湛江市政府采购中心 受 雷州市人民法院 的委托，拟对 雷州市人民法院龙门法庭改造工程 进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：440000-201909-146098-0031

二、采购项目名称：雷州市人民法院龙门法庭改造工程

三、采购项目预算金额（元）：1,121,596.21

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

 

一、项目名称：雷州市人民法院龙门法庭改造工程。

二、项目内容及预算价格：

名称	单位	数量	预算总价（元）
雷州市人民法院龙门法庭改造工程-装饰部分	项	1	1,021,746.13
雷州市人民法院龙门法庭改造工程-绿化部分	项	1	56,593.07
雷州市人民法院龙门法庭改造工程-安装部分	项	1	43,257.01
合计			1,121,596.21
具体工程量见附后的湛江市工程预结算审核中心审定工程预算审核结论及图纸

三、项目总体要求：

1、工程概况

（1）工程名称：雷州市人民法院龙门法庭改造工程

（2）建设地址：***

（3）工程概况：主要内容为雷州市人民法院龙门法庭改造工程：装饰工程、绿化工程以及安装工程,具体内容见设计图纸及招标工程量清单文件。

（4）施工工期：50个日历天。

（5）资金来源：财政资金，建设资金已经落实。

（6）工程质量要求：合格或以上。

2、现场条件

（1）施工场地：已具备开工条件。

（2）施工用水：已具备开工条件。

（3）施工用电：已具备开工条件。

（4）临时设施：由施工单位自行搭设。

（5）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，施工方须无条件修复。

3、施工要求

（1）采购人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由成交供应商外自行解决，其费用成交供应商自理；

（2）采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由成交供应商在施工现场以外解决，其费用由成交供应商自理；

（3）施工时间安排：上午：7：30——12:30，下午 14:30——19:00，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准；

（4）成交供应商按照指定地点用水、用电，并向采购人缴纳成交价 水电费；

（5）成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；

（6）由于施工地点比较特殊，成交供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开；

（7）须指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向公安部门和建筑部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。

（8）工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合采购人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。

4．成交供应商派驻本项目的专业人员至少不低于以下人员配置：

项目负责人1名、安全负责人***

5、工程招标范围及内容

工程采购范围按照磋商文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，范围包括：工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。

6、审核依据

根据采购人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省房屋与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）及配套文件和广东省、湛江市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价文件。

四、项目技术要求

1、工程施工技术要求

（1）严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

（2）严格按照雷州市人民法院提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。

（3）按雷州市人民法院要求随时停工及开工，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。

（4）每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏沥青路面需及时修复。

（5）减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。

2、材料要求和供应方式

（1）成交供应商采购材料设备须提供质量认证证书由雷州市人民法院认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。

（2）本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合招标文件，方可使用；

（3）供应商在投标报价时须提供主要材料的品牌厂家，填写《主要施工材料说明一览表》；

（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。

3、工程质量标准

（1）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，雷州市人民法院有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向雷州市人民法院交纳违约金。

（2）确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和磋商文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（3）审批要求：成交供应商施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。

（4）本工程的保修期按照有关规定执行，保修期1年，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到雷州市人民法院提出要求返修的通知48小时内应派人根据雷州市人民法院要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由雷州市人民法院承担。若在规定时间内成交供应商违约，不派人按雷州市人民法院要求进行返修的，雷州市人民法院可自行派人维修。若成交供应商经过3次返修仍不能解决同一质量问题，雷州市人民法院可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，雷州市人民法院自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，雷州市人民法院将按有关程序向成交供应商追讨。雷州市人民法院因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

( 5）成交供应商必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，并必须严格把好产品质量关，产品进场须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经现场雷州市人民法院工作人员的验证、确认，符合标书要求，方可施工。

4、工程竣工资料的要求

（1）成交供应商的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。

（2）成交供应商应在工程竣工验收前按《湛江市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（若市建设行政主管部门有新规定，则按新规定执行）的有关规定提供工程资料，成交供应商应在工程竣工验收通过后协助采购人完成工程备案手续。

（3）若本项目按湛财综[2003]38 号文的要求使用新型材料，成交供应商需按湛财综[2003]38 号文的要求预留足够的时间通知采购人组织有关部门进行验收。成交供应商还需按湛财综[2003]38 号文的要求向采购人提供完整的资料。

