服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.01.04招标公告 > 华远海蓝城(重庆)项目建筑安装总承包工程基础工程招标文件

华远海蓝城(重庆)项目建筑安装总承包工程基础工程招标文件

招标文件下载
信息发布日期:2020.01.04 标签: 重庆市招标 
加入日期:2020.01.04
招标业主:中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
地 区:重庆市
内 容: 华远?海蓝城(**)项目二期建筑安装施工总承包工程 基础分包招标文件 (招标编号: CSCEC*B-XN-HYHLC*-ZB-***) 中国建筑第二工程局有限公司 第一章 投标人须知 *、工程概
 
招标公告正文
 


华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程


基础分包招标文件




(招标编号: CSCEC2B-XN-HYHLC2-ZB-016)









中国建筑第二工程局有限公司



第一章 投标人须知
1、工程概况:
1.1项目名称:华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程
1.2项目地址:重庆市巴南区
1.3项目规模:约20万㎡
1.4业主:重庆筑华房地产开发有限公司
1.5招标人:中国建筑第二工程局有限公司
1.6本次招标工程:华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程桩基础及基础土石方分包
1.7具体位置:华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程所在地。
2、工程内容:
2.1准备工作:熟悉现场及施工图纸,做好施工前的准备工作;
2.2乙方自带开挖设备及工具,按招标方专业工程师的要求,开挖至施工图设计标高,根据施工需要进行石方爆破或破碎等。
2.3土根据工程进度的需要,负责旋挖桩的所有机械设备(包括配套设备)的进出场及场内移机,进场机械设备旋挖机不能低于5台,220以上挖掘机2台,吊车(8T以上)2台,及其油料、电焊条;
2.4甲方负责提供基准点,乙方配合甲方承包范围内各种桩的放线、定位工作,按各种桩的工作流程进行施工(乙方有义务协助甲方管理人员放线准确、到位)。
2.5按设计图纸或甲方要求在划定施工区域的其他工作内容。
2.6旋挖桩包括:场地平整、定位、钻孔、安放护筒、钻机移机、就位、钻孔、清孔清碴、泥浆护壁,砼护壁、砼灌注、振捣、养护,现场制作、绑扎钢筋笼、钢筋笼的倒运、下钢筋笼等全部工作以及安拆导管、声测管、清孔,清桩头。
2.7灌注商品混凝土(充盈系数1.1),充盈系数大于1.1所浪费的混凝土从分包工程结算中扣除。
3、招标范围:
具体详见合同内容,招标人有权调整招标范围,并不承担由此引起的任何费用。
4、时间安排及要求:
4.1 发标时间:2018 年 月 日
4.2 投标时间安排:
4.2.1 2018 年 月 日 9:00 领取招标图纸(电子光盘)及招标文件。
4.2.2 2018 年 月 日 15:00 前,各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人(并提供电子版发送至315983052 @qq.com ),过后不补,招标人将进行统一的书面答复,答疑资料(如有)于20 年 月 日 9:00 由投标人到招标人处领取。
4.3现场答疑时间:在截标之前,各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场,现场联系人: 顾超 ,联系电话: 18302316210 。
4.4 投标书递交截止时间:20 年 月 日 17:00 前。
4.5 定标时间:定标结果在截标之日起10天内通知中标人。
5、现场施工条件
5.1招标人在现场提供符合要求的施工用水、用电,招标人将提供水电的接驳点,投标人按招标人的指定位置进行接驳。
5.2建筑轴线控制基点及水准控制基点由招标人提供,其后的放样工作由招标人牵头投标人配合完成。
5.3投标人须根据工作需要自行设置照明灯具及线路。
6、计量依据:
计量将严格按照现场设计施工图图示尺寸及现场收方单(不能在图纸上体现计量尺寸的)为结算依据,投标人若对招标人提供的计量依据有所异议可直接在招标答疑中提出。
7、质量标准:
达到国家标准规范中要求的合格标准,符合施工图及相关技术文件的要求。
8、工期:
必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为15 日历天(详见合同条款)。
9、招标文件
9.1招标文件组成:招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录,招标文件包括下列内容:
9.1.1第一章 投标人须知;
9.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求;
9.1.3第三章 投标文件格式及报价说明;
9.1.4第四章 拟签订合同的主要条款;
9.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求,如果投标人编制的投标文件,不能响应和满足本须知的要求,责任由投标人自负,其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
9.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
9.4招标文件的修改:招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改,在投标截至时间2天前,以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。
10、投标文件内容及封装要求(相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验):
10.1第一部分 经济标部分:按招标文件提供的格式(详见投标函)及要求填写
10.2第二部分 技术标部分(按以下顺序装订):
10.2.1项目经理简历表;
10.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表;
10.2.3主要施工管理人员表;
10.2.4主要施工机械设备表;
10.2.5劳动力计划表;
10.3第三部分 商务标部分(按以下顺序装订,复印件须盖企业盖章):
10.3.1法定代表人资格证明书;
10.3.2法定代表人授权委托书;
10.3.3有关资信证明资料(须一级劳务以上资质);
10.3.4投标保证金证明;
10.4密封:
10.4.1投标文件的份数和签署:
1)投标人须编制投标文件“正本”一份,“副本”二份,并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处,以正本为准。
2)投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称,并由投标人加盖盖章和法定代表人或其授权人印鉴。
10.4.2投标文件的装订要求:务必请将经济标和技术标、商务标分别装订,但可不分别密封。
10.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
11、投标注意事项:
11.1务请各投标人仔细阅读招标文件等资料,详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况,充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误,如有错漏概由投标人负责。
9.2投标文件采用中文,中文字及数字均应全部采用打印体。
9.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明,并装订在《投标函》之后,否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
10、废标条件:
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件,对有下列情形之一的投标文件即告作废;
10.1恶意竞标、围标、串标;
10.2投标文件未密封;
10.3投标文件数量未按要求提供;
10.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的;
10.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章;
10.6投标文件逾期送达的;
10.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制;
11、评标:
11.1本工程采用邀请招标方式招标,综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。
11.2技术标评审:先开技术标,由招标人对各投标单位的技术进行评审,若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。
11.3经济标评审:在技术标评审合格的情况下,对经济标进行分析,采用“合理低价”的原则选取中标人。
11.4招标工程评标结果的确定:通过招标人对技术标和经济标的综合评审后,与投标人议标,从而最终确定中标人并发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。
12、其它:
12.1投标人须按照中标通知书的要求及时签订施工合同,否则招标人有权取消其投标的资格,还将追究其相关责任,且该投标人将会被从招标人的合格承建商名录中清除。
12.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任,均由投标人自己承担。
12.3投标人明白,招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件,且无需作任何解释。
12.4招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。






