作商才能进入网上竞价环节。
(3)因报价人丢失网站登录用户名或密码而导致项目报名或网上竞价活动失败的,相关责任由报价人自行承担。
5.项目竞价各环节时间安排:
5.1公告发布及资格预审文件上传时间:
项目公告及资格预审报名时间为2020年5月18日00:00至2020年5月24日00:00(报名截止时间以系统服务器时间为准)。
项目公告期间报价人可随时用注册的合作商用户名和密码登陆系统按竞价公告第三部分要求上传或修改电子版(扫描版)资质预审文件,报名结束后(截止时间以系统服务器时间为准),资格预审文件将不能递交或修改。
5.2资格预审结果查看:
合作商在资格预审时间结束后,可登陆网站“会员中心”查看自己是否通过审核以及未通过审核的原因。若因项目需要,采购人须延长资格预审时间的,采购人将以系统通知方式(即变更公告)通知合作商后适当延长资格预审时间。通过资格预审的报价人才能进入竞价环节。项目进行过程中可能存在变更,报价人需自行留意系统变更公告,若因报价人不关注系统变更公告导致报名未能成功的(发布变更后,原竞价文件内容及报价提交的资料自动失效,需重新提交),报价人自行负责。
5.3竞价时间:
项目竞价时间为2020年5月25日00:00至2020年5月26日00:00(截止时间以系统服务器时间为准)。
项目竞价开始后,通过资格预审的报价人登陆网站即可进行报价,每次报价后即可看见自己的报价排名,报价人可在系统提示的最低调价幅度(每次不低于100元)、报价次数(共3次)和截止时间范围内修改自己的报价。竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名,若2家或以上报价人的报价相同,则按网站服务器时间先后进行排名。
6.竞价答疑:
若报价人对本项目有任何疑问,请在项目公告及资格预审文件报名阶段提出,采购人将以书面形式或发布项目变更方式或其他方式通知所有合作商,请留意相关通知或系统变更公告。
7. 递交资格预审文件资格预审要求:
资格预审期间,报价人应按竞价公告第三部分网上竞价报名文件要求在系统中提交纸质版扫描版资格预审。若报价人提交的资格预审文件存在下列情况,将不能通过资格预审:
(1)不能完全符合项目合格报价人条件要求;
(2)资格预审文件资料未按要求签字或加盖公章的;
(3)资格预审文件资料中透露了项目报价的;
(4)资格预审文件资料与实际情况不符,文件造假的;
(5)其他不能通过资格预审原因。
8.合作商的确定:
符合资格条件,且参与报价的合作商至少应达到三家以上,不足三家的,采购人将重新发布采购信息,组织第二次采购。
如果经资格审查两次报名符合资格条件、且参与竞价的合作商只有两家的,采购人可按程序继续进行评审,确定合作商。
如果两次报名符合资格条件,且参与报价的合作商只有一家的,采购人可直接与符合资格条件的合作商进行合同谈判。
没有符合资格条件合作商的项目,采购人将中止项目竞价,变更采购方式确定合作商。
9.纸质报价文件提交:
网上竞价结束后3个工作日内,报价人应提交资格预审文件及项目报价单(包括清单)纸质版报价文件供采购人核对。资格预审文件应与系统上传的文件一致,项目报价单中的总金额及分项金额须完全一致,否则采购人有权认定其资格预审文件或报价单无效。
10.成交合作商的确定:
采购人按照系统排名选定排名最前的报价人为成交合作商,若报价人的报价明显低于市场价,采购人有权要求报价人提供其报价理由和有关低于成本价的证明材料,如果报价人拒绝提供或提供的材料不充分,采购人有权认定其报价为无效报价。
11.竞价结果发布:
竞价结果确认后,采购人将在系统中发布竞价结果公告,公告时间不少于3个工作日。
12.不诚信行为处置
对于报价人不符合竞价公告要求而参与竞价、恶意报低价、资料造假以及冒用他人身份参加我司网上竞价活动等不诚信行为,安检护卫部视其情节轻重而将报价人记录到此采购平台合作商信息中,并保留将其列入黑名单的权利。
13.投诉监督方式
1.报价人可以对本次竞价活动中的任何违法及不公平内容向广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部纪检部门实名投诉。
联系人***
联系方式***
2.报价人应本着公平竞争、实事求是原则,按程序进行投诉,若存在下列情形之一的,采购人将视为无效投诉,并保留将其列入黑名单的权利:
(1)投诉主体不是项目参与合作商和其他利害关系人;
(2)投诉人未有真实署名,未同时提供投诉身份证复印件、联系方式***
(3)投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的;
(4)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人(合作商)无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。
(5)若因报价人不关注系统变更公告或误操作等自身原因导致报名未能成功的。
14.业务咨询联系方式***
单位名称:广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
联系人***
联系电话***
地址:***
第二部分 采购人需求
安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计项目,具体要求如下:
1、合同为固定总价,提供相应金额的有效增值税发票。中标人要先完善可研报告,再做设计,并出具正式的可研报告和设计(纸质版盖章),免费提供施工中设计相关的咨询、变更确认、验收确认等。
2、工期:40个日历天,设计方案需按照采购人的需求进行,应满足采购人及股份公司、局方7003标准的相关要求。项目时间紧,中标人应合理安排人员,在规定时间内按质按量完成采购人的设计需求。
3、费用包括且不限于税费、人工费、办理施工证、人员控制区通行证等,由此产生的额外费用包含在报价内,采购人不再支付其他费用。
4、在施工、验收、结算中环节需要设计方协作的,应全力配合采购人解决问题。
