如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程

如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包（项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市白蒲镇人民政府，建设资金来自财政（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围 2.1. 项目概况 2.1.1. 建设内容：如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程

建设地点：如皋市白蒲镇

建设规模：日处理能力2500吨

2.1.2. 合同估算价：约800万。 2.1.3. 工期要求：发出开工令后180个日历天内工程完工，工程完工后45个日历天内完成工艺调试。中标后承包人向发包人提供设计图纸:捌套，CAD电子图壹套。（合同签订后5个工作日内，承包人应提供捌套图纸报图纸审查部门审图）。 2.1.4. 出水水质要求：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级A标准。 2.1.5. 设计质量要求：设计要求的质量标准满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017），以及满足现行国家、行业关于建筑工程设计的规范和标准，同时满足本招标文件中《技术标准和质量要求》的要求，在确保质量、安全的前提下，降低工程造价。 2.1.6. 施工质量要求：满足设计要求，达到现行国家、行业施工及质量验收规范的要求和工程备案标准，一次性验收合格。 2.2. 招标范围

本项目为白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程建设所需整套完整的设计施工总承包。包括但不限于设计、采购、运输及储存、施工、工艺调试及试运行、验收、售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。项目实施期间不得影响污水处理厂现有设施的正常运行。详见发包人要求。

2.3. 标段划分：本工程共一个标段。 3. 投标人资格要求 3.1. 投标人资质

投标人需具备【环境工程（水污染防治工程）设计专项资质乙级及以上】，同时具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】。本工程接受联合体投标，联合体牵头单位需具备【环境工程（水污染防治工程）设计专项资质乙级及以上】；被牵头单位需具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】。

3.2. 投标人拟派总承包项目经理

总承包项目经理（即设计项目经理）：环保专业或给排水专业高级工程师职称（如工程师职称证书无法体现专业，则需提供有效学历证书证明（学信网查询截图）。）

3.3. 投标人拟派施工项目经理

须具备机电工程或市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师；具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；项目经理必须为本工程委托代理人。且必须满足下列条件：

项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目经理职务。

如为联合体投标，施工项目经理须由被牵头单位委派。

3.4. 投标人及拟派总承包项目经理和施工项目经理应具备其他要求

(1)     业绩要求：无

(2)     总承包项目经理和施工项目经理的养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年10月1日至2020年3月31日的缴费明细【如果为新成立企业（营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足6个月），需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2020年1月1日至2020年3月31日的缴费明细】。

(3)     自2016年1月1日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）。

(4)     投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

4. 招标文件的获取 4.1. 招标文件获取时间为：2020年5月15日至2020年6月5日09时00分； 4.2. 招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取； 4.3. 招标文件每套售价250元，售后不退。 5. 投标截止时间 5.1. 投标截止时间为：2020年6月5日09时00分。 5.2. 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。

9. 联系方式***

招标人：如皋市白蒲镇人民政府

招标代理机构：如皋市城建工程项目管理有限公司

2020年5月15日

 

如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包（项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市白蒲镇人民政府，建设资金来自财政（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程设计施工总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围 2.1. 项目概况 2.1.1. 建设内容：如皋市白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程

建设地点：如皋市白蒲镇

建设规模：日处理能力2500吨

2.1.2. 合同估算价：约800万。 2.1.3. 工期要求：发出开工令后180个日历天内工程完工，工程完工后45个日历天内完成工艺调试。中标后承包人向发包人提供设计图纸:捌套，CAD电子图壹套。（合同签订后5个工作日内，承包人应提供捌套图纸报图纸审查部门审图）。 2.1.4. 出水水质要求：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级A标准。 2.1.5. 设计质量要求：设计要求的质量标准满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017），以及满足现行国家、行业关于建筑工程设计的规范和标准，同时满足本招标文件中《技术标准和质量要求》的要求，在确保质量、安全的前提下，降低工程造价。 2.1.6. 施工质量要求：满足设计要求，达到现行国家、行业施工及质量验收规范的要求和工程备案标准，一次性验收合格。 2.2. 招标范围

本项目为白蒲镇污水处理厂提标改造二期工程建设所需整套完整的设计施工总承包。包括但不限于设计、采购、运输及储存、施工、工艺调试及试运行、验收、售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。项目实施期间不得影响污水处理厂现有设施的正常运行。详见发包人要求。

2.3. 标段划分：本工程共一个标段。 3. 投标人资格要求 3.1. 投标人资质

投标人需具备【环境工程（水污染防治工程）设计专项资质乙级及以上】，同时具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】。本工程接受联合体投标，联合体牵头单位需具备【环境工程（水污染防治工程）设计专项资质乙级及以上】；被牵头单位需具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】。

3.2. 投标人拟派总承包项目经理

总承包项目经理（即设计项目经理）：环保专业或给排水专业高级工程师职称（如工程师职称证书无法体现专业，则需提供有效学历证书证明（学信网查询截图）。）

3.3. 投标人拟派施工项目经理

须具备机电工程或市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师；具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；项目经理必须为本工程委托代理人。且必须满足下列条件：

项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目经理职务。

如为联合体投标，施工项目经理须由被牵头单位委派。

3.4. 投标人及拟派总承包项目经理和施工项目经理应具备其他要求

(1)     业绩要求：无

(2)     总承包项目经理和施工项目经理的养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年10月1日至2020年3月31日的缴费明细【如果为新成立企业（营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足6个月），需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2020年1月1日至2020年3月31日的缴费明细】。

(3)     自2016年1月1日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）。

(4)     投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

4. 招标文件的获取 4.1. 招标文件获取时间为：2020年5月15日至2020年6月5日09时00分； 4.2. 招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取； 4.3. 招标文件每套售价250元，售后不退。 5. 投标截止时间 5.1. 投标截止时间为：2020年6月5日09时00分。 5.2. 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。

9. 联系方式***

招标人：如皋市白蒲镇人民政府

招标代理机构：如皋市城建工程项目管理有限公司

2020年5月15日