加入日期: | 2019.09.05 |
---|---|
招标代理: | 中国铁路物资股份有限公司 |
地 区: | 广州市 |
内 容: | 杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K****+***~K****+***(局界~**)工程施工总价承包招标公告 招标编号:GC-****-** *.招标条件 本招标项目杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K****+***~K****+***(局界~**)工程已由《关于下达厦深铁路**段****年更改第*次调 |
杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程施工总价承包招标公告
招标编号:GC-2019-67
1.招标条件
本招标项目杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程已由《关于下达厦深铁路广东段2019年更改第2次调整计划的通知》(厦深调计〔2019〕更字第2号)批准建设,并经中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室以《中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室关于杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程施工总价承包招标计划的函》(建招办函[2019]66号)批准招标,建设资金来自厦深铁路广东有限公司,项目出资比例为全资,招标人为广梅汕铁路有限责任公司惠州工务段。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
工程概况:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程,主要包含增设0.7米栅栏加高网32.485单侧公里、增设φ50cm刺丝滚笼32.485单侧公里等。施工工期要求3个月。
工程内容为杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程施工图全部内容。项目工程范围内设一个标段,工程施工重点为本次施工涉及高铁营业线施工,根据《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运〔2012〕280号)文件规定,为Ⅲ级营业线施工。
3.投标人资格要求
3.1对投标人的要求
(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
(2)资质要求:具备铁路工程施工总承包二级及以上资质。
(3)联合体投标要求:本次招标不接受联合体投标。
(4)业绩要求:截止递交投标文件之日前近三年内具有高铁营业线施工业绩,需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理要求具有铁路工程一级注册建造师执业资格,职称工程师或以上、3年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,3 年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师要求职称为工程师或以上 ,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少3年,主管项目技术工作 3 年以上。
3.3 其他要求
(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。
(6)投标人不得存在下列情形:被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。
(7)被纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,且在公布期限内的不得参与投标。
(8)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
3.4根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人***
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2019年9月10日至2019年9月17日,每日上午9:00时至11:00时,下午14:00时至16:00时(北京时间,下同),到广州公共资源交易中心持企业营业执照副本(原件和复印件)、法人授权书、购买人身份证、汇款凭证以及《投标登记申请表》(每个标段一式两份)原件购买招标文件。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每套售价500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇至下述指定账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇,不接受个人汇款),并在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
开户银行:交通银行北京西单支行
账号:7005007
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间为2019年10月10日 9 时 00分至 2019年10月10日 10 时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,即开标时间)为 2019年10月10日 10 时 00 分,地点:广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网和广州公共资源交易网站上发布。
7.联系方式
招 标 人:广梅汕铁路有限责任公司惠州工务段
地址:***
邮编:516023
联 系 人***
电话:***
传真:***
电子邮件***
招标代理机构:中国铁路物资股份有限公司
地 址:北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮 编:100036
联系 人***
电 话:13600487989、13302220183
传 真:020-61335253
电子邮件***
2019年9月 5日
附件一
投标人业绩证明
(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目经理为:,身份证号:,项目总工(技术负责人***
项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。
项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日),工程质量。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年月日
发包单位联系人***
联系电话***
发包人地址:
总监理工程师:
联系电话***
附件二
项目经理业绩证明
(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目经理为:,身份证号:,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。
项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。
或项目正在施工。
姓名,身份证号:,于年月日
至年月日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年月日
发包单位联系人***
联系电话***
发包人地址:
注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三
项目总工(技术负责人***
(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目总工(技术负责人***
项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。
或项目正在施工。
姓名,身份证号:,于年月日
至年月日在(项目名称)任项目总工(技术负责人***
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年月日
发包单位联系人***
联系电话***
发包人地址:
注:如项目总工(技术负责人***
附件四:投标人资格要求
表2-1资格审查资质条件
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
序号
|
资质条件
|
1
|
具备铁路工程施工总承包二级及以上资质。
|
2
|
在中华人民共和国境内合法注册的独立法人
|
3
|
本次招标不接受联合体投标。
|
表2-2资格审查财务要求
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
序号
|
财务要求
|
1
|
投标人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于____/____千元。
|
2
|
在2016年~2018年(近 3 年)中平均营业收入不应小于_10000_千元。
|
表2-3资格审查业绩要求
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
|
业绩要求
|
|
2016年 10月~2019年10月(递交投标文件之日起前 3 年内)完成的类似项目:
近3年内具有高铁营业线施工业绩
|
||
独立完成的铁路线路改造工程
|
1
|
近3年内具有高铁营业线施工业绩
|
……
|
……
|
表2-4 资格审查信誉要求
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
项目
|
资格要求
|
诉讼及仲裁
|
投标人在2016年10月~2019年10月(递交投标文件之日起前 3 年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
|
履约情况
|
投标人在2016年10月~2019年10月(递交投标文件之日起前 3 年内)中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。
|
行贿犯罪情况
|
投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2018年10月~2019年10月(递交投标文件之日起前 1 年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
|
辖内失信
|
投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人(铁路局或铁路公司)管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。
|
……
|
……
|
注:1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的,下同。
2.投标人提供虚假材料,在签订合同之前被查实的,可以取消其中标资格。
表2-5 资格审查项目经理和总工程师资格
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
人员
|
资格要求
|
项目经理
|
须具有铁路工程一级注册建造师执业资格,职称工程师及以上,3年以上项目经理经验,具有有效的安全生产考核合格证书,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
|
总工程师
|
总工程师职称工程师,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少3年,主管项目技术工作3年以上。
|
注:项目经理和总工程师按标段配备,不得重复。
表2-6资格审查其他要求
标段:杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程
项目
|
要求
|
||
主要人员
|
人员
|
数量
|
资格要求
|
项目副经理
|
1
|
工程师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验,有良好的职业道德。
|
|
财务负责人
|
*** | 具有会计从业资格,会计师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验。
|
|
质量负责人
|
*** | 工程师及以上职称、 2 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
安全负责人
|
*** | 具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格, 2 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
试验负责人
|
*** | 工程师及以上职称、 2年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
专业工程师
|
1
|
工程师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验,担任信号专业工程师1年以上。
|
|
分包
|
主体工程不分包。
分包人的资质要求: /
|
||
设备
|
申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备:无
1. 运梁车(例:满足客专双线箱梁运输), / 台。
2. 架桥机(……), / 台。
3. 超前水平地质钻机(……), / 台。
4. 混凝土模板衬砌台车(……), / 台。
5. 铺轨机(……), / 台。
6. 无砟轨道铺设设备(……),/ 台。
7. 接触网作业车(……), / 台。
……
|
||
……
|
……
|
注:招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求;投标人按所投各标段的要求分别配备人员,不得重复。
附件:
招标公告--杭深线增设栅栏加高网及刺丝滚笼K1259+995~K1280+892(局界~饶平)工程施工总价承包招标05.doc