哈尔滨市香坊区人民法院人民法庭采暖改造公开招标公告_招标网

哈尔滨市香坊区人民法院人民法庭采暖改造公开招标公告

信息发布日期：2012.09.18 标签：黑龙江省招标

招标编号：	SGZS00G1 2 0 36
加入日期：	2012.09.18
截止日期：	2012.09.24
招标业主：	哈尔滨市香坊区人民法院
招标代理：	黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司
地区：	黑龙江
内容：	投标人资格要求：投标申请人须同时具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉安装改造许可证贰级及其以上资质的法人或其他组织和建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包贰级及其以上资质的法人或其他组织；

招标公告正文

项目编号： SGZS00G1 2 0 36
项目名称：人民法庭采暖改造
项目类别：公开招标
黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司受哈尔滨市香坊区人民法院的委托对人民法庭采暖改造进行国内公开招标，择优选定承包人。
1、本次招标工程项目的概况如下：
1.1 建设规模：本工程分为一个标段。
1.2 建设地点：成高子镇、幸福镇、朝阳镇、黎明办事处；
1.3 建设工期： 15 日历天；
1.4 工程质量：合格；
1.5 资金来源：财政资金；
1.6 招标范围：施工图纸及工程量清单全部内容；
2、投标人资格要求：
投标申请人须同时具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉安装改造许可证贰级及其以上资质的法人或其他组织和建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包贰级及其以上资质的法人或其他组织；
3、资格审查方式：资格后审。
4、本工程接受联合体投标；
5 、投标报名
5 .1投标申请人可到哈尔滨市道里区新阳路38号太平洋集团10楼1007室，黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司报名并购买招标文件。时间为201 2 年 9 月 18 日至201 2 年 9 月 24 日（节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午14时00分至16时00分
5 .2投标申请人须持企业法定代表人授权委托书、授权代表人身份证，联合体协议书、营业执照、资质证书，锅炉安装资质投标人还需提供税务登记证、组织机构代码证，房屋建筑工程施工总承包资质投标人还需提供安全生产许可证、建造师岗位证书、建造师安全生产考核等以上材料的原件及复印件（复印件加盖公章）。
6、招标文件获取
6 .1招标文件每套售价 300 元，售后不退。
6 .2邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）100元。招标人在收到邮购款（含手续费）后5日内寄送。
7 、投标文件的递交
7 .1投标文件递交的截止时间为2012年 10 月 9 日 14 时，地点为哈尔滨市道里区新阳路38号太平洋集团10楼1002室。
7 .2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8 、外省投标人需到黑龙江省建设厅办理备案登记手续。
建设单位：哈尔滨市香坊区人民法院
代理机构：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司
地址：***
电话：***
传真：***
电子邮箱***
联系人：韩永滨

此业主发布的其它公告

地区导航: 华东: 上海　江苏　浙江　安徽　福建　江西　山东

华北: 北京　天津　河北　山西　内蒙古

东北: 辽宁　吉林　黑龙江

华南: 广东　广西　海南

西北: 陕西　甘肃　青海　宁夏　新疆

西南: 重庆　四川　贵州　云南　西藏

华中: 河南　湖北　湖南