5、设计方在合同有效期内,应当履行合同约定的义务,如因非采购人的原因而产生质量事故、工期延误或设计缺陷,造成采购人实际损失,设计方应承担相应赔偿责任。
6.付款进度
付费次序 |
占设计费百分比 |
付费时间 |
第一次 |
50% |
设计概算初稿,经采购人审核通过后15个工作日内。 |
第二次 |
70% |
出具全部成果,经采购人审核通过后15个工作日内。 |
第三次 |
100% |
项目竣工验收后,按采购人要求办理设计费结算并经审核后确认后15个工作日内。
|
第三部分 网上竞价报名文件要求
一、资格预审文件
1.营业执照复印件并加盖报价人公章;
2.有效的工程设计综合甲级资质或民航行业设计资质甲级证书(加盖报价人公章);
3. 按附件格式要求填妥并签章的法定代表人证明书或法人授权委托书(非法人签署时需提供);
4.按附件格式要求提交法人代表身份证或被授权人身份证(复印件即可);
5.按附件格式要求提交“网上竞价项目采购文件响应承诺书”;
6.按附件格式填妥并签章的“诚信承诺函”;
7.按附件格式填妥并签章的“企业声明”;
8.按附件格式要求提交“国家企业信用信息公式系统网站”截图并加盖报价人公章;
9.按附件格式要求提交“信用中国网站”截图并加盖报价人公章;
10.按附件格式要求提交“中国执行信息公开网”网站截图并加盖报价人公章。
二、项目报价单(注:此报价单仅在竞价环节中提供,若在资格预审环节中提供,将不能通过资格预审)
序号 |
项目名称 |
报价(万元) |
1 |
安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)设计服务 |
|
|
|
|
|
报价单
竞价人全称、盖公章:
授权代表姓名:
签名及日期:
第四部分 附录文件格式
附录1:营业执照复印、
附录2:资质证书
附录3
法定代表人证明书
(如报价文件签署人是法人代表)
先生/女士,现我单位 职务,为法定代表人,特此证明。
本证明书有效日期:
签发日期:
报价人名称: (公章)
附件:法定代表人身份证或其他有效身份证明(注:报价人必须在上述附件上加盖公章)
附录4:
法人授权委托书
(如报价文件签署人不是法定代表人)
本授权书声明:注册于 (国家或地区)的 (报价人名称)在下面签字的 (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权 (单位名称)的在下面签字的 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就报价文件编号为 的 项目的服务的应邀和合同执行,作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
报价人法定代表人签字(盖章):
职务:
单位名称:
地址:***
报价人代表(被授权人)签字(盖章):
职务:
单位名称:
地址:***
附件:报价代表人(被授权人)身份证 (注:报价人必须在上述附件上加盖公章)
附录5:
网上竞价项目采购文件响应承诺书
致:广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
我司 (合作商名称) 保证提交的 (项目名称) 报价文件所有内容与贵司(单位)的采购文件要求完全响应,完全理解并接受竞价文件的用户需求条款,无任何偏差,特此承诺!
合作商名称(公章):
合作商授权代表姓名、职务(印刷体):
合作商授权代表签字:
日 期: 年 月 日
附录6
诚信承诺函
致:广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
在研究并完全理解了广州白云国际机场股份有限公司 采购项目竞价公告后,我司(合作商名称) 完全同意并接受项目竞价公告的所有内容,同时向贵司承诺:
1.2016年1月1日至今,我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格;
2.2016年1月1日至今,我司(包括独立法人及关联公司和自然人)未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁,不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形;
3.我司不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商,且仍在处置期内的情形;
4.我司未被列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)的经营异常名录或严重违法失信企业名单;
5.我司未被列入信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)的失信被执行人或企业经营异常名录;
6.我司未被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)的全国法院失信被执行人名单。
如有造假行为,我公司愿意无条件接受采购人的以下处理:
1.取消本项目报价、成交资格,并在相关网站公示;
2.由采购人没收合同履约保证金;
3.三年至六年内停止或禁止参加广州白云国际机场股份有限公司及其下属单位的所有非招标采购项目采购活动;
4.对不良行为予以纪录,并进行公告;
5.报广东省机场管理集团有限公司备案;
6.其他行政处理决定。
合作商名称:(公章)
授权代表姓名、职务(印刷体):
法定代表人或授权代表签名:
日期:
附录7
企业声明
致:广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
我公司就参加 XXXX 项目,作出郑重声明:
在项目采购、实施、运行过程中严格遵守白云机场相关管理规定。承诺如违反,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,停止与广州白云国际机场股份有限公司及其下属单位的所有非招标采购项目采购活动。
特此声明!
