中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼装修工程招标公告

 

招标编号：HNXDZB-20190803

1.招标条件：

本招标项目中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼装修工程已批准建设，建设资金来自：自筹资金，项目出资比例为：100%，招标人为：中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司，招标代理机构为：河南信达工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现面向国内对该项目装修工程进行公开招标，欢迎符合相关要求的投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围：

2.1项目名称：中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼装修工程；

2.2项目概况：本次装修工程建筑面积约15424.27平方米；

2.3建设地点：郑州市中州大道与民航路交叉口宏光协和广场A座；

2.4招标范围及内容：宏光协和广场A座1层商铺和大堂、部分楼层装饰装修工程，具体详见本次招标工程图纸对应的内容、招标文件、相关合同条款、技术要求以及工程量清单，主要包括内容：

（1）建筑装修工程（含砌体、隔墙、防水、防火）、（强）电气、给排水、办公标识标牌、消防改造及报验、楼板加固设计及施工、东北两侧楼顶LOGO制作及安装

（2）配合与本次装修工程相关的企业文化建设

（3）拆除工程

（4）建筑垃圾清理及运输

（5）原有建筑装修保护

（6）装修后室内卫生清洁

2.5计划工期：100日历天；

2.6质量要求：合格且达到验收标准；

2.7合同估算价：约2600万元；

2.8标段划分：一个标段。

3.投标人资格要求：

3.1注册于中华人民共和国境内，具有有效的企业法人营业执照，须同时具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包壹级及以上、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上、建筑幕墙工程专业承包贰级及以上、消防设施工程专业承包贰级及以上、建筑行业（建筑工程）甲级及以上和特种工程专业承包资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证；

3.2投标人注册资金实缴金额不低于2000万元，具有ISO9001质量管理体系认证证书,并且具有企业信用等级为AAA；

3.3项目经理资格要求：投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格，并取得安全生产考核证，需在本单位已缴纳社会保险（社保缴纳时间不低于一年），且无在建项目；

3.4 企业及项目经理业绩要求：企业和拟派项目项目经理2016年1月1日以来承担过单个1.5万平米及以上且单项合同金额在2000万及以上的办公楼、写字楼装修工程业绩（以合同签订时间为准,并提供合同文本复印件、竣工文本复印件等材料，加盖投标人公章）；

3.5 财务要求：投标人提供2016年至2018年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，企业财务状况良好；

3.6 信誉要求：

（1）提供企业没有处于被责令停业、行政处罚、投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖单位公章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担；同时如实提供5年内企业充当被告（被申请人）涉及的诉讼或仲裁案件的情况，含已经生效的判决或仲裁文书以及正在诉讼或仲裁的案件。已经生效的判决或仲裁文书提供判决书或仲裁裁决书，未判决或裁决的提供民事起诉书或仲裁申请书（加盖单位公章，格式自拟）。若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担并取消投标资格；

如充当被告的案件存在包括但不限于故意违约行为、工程质量问题、商业信誉问题、商业贿赂问题、农民工工资问题、拖欠分包工程款问题等致使败诉，则无投标资格；

（2）单位负责人***

（3）投标人需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体【含企业、法定代表人、拟派项目经理，个人以身份证号查询自然人】的网页截图（截图需包含查询日期），经查询有失信被执行人的将被取消投标资格；

（4）投标人需在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询（包括单位行贿查询、法定代表人行贿查询、拟派项目经理行贿查询），并提供相关网页截图（截图需包含查询日期）。经查询结果有行贿犯罪的单位、法定代表人、拟派项目经理师将被取消投标资格；

（5）投标单位以及相关人员（含法定代表人、股东、拟派项目经理等相关人员）不得涉及征信问题，必须未被人民法院或金融机构纳入过失信人员名单（加盖单位公章，格式自拟）。若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担并取消投标资格；

注：上述问题在投标时发现，取消投标资格，中标后发现，取消中标资格，签订装修施工合同后发现，招标人可以单方面解除施工合同，并要求中标人承担赔偿责任，同时招标人不承担任何法律责任。

3.7参加本项目装饰装修工程单位不得同时参与我单位组织的智能化工程投标；

3.8本项目不允许分包，且不接受联合体投标。

4．招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2019年8月9日至2019年8月 15日上午9时至11时30分，下午15时至17时到河南信达工程造价咨询有限公司报名处（郑州市郑东新区地润路18号建业总部港A座703室）持本公告“3.投标人资格要求：”中所有证明材料原件及一套加盖公章的复印件（胶装）购买招标文件；

4.2招标文件售价1000元/份，售后不退。

5.投标文件的递交：

5.1.递交投标文件的截止时间：2019年9月5日上午9时30分；

递交投标文件的地点：河南信达工程造价咨询有限公司开标室。

5.2.逾期送达的或者未送达指定地点或者不按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《招标网》、《河南招标采购综合网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

7.联系方式***

招 标 人：中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司

联 系 人***

电    话：0371-65816062

联系地址***

代理机构：河南信达工程造价咨询有限公司

联 系 人***

电话及传真：***

联系地址***

2019年 8 月 9 日