2014年西塘镇农村公路及桥梁改造工程西塘至东汇公路大修工程_招标网

2014年西塘镇农村公路及桥梁改造工程西塘至东汇公路大修工程

信息发布日期：2014.05.23 标签：浙江省招标嘉兴市招标嘉善县招标改造工程招标公路招标桥梁招标路招标

加入日期：	2014.05.23
截止日期：	2014.05.28
地区：	嘉善县
关键词：	改造工程公路桥梁路

招标公告正文

嘉善县工程建设项目招标公告（小型工程）
招标人名称（盖章）嘉善县西塘镇人民政府
联系地址***
联系人张瑞林联系电话***
招　标　代　理名称(盖章) 浙江勋达工程咨询有限公司
联系地址***
(中山路和体育路红绿灯交叉口西侧）
联系人徐海东联系电话***
招标
项目
内容工程名称 2014年西塘镇农村公路及桥梁改造工程西塘至东汇公路大修工程
工程地点嘉善县境内
工程类别自行判别投资批复
资金来源自筹
项目
规模
结构总投资(万元) 单项合同估算价约161万元；
其他说明本项目采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）规定的四级公路标准。路全长1.44公里，老路全部病害处理完成后加铺22cm厚水泥砼面层，大修改造后将原4.3米路面加铺水泥砼，路面拼宽至5米。拼宽范围路面结构为22cm水泥砼面层+ 20cm水泥稳定碎石基层，路基向右侧拼宽，拼宽后路基宽度为6m：0.5m土路肩+ 5m行车道+ 0.5m土路肩，拼宽后土路肩需重新培筑，采用宕渣填筑。本项目预算建安造价为161万元。
项目
招标
要求招标方式公开招标
资质要求要求具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质或公路养护工程二类（乙级）（含）以上资质的企业。
项目负责人***
质量要求合格工期要求 5个月
报名资料要求报名表可在嘉善招标采购网上下载（www.jszbw.com），报名时须提供：报名表可在嘉善招标采购网（www.jszbw.com）上下载，报名时随报名表（需加盖公章）附以下资料：单位介绍信、法定代表人委托书或法定代表人证明书及身份证、营业执照（副本）、企业资质等级证书（副本）、安全生产许可证（副本）、企业主要负责人***
领取招标文件时间另行通知领取招标文件地点浙江省嘉善县魏塘街道上海休闲街四区301室
报名地点浙江省嘉善县魏塘街道上海休闲街四区301室
报名截止时间 2014年5月28日下午16：30 时止
发布日期 2014年5月23日
“报名表下载”网址 www.jszbw.com

备注：1、报名办理时间：上午8：30时至11：30时，下午13：30时至17：00时（法定假日不予办理）
2014年5月23日

附录 1 资格审查条件(资质最低要求 )
标段企业资质等级要求

1、要求具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质或公路养护工程二类（乙级）（含）以上资质的企业
2、投标人注册资金与所投标段工程规模相适应；
3、若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质，投标人应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符

附录 2 资格审查条件 (财务最低要求 )
标段财务要求

承诺营运资金不小于50万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。
若采用银行信贷证明的，开具银行信贷证明的银行级别：县级及以上。

附录 3 资格审查条件 (业绩最低要求 )
标段业绩要求
自 2009年 1月 1日以来按一个标段成功完成过：
单项合同价 100万元及以上的公路养护工程（大修工程）。

注：
1、应附： a.中标通知书复印件； b.合同协议书复印件； c.质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。
2、上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
3、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）
标段信誉要求
施工

1、无投标人须知第<1.4.3>项的情形；
2、自<2011年 1月 1日>以来，投标人无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为和出具的时间以法院判决书为准）；

附录 5 资格审查条件(项目负责人***
人员数量资格要求
项目负责人 1 1、具有公路工程施工 5年（含）以上施工经验，担任过四级及以上公路工程的项目经理（或项目副经理或项目总工），有公路二级（或以上）建造师注册证书（或建造师临时执业证在有效期内或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告），中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人***
2、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供业主证明材料。
3、近三年（自<2011年 1月 1日>以来）拟委任项目经理无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为及时间以法院判决书为准）。

注：
1、一级建造师的注册人员名单公告由国家住房和城乡建设部发布，二级建造师的注册人员名单公告由省住房和城乡建设厅发布。
2、“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。
标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：
a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。
b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。
c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。
3、应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的最近三个月（ 2014年 2月至 4月）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保最近三个月（ 2014年 2月至 4月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

地区导航: 华东: 上海　江苏　浙江　安徽　福建　江西　山东

华北: 北京　天津　河北　山西　内蒙古

东北: 辽宁　吉林　黑龙江

华南: 广东　广西　海南

西北: 陕西　甘肃　青海　宁夏　新疆

西南: 重庆　四川　贵州　云南　西藏

华中: 河南　湖北　湖南