第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求

1、工程建设条件
1.1场地情况:场地拆迁及平整已完成。
1.2施工用水:由招标人场内指定地点的总接口,投标人自行接入施工现场各用水点。
1.3施工用电:由招标人现场指定地点的二级配电箱内,二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。
1.4现场临时围墙:由招标人提供。
1.5现场施工道路:已修建
1.6上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准,招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。
2、招标图纸及资料
具体详见附件资料。
3、工程采用的技术要求
执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。

本招标文件解释权规中建二局。









投 标 函
致:中国建筑第二工程局有限公司
1、根据已收到贵公司的华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程桩基础及基础土石方分包招标文件,我单位经认真考察施工现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其他有关文件后,我公司现报价如下:
1、综合单价明细表
编号 项目名称 工作内容 项目特征 计量规则 单位 增值税率 不含税单价(元) 发票类型 其中综合单价包含安全生产费用(元)
1 机械旋挖(回旋)钻孔桩 1、场地平整、排地表水,处理渗水、积水;2、土方开挖、凿打、钻挖孔桩土石方;3、固壁;4、钻孔、清孔;5、泥浆池及沟槽砌筑、拆除;6、泥浆制作、运输;7、清理、运输、清理井壁;8、现场桩钢筋笼制作、倒运、下钢筋笼,声测管安装;9、混凝土浇筑、振捣、养护;10、现场安全防护
1、土石类别:淤泥、流砂、土、石综合,包括回填土石方;2.成孔方法:不区分土石成分,综合考虑机械旋挖钻孔桩成孔;3.桩直径:综合;4.桩深度:综合考虑;5.土石方场内转运:分包配合上车出土;6、自拌砼护壁:砼强度等级,厚度综合,包括自拌砼护壁及护壁砼中的钢筋。
1、以设计桩的截面积(不含护壁)乘以土石方开挖深度以体积计算(土石方开挖顶标高按业主场地移交标高,桩径不足1m,工程量按1m³/m计算) M3 增值税专用发票
2 人工地梁、集水坑、电梯基坑沟槽、塔吊、独立基础、条形基础土方 挖土石方、水平及垂直运输、安全防护、抽水、通风换气、抽水等 土质:包括土方、回填土石方、松石、流砂、垃圾等各类土石方 按施工图设计面积*土方开挖深度体积计算。其中人工地梁计算工作面,按地梁断面尺寸每边加300mm计算。 m3 增值税专用发票
3 人工地梁、集水坑、电梯基坑沟槽石方,塔基石方,独立基础、条基石方 挖土石方、水平及垂直运输、安全防护、抽水、通风换气、抽水等。 土质:包括中风化以上石方 按施工图设计面积*石方开挖深度体积计算。其中人工地梁计算工作面,按地梁断面尺寸每边加300mm计算。 m3 增值税专用发票
4 破桩头 破桩头、清理桩头; / 按现场实际使用人工数量以工日计算;总工日数量不超过施工范围桩总量的1.5倍,超过部分由分包单位自行承担。 元/工日 增值税专用发票

2、结算及付款办法
乙方按质、按量完成甲方所分配合同范围内所有工作内容,并达到甲方的工期要求,甲方按设计施工图设计断面及实测实量的挖方深度计算的工程量及合同单价在当月20日前一次性与乙方结算,次月25日之前支付应付结算款的 70 %,地下室主体结构封顶当月支付至应付结算款的80% ,地下室主体结构封顶当月办理总结算,次月支付至应付结算款的90%,再次月支付至应付结算款的95%;项目整体竣工验收合格后三月内支付剩余工程款。(在工程款支付时由乙方提供合法本企业发票)。如乙方所承包范围内的工作未完就要求退场,仅予结算已完成工作量价款的70%,结算其余30%补给后续施工队伍,其它一切损失由乙方自理。如乙方承包范围的工作完成后经验收不合格,不予进行结算。
3、我公司已详细审核全部招标文件,包括修改文件,及有关附件,我公司完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
4、若我公司中标,我公司保证在合同条款规定的开工日期开始施工及完成施工。在签订合同后,如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改,或颁发新的国家规范标准及规定,则投标人应遵守新的规范和标准,上述综合单价不做任何调整。本工程质量要求一次性验收合格,并在合同条款中规定的预计完工日期完成和交付全部工程。
5、除非另外达成协议并生效,贵公司的中标通知书和本投标文件将构成约束贵我双方的合同。
6、我公司理解贵公司有权不接受最低报价的标书,对不中标的原因不作任何解释,贵公司并保留拒绝投标书中某一部分的权力。
投标人(盖章):