（4）项目结算完成终审后20天内，成交供应商应向采购人提交一份工程技术档案资料。

（5）成交供应商如不在规定时间内按要求向采购人提供工程档案资料，每延误一天按每天伍佰元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。

六、项目安全要求：

1、根据《中华人民共和国安全生产法》，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。

2、根据《中华人民共和国消防法》，加强消防安全工作，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾的危害，保障各项工作秩序稳定，确保生命财产的安全，做到防范于未然，切实做到消防安全无事故。

3、施工现场的布置须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行，电器产品的安装、使用和线路的敷设必须符合国家有关电气安全技术规定的要求，拆除私拉乱接的电气线路。电气设备和照明灯具有良好的接地、接零保护。

4、根据《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》，施工现场的易燃、易爆化学物品随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃、易爆化学物品。 

5、在施工期间认真贯彻《建筑施工安全检查标准》，须定期组织防火安全检查工作，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施，防止和消除火险隐患。施工人员需熟悉防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行操作规程。

6、符合《危险化学品安全管理条例》规定，禁止在施工现场抽烟、焚烧油毡、橡胶、塑料、易爆易燃物品、毒害物品、腐蚀物品、自燃物品、易燃液体、易燃固体、液化气钢罐、汽油桶、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品和遇湿易燃物品等会产生明火、有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

7、拟派到本项目的施工人员，必须掌握和认真执行《建设工程施工安全技术操作规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。凡是不了解建筑安全规程的技术人员和未经过安全技术培训的工人，都不能参加施工。

8、根据《生产安全事故应急条例》， 需制定安全事故应急救援预案，着力构建安全风险管控和隐患排查治理预防性工作机制。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止工程事故发生。

七、项目商务要求

1、工期要求

（1）工期：完成本采购工程全部工作内容的采购工期为60个日历天，开工日期由采购人发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过作为实际竣工日。

（2）采购人欢迎各磋商供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本采购工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的投标文件。

（3）本工程要求成交供应商按项目工期完成。因成交供应商原因工期延误每推迟一天向雷州市人民法院交合同价0.3%的违约金。

（4）因雷州市人民法院原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的六级以上地震，正面吹袭施工地的十级以上台风和龙卷风及本工程施工区域内出现降雨量大于200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾，并执行国家有关规定。

2、缺陷责任期

本招标工程的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行，缺陷责任期为1年。缺陷责任期自竣工验收合格之日起计，在缺陷责任期承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承建商负责。在工程缺陷责任期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知48小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包商违约，不派员按发包人要求进行返修的，发包人可自行派人维修，费用由承包人承担。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行派人维修。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行派人维修，返修费用在工程结算费用（不限于质量缺陷工程）中扣除，若返修费用超出工程结算费用时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。

3、结算原则及付款方式

3.1结算原则

1.招投标工程量清单项目：实行综合单价包干。综合单价在合同执行期间内，综合单价不作任何调整。待完工时，以竣工图纸及发包人签认的现场签证为依据，以实际工程量进行结算。措施项目费及其他项目费固定不变，包干使用，结算时不予调整。规费、税金按调整后的计算基础重新计算。

2.工程变更结算：工程量按签证计算；a《工程量清单报价表》中有相应工程项目投标综合单价的，按投标综合单价结算；b《工程量清单报价表》中没有投标综合单价的，按现行广东省综合定额、广东省和湛江市建设行政主管部门的有关规定编制，主要材料价格按湛江市造价管理站公布的参考价。

3.以实际施工的工程量清单为结算依据，减少工程量减少工程造价。

4.遇有不可预见的工程量增加，经工程签证确认，增加工程造价，但不能超过合同价的 10%，以实际完成工程量结算；没有经工程签证确认工程量不计入结算工程造价。

3.2 付款方式

1、预付款：签订合同后，14日内，支付合同总价的 30%。

2、完成本项目工程量70%后支付至合同总价的70%。

3、施工安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同总价的97%，合同总价的 3%作为质量保证金，从验收合格之日起，正常使用 1 年后一个月内由雷州市人民法院将质量保证金无息支付清余款。

4、成交供应商在公告之日起7个工作日内完成合同，若成交供应商未能在上述规定时间内执行，采购人可申请采购监管机构取消该成交供应商的成交资格，其谈判保证金将不予退还，并确认排名第二的供应商为成交供应商或重新采购。