合作商名称:(公章)
授权代表姓名、职务(印刷体):
法定代表人或授权代表签名:
日期:
附录8:
注:报价人须按上述格式要求截图并加盖公章,截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。
附录9:
“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)截图格式
注:报价人须按上述格式要求截图并加盖公章,截图清晰显示报价人单位名称及失信惩戒信息。
附录10:
“中国执行信息公开网”网站截图
注:报价人须按上述格式要求截图并加盖公章,截图清晰显示报价人单位名称及查询结果。
第五部分 合同条款
合同编号:
安检护卫部
项目设计合同
甲方(发包人):广州白云国际机场股份有限公司
乙方(承包人):
签约时间:
签约地点:广州
发包人委托承包人承担 安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)项目设计服务 ,工程地点 广州 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件或竞价文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是:现行国家有关设计规程、规范及标准。
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序来判断:
3.1合同书
3.2竞价函(竞价文件)、发包人用户需求
3.3投标文件
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
1、名称:安检护卫部易安检旅客数据平台建设项目(二期)项目名称
2、工程简介:详见附件
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
合同生效后5天内,发包人向设计人提交满足项目设计所需资料。
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:
6.1设计文件 4 份,提交时间:自发包人向设计人提交资料后30个日历天内;
第七条 费用
7.1双方商定,本合同的固定总费用为 万元。
第八条 支付方式
8.1完善可研方案并获得发包人通过后,出具设计及概算成果出具,经发包人审核通过后付50%费用;出具全部成果,经业主审核通过后支付至70%,项目竣工验收后,按发包人要求办理设计费结算并经审核后确认后15个工作日内支付至100%。
8.2 提供相应金额的有效增值税发票。中标人应免费提供施工中设计相关的咨询、变更确认、验收确认等。。
8.2每一阶段付款前,乙方应向甲方提供等额增值税专用发票。
第九条 双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.1.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,每个项目均有不同费用限价,不足一半时,按具体项目和具体阶段设计费的一半支付;超过一半时,按具体项目具体阶段设计费的全部支付。
9.1.3 发包人必须按合同规定支付费用,以发包人书面通知作为开工的标志。
9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费用。
9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的方便条件及必要的劳动保护装备。
9.2设计人责任:
9.2.1设计人应按发包人要求对可研报告进行完善,经发包人审批通过后出具正式盖章版本,国家规定和合同约定的现行技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
9.2.2设计人对提交的设计文件质量负责。当出现设计质量不符合要求,或者不能按照合同约定的期限提交设计文件,应当承担下列违约责任:根据实际情况继续完善设计,减收或者免收设计费并赔偿损失。
9.2.3设计人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
9.2.4 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围内的内容做必要调整补充,并负责向发包人及施工单位进行技术交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。协商不妥,双方当事人可向广州市白云区人民法院提起诉讼。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至竣工验收一年后为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从咨询、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7设计人违约
12.7.1设计人必须按本合同规定安排项目负责人及各专业负责人***
(1)项目主要设计人员不到位;
(2)未经批准,擅自更换主要设计人员;
(3)经核实,合同中承诺安排人员的资历与实际严重不符。
12.7.2如发包人对设计人综合考核不合格,发包人有权要求设计人采取有效纠正措施,并给予批评、警告或壹仟元/次的违约金,该违约金直接从当期支付的合同款中扣除。
12.7.3如因设计人原因,发包人对设计人不胜任的工作发出改正、停工的指令,导致不能按时完成设计工作而延误施工工期,发包人有权对设计人进行违约处罚;发包人有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它设计单位完成,费用由原设计人承担。
12.7.4 若因设计人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查,发包人有权发出如下任一指令,设计人必须遵照执行。
(1)对不合格部分进行重新设计,由此引起的费用增加和工期延误由设计人自行负责;如重新设计后仍未达到要求的,发包人可将该不合格部分另行指定给其他设计人,此部分的设计费用从原设计人设计费中扣除;
(2)解除该不合格部分的合同,发包人将该不合格部分另行指定给其他设计单位,并扣除原设计人合同总价中此部分的设计费用;
无论发包人采用(1)或(2)的解决方案,设计人均应向发包人支付违约金,发包人有权视质量情况给予设计人书面警告、通报批评的处罚。
12.7.5设计人在本合同有效期内,应当履行合同约定的义务,如因非发包人的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷,造成发包人实际损失,设计人应承担相应赔偿责任。
违约金的最高额度为合同总价的30%。当设计人累计赔偿金额达到违约金的最高额度时,发包人有权终止本设计合同,并由设计人承担给本工程造成的一切经济损失。
12.8本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人、承包人各执叁份。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称: 承包人名称:
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
住 所: 住 所:
邮 政 编号: 邮 政 编号:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银行: 开户 银行:
银 行 账号: 银 行 账号:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日