法定代表人或委托人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

法定代表人资格证明书
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: 年 月 日
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
系 的法定代表人。
为施工、竣工保修 工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。



特此证明。



投标人:
年 月 日





法定代表人授权委托书
致:中国建筑第二工程局有限公司
我 系 的法定代表人,现委托 为我单位代理人,以我单位名义参加中国建筑第二工程局有限公司华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程中 旋挖桩基工程 的招投标活动及商务洽谈,并授权受托方代表我单位签署相关的投标文件、合同及合同履行中其他一切相关的工程、经济及法律文件。
授权期限至授权委托事项完成之日止。

授权单位:
法定代表人:
受托方:
授权日期:

法定代表人身份证复印件 受托人身份证复印件




有关资信证明资料

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件。
2、国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书(劳务承包一级以上或建筑工程总承包三级以上)复印件。
3、 市建设委员会、 市财政局、 市物价局颁发的 市施工企业工程规费计取相关标准复印件。
4、建设行政主管部门颁发的项目经理(二级以上)复印件。
5、安全生产许可证。
6、以上证件必要时须提供原件以备查。
近三年来的企业获奖情况。











技术标格式文件1:

项目经理简历表

姓名 学历 毕业院校
性别 健康状况 从事专业年限 任项目经理年限
出生
年月 工作时间 项目经理资质
证书号
工作简历
时间(年月) 工作单位及职务











技术标格式文件2:

项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表

工程名称 竣工时间 建筑面积(万平米) 结算价(万元) 质量等级 备注
















技术标格式文件3:
主要施工管理人员表
名 称 姓 名 职 务 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部
1、项目主管
2、其他人员

二、现场
1、项目经理
2、项目副经理
3、技术负责人
4、质量管理
5、材料管理
6、计划管理
7、安全管理
8、其他人员



技术标格式文件4:
主要施工机械设备表
序号 设备
名称 型号
规格 数
量 国别
产地 制造
年份 额定
功率
kw 生产
能力 备注













技术标格式文件5:

劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
单位:人
工程、级别 按工程施工阶段投入劳动力
8

















华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程

基础工程分包合同







(合同编号:CSCEC2B-XN-HYHLC1 -JCFB- 00X)








发包人:中国建筑第二工程局有限公司
承包人:



基础工程分包合同
甲方:中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方因生产需要,由乙方提供足额、技术熟练的土石方工人30 名及相应的管理人员 5 人,进入工地,承揽该项目基础分包工程。为明确双方职责,特签订本协议:
一、进场日期
进场日期暂定为2018年2月10日(管理人员须提前一天)进场,合同工期为每个栋号 25 天。具体进场时间按甲方的书面进场通知书为准。
二、专业分包承包范围、承包方式及工作内容
1、承包范围:华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程 #楼基础工程。乙方具体施工情况均以甲方现场施工负责人指定为准。 甲方有权根据现场情况调整乙方上述承包范围,乙方承诺对此无任何异议。
2、承包方式:包工不包料(但包机具、部分辅材)。
3、工作内容(包括但不限于):
3.1乙方按甲方要求负责承包范围内的场地平整。
3.2根据工程进度的需要,负责旋挖桩的所有机械设备(包括配套设备)的进出场及场内移机,进场机械设备旋挖机不能低于5台,220以上挖掘机2台,吊车(8T以上)2台,及其油料、电焊条;
3.3甲方负责提供基准点,乙方配合甲方承包范围内各种桩的放线、定位工作,按各种桩的工作流程进行施工(乙方有义务协助甲方管理人员放线准确、到位)。
3.4旋挖桩包括:场地平整、定位、钻孔、安放护筒、钻机移机、就位、钻孔、清孔清碴、泥浆护壁,砼护壁、砼灌注、振捣、养护,现场制作、绑扎钢筋笼、钢筋笼的倒运、下钢筋笼等全部工作以及安拆导管、声测管、清孔,清桩头。
3.5灌注商品混凝土(充盈系数1.1),充盈系数大于1.1所浪费的混凝土从分包工程结算中扣除。
3.6试块等材料按规范要求的试件的制做。
3.7乙方施工范围内的临时排水、排污和乙方承包范围内的安全和文明施工现场保洁。
3.8清理地下障碍物;
3.9桩孔的回填或安全防护。
3.10包验收通过。
3.11配合甲方质量部一切验收等工作,在桩基验收合格后10天内完成竣工资料和竣工图的编制工作,交工竣工资料等及相关工作内容。
三、合同价款