八、项目报价说明

（1）本项目最高限价￥1,121,596.21元，其中安全防护、文明施工措施费68,967.66元。

（2）磋商供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，采购人将不予支付。

（3）安全防护、文明施工措施费项目在磋商报价时必须按采购控制价中的金额报价，不得改变金额，否则作废标处理。

（4）除非合同中另有规定，磋商报价（即投标总价）应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

（5）磋商报价为磋商供应商的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（6）磋商文件所提供的工程量清单列明的数量，是磋商文件的组成部分，磋商供应商不得自行修改工程量清单的项目和数量,报价不得超出预算价格,超出预算价格其磋商视为无效.

（7）磋商报价应以采购人提供的资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及磋商文件为依据编制。

（8）报价应结合磋商供应商编制的施工组织设计。

九、项目其它要求

（1）供应商须响应磋商文件，对接受磋商文件关于材料采购、报价、工程量、工期、质量、结算等方面做出承诺，并且磋商报价时要列明材料品牌厂家；

（2）由于该工程属局部改造，因此成交供应商在施工过程中不得对员工的安全、生活造成影响，工程围蔽方案须报采购人代表审批同意后方可实施；

（3）施工期间，如有采购人确认的配套工程施工单位进场施工，成交供应商须无条件配合，不得阻拦及要求增加费用；

（4）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用；

（5）成交供应商一旦成交或签订了施工合同后，由于采购人原因停止建设的，成交供应商应无条件服从，不得以任何理由向采购人提出任何形式索赔。

（6）合同履约保证金

成交供应商在接到成交通知书后5天内，向采购人支付合同履约保证金合同价款×3%元。履约保证金转入采购人指定的帐户，并凭银行出具的资金转入有效证明和采购人确认该款项到帐后到采购人财务处领取履约保证金收款收据。若成交供应商未能在上述规定时间内将该履约保证金转到采购人指定帐户，采购人即取消该成交供应商的成交资格，没收其投标保证金。

如成交供应商在合同履行过程中没有违约责任，采购人在工程交（竣）工验收合格并交付使用、且成交供应商提交符合要求的交（竣）工资料后一个月内应成交供应商的要求全额无息退还履约保证金。

★十、其他说明：供应商磋商响应文件中必须提供证明文件：

1、 环氧富锌底漆由相关检测机构出具的检验报告复印件；

2、电缆电线、配电箱由国家质量认证中心 ＂3C＂认证证书复印件；

3、氟碳漆喷涂铝合金建筑型材6063-T6幕墙系列由相关检测机构出具的检验报告复印件。

注：本项目技术指标中带★号的要求供应商必须对此作出全面的响应并完全满足这些要求，否则磋商无效。

 

六、供应商资格：

 

1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件且在本项目购买磋商文件截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、供应商须具备有效期内的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质以及防水防腐保温工程专业承包贰级（或以上）资质；

4、拟派本工程的项目负责人须是供应商在册人员（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的磋商截止时间前三个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章），工程专业注册建造师证，且持有项目负责人***

5、拟派本工程项目的安全负责人须是投标单位在册人员（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的磋商2019年以来的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章）。项目负责人和安全负责人***

6、具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；

7、本项目不接受联合体报名；

8、已登记报名。

 

七、符合资格的供应商应当在 2019 年11 月04 日 至 2019 年 11 月 11 日 期间（上午09:00至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到（湛江市政府采购中心）（详细地址：***

八、提交谈判（磋商、询价）文件截止时间：2019 年11 月14 日09 时30 分

九、提交谈判（磋商、询价）文件地点：广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心

十、谈判（磋商、询价）时间：2019 年11 月14 日09 时30 分

十一、谈判（磋商、询价）地点：（详细地址） 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心

十二、本公告期限 （3个工作日）自2019 年 11 月 04 日 至 2019 年 11 月 11 日 止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人***

联系电话***

采购项目联系人***

联系电话***

***

地址：***

联系人***

联系电话***

传真：***

***

（三）采购人：雷州市人民法院

地址：***

联系人***

联系电话***

传真：***

***

 

 发布人：湛江市政府采购中心

发布时间：2019年11月04日