华远·海蓝城(重庆)项目二期基础工程综合包干单价表
编号 项目名称 工作内容 项目特征 计量规则 单位 增值税率 不含税单价(元) 发票类型 其中综合单价包含安全生产费用(元)
1 机械旋挖(回旋)钻孔桩 1、场地平整、排地表水,处理渗水、积水;2、土方开挖、凿打、钻挖孔桩土石方;3、固壁;4、钻孔、清孔;5、泥浆池及沟槽砌筑、拆除;6、泥浆制作、运输;7、清理、运输、清理井壁;8、现场桩钢筋笼制作、倒运、下钢筋笼,声测管安装;9、混凝土浇筑、振捣、养护;10、现场安全防护
1、土石类别:淤泥、流砂、土、石综合,包括回填土石方;2.成孔方法:不区分土石成分,综合考虑机械旋挖钻孔桩成孔;3.桩直径:综合;4.桩深度:综合考虑;5.土石方场内转运:分包配合上车出土;6、自拌砼护壁:砼强度等级,厚度综合,包括自拌砼护壁及护壁砼中的钢筋。
1、以设计桩的截面积(不含护壁)乘以土石方开挖深度以体积计算(土石方开挖顶标高按业主场地移交标高,桩径不足1m,工程量按1m³/m计算) M3
2 人工地梁、集水坑、电梯基坑沟槽、塔吊、独立基础、条形基础土方 挖土石方、水平及垂直运输、安全防护、抽水、通风换气、抽水等 土质:包括土方、回填土石方、松石、流砂、垃圾等各类土石方 按施工图设计面积*土方开挖深度体积计算。其中人工地梁计算工作面,按地梁断面尺寸每边加300mm计算。 m3
3 人工地梁、集水坑、电梯基坑沟槽石方,塔基石方,独立基础、条基石方 挖土石方、水平及垂直运输、安全防护、抽水、通风换气、抽水等。 土质:包括中风化以上石方 按施工图设计面积*石方开挖深度体积计算。其中人工地梁计算工作面,按地梁断面尺寸每边加300mm计算。 m3
4 破桩头 破桩头、清理桩头; / 按现场实际使用人工数量以工日计算;总工日数量不超过施工范围桩总量的1.5倍,超过部分由分包单位自行承担。 元/工日

1、以上包干价目中已包括各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费用、劳动保护费、医疗费、差旅费、管理费、附加税费、个人所得税、各类保险(含民工养老保险)、岗位培训费等各种费用,旋挖机进出场费、移位费不再计算。
2、旋挖桩塌孔:现场旋挖桩塌孔,采用土石回填处理,并进行二次开挖,不计算回填及二次开挖费用;采用混凝土回填处理,回填处理不计算费用,仅二次开挖按照回填段工程量一半进行计算;
3、乙方必须配备专门的材料负责人,对在甲方领用的材料及归还负责,乙方在甲方领用周材:架管损耗率控制在2%以内、扣件损耗率控制在3%以内,以上部分材料超过损耗部分由投标人按材料市场价进行赔偿并外加10%的采购及管理费用,此费用在结算中扣除。
4、本合同暂定含税总价为:¥ 元,(大写:), 暂列税金为: ¥ 元,(大写: ),暂定不含税总价为:¥ 元,(大写: )。
四、结算及付款办法
1、结算:乙方按质、按量完成甲方所分配合同范围内所有工作内容,并达到甲方的工期要求,甲方按设计施工图设计断面及实测实量的挖方深度计算的工程量及合同单价在当月20日前一次性与乙方结算,次月25日之前支付应付结算款的 70 %,地下室主体结构封顶当月支付至应付结算款的80% ,地下室主体结构封顶当月办理总结算,次月支付至应付结算款的90%,再次月支付至应付结算款的95%;项目整体竣工验收合格后三月内支付剩余工程款。(在工程款支付时由乙方提供合法本企业发票)。如乙方所承包范围内的工作未完就要求退场,仅予结算已完成工作量价款的70%,结算其余30%补给后续施工队伍,其它一切损失由乙方自理。如乙方承包范围的工作完成后经验收不合格,不予进行结算。
2、甲方通过转帐支付,甲方付款前乙方须提供双方结算金额全额的增值税专用发票,填写双方信息需完整准确,并在备注栏中注明项目所在省市区及项目名称,否则甲方有权不付款,对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚,并保留提交给国家相关管理机构的权力。
五、税务条款
(1)本合同所涉应税行为计税方法为:
(2)乙方属于
(3)乙方应在甲方付款前按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票(包含税务机关代开),税率为 %,
甲方增值税发票开具信息 乙方增值税发票开具信息
纳税人名称 中国建筑第二工程局有限公司 纳税人名称
税务登记号 91110000100024296D 税务登记号
税务登记地址 北京市通州区梨园镇北杨洼251号 税务登记地址
税务登记联系电话 010-51816629 税务登记联系电话
税务开具银行名称 北京银行总部基地支行 税务开具银行名称
税务开户银行账号 20000003821400010735153 税务开户银行账号
发票备注栏:工程名称+地区(以下有下划线的内容须完整填写)
工程名称:华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程 服务地址:重庆市巴南区

(4)以下情况之一,甲方有权拒收
①乙方开具虚假发票的
②乙方开具发票种类错误的
③乙方开具发票上记载的信息错误的(如:甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);
④汇总开具增值税普通发票时,未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;
⑤其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
(5)若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(4)款情形之一的,则甲方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的,甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票,或甲方暂停支付款项等行为,不视为甲方违约,且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚。
(6)若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金均为含税金额,在甲方支付违约金前,乙方应按扣除前工程款金额,向甲方开具增值税发票。
六、质量要求
1、凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权指令相关班组立即进行返工,返工费用由乙方承担,甲方另向乙方罚款50元/次。
2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的,甲方向乙方罚款500元/次。
七、安全要求
1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及班组兼职安全员,配合甲方做好进场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有强烈的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理工作制度及治安管理条例。
4、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因,造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故,对造成的损失,由乙方承担一切责任。另外,甲方视情况给予乙方2000元至10000元的罚款。
5、乙方在施工现场内如发现未戴安全帽,发现一次,甲方向乙方罚款100元/次(管理人员),甲方向乙方罚款50元/次(工人)。
八、进度要求
1、乙方必须按甲方下达的控制工期进度( 日历天,从甲方交给乙方场地后 天内完成)、作业指令按期或提前完成任务。
2、甲方每2天对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续两次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,乙方必须服从。
3、乙方必须积极调配劳动力以满足要求:乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若工期拖延,甲方将按 10000 元/天对乙方进行罚款。
九、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
2、乙方作业层的材料堆放必须整齐,井然有序。
十、双方责任
1、甲方为乙方提供住房及铺位,日常生活用品等乙方自理。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底、技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定给乙方结算,支付专业分包费。
4、乙方必须派出甲方所需的管理、技术水平等各方面均合格的人员,指定一名全面负责人,有经验的现场施工员、安全员、材料员、技术负责人。
5、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度。
6、乙方必须承担所有挖方一切工具、机具(含抽水泵)、照明用灯线及护壁模板所用材料、二级配电箱、二级防漏电保护所用设施材料、接机具的电缆电线等。甲方只提供必要的二级配电箱。
7、乙方必须按照施工预算核定领用材料,并在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值赔偿另加10%索赔。
8、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求进行施工作业,必须按期、保质、保量、安全文明地完成所承包的分项工程。
9、乙方为完成本工程所配备的一切工具及机具(除架管、扣件外),安全帽、安全带等劳保用品由乙方提供。若需甲方提供的上述材料等,费用在乙方退场时扣除。
十一、其它事项
1、进场人员先申报并提供工人身份证备案,经项目专业分包管理员审核无误后进场。进场人员经过入场安全教育后由甲方安全部门登记编号并统一发放安全帽,及进门卡。安全帽由甲方统一提供,并按每顶安全帽25元,从乙方结算款中扣除。进门卡的刷卡记录,作为甲方核对乙方考勤表的参考资料,若乙方工人未进行实名登记,不刷卡或强行进入工地,甲方将对乙方处以200元/次的罚款。
2、乙方必须每月更新花名册,并按实际情况制作考勤表、工资表、人员进出场表,经专业分包管理人员核实并签署意见后,每月25日与工程量完成表一道报送甲方商务部,否则甲方商务部不予审核进度款。
3、所有人员宿舍安排均按照审核后的进场人员申报表进行安排,每间额定住宿8人。乙方接收的宿舍由乙方负责管理,甲方协助监督,所有的违规处罚均针对乙方,乙方专业分包人员变动时,多余出的宿舍要及时交回甲方并办理书面移交手续,否则一切责任及经济处罚、损失,均由乙方承担。
4、采用实名制工资卡发放,工人工资卡统一办理,或者实名制发放,既持本人身份证领取,不允许代领情况。甲方将对乙方每月提交的工资表张榜公布,对于实际领取工资人员和考勤表、工资表不符的,甲方将对乙方进行每次1万元人民币的处罚。
5、乙方必须按政府的相关规定为乙方聘用的所有人员缴纳社保等费用,否则乙方应全部承担政府职能部门对其进行的处罚(包括政府职能部门对甲方、业主的处罚)。
6、乙方指定 李光乐为现场负责人,乙方负责人不得擅自离开施工现场,且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理人,甲方向乙方罚款50元/次。乙方其它人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日及农忙期间)均不得擅自离岗,否则每发现一人甲方向乙方罚款50元/次,且乙方应赔偿甲方因此而造成的一切损失。节假日乙方施工人员不得减少,每减少一人,甲方向乙方罚款50元/次。
7、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如有发生,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响的大小,处以索赔。
8、乙方承包工程范围内工作内容不得转包。
9、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的施工人员,如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场文明施工和安全生产等各项要求时,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
10、暂住费由乙方自理。
11、发生因工重伤或死亡事故,由专业分包发包人牵头专业分包承包人具体实施,按照规定报告有关部门进行调查,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故责任者的处理意见,其中伤者救治费用应由专业分包承包人先行承担。单次5万元人民币以下工伤由乙方自行承担,5万元以上重大伤亡由乙方承担35%,甲方承担65%。
12、本合同如有未尽事宜,由双方协商修改或补充。
13、补充条款
1)进场后一周内若乙方人员达不到甲方要求,甲方有权中止合同。
2)如果乙方采用空压机、水钻、切割机、抽水泵、电动葫芦、卷扬机等,机具乙方自理,水、电费甲方负责。
3)合同中未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4)乙方接受甲方寄送文件的地址,只要甲方按照该地址送达了文件即视为已送达;并且由乙方承担由此产生的费用,乙方收件地址: ;邮编: ;联系人: ;联系电话: ;邮箱: 。
十二、争议与违约责任:
1、争议
本合同履行过程中如发生纠纷,任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁,并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址:甲方:重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼;乙方: 。如任何一方未在本条款确认送达地址的,该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
2、违约:
2.1 在任何情况下,乙方不得将本工程的全部或部分转让或转包给他人,甲方在任何情况下有权随时否定乙方未经甲方同意的转让、转包和再分包,同时甲方有权对乙方处以分包总价10%以上的罚款。
十三、本合同自双方签字、盖章之日起生效。此合同壹式肆份,甲方叁份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话:
日 期:




安全管理协议书
发包人:中国建筑第二工程局有限公司 (简称甲方)
承包人: (简称乙方)
经协商,发包人和承包人双方在已经签订的《桩基工程专业分包合同》框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行JGJ59— 2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。
第二条 双方共同遵守中建二局西南分公司各项安全生产规章制度,贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。
第三条 甲方和乙方之间是专业分包合同协议关系,乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系,乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工合同,为其购买工伤保险,并上报留底。
第四条 安全管理目标
1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故;
2、控制因工轻伤事故频率不得超过3‰ ,力争为零;
3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故,杜绝机械设备管理事故;
4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位,动火作业违章造成的火灾
事故;
5、杜绝发生重大交通安全事故;
6、杜绝发生盗窃,黄赌毒,群殴,故意伤害刑事案件;
7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位,群体食物中毒恶性事故;
8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故;
9、保证安全生产、文明施工标准化创优,CI创优工作验收合格;
10、各项整改执行率必须达到100 % ;
11、不被新闻媒体报光通报,不被政府部门或上级单位通报处罚。
第五条 发包人的安全责任、权利和义务
1、对承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对承包人人员进行入场安全教育,定期对承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、 。
3、安排承包人施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底,签用工合同协议,技术部进行方案技术交底,工程部进行安全技术交底,组织施工,物资部保证材料协调供给 ,质保部进行质量管理验收,安全部进行入场安全教育,现场管控、防护、安全验收,办公室进行实名制管理和宿舍管理。
4、工程安全防护、文明施工措施方案由发包人负责实施,费用由发包人支付。
5、有权制止承包人的违章作业,对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对承包人采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备进行安全生产监督检查,项目部进行统一管理(费用由承包人承担),有权拒绝承包人不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。
8、如果承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故(除承担由此产生的一切责任外),发包人有权终止分包协议,责令承包人限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照分包合同发包人收取安全生产保证金,当承包人不服从安全生产指挥、违章作业时,发包人可以按照项目安全生产奖罚规定,直接在此保证金内扣除。
11、承包人必须与每个工人签订劳动合同,如不跟工人签订劳动合同,所造成的经济及法律责任全部由承包人承担。
第六条 承包人的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》, 并报发包人备案,在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点,建立健全安全管理体系,结合分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员:作业人员50 人以下的,设1 名专职安全员;50 人~200 人的,设2名专职安全员;200 人以上的,设3名及以上专职安全员,并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求,持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证,证件报发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员,甲方有权代为聘请合格的专职安全员,其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
3、专业承包单位应当配置至少1人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员,甲方有权代为聘请合格的专职安全员,其薪酬由甲方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
4、施工期间乙方指派 同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作,且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
5、 乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导,如不能胜任安全工作,甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。
7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证,确保特种作业人员持证上岗,做到人证相符、证岗吻合。
8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育,组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动;负责对所雇佣人员进行实名制管理(造花名册、提供身份证复印件等)。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
9、按照发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底(交底记录报发包人备案), 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
10、不违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。对发包人提供的安全设施不能保证安全施工时,及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝发包人违章指挥。
11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品(安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心,护目镜、太阳镜等,在招标人合格劳保用品供应商中进行采购)所需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品,发包人有权待其采购发放,费用在承包人月度工程进度款中加倍扣除。
12、不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,对于检查出的隐患,乙方必须认真整改,定期不整改严格按照甲方的《安全生产奖罚制度》执行,并承担由此造成的后果。
14、分包所施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步,做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施,费用有该分包单位支付,并可加倍处罚。
第七条 事故调查处理
1、若现场发生安全事故,乙方必须立即上报甲方,积极采取紧急措施制止事故事态的扩展,组织全力抢救伤员,保护事故现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用,第一时间对人员进行抢救治疗,并以乙方为主体积极进行善后处理工作,甲方不直接对伤亡职工及家属。
2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。
3、非乙方责任的安全事故,费用按如下方式进行处理:
假设单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元,双方承担费用原则为:
3.1 C≤2,则实际损失由乙方承担;
3.2 2<C≤5,则甲方承担:0.7×(C-2)万元,乙方承担:0.3×(C-2)万元+2万元;
3.3 C>5,则甲方承担:0.8×(C-2)万元,乙方承担:0.2×(C-2)万元+2万元;
4、因为乙方的责任(故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等)造成的安全事故,由乙方自行承担经济责任及法律责任,乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿,妥善处理好善后工作。
5、承包人不服从发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、承包人在运输材料过程中,与第三方发生安全事故,造成伤亡或财产损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失;第三方造成承包人伤亡或财产损坏的,由乙方与第三方自行解决纠纷。
7、承包人的车辆进出工地,必须服从发包人的指挥,文明驾驶,若车辆对发包人的财产(大门,门禁系统,围挡等)造成损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。
8、发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和经济损失。
9、由于发包人主要责任造成的伤亡事故,承包人有权要求发包人进行经济赔偿。由于承包人主要责任造成的伤亡事故,发包人有权要求承包人承担违约责任。
甲方(公章): 乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月 日




安全生产费用考核办法
为了规范分包单位安全生产管理,保证分包单位整体安全生产资金有效投入,根据财企【2012】16号文,将对分包单位的安全生产资金使用情况进行考核,如分包单位未按考核办法执行,项目将按照考核办法将分包单位经济处罚,处罚金将从分包单位工程款中扣除。具体考核办法如下:
分包单位安全生产费用支付考核表
项目名称 分包单
位名称 考核
日期
考核
部门
序号 考核内容 考核条件 考核结果 “不合格”的管理措施
合格 不合格
1 安全管理体系 专业承包单位应当配置至少1人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。 总包可另行招聘专职安全员专管其施工区域,并按照每名安全员1万元/月的费用由该专业分包支付。
2 劳务分包单位施工人员在50人以下的,应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的,应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰。 总包可另行招聘专职安全员专管其施工区域,并按照每名安全员1万元/月的费用由该劳务分包支付。
3 特种作业人员持证上岗率100%。 总包可另行招聘合格特种作业人员进行作业,并按照每人1万元/月的费用由该专业或劳务分包支付。
4 劳动保护用品 专业承包企业、劳务分包企业必须按国家规定免费为全员发放合格的劳动保护用品(包括安全帽、安全带以及安全[绝缘]鞋、防护眼镜、防护手套、防尘[毒]口罩等个人劳动保护用品),更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品,不得收取或变相收取任何费用。 劳动保护用品坚持“谁用工,谁负责”的原则,总包有权购买合格的劳保用品,费用由该分包单位支付。
5 日常安全管理 是否做到日常安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督。 总包可另行安排由第三方实施,费用有该分包单位支付,并可加倍处罚。

6 所施工作业区域临边洞口等的安全防护必须同步;以及安全防护所需的辅材必须同时满足。
7 所施工作业区域必须做到“工完场清”、文明施工。
8 务工人员的三级安全教育率、安全培训率必须达到100%。
9 分包单位应当履行的其他安全主体责任和安全义务。
考核意见: 考核人:
备注:考核责任人为项目安全总监,考核时间为“考核条件”出现“不合格”时。



治安管理承包协议
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包人: (简称乙方)
为了加强企业内部治安管理,维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全;预防和打击各类违法犯罪活动,确保企业施工生产任务的顺利完成,特制定本承包协议。
1、专业分包承包人必须严格遵守《中建二局外部专业分包队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。
2、专业分包承包人必须呈报队伍人员花名册,做到三证(暂住证、计划生育证、外出专业分包许可证)齐全。
3、专业分包承包人作业人员不准在单位内部寻衅滋事、打架斗殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼,一经发现,不论何种原因给予500~2000元经济处罚,造成事故的移交有关部门处理。
4、专业分包承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住,一经发现给予300~500元经济处罚。
5、专业分包承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇,使用违法犯罪嫌疑人,违者处以1000~5000元的经济处罚,并移交公安机关处理。
6、专业分包承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火,违者处以200~1000元的经济处罚,造成事故的移交有关部门处理。
7、严禁专业分包承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备,零部件或其他企业财产,一经发现处以500~3000元的经济处罚,并移交公安机关处理。
8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许,不得私自搬动、挪用和任意拆除,违者处以200~3000元的经济处罚。
9、专业分包承包人应成立治保组织和民调组织,协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。
10、若有违反承包协议的有关条款,专业分包承包人负责人必须接受鲁能?南渝星城总承包项目部项目的处罚(惩罚性违约金由项目保卫负责人出单据,财务部在分包商工程款中扣除)。并根据情节轻重和损失大小,分别给予当事人或分包商接触协议,赔偿损失等处理,直至追究其法律责任。
11、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。


甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间: 年 月 日

















质量管理协议
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包人: (简称乙方)
根据双方签订的《华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程旋挖桩基》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经甲乙双方友好协商,就本工作质量管理达成如下协议:
一、质量目标: 满足总包对单位工程的质量目标要求,创三峡杯,杜绝一般及以上质量事故的发生,杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利、责任与义务
1、负责制定分包工程(采购物资)的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对分供方进行质量技术交底,负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查,对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核,并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、负责审核分供方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书(含管理人员上岗证及继续教育证明)。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员,50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员,50~200作业人员的分包要配置2名质量员,200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明(含过程管控资料),认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品(工序样板)供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动,教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护,不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、处罚条款:
1、无论何种原因,若乙方提交的产品(工程质量和物资设备)出现不符合验收标准的情况,除进行返工(退货)、接受甲方处罚外,还要赔偿甲方的损失(工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失),乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗,甲方有权对乙方处以贰仟元/月的罚金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》,有权提出整改、返工等要求;乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复,甲方有权对乙方处以伍佰元/次的罚金,同时乙方必须限期整改到位并回复甲方,直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动,乙方应积极参与配合;甲方组织的工程质量例会和质量专项检查,乙方不得无故缺席,未征得甲方同意而无故缺席,甲方有权对乙方处以伍佰元/次的罚金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和结构安全的质量问题,甲方有权对乙方处以伍仟元以上/次的罚金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查(含第三方检测)中排名倒数前三的,甲方有权对乙方处以贰仟元/次的罚金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如:结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如:结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等,甲方有权对乙方处以贰仟元/次的罚金,并返工整改保证验收合格为止。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报,或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响,甲方有权对乙方处以壹万元以上/次的罚金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上三峡杯、巴渝杯奖,甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
三、其他约定:
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主供应合同相关条款不一致时,按照较严的条款执行。
2、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持一致。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月







分包方环保保证书
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包人: (简称乙方)
本保证书作为双方已签订的分包合同的附件,与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款,否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行处罚直至解除合同。
一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度,遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。
二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行。
三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育,增强环保意识,对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员,甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。
四、如分包方在施工中违返有关环保规定,甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。
五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门惩罚性违约金,以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失,均由分包方承担。
以下无正文。


甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间: 年 月 日






项目后勤管理协议
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包人: (简称乙方)
为加强中建二局 华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程项目的后勤及生活区的管理,营造一个良好的居住和生活环境,保障施工人员的身体健康和生命安全,根据重庆市建委的有关规定,结合项目实际,经双方协商达成如下协议:
1、生活区由甲方负责管理,并负责提供住房和上下床,上下床实行领用制,乙方领出后应负责保管,不得损坏和丢失,施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方,归还不够或损坏,按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。
2、乙方负责生活区宿舍内清洁卫生,甲方定期进行检查,检查不合格者每间宿舍惩罚性违约金200元。
3、乙方必须设一名专职后勤管理员,负责本单位生活区的各项管理工作,并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作,服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位,按每月2000元扣其管理费。
4、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作,并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。
5、生活区内乙方不得私自搭设小食堂,也不得在宿舍内另起灶做饭,违者除了限三日拆除外,另处2000元的惩罚性违约金。
6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐,毛巾挂放成线,床下鞋摆放成线,安全帽摆放成线。
7、乙方要无条件服从总包单位统一管理,爱护生活区内各项设施,如有损坏必须照价赔偿。
8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。
9、生活区实行封闭管理,出入大门时工人应出示项目的有效证件,禁止外来人员随意进出,对来访人员实行登记制度。
10、生活区宿舍内不得留宿外来人员,特殊情况必须留宿的,必须报项目部主管部门批准。
11、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住,发现一个惩罚性违约金500元,并限期离开生活区或施工现场。
12、生活区内的用电设施实行统一管理,宿舍内全部采用36V低压照明供电。
13、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品,也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。
以下无正文。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间: 年 月 日



















现场签证管理流程
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
为了规范现场签证管理,便于工程施工进度、质量、安全处于有序、受控的状态,同时满足现场其他方面要求,特制定本现场签证管理流程协议。
1、现场签证的程序为:由乙方指定负责人提出申请,项目部主管人员及部门经理出具意见后报项目生产经理审查。对于能量化(即能按施工图计算工程量)的不允许办理签证,对于须现场收方的,须经项目工程部、合约部及乙方指定负责人共同现场及时确定。然后经项目商务经理(或合约部经理)、项目经理审核确定后生效。
2、现场发生的签证,乙方须于当日提出并办理完签证申请,于工作内容完成后3日内完善相关签证手续,过后不补,费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的签证不及时,甲方将不予办理结算,由此造成的损失由乙方自行承担。
4、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间: 年 月 日












合 同 外 签 证 工 作 指 令
工程名称 合同编码
分包单位 工作指令编号
施工期限 年 月 日至于 年 月 日
施工部位及工作内容:



签证原因或依据:

预计工作量(或工日):
申请部门经理:
相关描述:

计价依据: □合同价格
□计日工作
□合同外约定
商务部经办人:
商务部经理: 分包单位负责人:





项目生产经理:

项目商务经理:

项目经理:


备注;分包方必须保留好完整的相关记录,并及时发送我方以备审查、校核和现场验证。

合同外签证工作记录汇总表
工程名称 汇总表编号
分包单位 合同编码
施工期限 工作指令编号
施工部位及工作内容:




签证记录:
1、人工:
2、材料:
3、机械:
4、其它:
记录人:
附件:每日记录单 分包单位负责人:






责申请部门经理:
项目质量部:

项目安全部: 项目商务部:
项目生产经理
项目商务经理:
项目经理:

中建二局公司工程项目廉洁协议书
甲方:中国建筑第二工程局有限公司
乙方:
为切实加强华远?海蓝城(重庆)项目二期建筑安装施工总承包工程的廉政建设,防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生,保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序,规范工程项目在建设过程中双方的行为,保证把此项工程建设成为廉洁工程,根据国家有关工程施工的法律法规,按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求,经甲乙双方协商,决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动,特签订本协议。
第一条、甲乙双方的权力和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件,认真履行合同条款。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则(除商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和双方的利益,不得违反工程建设管理规章制度,不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双方应建立健全廉洁制度,适时开展廉洁从业专项教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督双方从业行为,对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为,有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为,有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利;同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定,不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品;不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、分包等经济活动。
5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的,需方应视情节轻重、影响大小给予相应处罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱,并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的,按管理权限,由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定,按管理权限,依据有关规定,由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理(包括调离本施工项目,不得参加与本工程有关的一切活动)。给甲方造成经济损失的,应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的,甲方将其列入分承包商黑名单,今后不得参加分公司范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报,经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效,双方应严格执行。
第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。
第七条、甲方监督部门:中建二局西南分公司纪检监察部
地址:重庆市江北区江北嘴西大街金融中心A座5楼。
电话:023-88924122 023-88924192 023-88924193
邮箱:jijianjianchabu@sina.cn
第八条、本协议一式叁份,分公司纪委、甲、乙各持壹份。


甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表人: 乙方代表人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日

 

报名地址:https://mall.yzw.cn/
??±ê????ר??
  • ?à????°??¨?è?¤????????????±ê
  • ?????é??????·?????????????±ê
  • ±±???ì??±±?·??????????????±ê
  • ·?????????×°???¤????????????±ê
  • ???????????ú?????????????ù??????????±ê
  • ???÷?¨?¤?????????¨???¤??????????????±ê
  • ???÷?¨?¤?????????¨???¤??????????????±ê
  • °????????¨???????è????????????????±ê
  • ?????????ú??·???????????±ê
  • ??????????????????????????±ê
  • ±±??°?????????????????????±ê
  • ???÷?ó×???????????????????±ê
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:010-59367890    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区车道沟一号青东商务区A座七层(100089)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司     北京中招国联咨询有限公司     北京国建伟业咨询有限公司     哈尔滨中招国联科技有限公司
    Copyright © 2005-2020 版权所有  招标网 京ICP证050708号 证书  京公网安备 11010802028602号